2026年10月自考03893工程建设法规押题及答案（上海）

2026年10月自考03893工程建设法规押题及答案（上海）一、单项选择题1．建设工程产品具有固定性，且受自然和社会条件影响大，这体现了建设工程的（A）。A.单件性和生产周期长等特点B.可储存待售C.完全可批量复制D.与一般工业品完全相同2．由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性文件是（D）。A.部门规章B.地方性法规C.行政法规D.法律3．《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》的制定主体是（B）。A.省级人民政府B.国务院C.住房和城乡建设部D.全国人大常委会4．国务院各部委在本部门权限内制定的规范性文件属于（D）。A.地方性法规B.行政法规C.地方政府规章D.部门规章5．不同层级法律规范发生冲突时，首先适用的原则是（B）。A.后法优于宪法B.上位法优于下位法C.下位法优于上位法D.规章优于法律6．同一机关制定的法律，特别规定与一般规定不一致时，应当（A）。A.适用特别规定B.适用一般规定C.一律废止D.由当事人选择7．建设工程法律关系的三个构成要素是（D）。A.权利、义务、责任B.物、行为、智力成果C.原告、被告、法院D.主体、客体、内容8．下列能够成为建设工程法律关系客体的是（C）。A.行政机关的职权B.建设单位的名称C.施工单位完成的施工行为D.法定代表人本人9．地震、洪水等不以当事人意志为转移、能引起法律关系变动的客观现象属于（D）。A.违法行为B.事实行为C.法律行为D.法律事件10．当事人签订建设工程合同这一有意识的活动属于（B）。A.不可抗力B.法律行为C.法律事件D.自然事件11．下列关于法人的表述中，错误的是（A）。A.法人是自然人和企事业单位的总称B.法人具有民事权利能力C.法人具有民事行为能力D.法人能够独立承担民事责任12．代表法人行使职权的负责人是法人的（D）。A.委托代理人B.指定代理人C.主要债权人D.法定代表人13．《民法典》将法人分为营利法人、非营利法人和（C）。A.事业法人B.企业法人C.特别法人D.社团法人14．代理人在代理权限内以被代理人名义实施民事法律行为，其后果由（A）。A.被代理人承担B.代理人承担C.相对人承担D.代理人与被代理人各担一半15．行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后仍以被代理人名义订立合同，属于（B）。A.表见代理当然有效B.无权代理C.委托代理D.法定代理16．相对人有理由相信无权代理人有代理权（如持有盖公章的合同书）的，构成（A）。A.表见代理B.同时履行抗辩C.法定代理D.指定代理17．代理人与第三人恶意串通损害被代理人利益的，应当（D）。A.被代理人自行承担B.只由第三人负责C.只由代理人负责D.由代理人和第三人承担连带责任18．下列债的发生根据中，属于当事人意思表示一致而产生的是（D）。A.侵权行为B.无因管理C.不当得利D.合同19．没有法定或约定义务，为避免他人利益受损失而主动管理他人事务，构成（D）。A.不当得利B.合同之债C.侵权之债D.无因管理20．没有合法根据取得不当利益并造成他人损失的，构成（C）。A.无因管理B.合同之债C.不当得利D.正当防卫21．权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利是（B）。A.知识产权B.物权C.请求权D.债权22．在他人所有物上设定的物权称为（B）。A.所有权B.他物权C.完全物权D.自物权23．下列权利中，属于担保物权的是（B）。A.居住权B.抵押权C.土地承包经营权D.建设用地使用权24．下列权利中，属于用益物权的是（A）。A.建设用地使用权B.质权C.留置权D.抵押权25．所有权的四项权能是占有、使用、收益和（B）。A.担保B.处分C.登记D.交付26．不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法（C）发生效力。A.占有B.公告C.登记D.交付27．动产物权的设立和转让，一般自（A）时发生效力。A.交付B.合同成立C.登记D.