水电项目分包合同范本

水电项目分包合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX能源发展有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX电力工程集团有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX大道XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

**合同简介**

为满足XX能源发展有限公司（以下简称“甲方”）拟建的水电项目部分工程的需求，经双方友好协商，甲方委托乙方按照国家及行业相关标准，完成水电项目中的输电线路架设工程（以下简称“本项目”）。甲方作为项目投资方及建设管理方，负责提供项目整体规划及相关技术文件，乙方作为具备相应资质的专业工程承包商，负责按照合同约定完成分包工程的建设任务。双方基于平等互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以明确双方的权利与义务。本项目的实施需符合国家能源局关于水电项目的审批要求及甲方的整体建设进度安排，乙方须确保工程质量和安全，并按时完成施工任务，最终实现甲方项目整体目标的顺利达成。双方将通过本合同约定，建立稳定的合作关系，共同推动水电项目的顺利实施。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX能源发展有限公司拟建的水电项目中输电线路架设工程（以下简称“本项目”）分包范围内的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求和行业标准，高质量、高效率地完成工程建设和交付任务。本项目的具体内容包括但不限于：输电线路的路径规划与复测、铁塔基础施工、铁塔组立、输电导线架设、金具安装、接地系统施工以及相关的工程验收与资料移交等全部施工内容。乙方须在合同约定的工期内，完成所有分包工程的施工、质量自检及配合甲方进行的工程验收工作，确保工程符合国家及行业相关技术标准和甲方的设计要求，最终交付符合合同约定的合格工程成果。

第二条定义

1.**本项目**：指XX能源发展有限公司拟建的水电项目中，由乙方负责分包的输电线路架设工程。

2.**合同文件**：包括本合同及其附件、补充协议、技术规范、设计图纸等所有与本项目相关的文件。

3.**技术标准**：指国家及行业发布的相关输电线路建设与施工的技术规范、安全规程及验收标准。

4.**工程量**：指本项目范围内实际完成并经甲方确认的施工内容量，以双方签字的工程量确认单为准。

5.**质量合格**：指工程成果符合合同约定的技术标准、设计要求及国家验收规范的合格标准。

6.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

(1)甲方有权对乙方的施工资质、人员配置、机械设备及施工方案进行审查，确保其符合合同要求及国家相关法规标准。

(2)甲方应向乙方提供本项目所需的全部设计图纸、技术规范、地质资料及其他必要文件，并保证资料的真实性和完整性。

(3)甲方有权监督乙方的施工过程，对施工质量、进度及安全进行全过程管理，并有权要求乙方随时接受检查。

(4)甲方应在合同约定的付款节点，按时足额向乙方支付工程进度款，并负责协调解决本项目施工过程中涉及的外部关系（如土地征用、路径协调等）。

(5)甲方应组织或委托第三方对乙方完成的工程进行验收，验收合格后，乙方可获得全额工程款。

(6)甲方应承担本项目相关的设计变更、工程量增减等非乙方原因导致的额外费用。

**2.乙方的权力与义务**

(1)**施工组织与质量保证**

乙方应组建专业的项目管理团队，配备足够能力的技术负责人、安全员及施工人员，并使用符合标准的施工机械设备。乙方须严格按照合同约定的技术规范、设计图纸及国家验收标准进行施工，确保工程质量达到合格及以上等级。乙方应自行承担施工过程中的质量检测及试验费用，并提交完整的质量保证资料。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方须无条件返工整改，并承担由此产生的全部费用。

(2)**进度与安全责任**

乙方应编制详细的施工进度计划，并报甲方审核确认。乙方须确保工程按计划节点推进，如遇非不可抗力因素导致的延期，乙方应承担违约责任。乙方须严格遵守国家及行业安全生产法规，建立健全安全生产责任制，配备必要的安全防护设施，并对施工人员进行安全教育。施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任及由此产生的费用，甲方仅承担管理协调责任。

(3)**材料与设备管理**

乙方应自行采购本项目所需的全部工程材料及设备，材料须符合国家及行业标准，并提交样品供甲方检验确认。乙方须保证材料来源合法、质量可靠，并承担材料保管及运输的全部责任。如因材料问题导致工程质量问题，乙方须承担全部责任。

