2026年造价工程师考试《工程造价管理》全真模拟试题（冲刺押题）

2026年造价工程师考试《工程造价管理》全真模拟试题（冲刺押题）考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程造价管理的核心任务是（）。A.工程招投标管理B.工程合同管理C.工程投资决策D.控制工程成本2.在工程造价管理中，采用动态方法进行计价的主要目的是为了适应（）。A.市场竞争B.技术进步C.项目实施过程中的各种不确定因素D.政府宏观调控3.我国现行工程造价管理的基本原则不包括（）。A.统一领导、归口管理原则B.独立核算、分级管理原则C.因地制宜、择优选用原则D.经济合理、技术先进原则4.工程造价咨询机构的资质等级分为（）。A.一级、二级B.甲级、乙级C.特级、一级、二级D.甲级、乙级、丙级5.下列关于工程造价管理制度的说法，正确的是（）。A.工程造价管理制度属于宏观调控的范畴B.工程造价管理制度仅适用于政府投资项目C.工程造价管理制度由地方政府自行制定D.工程造价管理制度与工程计价规范没有直接关系6.工程造价的构成中，构成工程实体重量和体积的实体性消耗是（）。A.人工费B.材料费C.机械使用费D.措施费7.建筑安装工程费按工程造价形成顺序分解，其中完成单位工程或单项工程建造，并具备独立使用功能的计价文件是（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.工程结算8.在采用定额计价方法时，预算定额是在（）条件下编制的。A.正常施工条件下B.理想施工条件下C.特殊施工条件下D.最不利施工条件下9.工程量清单计价规范中，分部分项工程量清单项目编码的第五位表示（）。A.专业工程B.分部工程C.分项工程D.工程量清单项目10.工程量清单计价采用综合单价法，综合单价包括（）。A.人工费、材料费、机械使用费B.人工费、材料费、机械使用费、管理费C.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润D.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费用11.工程合同价款中的暂列金额主要用于（）。A.支付工程进度款B.支付工程变更费用C.支付合同约定应由发包人承担的风险费用D.支付工程索赔费用12.按照合同约定，发包人按工程进度节点支付工程款的行为称为（）。A.预付款支付B.进度款支付C.结算款支付D.竣工验收款支付13.在工程合同履行过程中，由于发包人原因导致工期延误，承包人可向发包人索赔（）。A.工期索赔B.费用索赔C.合同索赔D.经济索赔14.工程变更价款的确定原则之一是（）。A.变更估价采用计价规范中相应的综合单价B.变更估价应考虑承包人实际发生的成本增加C.变更估价应优先采用市场价D.变更估价无需考虑原合同约定15.因不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应（）。A.互不承担责仼B.由发包人承担全部责任C.由承包人承担全部责任D.根据事件影响程度分担责任16.工程索赔的成立，应同时具备的基本条件不包括（）。A.索赔事件已实际发生B.索赔事件已造成承包人损失C.承包人具有索赔权利D.索赔事件的发生与承包人的损失有直接因果关系17.工程分包是指承包人将其承包的工程（）。A.部分非主体工作依法转包给其他单位完成B.全部工程转包给其他单位完成C.部分工程转包给其他单位完成D.主体工程转包给其他单位完成18.建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201中，关于争议解决方式的约定通常是（）。A.协商和解；调解；诉讼B.协商和解；仲裁C.协商和解；诉讼D.仲裁；诉讼19.工程风险按风险来源分类，不包括（）。A.自然风险B.政策风险C.经济风险D.技术风险20.工程风险管理过程包括风险识别、风险分析与评估、风险应对和（）。A.风险监控B.风险控制C.风险转移D.风险预警21.风险识别的方法中，通过分析历史数据和经验教训来识别风险的是（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.检查表法D.经验判断法22.在风险应对策略中，通过改变风险发生的可能性或影响程度来降低风险损失的是（）。A.风险回避B.风险转移C.风险减轻D.风险自留23.价值工程的核心是（）。A.