山西银行护栏采购合同范本

山西银行护栏采购合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

山西银行，注册地址位于山西省太原市迎泽区并州东街99号，法定代表人为李明，联系电话甲方为中华人民共和国境内合法注册的金融机构，具备完全民事行为能力，因业务发展需要，拟采购一批护栏产品用于银行营业网点及办公区域的安防设施建设。甲方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就护栏采购事宜与乙方协商一致，达成如下协议。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

山西恒达护栏有限公司，注册地址位于山西省晋中市榆次区迎宾路88号，法定代表人为张强，联系电话乙方为中华人民共和国境内合法注册的实体企业，具备生产、销售护栏产品的资质，拥有完善的供应链及售后服务体系。乙方根据甲方采购需求，承诺提供符合国家及行业标准的护栏产品，并确保产品质量、数量及交付期限的完整性。双方基于平等互利、诚实信用的原则，就护栏采购事宜签订本合同，以资共同遵守。

**合同简介**

本合同系山西银行（甲方）与山西恒达护栏有限公司（乙方）就银行安防护栏采购项目达成的正式协议。甲方作为金融机构，对营业网点及办公区域的安防设施建设有严格要求，需采购符合国家安全标准、具备高强度及耐用性的护栏产品。乙方作为专业的护栏生产及销售企业，具备丰富的行业经验及优质的产品资源，能够满足甲方在规格、数量及交付时间上的需求。双方基于长期合作意向，通过友好协商，明确各自的权利与义务，确保采购项目的顺利实施。本合同旨在规范双方交易行为，保障护栏产品的质量与安全，并为后续的安装、验收及售后服务提供法律依据。

甲方采购护栏产品的目的在于提升银行网点及办公区域的物理防护能力，防范潜在风险，保障客户及员工的人身安全。乙方承诺按照合同约定提供符合国家《护栏安全规范》（GB/T26876-2011）的护栏产品，并配合甲方完成现场安装及验收工作。双方围绕产品规格、价格、交付期限、质量保证及违约责任等核心条款进行详细约定，以实现合作共赢。本合同的有效履行，将有助于甲方安防体系的完善，同时提升乙方在金融安防领域的市场竞争力。双方均确认具备履行本合同所需的全部法律及商业条件，并自愿受本合同条款的约束。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确山西银行（甲方）向山西恒达护栏有限公司（乙方）采购一批符合国家及行业标准的护栏产品的相关事宜，确保护栏产品能够满足甲方银行营业网点及办公区域的安防设施建设需求。合同范围包括但不限于：乙方按照甲方提供的规格型号、数量及技术要求生产护栏产品，并负责产品的运输、安装（如需）、验收及售后服务。具体内容涵盖护栏产品的材质、尺寸、性能参数、交付时间、质量标准、价格条款、支付方式、违约责任以及争议解决机制等。甲方通过采购乙方提供的护栏产品，旨在提升银行场所的物理防护等级，保障客户和员工的出行安全，符合国家关于金融机构安防建设的监管要求。乙方通过履行合同义务，向甲方提供合格的产品和服务，实现自身商业利益，并巩固在金融安防领域的市场地位。双方在本合同框架内，围绕护栏产品的采购、供应及安装等环节进行协作，确保项目目标的顺利实现。

第二条定义

为本合同之目的，除非上下文另有明确表示，下列术语具有以下含义：

“护栏”系指乙方根据甲方要求生产的，用于银行营业网点及办公区域周边的物理隔离及安全防护设施，包括但不限于立柱、横杆、面板等组成部分。

“技术规格”系指本合同附件一中所列的护栏产品型号、尺寸、材质、强度等级、颜色、表面处理等具体参数。

“交付日期”系指乙方完成护栏产品生产、包装并准备好运输的日期，具体以双方确认的送货单为准。

“验收标准”系指国家现行有效的《护栏安全规范》（GB/T26876-2011）以及本合同约定的具体质量要求。

“售后服务”系指乙方对所售护栏产品提供的安装指导、维修保养、质量保修等后续服务。

“不可抗力”系指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

“合同标的物”系指本合同项下乙方需向甲方交付的护栏产品及其相关文件。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