公证28．建设单位通过出让或划拨方式取得的是国有土地的（C）。A.土地所有权B.抵押权C.建设用地使用权D.留置权29．住宅建设用地使用权期间届满的，依法（B）。A.自动丧失B.自动续期C.必须重新招标D.由国家无偿收回30．我国以法律形式保护的知识产权不包括（B）。A.著作权B.自物权C.商标权D.专利权31．发明专利权的期限为（D）。A.10年B.50年C.15年D.20年32．实用新型专利权的期限为（B）。A.5年B.10年C.15年D.20年33．外观设计专利权的期限为（D）。A.10年B.50年C.20年D.15年34．专利权的期限自（A）起计算。A.申请日B.授权公告日C.首次使用日D.登记日35．注册商标的有效期为（A）。A.10年B.30年C.5年D.20年36．法律责任按性质可分为民事责任、行政责任和（B）。A.过错责任B.刑事责任C.违约责任D.公平责任37．下列承担民事责任的方式中，属于违约责任典型方式的是（A）。A.支付违约金B.行政拘留C.剥夺政治权利D.没收财产38．下列属于行政处罚的是（D）。A.记过B.开除C.降级D.罚款39．下列属于对国家工作人员行政处分的是（A）。A.撤职B.吊销许可证C.罚款D.行政拘留40．下列刑罚中，属于主刑的是（B）。A.剥夺政治权利B.有期徒刑C.没收财产D.罚金41．下列刑罚中，属于附加刑的是（C）。A.死刑B.管制C.罚金D.拘役42．工程建设中，建设、设计、施工、监理单位违反国家规定、降低工程质量标准造成重大安全事故的，可能构成（D）。A.盗窃罪B.诈骗罪C.逃税罪D.工程重大安全事故罪43．向人民法院请求保护民事权利的一般诉讼时效期间为（C）。A.20年B.1年C.3年D.2年44．我国建设工程法律体系中具有最高法律效力的是（A）。A.宪法B.行政法规C.建筑法D.部门规章45．《建筑法》确立的两项最基本的许可是建筑许可和（C）。A.工商年检B.环保许可C.从业资格（资质资格）许可D.税务登记46．《民法典》合同编的基本原则不包括（D）。A.诚实信用原则B.自愿原则C.平等原则D.行政优先原则47．招标投标活动应当遵循的基本原则是公开、公平、公正和（B）。A.效率优先B.诚实信用C.地方保护D.价低者得48．我国安全生产工作的基本方针是安全第一、预防为主和（D）。A.事后追责B.生产优先C.效益优先D.综合治理49．从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时有权停止作业或撤离，这是（D）。A.举证责任B.保密义务C.纳税义务D.紧急避险权50．对建设工程质量负总责、各方主体共同承担质量责任的制度中，建设工程质量的第一责任主体是（B）。A.监理单位B.施工单位（对施工质量负责）C.勘察单位D.设计单位51．工程建设程序中，项目建设最初阶段的文件是（D）。A.竣工验收报告B.保修书C.施工许可证D.项目建议书52．作为建设项目投资决策依据的重要文件是（D）。A.材料合格证B.竣工决算C.施工日志D.可行性研究报告53．经营性建设项目取得国有建设用地使用权，原则上应采用的有偿方式是（B）。A.私下转让B.招标、拍卖、挂牌出让C.长期租赁即可D.无偿划拨54．建设单位在开工前为施工创造条件的“三通一平”中，“一平”是指（C）。A.道路平整收费B.平衡预算C.场地平整D.平面设计55．在城市、镇规划区内确认建设项目位置和范围、用地合法的规划凭证是（D）。A.消防验收意见书B.施工许可证C.营业执照D.建设用地规划许可证56．工程建设程序中，勘察设计属于工程建设的（A）。A.实施阶段B.保修阶段C.后评价阶段D.前期决策阶段57．建筑许可在工程开工环节的主要表现形式是建设单位申领（A）。A.施工许可证B.资质证书C.安全生产考核合格证D.营业执照58．建筑工程开工前，申请领取施工许可证的主体是（D）。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位59．施工许可证应向工程所在地的（C）申请领取。A.居民委员会B.税务机关C.县级以上人民政府建设行政主管部门D.公安机关60．建设行政主管部门对符合条件的施工许可申请，应自收到申请之日起（C）内颁发。A.60日B.7日C.15日D.30日61．