对产品进行功能分析B.对产品进行成本分析C.提高产品的价值D.优化设计方案24.价值工程中，价值系数V=功能评价值F除以成本C，当V<1时，表明（）。A.功能过剩B.功能不足C.成本过高D.价值合理25.进行价值工程活动时，选择价值工程对象的方法不包括（）。A.ABC分析法B.强制确定法C.功能成本分析法D.寿命周期成本分析法26.全过程造价管理的核心是（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.全程跟踪控制27.工程造价控制应贯穿于项目（）的全过程。A.决策B.设计C.实施和竣工D.以上所有阶段28.在项目决策阶段，影响项目造价的关键因素是（）。A.设计方案B.施工技术C.投资估算的准确性D.材料价格29.设计概算是（）的依据。A.控制工程投资B.签发工程款C.编制施工图预算D.确定工程招标控制价30.施工图预算是在（）编制的。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目招标阶段D.项目施工阶段31.工程结算是指承包人按照合同约定，向发包人提交（）的行为。A.设计文件B.施工记录C.已完成工程量及相关资料，申请支付工程款D.竣工验收报告32.竣工决算是由（）负责编制的。A.发包人B.承包人C.工程造价咨询机构D.项目主管部门33.工程造价咨询合同属于（）。A.买卖合同B.服务合同C.转包合同D.租赁合同34.工程造价人员应当遵循（）原则。A.诚实守信B.多做利润C.降低成本D.追求速度35.工程造价信息按其性质不同，可分为（）。A.基础信息和市场信息B.定额信息和价格信息C.过去信息和未来信息D.定量信息和定性信息36.工程造价数据库是（）。A.单纯的数字集合B.按一定结构组织起来的工程造价信息集合C.政府部门的保密文件D.仅用于编制投资估算的工具37.工程造价指数反映的是（）。A.工程造价的绝对水平B.工程造价的相对变动程度C.工程造价的构成比例D.工程造价的预测值38.下列关于工程造价咨询企业资质等级标准的说法，正确的是（）。A.甲级资质比乙级资质要求注册资本更高B.乙级资质可以承接所有类型的工程造价业务C.甲级资质比乙级资质要求专业技术人员的数量更多D.资质等级与承担业务范围没有直接关系39.下列不属于工程造价咨询业务范围的是（）。A.工程项目经济咨询B.工程项目招标代理C.工程项目造价鉴定D.工程项目竣工决算编制40.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单项目特征描述的主要目的是（）。A.区分不同项目B.确定工程量C.作为结算依据D.明确项目质量要求41.在工程量清单计价中，综合单价包括完成一个规定计量单位的分部分项工程量所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和（）。A.规费B.税金C.利润D.风险费用42.发包人供应的材料设备，其检验试验费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.按合同约定承担43.因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔（）。A.索赔利润B.索赔管理费C.索赔人工费D.索赔材料费44.工程变更引起合同价款增减的，合同价款调整应（）。A.在工程结算时一次性调整B.按合同约定的变更估价原则及时调整C.由承包人单方面提出D.无需履行任何程序45.工程索赔的时效性要求，通常情况下，承包人应在索赔事件发生后的（）内提出索赔意向通知。A.7天B.14天C.28天D.30天46.分包单位应当接受（）的监督管理，并对其分包工程的质量安全负直接责任。A.发包人B.监理单位C.总承包单位D.建设行政主管部门47.工程保修期从（）起计算。A.工程开工日B.工程竣工验收合格日C.工程交付使用日D.工程竣工日48.工程风险应对策略中，将风险转移给第三方（如保险公司）的是（）。A.风险自留B.风险规避C.风险转移D.风险减轻49.价值工程的核心思想是（）。A.以最低的成本实现最低的功能B.以最低的成本实现最高的功能C.以最高的成本实现最高的功能D.以最高的成本实现最低的功能50.全过程造价管理的主体是（）。A.发包人B.承包人C.工程造价咨询机构D.政府主管部门51.工程造价控制的目标是（）。A.在保证质量的前提下，尽可能降低工程造价B.