2026综合评标专家-上海-上海综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案详解

2026综合评标专家-上海-上海综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、在评标过程中，评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，应当如何处理？A.继续评标B.建议招标人修改招标文件后重新招标C.自行补充完善招标文件D.暂停评标，报行政监督部门处理2、宁夏综合评标专家应当履行哪些义务？A.客观、公正地履行评标职责B.遵守评标工作纪律C.对评标情况进行保密D.以上都是3、关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是？A.中标通知书发出后对招标人和中标人均具有法律效力B.中标通知书发出后可以撤销C.中标通知书发出后，招标人可以改变中标结果D.中标通知书发出后，中标人可以放弃中标项目4、采用综合评估法进行评标的，评标委员会应当对投标文件进行哪些方面评审？A.技术部分、商务部分和报价部分B.仅技术部分C.仅商务部分D.仅报价部分5、某招标项目设置了一个开标室和一个评标室，下列关于两室管理的说法，错误的是？A.开标室应当设有开标监控设备B.评标室应当设有监控设备C.开标和评标可以在同一场所进行D.评标室应当设置在相对独立区域6、评标报告应当由谁签字确认？A.评标委员会主任B.招标人代表C.评标委员会全体成员D.招标代理机构工作人员7、在货物采购项目中，评标委员会可以根据招标文件的规定，对投标产品的性能指标进行评审比较。下列关于技术评审的说法正确的是？A.技术评审仅针对产品说明书B.技术评审可以包括产品参数、性能、质量等C.技术评审由招标人单独进行D.技术评审不需要专家参与8、关于电子评标的相关规定，下列说法正确的是？A.电子评标与纸质评标具有同等法律效力B.电子评标不需要存档C.电子评标可以不完全遵循招投标程序D.电子评标不受行政监督9、某医院采购批量医疗设备项目，招标文件规定投标有效期为多少天？A.30天B.60天C.90天D.120天10、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。这一说法是否正确？A.正确B.错误C.部分正确D.视情况而定11、以下哪种情形属于投标人相互串通投标？A.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.以上都是12、根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于多少日？A.十日B.十五日C.二十日D.三十日13、工程量清单计价中，规费是指根据国家法律、法规规定由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳的费用，下列不属于规费的是：A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.安全文明施工费14、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会成员人数应为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的：A.二分之一B.三分之二C.四分之三D.五分之三15、在建设工程工程量清单计价规范中，分部分项工程量清单的综合单价应包括：A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用B.直接费、间接费、利润和税金C.人工费、材料费、机械费和税金D.直接成本、间接成本和利润16、某工程项目投标截止时间前，投标人撤回已提交的投标文件，招标人应当自收到投标人书面撤回通知之日起几日内退还已收取的投标保证金：A.三日B.五日C.七日D.十日17、根据《中华人民共和国政府采购法》，竞争性谈判方式采购，谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定参加谈判的供应商数量为：A.二家以上B.三家以上C.四家以上D.五家以上18、建设工程造价咨询企业中，甲级资质标准要求注册造价工程师不少于：A.十人B.十二人C.十五人D.二十人19、按照《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由谁负责：A.招标人B.投标人C.造价咨询单位D.设计单位20、根据《中华人民共和国建筑法》，申请领取施工许可证，建设单位应当具备的条件不包括：A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.有满足施工需要的技术资料C.有保证工程质量和安全的措施D.已经完成工程竣工验收21、在工程造价管理中，设计概算编制应采用的定额是：A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.估算指标22、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列情形中属于投标人相互串通投标的是：A.不同投标人的投标文件由同一单位编制B.投标文件载明的项目管理成员为同一人C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜D.投标报价呈现规律性差异23、建设工程造价的控制贯穿项目建设全过程，其中对工程造价影响程度最大的是：A.施工阶段B.设计阶段C.决策阶段D.竣工决算阶段24、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》，政府采购招标文件中设置资格条件的，应当以何种形式列出：A.模糊描述B.量化指标C.明确具体的条件D.参考性建议25、在工程量清单计价模式下，暂定金额是指招标人在工程量清单中提供的用于：A.支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的金额B.支付可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现的工程价款及索赔费用的金额C.支付不可预见的地质条件变化所增加的费用D.