建设单位应当自领取施工许可证之日起（A）内开工。A.3个月B.1个月C.1年D.6个月62．建设单位不能按期开工申请延期的，延期次数和每次期限为（C）。A.不限次数B.1次，不超过6个月C.以2次为限，每次不超过3个月D.3次，每次1个月63．在建工程中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（B）内向发证机关报告。A.15日B.1个月C.6个月D.3个月64．中止施工满一定期限的工程恢复施工前应报发证机关核验施工许可证，该期限是（A）。A.1年B.2年C.6个月D.3个月65．建设单位既不开工又不申请延期，或超过延期时限的，施工许可证（D）。A.自动转为开工报告B.继续长期有效C.由施工单位继承D.自行废止66．下列工程中，依法不需要申请领取施工许可证的是（C）。A.大型商场B.商品住宅C.农民自建低层住宅D.市政桥梁67．施工许可证在施工现场的正确使用方式是（C）。A.可转让给其他工地B.可涂改延期C.悬挂在施工现场备查D.不必出示68．划分建筑业企业资质等级的基本条件不包括（A）。A.企业成立的地理位置B.注册资本C.专业技术人员D.已完成的建筑工程业绩69．专业技术人员职业资格分为从业资格和（C）。A.营业资格B.户籍资格C.执业资格D.纳税资格70．建造师按等级分为（A）。A.一级建造师和二级建造师B.甲级和乙级C.注册和备案两级D.高级和初级71．经注册后可以注册建造师名义担任建设工程项目施工项目经理的是（A）。A.注册建造师B.造价员C.材料员D.安全员72．改革后建筑业企业资质序列不包括（B）。A.专业承包资质B.工程总承包营业资格C.专业作业资质D.施工总承包资质73．建筑业企业资质证书的有效期一般为（A）。A.5年B.10年C.2年D.3年74．企业资质证书有效期届满需要延续的，应在期满前（C）申请。A.15日B.1年C.3个月D.1个月75．禁止建筑施工企业的行为是（C）。A.在资质范围内投标B.依法分包劳务C.允许其他单位以本企业名义承揽工程D.参加安全教育76．建设工程发包的基本方式分为招标发包和（A）。A.直接发包B.抽签发包C.拍卖发包D.强制发包77．关于合法分包，下列说法正确的是（D）。A.分包单位可再分包B.无须建设单位认可C.主体结构可任意分包D.建筑工程主体结构的施工不得分包78．承包单位将全部工程转给他人或以分包名义分别转给他人施工的行为是（B）。A.联合体承包B.转包C.劳务合作D.合法分包79．总承包单位将工程合法分包的，总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担（C）。A.互不负责B.按份责任C.连带责任D.分包单位单方责任80．下列项目中，依法必须进行招标的是（A）。A.使用国有资金投资且达到规模标准的项目B.农民自建住宅C.抢险救灾工程D.涉及国家安全的保密工程81．必须招标项目中，施工单项合同估算价在（C）以上的必须招标。A.200万元人民币B.50万元人民币C.400万元人民币D.100万元人民币82．必须招标项目中，重要设备、材料等货物采购单项合同估算价在（A）以上的必须招标。A.200万元人民币B.400万元人民币C.500万元人民币D.100万元人民币83．必须招标项目中，勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在（C）以上的必须招标。A.50万元人民币B.400万元人民币C.100万元人民币D.200万元人民币84．采用邀请招标方式的，招标人应当邀请（B）以上特定法人或其他组织投标。A.10个B.3个C.2个D.5个85．依法必须招标项目，自招标文件开始发出之日起至投标截止之日止，最短不得少于（D）。A.30日B.15日C.10日D.20日86．招标人对已发出招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止至少（D）前书面通知。A.20日B.7日C.10日D.15日87．投标保证金一般不得超过招标项目估算价的（C）。A.10%B.20%C.2%D.5%88．由两个以上法人组成联合体投标的，其资质等级按（D）确定。A.资质最高的单位B.