项目承包简单版合同范本8篇

项目承包简单版合同范本8篇篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：4.工程范围和内容：第二条合同工期1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并及时向甲方报告开工时间。2.合同工期为XX天，从开工之日起算。3.如有下列情况，工期可以顺延：因甲方原因影响开工。不可抗力。第三条质量标准1.乙方必须严格按照甲方提供的设计施工图纸和技术规范施工，确保工程质量达到优良标准。2.乙方应建立健全质量管理体系，配备足够数量的质量检查人员，对施工全过程及其所有环节进行严格的质量控制。3.甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督，发现问题及时提出，乙方应及时改正。4.因乙方施工质量问题造成返工、维修等损失，由乙方自行承担。5.甲方在工程竣工验收时，如发现工程质量存在问题，将根据实际情况扣除部分或全部质保金，并责令乙方限期整改。6.工程质量保证金为合同总价的XX%，在竣工验收后一年后无质量问题的情况下返还给乙方。第四条合同价款及支付方式1.本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币XX元（大写：元）。该价款已包含工程所需材料、设备、人工等所有费用。甲方无需再向乙方支付其他任何费用。2.乙方在签订合同后，应尽快向甲方提供发票，甲方在收到发票后XX天内向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。预付款扣完为止。3.乙方在竣工验收后，应尽快向甲方提供结算资料，甲方在收到结算资料后XX天内进行结算审核。审核无误后，甲方将结算余额支付给了乙方。如果审核存在问题，甲方将根据实际情况扣除部分或全部结算余额。4.甲方支付的款项，均通过银行转账方式支付到乙方指定的账户。乙方在收到款项后，应及时向甲方出具正式发票。5.如因乙方原因造成合同无法按时履行或中途终止，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方由此造成的全部损失。如因甲方原因造成合同无法按时履行或中途终止，甲方应赔偿乙方由此造成的全部损失。但乙方不得要求甲方赔偿其预期利润损失。6.乙方在履行合同过程中，如因自身原因需要中途放弃承包权的，应提前XX天以书面形式通知甲方，并赔偿甲方由此造成的全部损失。如因甲方原因需要中途解除合同的，应提前XX天以书面形式通知乙方，并赔偿乙方由此造成的全部损失。但乙方不得要求甲方赔偿其预期利润损失。7.工程质量保证金为合同总价的XX%，在竣工验收后一年后无质量问题的情况下返还给乙方。如存在质量问题需要维修的，则根据维修费用的多少扣除相应的质保金。如质保金不足以支付维修费用的，则乙方应自行承担不足部分的维修费用。8.甲方在支付款项时均有权扣除因乙方原因造成的违约赔偿金、损失赔偿金等费用。如存在多期应付款项且乙方有违约行为的，则甲方有权选择在其中一期款项中进行扣除。如违约赔偿金、损失赔偿金等费用超出应付款项的，则超出部分由乙方自行承担。但甲方不得要求乙方赔偿其预期利润损失。9.承包期间内因市场变化等原因导致工程实际造价高于合同价款时,双方应友好协商增加合同价款;如协商不成的,双方可终止合同,并由乙方返还甲方已支付的全部款项及赔偿甲方的全部损失;如协商一致的,可签订补充协议进行变更。但甲方不得要求乙方赔偿其预期利润损失。篇2发包方：[公司名称]（以下简称甲方）承包方：[公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程造价工程造价为[金额]元，乙方需向甲方支付[金额]元作为履约保证金。具体支付方式根据招标文件及中标结果确定。第三条工程期限工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同工期XX天。具体开工日期以甲方书面通知为准。第四条甲方责任1.甲方负责办理与工程相关的前期手续，并协调乙方与其他施工单位的关系。2.甲方负责提供施工图纸、技术资料及相应的技术交底。3.甲方负责支付工程进度款，确保资金供应。4.甲方负责监督工程的实施，确保工程质量、安全和进度。5.甲方负责在竣工验收合格后，及时向乙方支付工程尾款。第五条乙方责任1.乙方需按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量、安全和进度。2.乙方需做好与其他施工单位的协调配合工作，确保施工进度顺利进行。3.乙方需建立健全施工质量控制和安全管理制度，确保施工质量和安全。4.乙方需按时向甲方提交施工计划和进度报表，确保甲方及时了解施工情况。5.乙方需积极配合甲方的质量监督和检查工作，确保工程质量符合标准要求。6.乙方需确保施工现场的整洁和有序，做到文明施工。7.乙方需在竣工验收合格后，向甲方提交完整的竣工资料和图纸。8.乙方需做好工程的维护和保修工作，确保工程的长期稳定运行。9.乙方需按照合同约定及时支付履约保证金和向甲方提供发票。10.乙方需遵守相关法律法规和甲方的规章制度，确保施工的合规性和安全性。11.乙方需对施工现场的安全生产负责，确保无重大安全事故发生。12.乙方需积极配合甲方的招标和投标工作，确保中标结果的公正性和有效性。13.乙方需确保施工人员的稳定性和专业性，避免频繁更换施工人员对工程质量造成影响。14.乙方需建立健全的售后服务体系，确保工程竣工后的维修和保养工作得到有效执行。