2026年法律知识法治建设知识竞赛-建设工程司法解释知识历年参考题库含答案解析

2026年法律知识法治建设知识竞赛-建设工程司法解释知识历年参考题库含答案解析一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、残疾人的抚养人或者监护人应当依法为残疾人创造良好的家庭环境，提供合理的条件。A.学习和生活B.康复和治疗C.出行和交流D.就业和创业2、根据《残疾人保障法》，国家和社会应当采取措施，逐步消除障碍，方便残疾人参与社会生活。这里的"障碍"不包括。A.物理障碍B.信息障碍C.心理障碍D.制度障碍3、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，以下哪种情形下建设工程施工合同应认定为无效？A.承包人尚未取得相应资质等级但已实际进场施工B.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的C.合同约定的工期较紧导致承包人需加班赶工D.发包人未按约定支付工程进度款4、根据建设工程司法解释相关规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限是多久？A.自发包人应当给付建设工程价款之日起三个月内B.自发包人应当给付建设工程价款之日起六个月内C.自发包人应当给付建设工程价款之日起十二个月内D.自发包人应当给付建设工程价款之日起十八个月内5、建设工程施工合同被确认无效后，关于工程价款的处理，下列说法正确的是？A.合同无效则发包人不需支付任何工程价款B.工程验收不合格的，承包人仍可按合同约定获得全部工程款C.工程经竣工验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人D.合同无效时，承包人只能主张实际损失赔偿6、关于实际施工人主张工程价款的权利，下列说法正确的是？A.实际施工人只能向与其签订合同的转包人或违法分包人主张权利B.实际施工人可以突破合同相对性，直接向发包人主张工程价款，但以发包人在欠付转包人或违法分包人工程款范围内为限C.实际施工人无权向任何主体主张权利D.实际施工人可以向发包人主张全部工程价款，不受发包人欠款范围限制7、建设工程施工合同中约定了违约金条款，因承包人原因导致工程延期竣工，发包人可以如何主张权利？A.只能按合同约定的违约金主张，不能主张其他损失B.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院可以根据承包人的请求予以适当减少C.必须按照合同约定的违约金双倍主张D.违约金与损失赔偿可以同时全额主张8、以下关于建设工程竣工验收的说法，正确的是？A.建设工程未经竣工验收，发包人不得擅自使用B.建设工程未经竣工验收合格即可投入使用C.发包人擅自使用未经竣工验收的工程后，不再承担任何质量责任D.竣工验收由承包人单独组织即可9、建设工程施工合同纠纷中，关于工程价款的结算依据，下列说法错误的是？A.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以当事人提供的其他证据确认C.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院应予支持D.当事人对部分事实有争议的，就该部分委托鉴定10、关于建设工程施工合同解除后的工程价款结算，下列说法正确的是？A.合同解除后，已完成的工程质量不合格的，仍可全额结算工程款B.合同解除后，已完成的工程质量合格的，发包人应按约定支付相应的工程价款C.合同解除不影响违约责任的承担，但不影响工程价款的结算D.合同解除后，承包人无权请求支付任何工程价款11、建设工程施工合同纠纷中，发包人以承包人未取得建筑施工企业资质为由主张合同无效的，法院应如何认定？A.如果承包人在起诉前已取得相应资质，合同有效B.一律认定合同无效C.如果承包人在工程竣工前已取得相应资质，合同有效D.无论何时取得资质，合同均有效12、建设工程施工合同纠纷中，关于工期顺延的主张，下列说法正确的是？A.承包人主张工期顺延，无需提供任何证据B.承包人因发包人原因导致工期延误的，有权主张工期顺延并索赔损失C.工期顺延必须由监理人签字确认才有效D.不可抗力事件发生时，承包人无权主张工期顺延13、关于建设工程施工合同中的垫资条款，下列说法正确的是？A.建设工程施工合同不得约定垫资，否则条款无效B.当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，人民法院应予支持C.垫资一律视为无效条款D.垫资利息不得超过同期银行存款利率14、建设工程施工合同纠纷中，工程价款的利息从何时起算？A.自建设工程交付之日或提交竣工结算文件之日或起诉之日起算，依具体情况确定B.一律从工程竣工之日起算C.一律从合同签订之日起算D.一律从发包人收到发票之日起算15、关于建设工程施工合同中的质量保证金，下列说法正确的是？A.质量保证金不得超过工程价款结算总额的5%B.质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%C.质量保证金不设上限限制D.质量保证金必须为固定比例，不得协商16、建设工程施工合同纠纷中，承包人主张工程价款优先受偿权的范围包括哪些？A.包括人工费、材料费等实际支出的费用及合理利润B.包括工程价款、违约金和损害赔偿金C.包括工程价款及承包人因发包人违约产生的全部损失D.仅限于承包人投入的材料费用17、关于建设工程转包和违法分包的认定，下列说法正确的是？A.承包人将全部工程转给他人的，属于合法分包B.承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位的，属于合法分包C.承包人将其承包的全部工程转给他人施工，或肢解后以分包名义分别转给他人施工的，属于转包D.专业工程分包只需告知发包人就即可18、建设工程施工合同纠纷中，发包人以工程质量不符合约定为由拒绝支付工程价款的，法院应如何处理？A.发包人应当提起反诉或另行起诉，不能直接拒付工程款B.法院可直接判决减少工程价款C.发包人可以无条件拒付全部工程款D.法院应裁定驳回发包人的抗辩19、关于建设工程施工合同中约定争议解决条款的效力，下列说法正确的是？A.当事人可以约定仲裁或诉讼，但仲裁条款必须明确具体B.仲裁条款无效时，只能向法院起诉C.当事人约定争议提交仲裁委员会仲裁的，仲裁协议必然有效D.当事人不能同时约定仲裁和诉讼20、建设工程施工合同纠纷中，关于司法鉴定程序的启动，下列说法正确的是？A.当事人申请鉴定经人民法院准许的，由人民法院指定鉴定机构B.当事人可以自行委托鉴定机构出具的鉴定报告作为定案依据C.鉴定意见一律具有最高证明力D.鉴定程序只能由法院依职权启动21、建设工程施工合同纠纷中，承包人可以主张的工程价款优先受偿权，其受偿顺序如何？A.优先于抵押权和其他债权B.与抵押权处于同一顺位C.