将工程造价控制在批准的投资估算范围内C.使工程造价达到最低值D.使工程造价得到合理补偿52.设计概算是在（）阶段编制的。A.项目决策B.项目设计C.项目招标D.项目施工53.施工图预算是在（）阶段编制的。A.项目决策B.项目设计C.项目招标D.项目施工54.工程结算是在（）阶段进行的。A.项目决策B.项目设计C.项目招标D.项目施工和竣工验收55.工程造价咨询合同属于（）。A.买卖合同B.服务合同C.转包合同D.租赁合同56.工程造价信息按其性质不同，可分为（）。A.基础信息和市场信息B.定额信息和价格信息C.过去信息和未来信息D.定量信息和定性信息57.工程造价数据库是（）。A.单纯的数字集合B.按一定结构组织起来的工程造价信息集合C.政府部门的保密文件D.仅用于编制投资估算的工具58.工程造价指数反映的是（）。A.工程造价的绝对水平B.工程造价的相对变动程度C.工程造价的构成比例D.工程造价的预测值59.下列关于工程造价咨询企业资质等级标准的说法，正确的是（）。A.甲级资质比乙级资质要求注册资本更高B.乙级资质可以承接所有类型的工程造价业务C.甲级资质比乙级资质要求专业技术人员的数量更多D.资质等级与承担业务范围没有直接关系60.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单项目特征描述的主要目的是（）。A.区分不同项目B.确定工程量C.作为结算依据D.明确项目质量要求二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、少选、多选均不得分）1.工程造价管理的职能包括（）。A.策划职能B.监督职能C.协调职能D.决策职能E.评价职能2.工程造价咨询业务范围包括（）。A.工程项目投资估算编制B.工程项目设计概算编制C.工程项目施工图预算编制D.工程项目招标控制价编制E.工程项目工程量清单编制3.工程造价的计价依据按其性质不同，可分为（）。A.定额计价依据B.市场计价依据C.法规计价依据D.政策计价依据E.信息计价依据4.工程量清单计价规范中的风险费用包括在（）中。A.人工费B.材料费C.机械使用费D.管理费E.利润5.工程合同价款调整的情形包括（）。A.法律法规变化B.工程变更C.发包人原因造成的工期延误D.承包人原因造成的工期延误E.物价波动6.工程索赔的主要类型包括（）。A.工期索赔B.费用索赔C.合同索赔D.经济索赔E.竣工索赔7.工程风险管理过程包括（）。A.风险识别B.风险分析与评估C.风险应对D.风险监控E.风险预警8.价值工程的特点包括（）。A.立足于功能分析B.强调集体智慧C.寿命周期成本观念D.以提高价值为核心E.一次性投入大量资金9.全过程造价管理的特点包括（）。A.系统性B.跨阶段性C.跨领域性D.独立性E.灵活性10.工程造价控制应遵循的原则包括（）。A.质量优先原则B.技术经济原则C.动态控制原则D.目标分解原则E.责任明确原则11.工程计价模式包括（）。A.定额计价模式B.工程量清单计价模式C.成本加酬金计价模式D.固定总价计价模式E.固定单价计价模式12.工程造价咨询机构资质等级标准中，甲级资质通常比乙级资质要求（）。A.更高的注册资本B.更多的办公场所面积C.更多的专业人员数量和资质等级D.更高的业绩要求E.更广的业务范围13.工程造价信息的特点包括（）。A.系统性B.时效性C.区域性D.真实性E.竞争性14.工程造价指数的分类包括（）。A.人工费指数B.材料费指数C.机械使用费指数D.建设工程综合指数E.地区性造价指数15.工程风险按风险来源分类，包括（）。A.自然风险B.技术风险C.管理风险D.经济风险E.政策风险16.工程风险应对策略包括（）。A.风险回避B.风险转移C.风险减轻D.风险自留E.风险消除17.价值工程活动的一般流程包括（）。A.准备阶段B.分析阶段C.创新阶段D.实施阶段E.评价阶段18.工程造价控制的方法包括（）。A.目标管理方法B.技术经济分析方法C.系统工程方法D.信息管理方法E.价值工程方法19.工程造价咨询服务的类型包括（）。A.工程项目前期咨询B.工程项目实施期咨询C.工程项目竣工后咨询D.工程计价依据编制E.工程造价鉴定20.工程量清单计价的特点包括（）。A.市场化B.规范化C.透明化D.竞争性E.复杂性21.工程合同价款调整的方式包括（）。A.变更估价B.因素调整C.索赔与反索赔D.价格调整公式E.合同约定方式22.工程索赔的成立条件包括（）。A.索赔事件已实际发生B.