支付总承包服务费26、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人在收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应在规定的期限内进行核实，给予确认或提出修改意见，500万元以上的工程核实期限为：A.20天B.30天C.45天D.60天27、建设项目工程造价的构成中，下列属于工程建设其他费用的是：A.安装工程费B.设备及工器具购置费C.建设用地费D.基本预备费28、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照何种原则作出结论：A.协商一致原则B.少数服从多数原则C.招标人指定原则D.重新评标原则29、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量清单缺项时，新的综合单价应由谁提出：A.发包人B.承包人C.监理人D.造价管理机构30、根据《中华人民共和国政府采购法》，采用单一来源方式采购的，应当遵循的原则是：A.公开透明原则B.公平竞争原则C.保障采购项目质量和缩短供货期限D.诚实信用原则31、建设工程造价管理贯穿于项目建设全过程，下列阶段中对工程造价控制起决定性作用的是：A.投资决策阶段B.施工图设计阶段C.招标投标阶段D.竣工验收阶段32、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程费的计算公式正确的是：A.分部分项工程费=Σ(分部分项工程量×综合单价)B.分部分项工程费=分部分项工程量×定额单价C.分部分项工程费=直接费+间接费D.分部分项工程费=人工费+材料费+机械费33、某工程采用工程量清单招标，投标报价中措施项目费的计价方式，下列说法正确的是：A.安全文明施工费可按投标人自主报价确定B.措施项目费必须以综合单价方式计价C.计算基础及费率由投标人根据招标文件要求自主确定D.所有措施项目费均按项计价，不得以工程量方式计价34、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是：A.最高投标限价可以高于国家发布的计价定额B.最高投标限价应由具有编制能力的招标人自行编制或委托工程造价咨询人编制C.最高投标限价超过批准的投资概算时，招标人应重新编制最高投标限价D.最高投标限价应在开标后予以公布35、在某工程项目评标过程中，评标委员会发现某投标文件中的大写金额与小写金额不一致，正确的处理方式是：A.以大写金额为准B.以小写金额为准C.由评标委员会集体决定取哪一个D.要求投标人澄清说明36、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程量偏差引起合同价款的调整，下列说法错误的是：A.工程量增加15%以上时，增加部分的工程量综合单价应予调低B.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量综合单价应予调高C.当工程量变化引起措施项目费变化时，按实际调整的工程量计算D.无论工程量如何变化，综合单价均不予调整37、某建设工程项目招标，招标人确定中标人后，应当在中标通知书发出之日起多少日内与中标人订立书面合同？A.十五日B.二十日C.三十日D.四十日38、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业甲级资质标准中，注册造价工程师人数不应少于多少人？A.10人B.12人C.16人D.20人39、在某工程项目的评标活动中，下列哪种情形下评标委员会可以否决全部投标？A.只有一家投标人提交了投标文件B.有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争力C.某投标文件未按要求密封D.某投标文件未加盖投标人公章40、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），下列关于鉴定程序的说法正确的是：A.鉴定人可自行决定开庭时间B.鉴定人可以要求当事人补充提供证据材料C.鉴定人不得到现场进行勘验D.鉴定意见作出后，鉴定人可以拒绝出庭41、某工程采用固定总价合同，在合同履行过程中发生设计变更导致工程量增加，承包人提出增加价款的要求，下列说法正确的是：A.固定总价合同下，承包人无权要求增加价款B.因设计变更导致的工程量增加，应按合同约定调整合同价款C.固定总价合同的工程款在任何情况下均不得调整D.设计变更应经监理同意后方可调整合同价款42、根据《上海市建设工程造价管理办法》，关于建设工程造价的计价原则，下列说法正确的是：A.建设工程造价应当由建设单位单方确定B.建设工程造价应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则C.建设工程造价应当按照市场利率确定利息费用D.建设工程造价不得包含规费43、在某工程项目的招标评审中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标报价，使其有可能低于成本报价，此时评标委员会应当：A.直接否决该投标B.要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料C.按废标处理D.由招标人直接决定是否接受该报价44、根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程预付款的支付，下列说法正确的是：A.预付款额度原则上不低于合同金额的10%，不高于30%B.预付款额度原则上不低于合同金额的20%，不高于40%C.预付款应在工程进度款中按同等比例扣回D.预付款必须在开工前全部付清45、某工程项目竣工结算时，发承包双方对工程量产生争议，经协商不成，可以委托工程造价咨询机构进行结算审核。审核期限一般不超过多少天？A.15天B.20天C.30天D.60天46、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》，关于政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，下列说法正确的是：A.不适用招标投标法B.应适用招标投标法及《政府采购法》的有关规定C.只适用《政府采购法》D.不适用任何法律法规47、某建设工程项目，招标控制价的编制应由谁负责？A.投标人自行编制B.招标人或其委托的工程造价咨询人编制C.招标人指定的施工单位编制D.建设单位自行编制，不得委托48、在建设工程造价争议调解中，关于调解的程序和效力，下列说法正确的是：A.