劣后于抵押权但优先于普通债权D.劣后于消费者权益取得的物权22、建设工程施工合同纠纷中，关于诉讼时效的起算点，下列说法正确的是？A.工程价款请求权的诉讼时效自工程竣工验收合格之日起算B.工程价款请求权的诉讼时效自约定付款期限届满之日起算C.工程价款请求权的诉讼时效自合同签订之日起算D.工程价款请求权不适用诉讼时效23、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人具有下列哪种情形，发包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持？A.未按约定工期完工，经催告后在合理期限内仍未完工B.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复C.将主体工程分包给有资质的施工单位D.材料采购出现轻微延误，影响局部工序24、建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.不予支持，因合同无效不应支付工程款B.应予支持，可参照合同约定折价补偿C.不予支持，应按照定额标准重新核算D.应予支持，但需扣除管理费后支付25、建设工程施工合同中，关于工程价款优先受偿权的行使期限，下列说法正确的是哪一项？A.自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起算，期限为六个月B.自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起算，期限为一年C.自建设工程竣工验收合格之日起算，期限为两年D.自发包人应当给付建设工程价款之日起算，期限为三年26、发包人与承包人就同一建设工程订立的两份施工合同，一份经过招投标程序，另一份未经招投标程序，两份合同对工程价款等实质性内容约定不一致，法院应当以哪份合同作为结算工程价款的依据？A.以未经招投标的合同为准，因为后签订合同优先B.以经过招投标的合同为准C.以当事人实际履行的合同为准D.由法院自由裁量选择其中一份合同为准27、关于建设工程实际竣工日期的认定，下列说法正确的是哪一项？A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.建设工程竣工验收不合格的，以修复后再次验收之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期28、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，人民法院应如何处理？A.按照承包人单方提出的工程价款确定B.按照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款C.由双方当事人重新协商，协商不成则按定额结算D.参照原合同约定的计价方法确定29、承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，该施工合同的效力如何认定？A.合同有效B.合同无效，且不能通过补正恢复效力C.合同效力待定，需经发包人追认才有效D.合同部分有效部分无效30、关于建设工程价款结算争议中工程量的认定，下列说法正确的是哪一项？A.当事人对工程量有争议的，按照承包人单方提交的工程量清单确定B.当事人对工程量有争议的，按照监理工程师签字确认的工程量确定C.当事人对工程量有争议的，按照签证等书面文件确认的工程量计算D.当事人对工程量有争议的，一律按照审价机构鉴定的结果确定31、建设工程施工合同中约定了违约金，但约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人请求予以适当减少的，人民法院应当如何处理？A.一律予以支持，减少违约金B.一般不予支持，尊重当事人意思自治C.可以根据当事人的请求予以适当减少D.必须按照实际损失的三倍以下确定违约金32、关于实际施工人向发包人主张权利，下列说法正确的是哪一项？A.实际施工人可以任意向发包人主张全部工程款B.实际施工人只能向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权利C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任D.实际施工人应当向发包人主张权利，转包人或违法分包人不承担责任33、建设工程施工合同无效，承包人请求发包人赔偿损失的，应当承担什么证明责任？A.不需要证明任何损失，只要有合同无效即可索赔B.只需要证明合同无效，损失推定为存在C.应当就其受到的损失承担举证证明责任D.由发包人证明自己没有过错，否则推定有过错34、发包人以建设工程质量不合格为由拒绝支付工程价款，法院应如何处理？A.一律支持发包人的拒付请求B.经鉴定建设工程质量合格的，发包人请求拒付或少付工程价款的，不予支持C.由发包人自行判断工程质量决定是否付款D.由承包人选定的检测机构鉴定结果为准35、关于建设工程施工合同纠纷的管辖，下列说法正确的是哪一项？A.由发包人所在地人民法院管辖B.由被告所在地人民法院管辖C.按照不动产纠纷确定管辖，由建设工程所在地人民法院管辖D.由合同签订地人民法院管辖36、建设工程施工合同履行过程中，发包人未按约定支付工程进度款，承包人停工的，下列说法正确的是哪一项？A.承包人可以随时停工，无需通知发包人B.承包人应当按照合同约定或法律规定行使不安抗辩权或先履行抗辩权C.承包人无权停工，只能继续施工后追索工程款D.承包人停工后，发包人无需承担任何责任37、关于建设工程价款的利息计算，下列说法正确的是哪一项？A.利息从工程竣工之日起算，利率按银行贷款利率计算B.利息从应付工程价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或约定不明的，按照相关规定确定C.利息从合同签订之日起算，利率由法院自由裁量D.利息从发包人收到发票之日起算38、承包人将建设工程转包后，转包人请求确认转包合同无效的，人民法院应如何处理？A.不予审查，转包合同有效B.确认转包合同无效C.由转包人自行决定是否有效D.需经发包人同意才有效39、关于建设工程价款优先受偿权与抵押权的关系，下列说法正确的是哪一项？A.建设工程价款优先受偿权劣后于抵押权B.建设工程价款优先受偿权与抵押权处于同一顺位C.建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权D.建设工程价款优先受偿权仅在承包人书面主张时才优先40、建设工程施工合同中约定了仲裁条款，一方当事人向法院起诉的，法院应如何处理？A.应当受理，因为建设工程纠纷不属于仲裁范围B.应当裁定驳回起诉，当事人应申请仲裁C.可以受理，因为合同纠纷既可选择仲裁也可诉讼D.应当移送仲裁委员会处理41、关于竣工验收前工程毁损风险的承担，下列说法正确的是哪一项？A.工程毁损风险一律由承包人承担B.