索赔事件已造成承包人损失C.承包人具有索赔权利D.索赔事件的发生与承包人的损失有直接因果关系E.索赔通知在时效性要求内提出23.工程分包的常见形式包括（）。A.整体分包B.专业分包C.劳务分包D.部分分包E.材料分包24.工程风险管理的过程包括（）。A.风险识别B.风险分析与评估C.风险应对D.风险监控E.风险预警25.价值工程的核心是（）。A.对产品进行功能分析B.对产品进行成本分析C.提高产品的价值D.优化设计方案E.降低产品成本26.全过程造价管理的特点包括（）。A.系统性B.跨阶段性C.跨领域性D.独立性E.灵活性27.工程造价控制应遵循的原则包括（）。A.质量优先原则B.技术经济原则C.动态控制原则D.目标分解原则E.责任明确原则28.工程计价模式包括（）。A.定额计价模式B.工程量清单计价模式C.成本加酬金计价模式D.固定总价计价模式E.固定单价计价模式29.工程造价咨询机构资质等级标准中，甲级资质通常比乙级资质要求（）。A.更高的注册资本B.更多的办公场所面积C.更多的专业人员数量和资质等级D.更高的业绩要求E.更广的业务范围30.工程风险按风险来源分类，包括（）。A.自然风险B.技术风险C.管理风险D.经济风险E.政策风险试卷答案一、单项选择题1.D2.C3.B4.B5.A6.B7.C8.A9.B10.C11.C12.B13.B14.A15.D16.D17.A18.B19.C20.A21.D22.C23.C24.B25.D26.D27.D28.C29.B30.B31.C32.A33.B34.A35.A36.B37.B38.A39.B40.D41.C42.A43.C44.B45.C46.C47.B48.C49.B50.A51.A52.B53.B54.D55.B56.A57.B58.B59.A60.A二、多项选择题1.ABCE2.ABCDE3.ABCE4.CDE5.ABCE6.AB7.ABCD8.ABCD9.ABCE10.BCD11.ABCDE12.ACD13.BCDE14.ABCDE15.ABDE16.ABCD17.ABCDE18.ABCDE19.ABCE20.ABCD21.ABCD22.ABCD23.ABCE24.ABCD25.ABCD26.ABCE27.BCDE28.ABCDE29.ACD30.ABDE解析一、单项选择题1.工程造价管理的核心任务是控制工程成本，即在保证工程质量和进度的前提下，将工程造价控制在合理范围内。选项D正确。2.采用动态方法进行计价的主要目的是为了适应项目实施过程中的各种不确定因素，如材料价格波动、人工费上涨、政策变化等，使工程造价更加准确。选项C正确。3.我国现行工程造价管理的基本原则包括：统一领导、归口管理；独立核算、分级管理；经济合理、技术先进；因材施教、按需施教。选项B不属于基本原则。4.根据《工程造价咨询企业资质管理规定》，工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级。选项B正确。5.工程造价管理制度属于国家宏观经济调控的范畴，旨在规范工程造价行为，维护市场秩序。选项A正确。6.材料费是指构成工程实体重量和体积的实体性消耗，如钢材、混凝土、砖瓦等。选项B正确。7.施工图预算是完成单位工程或单项工程建造，并具备独立使用功能的计价文件，是施工图设计阶段确定的工程造价。选项C正确。8.预算定额是在正常施工条件下，合理劳动组织、合理使用材料、机械的条件下，完成单位合格产品所需的人工、材料、机械台班消耗量标准。选项A正确。9.工程量清单项目编码的第五位表示专业工程，如01表示房屋建筑与装饰工程，02表示仿古建筑工程等。选项B正确。10.综合单价法包括完成规定计量单位的分部分项工程量所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险费用。选项C正确。11.暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包含在合同价款中的一笔款项，主要用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需费用，如暂估价、暂列金额等。选项C正确。12.按照合同约定，发包人按工程进度节点支付工程款的行为称为进度款支付。选项B正确。13.由于发包人原因导致工期延误，承包人可向发包人索赔工期和费用。选项B正确。14.工程变更价款的确定原则之一是变更估价采用计价规范中相应的综合单价。选项A正确。15.