15.乙方需严格遵守保密义务，对涉及甲方的商业机密和保密信息不得擅自泄露或传播。16.乙方需积极配合甲方的其他合理要求，确保工程的顺利进行和圆满完成。17.乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和项目范围内可能涉及的社会生命安全提供必要保障措施。若因乙方安全措施不当而造成事故或损失，由乙方自行承担全部责任。篇3发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工前的准备工作。2.甲方在合同生效后的第_________天为乙方提供施工场地。乙方在收到施工场地后，应尽快组织施工，并努力完成施工任务。3.如果因甲方原因造成施工推迟，则施工期限相应顺延。第三条工程价款及支付方式1.本工程采用固定总价合同，总价为人民币_________元整（￥_________）。该价款已包括工程所需的所有费用，乙方不得要求甲方额外支付其他费用。2.甲方在合同签订后，向乙方支付合同总价的30%作为预付款。剩余的70%在验收合格后支付。如果因甲方原因未能按时支付，则按应付款金额的日万分之五向乙方支付违约金。3.如果因乙方原因未能按时完成施工任务，则按合同总价的10%向甲方支付违约金。第四条工程质量及验收标准1.乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.甲方在收到乙方提交的验收申请后，应及时组织验收。如果甲方在规定时间内未组织验收，则视为验收合格。3.如果验收不合格，乙方应负责返修并承担相关费用。返修后仍不合格的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。第五条甲方责任与义务1.甲方应按时向乙方支付工程款项。2.甲方应提供施工所需的水、电等基础设施。3.甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题。4.甲方应确保施工场地的安全。5.甲方应尊重乙方的施工自主权，不得随意干涉乙方的施工活动。第六条乙方责任与义务1.乙方应按时完成施工任务，确保工程质量达到合格标准。2.乙方应合理使用施工材料，确保材料不浪费、不损坏。3.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。4.乙方应积极配合甲方的验收工作，确保验收顺利进行。5.乙方应对施工场地的环境卫生负责，确保施工场地整洁、干净。第七条违约责任及赔偿标准1.如果因甲方原因未能按时支付工程款项或提供施工场地，则按应付款金额的日万分之五向乙方支付违约金。如果违约金不足以赔偿乙方的损失，甲方还应承担相应的赔偿责任。2.如果因乙方原因未能按时完成施工任务或施工质量不合格，则按合同总价的10%向甲方支付违约金。如果违约金不足以赔偿甲方的损失，乙方还应承担相应的赔偿责任。3.如果因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应及时沟通协商解决相关事宜。如果协商不成，可依法解除或变更合同。第八条合同生效与终止条件1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务和责任。如果一方违约导致合同无法继续履行或实现合同目的，另一方有权依法解除或变更合同。合同解除后，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。2.如果因不可抗力因素导致合同无法继续履行或实现合同目的，双方应及时沟通协商解决相关事宜。如果协商不成或双方均同意解除合同，则本合同自双方协商确定的解除之日起终止。合同终止后，双方应依法进行结算和清算相关事宜。3.本合同的生效和终止条件以《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定为准。篇4发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工程计划开工日期为：_________年_________月_________日，计划完工日期为：_________年_________月_________日。工期为：_________天。2.如有特殊情况，甲方可要求乙方将工期顺延，但甲方应支付乙方因工期顺延而产生的额外费用。具体顺延期限和费用由双方协商确定。第三条工程质量与验收1.工程质量必须达到合同规定的要求。具体质量标准为：_________2.乙方应在合同签订后提交一份详细的质量保证计划，并严格按照该计划执行。甲方有权对质量保证计划提出修改意见。3.工程质量验收应按以下步骤进行：首先由乙方自检，然后提交甲方进行验收。甲方应在收到验收申请后尽快进行验收，并签署验收意见。如果甲方未在规定时间内进行验收，则视为验收通过。4.如工程质量不符合合同规定的要求，乙方应负责无偿修复或重新施工，并承担相应的损失赔偿责任。第四条工程价款与支付方式1.本工程合同总价为：_________元（大写：_________元整）。具体价款构成如下：_________2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方合同总价的百分之二十作为预付款。剩余款项应按照以下方式支付：_________3.乙方在收到款项后，应向甲方提供正式的发票和收据。如因乙方原因未能及时提供发票和收据，甲方有权拒绝支付款项。第五条违约责任1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________2.