工程毁损风险一律由发包人承担C.交付前由承包人承担，交付后由发包人承担D.工程毁损风险由监理单位承担42、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.酌情部分支持D.驳回起诉43、发包人与承包人在签订建设工程施工合同后，又签订了补充合同。补充合同与中标合同实质性内容不一致的，工程价款结算应以哪份合同为依据？A.补充合同B.中标合同C.双方协商确定的合同D.实际履行的合同44、下列哪种情形下，建设工程施工合同应当认定为无效？A.承包人具有相应资质的B.建设工程未经规划许可C.承包人在竣工前取得相应资质的D.合同采用示范文本签订的45、承包人在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院应如何处理？A.仍认定合同无效B.认定合同有效C.视情况而定D.要求重新招标46、实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当如何处理？A.应当追加转包人或违法分包人为本案当事人B.只能起诉转包人C.只能起诉发包人D.不予受理47、当事人对建设工程的竣工日期有争议的，应当如何认定？A.以竣工验收合格之日为竣工日期B.以提交竣工验收报告之日为竣工日期C.以转移占有建设工程之日为竣工日期D.依合同约定为准，无约定或约定不明的再按法定顺序确定48、建设工程施工合同中约定了违约金，承包人请求发包人支付工程款，发包人主张违约金应从工程款中扣除的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持，但不得超过实际损失C.全额支持D.部分支持，按过错比例分担49、当事人在合同中约定了工程质量保证金，工程保修期满后，承包人请求返还质量保证金的，人民法院应如何处理？A.不予返还B.应予返还C.部分返还D.待工程全部完成后再返还50、建设工程施工合同约定了固定总价，后因设计变更导致工程量增加，承包人请求对增加部分另行结算的，人民法院应如何处理？A.不予支持，应按固定总价结算B.应予支持，按实际工程量结算C.由发包人单方面决定D.双方协商不成则驳回起诉51、建设工程施工合同无效，发包人请求承包人承担工期延误违约责任的，人民法院应如何处理？A.应予支持B.不予支持C.酌情支持D.由双方协商确定52、建设工程施工合同中约定了争议解决方式，发包人未按约定方式申请仲裁而直接向人民法院起诉的，人民法院应如何处理？A.不予受理B.应当受理C.告知向仲裁机构申请仲裁D.移送有管辖权的法院53、发包人未按约定支付工程进度款，承包人请求停工的，人民法院应如何处理？A.一律支持B.一律不予支持C.承包人有权请求顺延工期和赔偿停工损失，但应遵循法定程序D.直接解除合同54、建设工程经竣工验收不合格，经修复后验收合格的，发包人请求承包人承担修复费用的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.由发包人承担D.双方各承担一半55、建设工程施工合同纠纷案件中，当事人申请司法鉴定的，人民法院应如何处理？A.一律准许B.一律不准许C.依当事人申请，经审查认为有必要时予以准许D.由法院依职权主动启动56、发包人以工程质量不合格为由拒绝支付工程价款，承包人请求支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.一律驳回承包人的请求B.经鉴定质量合格的，应予支持C.一律支持D.由双方协商57、建设工程施工合同约定了工程价款结算条款，后因国家政策调整导致建设成本大幅上涨，承包人请求调整工程价款的，人民法院应如何处理？A.应予支持，适用情势变更原则B.不予支持，合同严守原则C.由法院自由裁量D.上报上级法院58、承包人与发包人签订建设工程施工合同后，承包人将全部建设工程转包给第三人，该转包行为的法律效力如何？A.有效B.效力待定C.无效D.经发包人同意则有效59、建设工程施工合同纠纷中，承包人主张的停窝工损失，应当如何举证？A.仅需证明存在停工事实B.需证明停工事实、停工天数、损失金额及因果关系C.由发包人举证反驳即可D.无需举证，由法院酌定60、建设工程施工合同约定工程价款为"下浮率结算"，该约定是否有效？A.无效B.有效C.效力待定D.需经主管部门批准61、建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求发包人支付工程价款的，工程价款应按何种标准确定？A.按定额标准计算B.按市场价确定C.参照合同约定确定D.由双方重新协商62、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列哪一选项是正确的？A.工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以提交报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期D.以上均正确63、建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.应予支持B.不予支持C.酌情减少支付D.按成本价支付64、发包人具有下列哪种情形，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持？A.未按约定支付工程价款，经催告后在合理期限内仍未支付B.提供的主要建筑材料不符合强制性标准C.提供的建筑设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务65、当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应如何处理？A.应予支持B.不予支持C.视情况而定D.由双方协商确定66、建设工程施工合同中，关于质量保证金的返还，下列说法正确的是？A.质量保证金不得超过工程价款结算总额的5%B.质量保证金的返还期限不得超过2年C.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后发包人应返还质量保证金D.质量保证金只能以银行保函形式提供67、承包人将建设工程转包、违法分包后，实际施工人请求发包人在欠付工程款范围内对其承担责任的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.予以支持C.由发包人自行决定D.由行政机关裁决68、建设工程司法解释规定，当事人对工程量有争议的，按照哪种方式确定？A.承包人单方确认的工程量B.监理人确认的工程量C.发包人或监理人签证确认的工程量D.第三方评估机构确定的工程量69、建设工程施工合同被认定为无效后，建设工程经竣工验收不合格，经修复后验收合格，承包人请求支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.