甲方有权要求乙方按照合同约定的技术规格、数量和质量标准提供护栏产品，并有权对乙方提供的产品进行检验和验收。甲方应向乙方提供准确的护栏安装位置、周边环境及特殊要求的技术文件，并确保乙方人员能够顺利进入安装现场。甲方应在合同约定的付款节点按时足额支付货款，并配合乙方完成产品的验收程序。甲方有权要求乙方提供符合国家安全标准的产品合格证、检测报告等技术文件。如因甲方原因导致安装延迟或产品损坏，甲方应承担相应责任。甲方应妥善保管接收的护栏产品，并在安装过程中采取必要的保护措施，防止产品损坏。

**2.乙方的权力和义务**

乙方有权要求甲方提供明确的护栏采购需求及安装位置信息，并有权根据甲方要求提供技术咨询和方案建议。乙方应按照合同约定的技术规格和数量生产护栏产品，确保产品符合国家及行业质量标准，并提供完整的产品合格证、检测报告等技术文件。乙方应负责将护栏产品按时、安全地运输至甲方指定地点，并承担运输过程中的风险和费用（如需）。乙方有权要求甲方在收到产品后及时进行验收，并配合甲方完成安装工作（如需）。乙方应提供至少两年的产品质量保修期，并在保修期内对非人为损坏的产品提供免费维修或更换服务。乙方有权要求甲方在合同约定的付款节点支付货款，如甲方逾期付款，乙方有权采取相应的违约措施。乙方应确保所提供的产品不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益，并承担由此产生的全部责任。乙方应配备专业的安装团队（如需），确保安装质量和安全，并遵守甲方现场的相关管理规定。乙方应在合同履行过程中，遵守国家关于环境保护、安全生产等法律法规，并承担相应的法律责任。乙方应向甲方提供售后服务保障，包括定期巡检、技术支持及应急维修等，确保护栏产品的长期稳定运行。如遇不可抗力事件，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少损失，双方互不承担违约责任。乙方应保证产品的售后服务体系完善，能够及时响应甲方的服务需求，并提供必要的培训和技术指导。乙方应向甲方提供产品的详细使用说明和维护手册，确保甲方能够正确使用和维护护栏产品。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下护栏产品的总价款为人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00），大写：人民币壹佰万元整。该价格包含护栏产品的生产成本、运输费、安装费（如需）、税费及其他与产品交付相关的费用。

2.价格条款基于双方确认的技术规格、数量及交付日期。如甲方需变更订单内容（如规格、数量等），经双方书面确认后，价格条款相应调整。

3.支付方式采用银行转账方式。甲方应将合同总价款分为以下三个阶段支付：

（1）合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币叁拾万元整（¥300,000.00）；

（2）乙方完成产品生产并交付甲方验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%，即人民币伍拾万元整（¥500,000.00）；

（3）剩余合同总价款的20%，即人民币贰拾万元整（¥200,000.00），甲方应在乙方提交完整发票后三十日内支付。

4.乙方应在收到每笔款项后，向甲方提供等额的增值税发票。甲方付款前有权要求乙方提供相应的付款凭证或发票。

5.如甲方未能按照本合同约定按时支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权暂停交付剩余产品或解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同签订之日起至合同项下所有款项付清之日止。

2.乙方应于合同签订后三十日内完成护栏产品的生产，并提前五日书面通知甲方预计交付日期及运输安排。

3.甲方应在收到乙方交付的护栏产品后十五日内完成验收。如甲方需乙方进行安装，双方应另行约定安装期限，一般应在验收合格后二十日内完成安装工作。

4.本合同项下所有款项的支付期限按照第四条“价格与支付条件”执行。任何关键时间节点的延迟均视为违约行为，并按本合同第六条“违约责任”处理。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任：**

（1）如甲方未能按照第四条约定的付款时间及金额支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用，以及合同总价款20%的违约金。甲方还应承担乙方因此遭受的直接损失和合理支出。

（2）如因甲方提供的技术资料错误或未及时提供安装场地等甲方原因导致乙方生产或安装延误，乙方生产或安装的延误时间不应计入交付期限，甲方仍应按原约定时间支付款项。甲方应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于原材料成本、设备闲置费等。