调解达成的协议具有强制执行力B.调解必须经双方同意才能进行C.调解期限为30日，不得延长D.调解不成不得再申请仲裁或诉讼49、根据《上海市建设工程施工发包承包管理办法》，下列哪类工程必须进行招标？A.小型私人住宅工程B.全部使用国有资金投资或国有资金投资占控股的工程建设项目C.个人出资的商业店铺装修D.家庭室内装饰装修工程50、某工程项目工程量清单编制时，关于项目特征描述的要求，下列说法正确的是：A.项目特征描述可不详细描述，由投标人自行判断B.项目特征描述应准确、完整地描述影响造价的主要因素C.项目特征描述仅需列出名称即可D.项目特征描述可以参照图集标准做法，无需单独说明51、在工程造价司法鉴定中，鉴定人出具的鉴定意见应当包括哪些内容？A.仅鉴定结论B.鉴定过程、鉴定依据、鉴定方法和鉴定结论C.仅需鉴定人签名D.仅需加盖公章即可52、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列哪项不属于工程量清单编制的依据？A.招标文件及其答疑纪要B.与建设项目相关的标准、规范C.施工现场实际情况及拟定的施工方案D.投标单位的资质等级53、某工程项目采用综合评估法进行评标，下列关于评标委员会组成的说法正确的是：A.评标委员会成员人数为5人以上单数B.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二C.评标委员会专家应从招标代理机构的专家库中随机抽取D.项目主管部门可以派代表直接进入评标委员会54、在工程量清单计价中，暂列金额的主要用途是：A.支付签约合同时不可预见的费用B.支付施工过程中必然发生但暂时不能确定价格的材料费用C.支付可能发生的工程变更及索赔费用D.支付总承包单位的服务和管理费用55、根据《标准施工招标文件》，下列关于投标保证金的说法正确的是：A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期应超出投标有效期30天C.投标保证金只能以现金形式提交D.投标保证金应在开标前15日提交56、某建设工程采用工程量清单计价，分部分项工程费为800万元，措施项目费为120万元，其他项目费为50万元，规费率为5%，税率为9%。则该工程的竣工结算造价为万元。A.970.00B.978.82C.986.35D.1017.9757、在工程招投标活动中，下列关于否决投标的情形，说法错误的是：A.投标文件未按招标文件要求密封的B.投标文件没有单位盖章且无法定代表人签字的C.投标文件中对同一项目的投标报价有两个或多个报价的D.投标文件中技术方案未能完全满足招标文件要求的58、某工程项目施工合同约定，材料价格波动超过±5%时进行调整。已知基础期材料价格为100元/吨，结算期材料价格为112元/吨，则材料价差调整系数应为。A.7%B.12%C.15%D.17%59、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于工程变更价款的确定，说法正确的是：A.变更导致工程量增加超过15%时，应调整综合单价B.已标价工程量清单中有适用于变更工作的项目，应采用原单价C.变更导致工程量减少超过15%时，调减后的综合单价应降低D.已标价工程量清单中无类似项目时，由发包人直接确定单价60、某工程招标控制价编制时，已知人工费为200万元，材料费为800万元，机械使用费为150万元，管理费率为12%，利润率为8%，规费率为6%。按工料单价法计算，该工程的直接工程费为万元。A.1150B.1238C.1312.28D.1402.4661、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列关于评标过程的说明正确的是：A.评标委员会成员对需要共同评审的事项应individually评审B.评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告C.评标过程中发现投标文件ambiguously可澄清时应立即作废标处理D.评标委员会有权直接确定中标人62、某工程合同价为500万元，约定预付备料款为合同价的20%，主要材料及构件费占合同价的60%。则预付备料款的起扣点为万元。A.200B.333.33C.350D.40063、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于工程质量保修期的说法正确的是：A.基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程的最低保修期限为3年C.供热与供冷系统的最低保修期限为1个采暖期或供冷期D.电气管线工程的最低保修期限为1年64、某工程项目采用工程量清单计价方式，下列项目中属于措施项目费的是：A.混凝土模板及支架费B.钢筋工程费C.门窗工程费D.楼地面装饰工程费65、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于计日工的说明正确的是：A.计日工只能用于零星工作B.计日工单价由承包人自主报价C.计日工应按实际完成的数量和确认的单价计算D.计日工费用不计入工程结算66、某工程采用固定总价合同，合同履行过程中发生设计变更增加了100万元工程量，则关于工程价款的调整，下列说法正确的是：A.固定总价合同一律不得调整B.设计变更增加的工程量可据实调整C.只有不可抗力才能调整合同价款D.变更工程量超过10%时才可调价67、根据《建设工程施工发包与承包计价管理办法》，下列关于招标控制价的说法正确的是：A.招标控制价应由具有编制能力的招标人自行编制B.招标控制价应在招标文件中公布，并可上浮或下调C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D.招标控制价是投标人投标报价的最高限价68、某工程项目在施工过程中发现地下文物，导致工期延误15天，费用增加20万元。对此责任承担，下列说法正确的是：A.由承包人承担全部责任B.由发包人承担全部责任C.工期顺延，费用由承包人承担D.工期顺延，费用由发包人承担69、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在收到承包人完整结算文件后日内进行核对。A.15B.28C.30D.6070、某工程投标报价时，综合单价中包含的风险费用是指：A.仅包括人工费上涨风险B.仅包括材料费下跌风险C.承包人应承担的工程量偏差和价格波动风险D.所有不可预见的风险均由承包人承担71、关于工程索赔的证据，下列哪项不能作为有效索赔证据：A.