(4)**配合验收与资料移交**

乙方应在工程完工后，及时整理完整的竣工资料（包括施工日志、质量检测报告、材料合格证、验收记录等），并配合甲方或第三方进行工程验收。验收合格后，乙方可向甲方申请支付工程尾款。若因乙方资料不全或质量问题导致验收延迟，乙方应承担相应责任。

(5)**保密义务**

乙方应对甲方提供的技术文件、商业秘密等信息严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

(6)**索赔与反索赔**

乙方因甲方原因（如指令错误、资料延迟提供等）导致工期延误或额外费用，有权向甲方索赔。同时，乙方亦应对因其自身原因造成的甲方损失承担赔偿责任。

(7)**争议解决优先协商**

在履行合同过程中，如双方产生分歧，应首先通过友好协商解决；协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。

第四条价格与支付条件

本项目的总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），该价格为固定总价，包含乙方完成本项目所需的一切成本、利润及税费。具体价格构成及工程量清单详见本合同附件一《工程量清单及价格表》。

付款方式如下：

(1)预付款：合同生效后XX日内，甲方支付总价款的XX%作为预付款，即人民币XXXX元。乙方收到预付款后应开具等额发票。

(2)进度款：

-乙方完成铁塔基础施工并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付至总价款的XX%；

-乙方完成输电导线架设及金具安装并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付至总价款的XX%；

-乙方完成全部工程并提交竣工资料后XX日内，甲方支付至总价款扣除XX%质保金后的XX%。

(3)质保金：总价款的XX%作为工程质量保证金，质保期满且无质量问题后XX日内一次性无息返还乙方。

乙方应在收到每笔款项前，向甲方提供符合税务要求的等额发票。甲方逾期支付任何款项，每逾期一日，应按逾期金额的XX%向乙方支付违约金，但最高不超过总价款的XX%，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同。

支付账户信息：乙方指定收款账户如下：

开户名称：XX电力工程集团有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXXXXX

第五条履行期限

(1)本合同有效期为自合同生效之日起至本项目全部工程竣工验收合格之日止，预计总工期为XX个月，自甲方发出开工通知之日起计算。

(2)关键时间节点：

-开工通知发出后XX日内，乙方须完成项目部组建及施工现场准备；

-铁塔基础施工应在XX个月内完成，并提交阶段性验收申请；

-输电线路架设工程应在铁塔基础验收合格后XX个月内完成，并提交中期验收申请；

-全部工程竣工并完成内部自检后XX日内，乙方须向甲方提交竣工资料及验收申请。

(3)如遇设计变更或不可抗力因素导致工期延误，经双方书面确认后，工期可相应顺延。甲方因故需延期验收，应在原定验收日前XX日书面通知乙方，并免于承担延期责任。乙方逾期完工，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付工期延误违约金，但累计违约金不超过总价款的XX%，逾期超过XX日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

(1)**预付款未按时支付**：甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应按未支付金额的XX%向乙方支付违约金，逾期超过XX日，乙方有权解除合同，甲方须赔偿乙方因此造成的全部损失。

(2)**进度款拖延支付**：甲方未按约定支付进度款，每逾期一日，应按拖欠金额的XX%向乙方支付违约金，同时乙方可暂停施工，直至甲方付清款项及违约金。拖欠金额超过总价款XX%时，乙方有权解除合同，甲方须支付合同总价款XX%的违约金。

(3)**验收拖延责任**：甲方无正当理由拖延验收，导致乙方无法按期获得尾款，每逾期一日，应按尾款金额的XX%向乙方支付违约金，但累计不超过XX元。

(4)**变更不及时确认**：甲方提出的工程变更未在XX日内书面确认，导致乙方工作延误，甲方应承担由此造成的工期延误责任及乙方额外成本。

**2.乙方违约责任**

(1)**质量不合格责任**：

-乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方无条件返工、重做或更换材料，由此产生的费用由乙方承担，工期不顺延。