（3）如甲方无正当理由拒绝验收合格的产品，或因保管不当导致产品损坏，甲方应承担相应的赔偿责任，并按合同约定支付剩余款项。乙方有权要求甲方支付产品价值50%的违约金，并有权收回受损产品或要求甲方赔偿全部损失。

2.**乙方违约责任：**

（1）如乙方未能按照第五条约定的交付时间交付产品，每逾期一日，应按逾期交付部分金额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过十五日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付款项的120%，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（2）如乙方交付的产品不符合合同约定的技术规格、质量标准，甲方有权要求乙方在十日内进行更换或修复。逾期未更换或修复，或更换、修复后仍不合格的，甲方有权拒收该部分或全部产品，并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。甲方还有权要求乙方赔偿因此造成的全部损失，包括但不限于工程延误损失、第三方索赔等。

（3）如乙方在安装过程中（如需）因操作不当造成产品损坏或第三方财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，并承担由此产生的所有法律责任和费用。甲方有权要求乙方在五日内完成修复或更换，并相应扣减乙方款项。

（4）乙方保证所提供的产品不侵犯任何第三方的知识产权。如因乙方产品存在知识产权纠纷导致甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任，并承担由此产生的所有法律费用。

3.**不可抗力违约责任：**

（1）如因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。遭遇不可抗力的一方应在事件发生后七日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同或延迟履行。

（2）因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。如不可抗力导致合同完全无法履行，双方应返还已收付的款项，合同自动终止。

4.**其他违约责任：**

（1）任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应赔偿对方的直接损失和可预见的间接损失。

（2）双方均应遵守保密义务，未经对方书面同意，不得泄露本合同内容及涉及的商业秘密。违反保密义务的一方应向对方支付合同总价款50%的违约金，并承担由此产生的全部责任。

（3）本合同项下的所有违约金、赔偿金等，均应在违约方支付款项时一次性支付。如违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方补足差额。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更或政策的调整）、疫情及其防控措施等。

2.遭遇不可抗力的一方应在事件发生后七个工作日内，以书面形式通知另一方，详细说明不可抗力事件的情况及其预计影响，并提供相关证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，双方互不承担违约责任。但遭遇不可抗力的一方应采取积极措施减少损失，并及时告知另一方。如不可抗力事件持续超过三十日，双方仍有权解除合同。解除合同时，双方应相互返还已收付的款项，并结算合同履行部分的费用。

4.因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。任何一方因不可抗力所受损失的证明材料应妥善保存，并应在结算时提交对方审核。双方均应尽到合理的减损义务，否则应承担相应的不利后果。

5.若不可抗力事件消除后，受影响一方仍无法履行合同义务的，双方应协商修改合同条款，以适应新的情况。协商不成的，可依据本合同第八条约定解决争议。

第八条争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在诚实信用原则基础上进行，争取在合同有效期内达成书面和解协议。双方应指定专门联系人负责协商事宜，并保持及时沟通。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。诉讼过程中，双方应遵守法院的传唤和判决，并承担各自的法律诉讼费用。如甲方选择诉讼，乙方应在收到法院传票后十五日内提供书面答辩。

3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款，保持合作的连续性。双方均应遵守法院的财产保全和证据收集要求，并配合法院的审理工作。

4.诉讼期间，双方均应本着公平合理的原则处理争议，避免采取任何可能导致矛盾激化或损害对方利益的过激行为。双方均应尊重法院的权威，通过合法途径解决争议。

5.如一方在收到法院传票后无正当理由拒不应诉，法院可依法进行缺席判决。缺席判决对未应诉方具有法律约束力，未应诉方仍应履行判决内容或承担相应的法律责任。

6.本合同项下的所有争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在争议解决过程中产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等），除法律另有规定外，由败诉方承担；双方均有责任时，按责任比例分担。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本合同首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前七个工作日书面通知对方。通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至上述地址或联系方式的通知，视为有效送达。电子邮件通知应以发件成功时间为送达时间。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更本合同内容。口头约定或暗示的变更无效。

3.**保密条款**：双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本合同的终止而解除，持续有效。

4.**完整协议**：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，