经双方签认的工程变更单B.监理工程师签发的口头指令记录C.气象部门出具的气象观测记录D.承包人事先伪造的会议纪要72、根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于多少日？A.十日B.十五日C.二十日D.三十日73、根据《中华人民共和国政府采购法》，政府采购的核心原则不包括下列哪项？A.公开透明原则B.公平竞争原则C.诚实信用原则D.效率优先原则74、建设工程工程量清单计价规范规定，分部分项工程量清单的项目编码由几位数字组成？A.八位B.九位C.十位D.十二位75、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般从何时起算？A.合同签订之日B.工程竣工验收合格之日C.工程交付使用之日D.竣工结算完成之日76、工程量清单计价格式中，由招标人填写的栏目的内容包括哪些？A.暂估价金额B.总承包服务费C.规费D.税金77、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》，评标委员会的专家成员应当从何种名录中随机抽取？A.招标代理机构专家库B.建设行政主管部门专家库C.公共资源交易中心专家库D.行业协会专家库78、工程预付款的扣回方式通常是在何时开始扣回？A.工程进度款达到合同价款30%时B.工程进度款达到合同价款40%时C.工程进度款达到合同价款50%时D.工程进度款达到合同价款60%时79、根据《招标投标法实施条例》，招标人应当在中标通知书发出之日起多少日内与中标人订立书面合同？A.十五日B.二十日C.三十日D.四十五日80、建设项目竣工决算应包括哪些内容？A.建筑安装工程费用B.设备及工器具购置费用C.工程建设其他费用D.以上全部81、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业甲级资质的注册资本金不少于多少万元？A.五十B.一百C.二百D.三百82、关于履约保证金的说法，正确的是哪一项？A.履约保证金不得超过中标合同金额的10%B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金可以采用现金以外的形式提交D.履约保证金应在合同签订前提交83、工程量清单计价中的规费包括哪些内容？A.工程排污费B.社会保险费和住房公积金C.文明施工费D.环境保护费84、根据《标准施工招标文件》，工程质量保修期的起算时间是？A.工程开工日期B.工程竣工验收合格日期C.工程交付使用日期D.缺陷责任期满日期85、投标报价不得低于工程成本，工程成本不包括下列哪项费用？A.直接工程费B.间接费C.利润D.规费86、关于投标保证金的说法，错误的是哪一项？A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过项目估算价的2%C.投标保证金不得超过八十万元D.投标保证金可以采用保函形式提交87、根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程进度款结算方式不包括下列哪项？A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.按节点结算88、招标控制价的编制依据不包括下列哪项？A.建设工程设计文件及相关资料B.施工现场情况及施工方案C.常规施工方案D.企业定额89、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，最高投标限价应当公示哪些内容？A.最高投标限价总额B.分部分项工程费C.措施项目费D.以上全部90、工程造价争议解决的途径不包括下列哪项？A.协商B.调解C.仲裁D.行政命令91、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人收到承包人提交的竣工结算申请单后，应在多少天内完成核查？A.十四天B.二十一天C.二十八天D.四十二天92、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，开标应当由谁主持？A.评标委员会B.招标人C.招标代理机构D.财政部门93、工程量清单计价格式中，措施项目费应包括哪些内容？A.安全文明施工费、夜间施工增加费B.二次搬运费、冬雨季施工增加费C.已完工程及设备保护费D.以上全部94、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列哪种情况应当否决其投标？A.投标文件未按要求密封B.投标文件未加盖单位公章C.投标文件未由法定代表人签字D.以上都是95、建设项目投资估算阶段应采用哪种计价依据？A.估算指标B.概算定额C.预算定额D.企业定额96、根据《招标投标法》，下列关于联合体投标的说法正确的是哪一项？A.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力B.联合体只需一方具备相应资质即可C.联合体各方可以分别参加其他联合体投标D.联合体各方就中标项目各自承担责任97、工程变更价款的确定原则不包括下列哪项？A.合同中已有适用于变更工程的价格按合同价格B.合同中只有类似于变更工程的价格可参照类似价格C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格由承包人提出D.变更价款由建设单位单方面确定98、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修范围和最低保修期限由谁规定？A.建设单位B.施工单位C.建设行政主管部门D.国务院99、某市政道路工程招标，投标控制价编制中关于计日工项目的处理，下列说法正确的是A.计日工项目可由招标人自行确定数量，投标人无需报价B.计日工的项目名称、数量和金额一律由招标人确定，投标人不得调整C.计日工表由招标人列出项目名称和暂定数量，投标人据此报单价，计入投标总价D.计日工费用不计入投标报价，仅在结算时按实际发生另行计算100、某工业项目施工招标，评标委员会在评审投标文件时发现某投标人报价明显低于其他投标报价，经评审认为该报价可能低于成本。关于此情形处理，下列做法正确的是A.直接否决该投标人的投标B.要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明的否决其投标C.将报价最低的投标人直接确定为中标人D.由评标委员会集体投票决定是否接受该报价