全额支付B.参照合同约定支付，但可扣除修复费用C.不予支持D.按实际成本支付70、当事人对建设工程的计价标准或计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照哪种标准结算？A.签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法B.重新签订补充协议C.按照承包人报价D.由法院自由裁量71、发包人未按约定支付工程价款，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限是？A.自发包人应当给付建设工程价款之日起六个月B.自工程竣工验收合格之日起一年C.自合同签订之日起两年D.自工程交付使用之日起三年72、下列哪种情形下，承包人主张的工程价款优先受偿权不予支持？A.商品房消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后B.建设工程质量合格C.工程款优先于抵押权D.承包人已主张优先受偿权73、建设工程施工合同约定有垫资，当事人对垫资没有约定的，按照哪种方式处理？A.按工程欠款处理B.按垫资处理C.承包人自行承担D.发包人无偿使用74、承包人根据建设工程合同纠纷提起诉讼，下列哪个法院有管辖权？A.被告住所地人民法院B.建设工程所在地人民法院C.合同签订地人民法院D.原告住所地人民法院75、发包人以建设工程质量不符合约定为由，请求承包人承担违约责任，下列哪种情形人民法院不予支持？A.建设工程经竣工验收不合格B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利C.承包人拒绝修复D.建设工程在保修期内出现质量问题76、关于建设工程施工合同解除后工程价款的结算，下列说法正确的是？A.合同解除后，已完成工程质量不合格的，参照合同约定折价补偿B.合同解除后，已完成工程质量合格的，发包人应按约定支付价款C.合同解除后，承包人无权请求赔偿损失D.合同解除后，工程款结算不适用司法解释规定77、当事人签订的建设工程施工合同经过备案，但实际履行的合同与备案合同实质性内容不一致的，应以哪份合同作为结算工程价款的依据？A.备案的合同B.实际履行的合同C.任意一份合同均可D.重新签订补充协议78、建设工程施工合同纠纷中，鉴定意见具有下列哪种情形的，人民法院不予采信？A.鉴定机构不具备相关鉴定资格B.鉴定程序严重违法C.鉴定意见明显依据不足D.以上均正确79、承包人主张建设工程价款优先受偿权，应以什么时间为基准确定优先受偿的范围？A.建设工程竣工之日B.建设工程交付使用之日C.发包人应当给付建设工程价款之日D.承包人主张权利之日80、发包人以施工方名义与材料供应商签订购销合同，工程完工后发包人以未收到材料为由拒付货款，材料供应商诉至法院，下列哪一选项是正确的？A.材料供应商只能起诉施工方B.材料供应商只能起诉发包人C.材料供应商可以起诉发包人和施工方D.材料供应商应提起行政诉讼81、建设工程施工合同履行过程中，因不可抗力导致工程损害，下列哪一费用应由发包人承担？A.承包人施工设备的损坏B.工程本身的损害C.承包人人员伤亡D.承包人停工损失82、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列哪种情形下建设工程施工合同无效？A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.有资质的建筑施工企业借用他人资质的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.以上都是83、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间是否计入工期？A.应当顺延工期B.不计入工期C.应当缩短工期D.由法院自由裁量84、承包人根据建设工程司法解释主张建设工程价款优先受偿权的，该优先受偿权的行使期限是多久？A.六个月B.十二个月C.十八个月D.二十四个月85、实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院是否可以将发包人列为当事人？A.可以追加发包人为当事人B.不得追加发包人为当事人C.必须由发包人为当事人D.只能以发包人为被告86、当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。该约定是否有效？A.有效B.无效C.需经公证才有效D.需双方另行确认87、当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但鉴定期内建设工程的全部工程质量争议如何处理？A.仅对争议部分鉴定B.必须对所有工程质量进行鉴定C.由当事人自行解决D.法院直接认定88、建设工程施工合同纠纷中，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，人民法院是否支持？A.应予支持B.不予支持C.仅支持本金不支持利息D.需看发包人是否同意89、建设工程施工合同中，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院是否准许？A.可以准许B.不予准许C.需双方同意D.由发包人决定90、根据司法解释，发包人具有下列哪些情形，致使建设工程无法按时竣工，承包人请求顺延工期的，应予支持？A.未按约定提供原材料、设备的B.未按约定提供资金的C.未及时检查隐蔽工程的D.以上都是91、承包人将建设工程转包，发包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院是否支持？A.应予支持B.不予支持C.需视转包金额而定D.由发包人自行决定92、实际施工人起诉主张工程款时，发包人只在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任，该责任性质是？A.连带责任B.补充责任C.按份责任D.无限责任93、建设工程施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院是否支持？A.应予支持B.不予支持C.需双方协商D.按市场价结算94、当事人对建设工程的价款没有约定或者约定不明确，且不能达成补充协议的情况下，工程价款如何确定？A.按照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算B.按照市场价格确定C.由当事人协商D.由法院随意确定95、承包人起诉请求发包人支付工程款，发包人以工程质量存在瑕疵为由主张抵销的，人民法院是否应当受理？A.应当受理B.不予受理C.需先鉴定质量D.由发包人举证96、建设工程司法解释规定，竣工日期是指？A.工程实际交付使用的日期B.竣工验收合格的日期C.工程备案的日期D.