-若返工后仍不合格，甲方有权委托第三方处理，费用由乙方承担，且甲方有权扣除乙方相应工程款，情节严重者甲方有权解除合同并索赔。

-因质量问题导致项目整体延期或产生安全事故，乙方须承担全部责任及甲方的间接损失。

(2)**工期延误责任**：

-乙方未按合同工期完成工程，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付工期延误违约金，累计违约金不超过总价款的XX%。

-逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方须退还已支付进度款并支付合同总价款XX%的违约金，甲方保留向乙方索赔的权利。

(3)**材料不合格责任**：

-乙方使用不合格材料导致工程质量问题，乙方须承担全部修复费用及甲方因此遭受的损失，甲方有权扣减相应工程款。

-若乙方故意隐瞒材料问题，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

(4)**安全事故责任**：

-乙方施工期间发生安全责任事故，由乙方承担全部赔偿责任（包括人员伤亡、财产损失及行政处罚），并扣减XX%的工程款作为赔偿保证金，待事故处理完毕且无遗留问题时返还。

-造成甲方人员伤亡的，乙方须承担连带赔偿责任。

(5)**保密条款违约**：乙方泄露甲方商业秘密或技术资料，须赔偿甲方直接经济损失，并支付合同总价款XX%的违约金，甲方保留追究法律责任的权利。

(6)**解除合同责任**：乙方存在严重违约行为（如恶意拖延工期、质量持续不合格、安全事故等），甲方解除合同时，乙方须支付合同总价款XX%的违约金，并返还甲方已支付的工程款。

**3.违约金与赔偿**

(1)本合同约定的违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应补足差额。

(2)任何一方违约导致合同解除，守约方有权要求违约方支付合同总价款XX%的赔偿金。

(3)因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。

第七条不可抗力

(1)**定义**：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、疫情及其防控措施、以及其他类似无法预见、无法避免的突发事件。

(2)**通知义务**：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府部门公告、事故调查报告等）。若不可抗力持续超过XX日，双方应协商是否延期履行、部分履行或解除合同。

(3)**责任免除**：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失。双方应根据不可抗力的影响程度，协商调整合同条款或解除合同。因不可抗力造成的费用增加（如人员遣返、设备搬迁等），由双方按责任比例分担。

(4)**不可免责情形**：因一方违约行为（如未及时采取预防措施）加剧不可抗力影响的，该方仍需承担相应责任。若不可抗力导致合同目的无法实现，双方均有权解除合同，并按已完成部分的价值结算。不可抗力消除后，双方应尽快恢复履行合同。

第八条争议解决

(1)**协商解决**：双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商应在争议发生后XX日内启动，并由双方授权代表进行沟通，力求达成书面和解协议。

(2)**调解优先**：协商不成的，可共同向XX省XX市建设工程调解委员会申请调解。调解应遵循自愿、公平原则，调解协议经双方签字后具有约束力。

(3)**仲裁或诉讼**：调解不成的或双方未达成调解协议的，争议应提交XX仲裁委员会（或XX人民法院）按照其仲裁规则（或诉讼程序）进行裁决（或审判）。仲裁裁决（或判决）是终局的，对双方均有约束力。

(4)**争议范围**：争议解决应限于本合同条款及相关附件的履行问题，仲裁机构（或法院）应依据合同约定及相关法律法规进行裁判。

(5)**管辖选择**：双方确认，争议解决机构的选择具有唯一性，任何一方不得就同一争议事项向其他机构重复申请仲裁或诉讼。若选择仲裁，仲裁地点为XX市；若选择诉讼，管辖法院为XX省XX市XX区人民法院。双方应积极配合争议解决机构的工作，提供证据材料，并承担相应的仲裁费或诉讼费。

第九条其他条款

(1)**通知方式**：本合同项下的所有通知、文件等均应采用书面形式，通过专人送达、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本合同首部载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；专人送达的，签收时视为送达。

(2)**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

(3)**分包与转包**：乙方不得将本项目整体转包给第三方，但经甲方书面同意，可将部分非主体工程分包给具备相应资质的单位，分包单位需符合本合同对乙方的资质要求，并承担相应责任。乙方对分包工程负全面管理责任。

(4)**保密条款**：除本合同另有约定外，双方应对履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，此义务不因合同的终止而