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】当招标文件存在歧义或重大缺陷时，评标委员会难以依据招标文件客观公正地进行评审。此时应当建议招标人修改招标文件后重新招标，而非继续评标或自行补充。这有利于保障招标活动的规范性和公平性，避免后续产生争议。2.【参考答案】D【解析】综合评标专家作为评标活动的核心参与者，应当客观公正地履行评标职责，遵守国家法律法规和评标工作纪律，对评标过程和结果进行保密，不得泄露应当保密的内容。同时应当积极参加评标培训，不断提升专业能力和职业道德水平。3.【参考答案】A【解析】《招标投标法》第四十五条规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标通知书一经发出，即对双方当事人产生约束力，不得随意变更或撤销。4.【参考答案】A【解析】综合评估法是评标的一种常用方法，要求评标委员会从技术部分、商务部分和报价部分等方面对投标文件进行综合评价和比较，最后推荐经评审的综合得分最高的投标人为中标候选人。各方面评审应体现科学性和公正性。5.【参考答案】C【解析】开标和评标应当分别在不同场所进行，这是为了保证评标工作的独立性和保密性。开标过程应当公开透明，接受监督；评标过程应当保密，防止外界干扰。两个场所分开设置有利于规范招投标活动，维护招投标各方的合法权益。6.【参考答案】C【解析】《招标投标法》第四十条规定，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结果。7.【参考答案】B【解析】货物采购项目的技术评审应当全面考察投标产品的参数指标、性能特点、质量标准、售后保障等内容。技术评审需要由具备相应专业能力的评标专家进行，依据招标文件规定的评审标准和办法进行客观公正的评价，而非仅看产品说明书或由招标人单独完成。8.【参考答案】A【解析】电子评标是现代招投标发展的重要方向，其与纸质评标具有同等法律效力。开展电子评标应当严格遵守招投标法律法规，按规定做好数据存档工作，确保评标过程可追溯。同时电子评标同样接受行政监督部门的监督管理，保障招投标活动规范有序进行。9.【参考答案】C【解析】一般情况下，招标文件规定投标有效期为90天。投标有效期是指投标文件对投标人具有约束力的期限。在这一期限内，投标人不得撤销或修改其投标文件。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。10.【参考答案】A【解析】《招标投标法》第四十四条明确规定，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。这是评标委员会成员的基本职业要求，也是保障评标质量的重要制度安排。每位评标委员会成员都要对自己参与的评审工作负责。11.【参考答案】D【解析】《招标投标法实施条例》第三十九条规定，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；投标人之间约定中标人；投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标等。串通投标严重破坏招投标市场秩序，应当依法予以打击。12.【参考答案】C【解析】《招标投标法》第二十四条规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。该规定旨在保障投标人有充足时间研究招标文件、编制投标文件，维护招投标活动的公平性。选项C正确。13.【参考答案】D【解析】规费包括社会保险费、住房公积金和工程排污费三项。安全文明施工费属于措施项目费，是按国家或省级建设主管部门的规定必须缴纳的费用的组成部分，但不列入规费范畴。因此选项D不属于规费。14.【参考答案】B【解析】《评标委员会和评标方法暂行规定》第九条明确规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。选项B正确。15.【参考答案】A【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。税金不包含在综合单价内，应按国家规定另行计取。选项A正确。16.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》第三十五条规定，投标人撤回已提交的投标文件，招标人应当自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。该规定保障了投标人的合法权益。选项B正确。17.【参考答案】B【解析】《政府采购法》第三十八条规定，采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。该规定旨在确保竞争充分性。选项B正确。18.【参考答案】C【解析】根据《建设工程造价咨询企业资质证书管理规定》，甲级资质标准要求企业注册造价工程师不少于十五人，且专职技术人员不少于二十五人。这一标准保证了甲级造价咨询企业具备较强的专业技术力量和服务能力。选项C正确。19.【参考答案】A【解析】《建设工程工程量清单计价规范》明确规定，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。投标人依据招标工程量清单自主报价，对清单的准确性不承担责任。选项A正确。20.【参考答案】D【解析】领取施工许可证的前置条件包括：用地批准手续、建设工程规划许可证、满足施工需要的施工图纸及技术资料、已确定施工企业、有保证工程质量和安全的具体措施等。工程竣工验收是在施工完成之后进行的环节，不属于申领施工许可证的条件。选项D正确。21.【参考答案】C【解析】设计概算是在初步设计阶段编制的，应使用概算定额或概算指标进行编制。施工定额是编制施工预算的依据，预算定额用于编制施工图预算，估算指标用于投资估算阶段。各阶段使用相应定额，确保造价控制的科学性和准确性。选项C正确。22.【参考答案】A【解析】不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制属于视为串通投标的情形。项目管理成员为同一人和委托同一单位办理投标事宜也是串通投标的认定情形，但选项A是最典型的串通投标行为。投标报价规律性差异需结合其他证据认定。选项A正确。23.【参考答案】C【解析】项目投资决策阶段是决定工程造价的基础阶段，对项目造价的影响程度高达70%至90%。设计阶段影响程度约为35%至75%，施工阶段影响较小，竣工决算阶段基本确定最终造价。