以上均不正确97、关于建设工程施工合同纠纷案件中的鉴定问题，下列说法正确的是？A.所有建设工程纠纷都必须进行鉴定B.只有当事人申请才进行鉴定C.当事人对工程造价有争议的，可以申请鉴定D.法院必须依职权启动鉴定98、发包人未按约定支付工程价款，承包人请求发包人支付工程价款的利息，利息从何时起算？A.从工程开工之日起算B.从应付工程价款之日起算C.从工程竣工之日起算D.从起诉之日起算99、根据司法解释，下列哪种情况不属于建设工程施工合同无效的情形？A.承包人未取得建筑施工企业资质的B.承包人超越资质等级的C.建设工程已竣工验收合格的D.建设工程必须进行招标而未招标的100、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列哪种情形应认定为竣工日期？A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以提交报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期D.以上均正确

参考答案及解析1.【参考答案】A【解析】《残疾人保障法》第十一条规定，残疾人的抚养人或者监护人应当依法为残疾人创造良好的家庭环境，提供合理的生产和生活条件。家庭是残疾人生活的重要场所，家庭成员应当关心、爱护残疾人，帮助残疾人克服生活困难。2.【参考答案】C【解析】《残疾人保障法》第五十五条规定，国家和社会采取措施，逐步消除障碍，方便残疾人参与社会生活。这里的障碍主要指物理障碍、信息障碍和制度障碍，是可以通过改善环境和完善政策来消除的外部障碍。心理障碍属于个人内在因素，不在此列。3.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同应当认定无效。资质管理属于强制性规定，违反将导致合同无效。其他选项所述情形不属于合同无效的法定事由，逾期付款属于违约行为，不影响合同效力。4.【参考答案】C【解析】根据民法典及建设工程司法解释的相关规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限为除斥期间，不适用诉讼时效中止、中断的规定。逾期行使的，优先受偿权消灭。5.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。合同无效不影响工程验收合格后的价款结算原则。若验收不合格且修复后仍不合格，则承包人无权请求支付工程价款。6.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，实际施工人可以突破合同相对性，向发包人主张权利，但发包人只在欠付转包人或违法分包人工程价款的范围内承担责任。这一规定旨在保护实际施工人的合法权益，同时平衡发包人的利益，防止发包人承担超出其应付范围的责任。7.【参考答案】B【解析】根据民法典合同编及相关司法解释，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院增加；过分高于造成的损失的，可以适当减少。违约金的性质以补偿为主、惩罚为辅，法院可根据当事人请求依实际损失情况进行调整，以实现公平合理。8.【参考答案】A【解析】根据建设工程司法解释规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，视为发包人对工程质量的认可，但仍不影响承包人在合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任。未经竣工验收擅自使用，发包人应承担相应法律后果，但承包人并非完全免责。9.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。固定价合同明确了工程价款，除非存在法定变更事由，否则不应随意启动鉴定程序。这体现了尊重当事人意思自治的原则。10.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，建设工程施工合同解除后，已完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。合同解除后，对于质量合格的已完工程，承包人有权获得相应价款。若质量不合格且无法修复，承包人无权请求支付工程价款。11.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级的，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。资质补正的时间节点为工程竣工前，逾期仍未取得资质的，合同无效。12.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释及相关规定，因发包人原因导致工期延误的，承包人可以主张工期顺延并请求赔偿损失。承包人主张工期顺延应当提供相应证据，如发包人未及时提供施工条件、未及时支付工程款、设计变更等。不可抗力属于法定免责事由，工期相应顺延。13.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，人民法院应予支持。但约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分，人民法院不予支持。垫资本身并不当然无效。14.【参考答案】A【解析】根据建设工程司法解释规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或约定不明的，分别按以下情况处理：建设工程已实际交付的，为交付之日；未交付的，为提交竣工结算文件之日；未交付也未结算的，为当事人起诉之日。15.【参考答案】B【解析】根据建设工程相关法规及司法解释规定，发包人应当按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。质量保证金用于担保承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修。缺陷责任期满后，发包人应按约定返还质量保证金。16.【参考答案】A【解析】根据建设工程司法解释规定，建设工程价款优先受偿权的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。优先受偿权的范围以实际支出的必要费用为限，不包括违约金和利润。17.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释规定，承包人将其承包的全部建设工程转给他人施工，或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给他人施工的，属于转包行为。转包和违法分包均为法律禁止的行为，所签订的分包合同无效。合法分包需经发包人同意且分包单位具备相应资质。18.