因不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应根据事件影响程度分担责任，并非互不承担或由单方承担。选项D错误。16.工程索赔的成立，应同时具备索赔事件已实际发生、索赔事件已造成承包人损失、承包人具有索赔权利、索赔事件的发生与承包人的损失有直接因果关系四个基本条件。选项D不属于基本条件。17.工程分包是指承包人将其承包的工程部分非主体工作依法转包给其他单位完成。选项A正确。18.根据《建设工程工程量清单计价规范》及相关合同范本，关于争议解决方式的约定通常是协商和解；仲裁或诉讼。选项B常见。19.工程风险按风险来源分类，包括自然风险、技术风险、管理风险、经济风险、政策风险等。选项C不属于风险来源分类。20.工程风险管理过程包括风险识别、风险分析与评估、风险应对和风险监控。选项A是过程的第一步。选项B、C、D是后续步骤。21.经验判断法是通过分析历史数据和经验教训来识别风险，属于定性风险识别方法。选项D正确。22.风险减轻是通过改变风险发生的可能性或影响程度来降低风险损失，是主动的风险管理措施。选项C正确。23.价值工程的核心思想是研究如何以最低的成本实现产品的必要功能，即提高价值。选项C正确。24.价值系数V=功能评价值F除以成本C，当V<1时，表明功能不足，相对于成本而言，功能较低。选项B正确。25.进行价值工程活动时，选择价值工程对象的方法包括ABC分析法（重点管理法）、强制确定法、功能成本分析法、功能价值分析法等。选项D属于全生命周期成本分析。选项D错误。26.全过程造价管理的核心是全程跟踪控制，即从项目决策阶段到项目竣工交付使用及后评价的全过程进行造价管理。选项D正确。27.工程造价控制应贯穿于项目决策、设计、实施和竣工的全过程。选项D正确。28.在项目决策阶段，影响项目造价的关键因素是投资估算的准确性，估算的准确与否直接影响项目的可行性及后续投资。选项C正确。29.设计概算是初步设计阶段确定的工程概算造价文件，是控制工程投资的重要依据。选项B正确。30.施工图预算是在施工图设计阶段编制的，是施工企业进行成本核算和投标报价的依据。选项B正确。31.工程结算是指承包人按照合同约定，向发包人提交已完成工程量及相关资料，申请支付工程款的行为。选项C正确。32.竣工决算是由发包人负责编制的，是竣工验收后综合反映建设项目从立项到竣工全过程财务状况和建设成果的经济文件。选项A正确。33.工程造价咨询合同属于服务合同，是咨询机构为委托人提供工程造价咨询服务而达成的协议。选项B正确。34.工程造价人员应当遵循诚实守信、客观公正、独立执业、勤勉尽责的原则。选项A正确。35.工程造价信息按其性质不同，可分为基础信息和市场信息。基础信息是计算工程造价的基础数据，如定额、指标等；市场信息是反映市场价格动态的信息，如价格指数、材料价格等。选项A正确。36.工程造价数据库是按一定结构组织起来的工程造价信息集合，供查询和分析使用。选项B正确。37.工程造价指数反映的是工程造价的相对变动程度，是报告期工程造价与基期工程造价的比值。选项B正确。38.甲级资质比乙级资质要求注册资本更高、专业技术人员数量更多、业绩要求更高。选项A正确。39.乙级资质通常不能承接所有类型的工程造价业务，其业务范围受到一定限制。选项B错误。40.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单项目特征描述的主要目的是明确项目质量要求、特征，作为投标人报价、施工和验收的依据。选项D正确。41.在工程量清单计价中，综合单价包括完成规定计量单位的分部分项工程量所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险费用。选项C正确。42.因发包人供应的材料设备与合同约定不符而导致检验试验费用，由发包人承担。选项A正确。43.因发包人原因造成的工期延误，承包人可索赔工期和费用，其中费用索赔可能包括人工费（窝工费）、管理费等。选项C正确。44.工程变更引起合同价款增减的，合同价款调整应按合同约定的变更估价原则及时调整，并在工程进度款支付或结算时体现。选项B正确。45.工程索赔的时效性要求，通常情况下，承包人应在索赔事件发生后的28天内（或合同约定的其他时间）提出索赔意向通知。选项C正确。46.分包单位应当接受总承包单位的监督管理，并对其分包工程的质量安全负直接责任。选项C正确。47.工程保修期从工程竣工验收合格日起计算。选项B正确。48.