因此投资决策阶段对工程造价的影响最大，应重点把控。选项C正确。24.【参考答案】C【解析】《政府采购法实施条例》第十五条规定，采购人、采购代理机构应当根据政府采购政策、采购预算、采购需求编制采购文件。采购文件中设置资格审查条件的，应当明确具体，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇。选项C正确。25.【参考答案】B【解析】暂定金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。选项B正确。26.【参考答案】C【解析】《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定，工程竣工结算审查期限根据工程金额分段设定。500万元以上的工程，审查期限为45天。该规定明确了发包人审核结算的时限要求，有利于及时完成工程价款结算，保护双方合法权益。选项C正确。27.【参考答案】C【解析】工程建设其他费用包括建设用地费、建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费等。安装工程费和设备及工器具购置费属于工程费用，基本预备费属于预备费。建设用地费属于工程建设其他费用的重要组成部分。选项C正确。28.【参考答案】B【解析】《评标委员会和评标方法暂行规定》第四十二条规定，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告中说明其不同意见和理由。选项B正确。29.【参考答案】B【解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单缺项造成新增分部分项工程量清单项目的，应按规范相关规定确定综合单价。新增综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。这一规定明确了合同双方的责任和权利。选项B正确。30.【参考答案】C【解析】单一来源采购是指从唯一供应商处采购的方式，适用于只能从唯一供应商处采购或发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购等情形。采用单一来源方式采购应当保证采购项目质量和缩短供货期限，确保采购活动的效率和实用性。选项C正确。31.【参考答案】A【解析】投资决策阶段是决定工程造价的基础和关键阶段，决定了项目的选址、规模、标准和建设方案等基本要素，直接影响工程造价水平。此阶段的造价决策一旦确定，后续各阶段的造价控制都将在此基础上展开。因此投资决策阶段对工程造价控制起决定性作用。选项A正确。32.【参考答案】A【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程费等于各分部分项工程量乘以相应综合单价后的总和。综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，并考虑风险费用。选项B为定额计价方式，选项C和D均不完整，故正确答案为A。33.【参考答案】C【解析】安全文明施工费属于不可竞争费用，必须按照国家或省级建设主管部门规定计价，不得竞争，选项A错误。措施项目费可采用综合单价法或参数法计价，选项B和D表述过于绝对。选项C正确，投标人在符合招标文件要求的前提下可自主确定计算基础及费率。34.【参考答案】B【解析】最高投标限价不得超过批准的投资概算，超出时应报原概算审批部门审核，选项C错误。最高投标限价应在招标文件中公布，开标后不再重新公布，选项D错误。招标人可自行编制或委托有资质的工程造价咨询人编制，选项B正确。选项A不符合规定，最高投标限价应依据国家计价定额编制。35.【参考答案】A【解析】根据《招标投标法实施条例》规定，投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。这是法定的优先顺序规则，不需要澄清或重新确认。选项A正确。选项B、C、D均不符合法律规定。36.【参考答案】D【解析】根据示范文本规定，工程量偏差超过15%时，综合单价可调，选项D说法错误。选项A、B、C均符合合同约定。当工程量增加15%以上时，超出部分的综合单价应予调低；工程量减少15%以上时，剩余部分的综合单价应予调高；引起措施项目费变化的，应按实际调整。37.【参考答案】C【解析】根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。选项C正确。38.【参考答案】C【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，甲级工程造价咨询企业资质标准中，注册造价工程师人数不少于16人。乙级资质标准中，注册造价工程师人数不少于10人。选项C正确。39.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》第五十一条规定，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争力的，评标委员会可以否决全部投标。选项A中只有一家投标人不符合开标条件，不会进入评标阶段。选项C、D属于个别投标文件问题，应否决该投标文件而非全部投标。40.【参考答案】B【解析】鉴定过程中，鉴定人可以要求当事人补充提供证据材料，选项B正确。鉴定人应根据法院或仲裁机构确定的时间参加开庭，选项A错误。鉴定人有权也有义务根据需要到现场进行勘验，选项C错误。鉴定意见作出后，如法院或仲裁机构通知，鉴定人应当出庭作证，选项D错误。41.【参考答案】B【解析】固定总价合同虽约定了总价固定，但当发生设计变更时，应按合同约定对合同价款进行调整。这是公平的合同调整原则，选项B正确。选项A、C说法过于绝对，选项D中设计变更的调整依据合同约定而非仅经监理同意。42.【参考答案】B【解析】根据《上海市建设工程造价管理办法》规定，建设工程造价的计价应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，选项B正确。建设工程造价由发包方和承包方按照合同约定确定，选项A错误。规费属于工程造价的组成部分，选项D错误。43.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》第五十一条规定，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。选项B正确。44.