如因乙方原因造成工程质量不符合合同要求，乙方应负责无偿修复或重新施工，并承担相应的损失赔偿责任。同时，甲方有权扣除未支付的款项作为违约金。3.如因甲方原因造成合同无法按时履行，甲方应支付乙方因延误工期而产生的额外费用，并承担相应的违约责任。第六条争议解决与管辖法院1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为：_________人民法院。在诉讼过程中，双方应停止履行本合同，直至判决生效后再行履行。2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分内容。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应协商解除或变更合同内容。协商不成的，任何一方均可单方解除本合同。但单方解除本合同的一方应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。3.对于在争议解决过程中产生的新的争议或问题，双方应友好协商解决。协商不成的，可另行签订补充协议或按原争议解决方式处理。4.判决生效前双方应遵守保密义务不得泄露与本案有关的任何信息资料。判决生效后双方应履行判决结果不得上诉。如一方违反保密义务或判决结果导致对方损失的应承担相应的赔偿责任。篇5发包方：[公司名称]（以下简称甲方）承包方：[公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条合同工期1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。2.乙方在合同签订后，按照甲方要求的工期，编制详细的施工进度计划，并严格按照施工进度计划施工。第三条合同价款及支付方式1.本合同价款为XX元（大写：XX元）。乙方在合同签订后，按照甲方支付的款项，编制详细的预算表，并严格按照预算表施工。2.支付方式：甲方在合同签订后，支付合同价款的XX%作为预付款，即XX元（大写：XX元）。剩余款项在工程竣工并验收合格后，一次性支付。第四条工程质量及验收标准1.乙方必须按照施工图纸、设计说明和有关技术资料进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方所承包的工程，必须达到国家或地方规定的工程质量验收标准。3.甲方代表在验收过程中提出的修改意见或建议，乙方必须无条件执行。第五条违约责任及赔偿损失1.乙方在施工过程中，由于自身原因造成工期延误或质量不合格的，乙方必须承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。2.甲方在工程竣工后，未能按照合同约定支付合同价款的，甲方必须承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。第六条合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方必须严格遵守合同条款，履行合同义务。2.如一方违约，另一方有权要求终止合同，并要求违约方赔偿由此造成的全部损失。3.本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意。一方违约，另一方要求终止。不可抗力导致合同无法继续履行。第七条争议解决及法律适用1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.本合同的解释权归甲方所有。本合同的修改和补充，必须由双方协商一致，并书面确认。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。篇6甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将特定项目交由乙方承包完成的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：____________________2.项目地点：____________________3.项目内容：____________________4.项目目标：____________________二、承包方式乙方按照甲方的要求，以包工包料的方式承包本项目。三、工程期限1.本项目自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。2.如有变动，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。四、工程价款及支付方式1.工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。2.支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：合同签订后__日内，甲方支付乙方工程总价的__%作为预付款。项目完成__%后，甲方支付乙方工程总价的__%。项目验收合格后__日内，甲方支付乙方剩余的工程款项。五、质量保证1.乙方应保证承包项目的质量符合甲方要求，并通过相关质量验收。2.如因乙方原因造成项目质量不达标，乙方应承担修复或重做费用，并承担由此造成的其他损失。六、安全责任1.乙方应遵守安全生产法律、法规，并按照安全生产的要求进行项目施工。2.乙方在项目实施过程中如发生安全事故，应承担相应的法律责任。七、违约责任1.