【参考答案】A【解析】根据建设工程司法解释规定，发包人以工程质量不符合约定为由拒绝支付工程价款的，发包人应当提起反诉或另行起诉，请求承包人承担修复、返工等违约责任。发包人在本诉中仅以质量瑕疵为由抗辩拒付工程价款的，人民法院一般不予支持，但可建议其另案主张权利。19.【参考答案】A【解析】根据民事诉讼法及相关司法解释规定，当事人既可以约定仲裁也可以约定诉讼解决争议。但仲裁条款必须明确具体，否则可能被认定无效。仲裁协议独立存在，合同变更、解除、终止或无效不影响仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，可请求仲裁委员会或法院裁定。20.【参考答案】A【解析】根据民事诉讼证据规则及建设工程司法解释规定，当事人申请鉴定经人民法院准许的，由人民法院通过当事人协商确定或由人民法院指定鉴定机构。当事人自行委托的鉴定意见，对方当事人有异议的，人民法院一般不予采信。鉴定意见需经庭审质证后方可作为认定案件事实的依据。21.【参考答案】A【解析】根据民法典规定，建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。但消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。这一规定旨在保护消费者的基本居住权益，体现法律对民生权益的特殊保护。22.【参考答案】B【解析】根据民法典规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。工程价款请求权的诉讼时效自约定付款期限届满之日起算。当事人对付款时间有约定的，从约定时间起算；无约定或约定不明的，按照司法解释规定的交付、结算或起诉之日确定。超过诉讼时效丧失胜诉权。23.【参考答案】B【解析】依据司法解释规定，承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的，发包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。选项A中仅工期延误一般不足以直接解除合同；选项C将主体工程分包属于违法分包行为，但不必然导致合同解除；选项D材料轻微延误不属于法定解除事由。24.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。合同无效并不意味着承包人无权获得工程款，而是以折价补偿的方式处理，参照合同约定计算工程款体现了公平原则和当事人的真实意思表示。25.【参考答案】A【解析】依据司法解释规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限属于除斥期间，不发生中止、中断或者延长。承包人在该期限内未行使优先受偿权的，该权利消灭。26.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定的，请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿。但若存在黑白合同情形，应以中标合同作为结算依据。27.【参考答案】C【解析】依据司法解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院分别按照以下情形予以认定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。选项C表述正确。28.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。这体现了在当事人无法达成一致时，以客观标准确定工程价款的处理原则。29.【参考答案】A【解析】根据司法解释规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。这意味着承包人在工程竣工前补正了资质缺陷，合同应当认定为有效，体现了法律鼓励交易、维护合同稳定的价值取向。30.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。选项C表述正确，签证等书面文件是认定工程量的重要依据。31.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，当事人约定违约金过高，请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。这体现了违约金以补偿性为主、惩罚性为辅的原则。32.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。这一规定旨在保护实际施工人的合法权益，同时平衡发包人的利益，防止发包人承担超出其欠付范围的支付责任。33.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方有过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证证明责任。这遵循了民事诉讼法的一般举证规则，即谁主张谁举证的原则，当事人应当对自己的主张提供证据证明。34.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，发包人以建设工程质量不符合合同约定或者不符合法律、行政法规、强制性标准要求为由，拒绝支付工程价款的，人民法院应当根据案件具体情况，通过司法鉴定等方式确定工程质量。经鉴定建设工程质量合格的，发包人请求拒付或者少付工程价款的，人民法院不予支持。35.【参考答案】C【解析】根据民事诉讼法及相关司法解释规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，由建设工程所在地人民法院管辖。这一管辖规则有利于法院调查取证和现场勘验，便于案件审理，也符合不动产纠纷专属管辖的法律原则。36.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，发包人未按约定支付工程价款，承包人主张停工的，应当根据合同约定及法律规定，审查承包人是否享有先履行抗辩权或不安抗辩权。承包人行使抗辩权应当遵循法定程序和条件，不能随意停工，否则可能构成违约。法院将综合考虑发包人欠款情况、合同约定及法律规定作出裁判。37.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，但不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：工程已实际交付的，为交付之日；工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；工程未交付且工程价款未结算的，为当事人起诉之日。38.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。