【参考答案】A【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程预付款额度原则上不低于合同金额的10%，不高于30%。大数额工程，预付款额度可另行商谈。预付款应在进度款中按比例扣回，而非同等比例，选项C错误。选项B、D均不符合规定。45.【参考答案】D【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程造价咨询机构接受委托对竣工结算进行审核，审核期限一般不超过60天。具体时间可根据项目规模和复杂程度适当延长。选项D正确。46.【参考答案】B【解析】根据《政府采购法实施条例》规定，政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《招标投标法》及其实施条例；采用非招标方式采购的，适用《政府采购法》及其实施条例。因此选项B正确。47.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，或招标人自行编制。选项B正确。投标人不得编制招标控制价，选项A错误。48.【参考答案】B【解析】建设工程造价争议调解必须基于双方自愿同意才能进行，选项B正确。调解协议一般不具有强制执行力，需经司法确认后才具有。调解期限可依法延长，选项C错误。调解不成，当事人仍可依法申请仲裁或提起诉讼，选项D错误。49.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法》及上海市相关规定，全部使用国有资金投资或国有资金投资占控股的工程建设项目必须招标。选项B正确。私人住宅、家庭装修等不属于必须招标的范围，选项A、C、D错误。50.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单项目特征描述应准确、完整地描述影响工程造价的主要因素，是确定综合单价的重要依据。选项B正确。选项A、C、D均不符合规范要求。51.【参考答案】B【解析】根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定意见应当包括鉴定过程、鉴定依据、鉴定方法、鉴定结论等内容。鉴定意见应由鉴定人签名并加盖鉴定专用章。选项B正确，其他选项表述均不完整。52.【参考答案】D【解析】工程量清单编制的依据包括：国家及省级建设行政主管部门颁发的计价依据和方法、招标文件、设计文件、相关标准规范、施工现场情况及拟定施工方案等。投标单位资质等级是评标时的审查内容，并非工程量清单编制的依据。选项D不属于编制依据，为正确答案。53.【参考答案】B【解析】评标委员会成员人数应为5人以上单数，选项A说法正确但不完整。根据《招标投标法》规定，技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二，选项B正确。专家应从省级以上政府部门建立的专家库中抽取，而非招标代理机构的专家库，选项C错误。项目主管部门不得作为评标委员会成员，选项D错误。54.【参考答案】C【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。选项C最符合暂列金额的主要用途。55.【参考答案】B【解析】投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，选项A错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，选项B正确，投标保证金有效期应超出投标有效期30天是常见要求。投标保证金可以采取现金、银行保函等形式，选项C错误。投标保证金一般随投标文件一起在投标截止时间前提交，选项D错误。56.【参考答案】D【解析】计算过程如下：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费=800+120+50=970万元。规费=970×5%=48.5万元。税前造价=970+48.5=1018.5万元。税金=1018.5×9%=91.665万元。竣工结算造价=1018.5+91.665≈1017.97万元（四舍五入）。选项D正确。57.【参考答案】D【解析】根据相关规定，投标文件未按要求密封、无单位盖章无法定代表人签字、投标报价只有一个方案而提交了两个及以上报价的，均属于应否决投标的情形。选项A、B、C均为法定否决投标情形。选项D中技术方案未完全满足招标文件要求并不必然导致否决投标，需视招标文件具体规定判断，因此选项D说法错误，为正确答案。58.【参考答案】A【解析】材料价格涨跌幅度=（结算期价格-基础期价格）÷基础期价格×100%=（112-100）÷100×100%=12%。由于调整幅度超过合同约定的±5%，只调整超出部分，调整系数=12%-5%=7%。因此材料价差调整系数为7%，选项A正确。59.【参考答案】B【解析】根据合同示范文本规定，已标价工程量清单中有适用于变更工作的项目，应采用该项目的单价，选项B正确。当变更导致工程量增加超过15%时，增加部分的工程量综合单价应予调低，选项A表述不准确。工程量减少超过15%时，调减后剩余部分的综合单价应予调高，选项C错误。无适用或类似项目时，应由承包人提出变更单价，经发包人确认后执行，选项D错误。60.【参考答案】A【解析】直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费（机械使用费）。直接工程费=200+800+150=1150万元。管理费和利润属于间接费用和利润范畴，不计入直接工程费；规费属于工程建设其他费用，也不计入直接工程费。选项A正确。61.【参考答案】B【解析】评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，选项B正确。评标应集体评审而非individual独立评审，选项A错误。投标文件含义不明确时可要求投标人澄清，不得直接作废标处理，选项C错误。评标委员会推荐中标候选人，招标人依法确定中标人，选项D错误。62.【参考答案】B【解析】预付备料款=500×20%=100万元。起扣点=合同价-预付备料款/主要材料及构件费占比=500-100/60%=500-166.67=333.33万元。即当累计完成工程量达到333.33万元时开始扣回预付备料款。选项B正确。63.【参考答案】A【解析】根据《建设工程质量管理条例》规定，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限，选项A正确。