甲乙双方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。2.甲方未按约定支付工程款项的，应按日向乙方支付逾期付款违约金。3.乙方未按约定完成项目的，应按日向甲方支付延误工期违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定事项1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（发包方）：____________________（盖章）法定代表人：____________________日期：____年__月__日乙方（承包方）：____________________（盖章）法定代表人：____________________日期：____年__月__日篇7发包方：[公司名称]（以下简称甲方）承包方：[公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程造价工程造价为人民币[金额]元，乙方承诺保证工程质量并按时完成工程任务。第三条工程期限工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同工期XX天。第四条甲方责任1.甲方负责办理工程相关手续，提供工程所需的设计图纸和材料清单。2.甲方负责协调乙方与其他施工单位的关系，确保工程的顺利进行。3.甲方负责工程的验收工作，确保工程质量符合相关标准。4.甲方需按照合同约定支付乙方的工程款。第五条乙方责任1.乙方需按照合同约定完成工程任务，确保工程质量符合相关标准。2.乙方需遵守甲方的施工规范和技术要求，确保施工过程的顺利进行。3.乙方需按时向甲方提交工程进展报告，确保甲方了解工程的实际情况。4.乙方需承担施工过程中的一切安全责任，确保施工过程的顺利进行。第六条工程验收1.乙方在工程竣工后，应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收工作。2.验收过程中，如发现问题或缺陷，乙方应及时进行整改。整改完成后，应重新提交验收申请。3.验收合格后，甲方应出具验收报告，确认工程的完成情况和质量。4.如验收不合格，乙方应继续整改，直至验收合格为止。在此期间，乙方应自行承担一切费用和责任。第七条工程款支付1.工程款支付方式为分期付款。具体支付时间和金额如下：开工前支付合同总金额的XX%。工程完成XX%时支付XX%。工程竣工验收合格后支付剩余的XX%。2.乙方在收到每笔款项时，应向甲方提供合法有效的发票或收据。如因乙方原因造成款项支付延误或无法支付，乙方应承担相应的违约责任。3.甲方在支付款项时，有权对乙方的财务状况和工程质量提出质疑。如乙方无法提供合法有效的发票或收据，或工程质量不符合相关标准，甲方有权拒绝支付款项。第八条违约责任1.如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失，包括但不限于直接损失和间接损失。违约方应按合同总金额的XX%向守约方支付违约金。2.如乙方在施工过程中出现质量问题或安全隐患，乙方应立即停工整改。整改完成后，应重新提交验收申请。如因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不符合相关标准，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。3.如甲方未按照合同约定支付乙方的工程款或提供必要的设计图纸和材料清单等支持，甲方应承担相应的违约责任和赔偿责任。但甲方不承担因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不符合相关标准的责任。第九条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务和责任。如一方违反本合同的约定或发生不可抗力导致合同无法继续履行时，双方可以协商解除合同或变更合同条款。但任何一方不得擅自变更或终止合同的履行。2.合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如因一方原因导致合同无法继续履行时，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。但双方均不承担因不可抗力导致合同无法继续履行的责任。3.合同终止后，双方应尽快完成未完成的工作并清算相关款项。如因一方原因导致合同无法按时终止时，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。但双方均不承担因不可抗力导致合同无法按时终止的责任。第十条其他事宜1.本合同未尽事宜由双方协商补充解决。协商补充的内容与本合同约定具有同等法律效力。但协商补充的内容不得违背法律法规和公序良俗的原则要求。如有违背原则要求的情况出现则协商补充的内容无效且双方均不承担任何责任和义务。反之则协商补充的内容有效且双方均应承担相应的责任和义务。如双方无法就协商补充的内容达成一致意见时则双方均可向仲裁机构或法院提出仲裁或诉讼解决争议纠纷问题。仲裁或诉讼过程中双方应积极配合仲裁机构或法院的调查取证工作并如实提供有关证据材料。仲裁或诉讼裁决结果出来后双方应严格执行裁决结果并承担相应的法律责任和义务。仲裁或诉讼过程中发生的所有费用均由双方自行承担（包括仲裁费、诉讼费、律师费、调查取证费等）。篇8甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