转包和违法分包行为违反法律强制性规定，损害建筑市场秩序和工程质量安全，因此转包合同应认定为无效。39.【参考答案】C【解析】根据民法典及相关司法解释规定，建设工程的承包人就其承建工程折价或拍卖的价款享有优先受偿的权利，该优先受偿权优先于抵押权和其他债权。这一规定旨在保护建筑工人的劳动报酬权益和承包人的合法权益，维护建筑市场的正常秩序。优先受偿权是法定权利，无需当事人特别约定。40.【参考答案】B【解析】根据仲裁法及司法解释规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。仲裁协议具有排除法院管辖的效力，当事人应当通过仲裁解决争议。如果一方当事人向法院起诉，法院经审查确认仲裁协议有效的，应当裁定驳回起诉。41.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。此时风险转移至发包人。一般而言，工程交付前的毁损灭失风险由承包人承担，交付后的风险由发包人承担。这一规则体现了风险随交付转移的民法原则。42.【参考答案】B【解析】依据建设工程司法解释（一）第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。此规定体现了公平原则和对实际施工成果的保护，确保承包人能够获得与其劳动和投入相匹配的工程价款，同时避免发包人因合同无效而获得不当利益。43.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释（一）第二条规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。若存在经过招投标程序且有效的中标合同，则应以中标合同作为结算工程价款的依据。这是为了防止当事人通过"阴阳合同"规避招投标法和相关监管规定。44.【参考答案】B【解析】根据《民法典》第一百五十三条及建设工程司法解释（一）第一条规定，建设工程未取得建设工程规划许可证等规划审批手续的，建设工程施工合同应当认定为无效。发包人未取得建设工程规划许可证，与承包人签订的建设工程施工合同无效，但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的，可以认定有效。这体现了法律对规划管理的强制性规定。45.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释（一）第四条规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。该规定的目的是鼓励和规范建筑市场，保护交易安全，避免因资质问题随意否定合同效力，影响建设工程的正常履行和结算。46.【参考答案】A【解析】根据建设工程司法解释（一）第四十三条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。这是为了保护实际施工人的合法权益。47.【参考答案】D【解析】根据建设工程司法解释（一）第九条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。有约定的从约定，无约定或约定不明的按上述法定顺序确定。48.【参考答案】B【解析】根据《民法典》第五百八十五条及相关司法解释规定，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。因此，发包人主张从工程款中扣除违约金的，应予支持，但违约金不得超过实际损失，体现违约金的补偿性质为主、惩罚性质为辅的原则。49.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释相关规定，当事人约定工程质量保证金的，工程质量保证金应当从应付工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修。缺陷责任期届满后，承包人请求返还工程质量保证金的，人民法院应予支持。质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算总额的3%，且缺陷责任期最长不超过24个月。50.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释（一）第十九条规定，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。设计变更属于合同变更，增加部分的工程量应另行结算。51.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释（一）第六条规定，建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。由于合同无效，违约金条款也随之无效，发包人请求承包人承担工期延误违约责任的，人民法院不予支持。但承包人因工期延误给发包人造成实际损失的，发包人可主张赔偿损失。52.【参考答案】B【解析】根据《民事诉讼法》及相关司法解释规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。若当事人对仲裁协议的效力有异议，可以在人民法院首次开庭前请求人民法院作出裁定。实践中，若仲裁协议存在瑕疵或无效情形，人民法院可以依法受理。此外，建设工程合同纠纷属于人民法院受案范围，若仲裁协议无效，法院应当受理。53.【参考答案】C【解析】根据《民法典》第八百零三条及建设工程司法解释相关规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。承包人行使停工权应当遵循法定程序，先催告发包人在合理期限内支付，发包人逾期不支付的，承包人才可以停工。承包人擅自停工造成损失的，应承担相应责任。54.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释（一）第十二条规定，因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。因承包人的过错造成建设工程质量缺陷，承包人应当承担修复费用。经修复后验收合格的，发包人有权请求承包人承担修复费用。若修复后仍不合格的，承包人无权请求支付工程价款。55.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释（一）第三十二条规定，当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，应当承担举证不能的法律后果。一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定意见，另一方当事人有充分证据反驳的，人民法院不予确认。56.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释相关规定，建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。