屋面防水工程最低保修期限为5年，选项B错误。供热与供冷系统最低保修期限为2个采暖期或供冷期，选项C错误。电气管线、给排水管道最低保修期限为2年，选项D错误。64.【参考答案】A【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工发生于施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用。混凝土模板及支架费属于措施项目费。钢筋工程费、门窗工程费、楼地面装饰工程费均属于分部分项工程费，不属于措施项目费。选项A正确。65.【参考答案】C【解析】计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同约定的单价计价的一种方式。计日工单价在投标时由承包人报价，但结算时应按实际完成的数量和双方确认的单价计算，选项C正确。计日工不仅用于零星工作，也可用于紧急或临时性工作，选项A不准确。计日工费用应计入工程结算，选项D错误。66.【参考答案】B【解析】固定总价合同并非绝对不可调整。当发生设计变更、工程量增减等合同约定情形时，合同价款可以相应调整。本题中设计变更增加了100万元工程量，属于合同约定的可调整情形，应根据变更情况据实调整合同价款，选项B正确。固定总价合同在约定范围内价格不变，但变更等情况除外，选项A、C、D均不正确。67.【参考答案】D【解析】招标控制价是招标人根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据设计图纸编制的，对招标工程限定的最高工程造价，是投标人投标报价的最高限价，选项D正确。招标控制价可由招标人自行编制或委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制，选项A不全面。招标控制价应公布且不得上浮或下调，选项B错误。招标控制价超过概算时应重新报批，选项C表述不准确。68.【参考答案】D【解析】施工过程中发现地下文物属于不可预见的客观情况，根据建设工程施工合同相关规定，因发现文物、古迹等导致的工期延误和费用增加，应由发包人承担。承包人应及时通知监理人和发包人，经确认后工期顺延，费用损失由发包人承担。选项D正确。69.【参考答案】B【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人应在收到承包人递交的完整结算文件后28日内进行核对（审查），并提出审查意见。未在约定时间内核对的，视为认可承包人提交的结算文件。选项B正确。70.【参考答案】C【解析】投标报价中的综合单价风险费用是指承包人应承担的一定范围内的工程量偏差和市场价格波动风险。通常情况下，合同约定一定幅度内的价格波动风险由承包人承担，超出部分可由发包人承担。选项A、B表述过于片面，选项D过于绝对，选项C正确。71.【参考答案】D【解析】有效的索赔证据应具有真实性、合法性、关联性和及时性。经双方签认的工程变更单、监理工程师签发的口头指令记录、气象观测记录均可作为有效证据。承包人事先伪造的会议纪要属于虚假证据，不具备合法性，不能作为有效索赔证据。选项D正确。72.【参考答案】C【解析】《招标投标法》第二十四条规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。该规定旨在保障投标人有充足时间编制投标文件，维护招投标活动公平性。73.【参考答案】D【解析】《政府采购法》第三条明确规定政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。效率优先并非政府采购法定原则，政府采购更注重程序规范和资金使用的合规性与效益性，而非单纯追求效率。74.【参考答案】D【解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中一至九位为统一编码，十至十二位为清单项目名称顺序码。项目编码是唯一识别清单项目的标识，不得重码。75.【参考答案】B【解析】缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期内，承包人应对已交付使用的工程承担缺陷修复责任，缺陷责任期一般为一年，最长不超过两年。若因承包人原因导致工程无法按时竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起算。76.【参考答案】A【解析】暂估价金额由招标人在工程量清单中填写，属于招标人确定的价格，投标人不得修改。总承包服务费、规费和税金由投标人根据招标文件要求和自身情况自主填报。暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价两类。77.【参考答案】B【解析】评标委员会的专家成员应当从建设行政主管部门专家库或者招标代理机构专家库内的相关专业名单中随机抽取确定。特殊招标项目可以由招标人直接确定。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。78.【参考答案】B【解析】工程预付款一般从工程进度款累计支付达到合同价款的40%左右时开始扣回，扣完为止。具体扣回比例和方式应在合同中约定。预付款扣回方式是平衡承包人和发包人资金利益的重要措施，防止预付款超过应扣范围。79.【参考答案】C【解析】《招标投标法实施条例》规定，招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立书面合同。双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，该期限是法定要求。80.【参考答案】D【解析】建设项目竣工决算应包括从项目筹建到竣工验收的全部实际费用，包括建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设其他费用以及预备费等。竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，是办理固定资产交付使用的依据。81.【参考答案】C【解析】《工程造价咨询企业管理办法》规定，甲级工程造价咨询企业注册资本金不少于人民币二百万元。乙级企业注册资本金不少于人民币一百万元。资质标准还包括注册造价工程师人数、技术负责人从业年限等条件，需同时满足。82.【参考答案】A【解析】《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。履约保证金应当以现金、支