建筑安全责任承诺协议书

建筑安全责任承诺协议书甲方（项目建设单位/总包单位）：[填写公司全称]法定代表人/授权代表：[填写姓名]地址：[填写地址]联系电话：[填写电话]乙方（施工单位/监理单位/设计单位/分包单位等）：[填写公司全称]法定代表人/授权代表：[填写姓名]地址：[填写地址]联系电话：[填写电话]鉴于甲方投资建设[填写项目名称]项目（以下简称“本项目”），乙方作为本项目的[填写乙方单位性质及名称，如：施工单位、监理单位、设计单位或分包单位]，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关法律法规，为明确各方在项目实施过程中的安全责任，确保项目安全顺利进行，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：甲乙双方一致确认并承诺，在项目实施过程中，共同遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范及本协议的约定。甲方安全责任：1.甲方负责提供满足施工安全条件的施工现场，包括完成必要的“三通一平”或五通一平，清除施工障碍物，确保场地满足安全施工要求。2.甲方依法负责办理本项目需要的相关安全生产许可或批准手续，并确保其有效性。3.甲方依据国家规定，负责落实本项目的安全生产费用，并保证专款专用，按时足额投入至项目安全生产管理中。4.甲方组织或委托开展本项目开工前的安全条件论证和风险评估工作。5.甲方负责组织编制本项目总体安全生产管理规划或方案，或委托乙方编制并审核。6.甲方有权对乙方（及分包单位）的安全生产保证体系、安全资质、特种作业人员持证情况等进行审查。7.甲方在项目实施过程中，如发现乙方（或分包单位）存在重大安全隐患，有权责令其立即停止相关作业，并限期整改。8.甲方应积极配合有关部门对本项目进行的安全检查，并根据检查意见督促乙方整改。9.发生生产安全事故时，甲方应按照国家有关规定及时上报，并负责组织或参与事故的应急救援和调查处理工作。乙方安全责任：1.乙方（作为总包单位时）全面负责本项目的施工现场安全生产管理，建立健全覆盖项目全员的安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全职责。2.乙方负责组织编制本项目专项施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案及相应的安全技术措施，并按规定履行审批、交底程序。3.乙方必须设置专门的安全管理部门或配备足够数量且具备相应资格的专职安全生产管理人员，负责日常安全管理工作。4.乙方负责对所有进入施工现场的管理人员、作业人员（包括自行雇佣和分包单位人员）进行安全教育培训，确保其掌握必要的安全知识和操作技能，特种作业人员必须100%持有效证件上岗。5.乙方负责施工现场的安全防护设施的搭设、维护和管理，确保其符合规范要求，并设置符合规定的安全警示标志。6.乙方必须定期组织项目安全生产检查，对检查中发现的安全隐患，应建立台账，明确整改责任人、整改措施和整改时限，并组织复查，确保整改到位。7.乙方（作为总包单位时）负责统一管理分包单位的安全生产活动，应将分包单位纳入总包单位的安全生产管理体系，进行安全资质审查，进行安全技术交底，监督其落实安全措施，并对其施工区域的安全负总责。8.乙方负责制定本项目生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，确保在事故发生时能够迅速有效地进行抢险救援。9.发生生产安全事故时，乙方为第一应急响应单位，应立即启动应急预案，采取有效措施控制事态，保护现场，并按照规定及时上报，负责事故的初步调查和抢险救援工作，并接受甲方的监督和配合事故调查。10.乙方应确保安全生产费用的正确使用，专项用于项目安全防护、安全设施购置与维护、安全教育培训、应急演练及物资储备等方面。（根据乙方具体身份，如为监理单位，则增加以下主要责任：）乙方负责审查施工单位的安全生产保证体系、专项施工方案及安全技术措施是否符合法律、法规和标准；对施工现场进行安全巡查、旁站监理，对发现的安全隐患，签发监理通知单，要求施工单位整改；对拒不整改或整改不到位的，应及时报告甲方，并可根据授权签发暂停施工指令；参与或协助组织安全事故的调查。（根据乙方具体身份，如为设计单位，则增加以下主要责任：）乙方应确保设计文件符合国家安全生产的强制性标准，在设计过程中应考虑施工安全因素，并对关键部位和环节提出保障施工安全的技术要求或建议；应配合施工单位解决施工中出现的与设计相关的问题，并对安全技术交底负责。（若乙方为分包单位，则强调：）乙方作为分包单位，除应遵守上述相关安全责任外，还应完全服从总包单位（甲方指定的总包或乙方上级单位）的安全生产管理，严格执行总包单位的安全规章制度和安全技术交底，对其分包范围内的安全负完全责任。各方安全教育与培训责任：1.甲方应对乙方（及分包单位）的主要管理人员进行安全生产法规和管理知识的培训。2.乙方负责组织对其所有管理人员和作业人员（包括分包单位人员）进行入场三级安全教育、日常安全教育、专项安全技术和操作规程培训，并建立培训记录。3.特种作业人员必须按照国家规定，参加专业培训，经考核合格取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。安全检查与隐患整改责任：1.甲方应定期组织或委托监理单位对项目现场进行安全检查。2.乙方应建立常态化安全检查制度，对施工现场进行每日巡查和定期检查，并做好记录。3.各方发现安全隐患，应立即采取措施消除；情况严重的，应立即停止相关作业，并按规定上报。4.对检查发现的安全隐患，必须明确整改责任人、整改措施、整改时限和复查人。整改完成后，应进行复查确认，并形成闭环。5.乙方应将安全检查及隐患整改情况报送甲方（及监理单位，如有）备案。安全生产费用：1.甲方应按照国家或地方规定标准提取安全生产费用，并专项用于本项目。2.乙方应按合同约定或甲方要求，编制安全生产费用使用计划，并接受甲方的监督和审计。3.安全生产费用的使用应遵循专款专用的原则，确保用于保障项目安全。违约责任：1.任何一方违反本协议约定的安全责任，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因其违约行为导致甲方或第三方遭受的损失。2.若因一方违反安全生产规定或本协议约定，导致发生生产安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，除承担相应的民事赔偿责任外，还应承担相应的行政或刑事责任。违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。3.甲方未按约定提供安全条件或未及时支付安全费用，影响安全生产的，乙方有权要求甲方限期整改，并可能因此造成的工期延误或损失要求赔偿。4.乙方未履行或未完全履行安全生产责任，导致发生事故的，应承担主要责任；若甲方或监理单位已明确指出安全隐患而乙方未予整改，导致事故发生的，乙方应承担更重的责任。事故处理：1.发生生产安全事故时，事故现场人员应立即停止作业，保护现场，并立即报告本单位负责人和甲方。2.事故单位负责人应按规定及时上报事故信息，并立即组织抢险救援和抢救伤员。3.各方应积极配合事故调查组的调查工作，提供相关资料和证据。4.事故救援和善后处理期间，各方应通力合作，采取有效措施防止次生事故发生。争议解决：因履行本协议发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向[选择仲裁委员会名称，如：XX仲裁委员会]申请仲裁，或向[选择有管辖权的人民法院名称，如：乙方所在地/甲方所在地/项目所在地]人民法院提起诉讼。生效、变更与解除：1.本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本协议的变更或解除，须经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本项目竣工验收合格，并办妥移交手续后，本协议自动终止，但关于缺陷责任期内的安全责任、争议解决等条款根据需要可延续适用。不可抗力：1.“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。2.因不可抗力导致本协议无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力证明。3.因不可抗力影响，双方可协商暂停履行、部分履行或终止本协议。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但法律另有规定的除外。其他事项：1.本协议未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议相关的通知、文件等应按本协议首页所列地址或双方另行