发包人以工程质量不合格为由拒绝支付工程价款的，人民法院应当根据案件具体情况，必要时委托有资质的鉴定机构对工程质量进行鉴定。经鉴定质量合格的，承包人请求支付工程价款的，人民法院应予支持；质量不合格且无法修复的，承包人无权请求支付工程价款。57.【参考答案】B【解析】根据《民法典》及相关司法解释规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。建设工程施工合同约定的工程价款结算条款是双方真实意思表示，对国家政策调整导致成本上涨的情形，一般不适用情势变更原则调整合同价款。除非合同明确约定价格可调，否则承包人请求调整工程价款的，人民法院不予支持。这体现了合同严守原则和维护交易稳定的要求。58.【参考答案】C【解析】根据《建筑法》第二十八条及《民法典》第七百九十一条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人。根据建设工程司法解释（一）第一条规定，承包人转包建设工程的，建设工程施工合同无效。转包行为严重违反了法律的强制性规定，损害了发包人的合法权益和建筑市场秩序，因此无论是否经发包人同意，转包行为均无效。59.【参考答案】B【解析】根据《民事诉讼法》第六十七条及建设工程司法解释相关规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。承包人主张停窝工损失的，应当举证证明停工事实、停工天数、损失金额以及停工与发包人违约行为之间的因果关系。常用的证据包括停工通知、会议纪要、监理日志、人员设备台账、工资发放记录等。若承包人举证不能，应承担不利后果。60.【参考答案】B【解析】根据《民法典》第一百五十三条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。"下浮率结算"是当事人对工程价款结算方式的自愿约定，不属于法律、行政法规明确禁止的范畴，应认定有效。该约定体现了意思自治原则，只要不损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益，人民法院应予尊重和保护。61.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释（一）第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。合同无效后，关于工程价款的条款虽不具有合同效力，但可以参照合同约定确定折价补偿的标准，这是司法解释对无效合同处理的具体规则，既保护了承包人的合法权益，也兼顾了公平原则。62.【参考答案】D【解析】根据司法解释，实际竣工日期争议的处理规则包括：验收合格之日、提交验收报告之日（发包人拖延时）、擅自使用转移占有之日。三个选项分别对应三种法定情形，均符合法律规定。63.【参考答案】A【解析】根据司法解释规定，施工合同无效但工程验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。这是为了保护实际施工人的合法权益，同时避免因合同无效导致利益严重失衡。64.【参考答案】A【解析】根据司法解释，发包人未按约定支付工程价款，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人有权解除合同。其他选项虽可能导致质量问题，但不直接赋予承包人解除权。65.【参考答案】A【解析】司法解释明确规定，若当事人有逾期不答复视为认可的明确约定，应按约定处理。这体现了意思自治原则，有利于督促发包人及时审核结算文件。66.【参考答案】C【解析】根据相关规定，缺陷责任期内承包人履行维修义务的，发包人应返还质量保证金。质量保证金比例不得超过3%，缺陷责任期一般为1年最长不超过2年，可采用现金或保函形式。67.【参考答案】B【解析】司法解释规定，实际施工人可以突破合同相对性，请求发包人在欠付工程款范围内承担责任。这旨在保护实际施工人尤其是农民工的合法权益。68.【参考答案】C【解析】工程量争议应以发包人或监理人签证确认的为准。这是基于合同约定和实际履行情况作出的认定，体现了尊重当事人意思表示的原则。69.【参考答案】B【解析】合同无效但修复后验收合格的，承包人可参照合同约定主张工程款，但应承担修复费用。这体现了公平原则，既保护承包人权益又督促其保证质量。70.【参考答案】A【解析】设计变更导致工程量或质量标准变化时，协商不成的参照订立合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法结算。这有利于统一裁判标准，维护交易秩序。71.【参考答案】A【解析】根据司法解释，承包人行使优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限为除斥期间，不适用中止、中断或延长。72.【参考答案】A【解析】司法解释规定，消费者交付购买商品房全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。这是为了保护购房消费者的生存权益。73.【参考答案】A【解析】合同对垫资无约定时，按工程欠款处理，不支持利息请求。这体现了对当事人意思自治的尊重，也符合司法解释的规定。74.【参考答案】B【解析】建设工程施工合同纠纷适用专属管辖，由建设工程所在地人民法院管辖。这是基于案件审理便利和查明事实的需要。75.【参考答案】B【解析】发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但地基基础和主体结构质量问题除外。76.【参考答案】B【解析】合同解除后，已完工程质量合格的，发包人应按约定支付价款。质量不合格的，参照合同约定折价补偿。同时承包人可以请求赔偿因合同解除造成的损失。77.【参考答案】B【解析】根据司法解释，中标合同备案后当事人又签订与中标合同实质性内容不一致的协议，应以中标合同作为结算依据。但本案指非必须招标项目，实际履行且有变更合意的，以实际履行合同为准。78.【参考答案】D【解析】鉴定意见存在机构无资质、程序严重违法、依据明显不足等情形时，人民法院均不予采信。当事人可以申请重新鉴定。79.【参考答案】C【解析】优先受偿权的范围应以发包人应当给付建设工程价款之日为基准确定。此时工程价款数额基本确定，有利于明确优先权的客体范围。80.【参考答案】C【解析】当发包人以施工方名义签订材料采购合同，且材料实际用于工程建设时，材料供应商可以基于表见代理或实际受益原则，同时起诉发包人和施工方。法院应根据具体情况认定责任承担。81.【参考答案】B【解析】根据司法解释和合同示范文本，因不可抗力导致的工程本身损害由发包人承担。承包人施工设备损坏、人员伤亡及停工损失一般由承包人自行承担，除非合同另有约定。82.【参考答案】D【解析】根据司法解释规