工程风险应对策略中，将风险转移给第三方（如保险公司）的是风险转移。选项C正确。49.价值工程的核心思想是研究如何以最低的成本实现必要的功能，即提高价值。选项B正确。50.全过程造价管理的主体是参与工程建设的所有相关方，包括发包人、承包人、造价咨询机构等，但核心是贯穿于项目全过程的造价控制活动。选项D更侧重活动主体。51.工程造价控制的目标是在保证工程质量和功能的前提下，将工程造价控制在批准的投资估算或合同价范围内，实现合理经济。选项A表述更全面。52.设计概算是在初步设计阶段编制的。选项B正确。53.施工图预算是在施工图设计阶段编制的。选项B正确。54.工程结算是在项目施工和竣工验收阶段进行的，包括工程进度款结算、竣工结算等。选项D正确。55.工程造价咨询合同属于服务合同。选项B正确。56.工程造价信息按其性质不同，可分为基础信息和市场信息。选项A正确。57.工程造价数据库是按一定结构组织起来的工程造价信息集合，供查询和分析使用。选项B正确。58.工程造价指数反映的是工程造价的相对变动程度，是报告期工程造价与基期工程造价的比值。选项B正确。59.甲级资质比乙级资质要求注册资本更高、专业技术人员数量更多、业绩要求更高。选项A正确。60.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单项目特征描述的主要目的是明确项目质量要求、特征，作为投标人报价、施工和验收的依据。选项D正确。二、多项选择题1.工程造价管理的职能包括：策划职能（制定造价管理目标、政策和措施）、监督职能（监督造价活动合规性）、协调职能（协调各方利益）、评价职能（评价造价管理效果）。选项A、C、E正确。2.工程造价咨询业务范围包括：工程项目投资估算编制、设计概算编制、施工图预算编制、招标控制价编制、工程量清单编制、全过程造价管理、工程造价鉴定、经济咨询等。选项A、B、C、D、E正确。3.工程造价的计价依据按其性质不同，可分为定额计价依据（如预算定额、概算定额）、市场计价依据（如材料价格信息、人工费信息）、法规计价依据（如《招标投标法》、《合同法》）、政策计价依据（如税收政策、价格政策）、信息计价依据（如工程造价指数、数据库信息）。选项A、B、C、E正确。4.综合单价包括完成规定计量单位的分部分项工程量所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险费用。选项C、D、E正确。5.工程合同价款调整的情形包括：法律法规变化、工程变更（设计变更、工程量增减）、发包人原因造成的工期延误、物价波动（材料价格、人工费变化）、不可抗力事件等。选项A、B、C、E正确。6.工程索赔的主要类型包括：工期索赔（因非承包人原因导致工期延长）、费用索赔（因非承包人原因导致成本增加）。选项A、B正确。7.工程风险管理过程包括：风险识别（找出可能存在的风险）、风险分析与评估（分析风险发生的可能性和影响程度）、风险应对（制定应对措施）、风险监控（跟踪风险状态和应对措施效果）。选项A、B、C、D正确。8.价值工程的特点包括：立足功能分析（以功能为中心）、强调集体智慧（组织多专业团队）、寿命周期成本观念（考虑整个生命周期的成本）、以提高价值为核心。选项A、B、C、D正确。9.全过程造价管理的特点包括：系统性（覆盖项目全生命周期）、跨阶段性（贯穿决策、设计、实施、竣工）、跨领域性（涉及技术、经济、管理等多个领域）、灵活性（根据项目特点调整方法）。选项A、B、C正确。10.工程造价控制应遵循的原则包括：质量优先原则（保证工程质量和功能）、技术经济原则（技术方案与经济合理性相结合）、动态控制原则（根据变化及时调整）、目标分解原则（将总目标分解到各阶段）、责任明确原则（明确各参与方的造价控制责任）。选项B、C、D、E正确。11.工程计价模式包括：定额计价模式（基于定额）、工程量清单计价模式（基于清单）、成本加酬金计价模式（按成本加管理费和利润）、固定总价计价模式、固定单价计价模式。选项A、B、C、D、E正确。12.工程造价咨询企业资质等级标准中，甲级资质通常比乙级资质要求：更高的注册资本、更多的专业人员数量和资质等级、更高的业绩要求、更广的业务范围。选项A、C、D、E正确。13.工程造价信息的特点包括：系统性（信息分类体系）、时效性（反映最新动态）、区域性（受地域影响）、真实性（反映实际情况）、竞争性（反映市场供求关系）。选项B、C、D、E正确。14.工程造价指数的分类包括：人工费指数、材料费指数、机械使用费指数、建筑工程综合指数