招标人指定C.各方平均D.联合体各方中资质等级较低的单位89．开标时间应当是（D）。A.由中标人确定B.截止后第3日C.随时决定D.招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间90．依法必须招标项目，开标由（A）主持。A.招标人B.评标委员会主任C.行政监督部门D.公证员91．评标委员会的成员人数及构成要求是（A）。A.5人以上单数，技术经济专家不少于2/3B.全部由行政官员组成C.3人以上双数D.7人以上且均为招标人代表92．常用的、在满足实质性要求前提下以评审价格最低中标的评标方法是（B）。A.业主指定法B.经评审的最低投标价法C.抽签法D.投票法93．中标候选人公示期不得少于（D）。A.7日B.15日C.1日D.3日94．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）内订立书面合同。A.20日B.30日C.60日D.15日95．招标文件要求中标人提交履约保证金的，其数额不得超过中标合同金额的（B）。A.2%B.10%C.20%D.50%96．招标人应自确定中标人之日起（B）内向行政监督部门提交招标投标情况书面报告。A.7日B.15日C.30日D.60日97．在投标前对潜在投标人进行的资格审查称为（C）。A.评标B.开标C.资格预审D.资格后审98．不同投标人的投标保证金从同一单位或个人账户转出，依法可以视为（D）。A.联合体投标B.合法联合投标C.正常投标D.投标人相互串通投标99．建设工程监理区别于一般承包活动的特性是服务性、科学性、独立性和（B）。A.营利性B.公正性C.强制性D.依附性100．建设工程监理是受（D）委托而开展的专业化服务活动。A.勘察单位B.材料供应商C.施工单位D.建设单位101．下列工程中，依法必须实行监理的是（D）。A.农民自建房B.限额以下小型装修C.临时建筑D.国家重点建设工程102．建设工程监理工作中，对施工质量、进度、造价的控制通常概括为（C）。A.“一协调”B.“两管理”C.“三控”D.“三同时”103．监理工作的基本方法可概括为“三控两管一协调”，其中“两管”是合同管理和（A）。A.信息管理B.税收管理C.财务管理D.人员管理104．工程监理单位发现存在安全事故隐患、情况严重的，应当要求施工单位（B）。A.继续施工B.暂停施工并及时报告建设单位C.自行拆除工程D.隐瞒不报105．工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系的，（C）。A.可兼任施工B.属正常合作C.不得承担该项工程的监理业务D.不影响监理106．建设工程监理实行的责任制度是（B）。A.施工员负责制B.总监理工程师负责制C.项目经理负责制D.业主代表负责制107．建设工程合同按其内容通常包括工程勘察合同、设计合同和（B）。A.买卖合同B.施工合同C.保险合同D.劳动合同108．建设工程合同应当采用的形式是（B）。A.公证形式B.书面形式C.口头形式D.默示形式109．施工合同示范文本一般由合同协议书、通用合同条款和（C）组成。A.中标通知书B.图纸目录C.专用合同条款D.投标保函110．在合同文件的优先解释顺序中，排在最前面的是（B）。A.通用合同条款B.合同协议书C.技术标准D.图纸111．在施工合同中，按约定提供施工现场和施工条件、组织竣工验收的一方是（D）。A.设计人B.承包人C.监理人D.发包人（建设单位）112．按设计图纸和技术标准组织施工、保证工程质量和安全、按期完工的一方是（D）。A.建设单位B.勘察单位C.监理单位D.承包人113．劳动合同按期限分为固定期限、无固定期限和（D）。A.试用期合同B.口头合同C.劳务协议D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同114．用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，已用工未同时订立书面合同的，应自用工之日起（A）内订立。A.1个月B.3个月C.1年D.6个月115．劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过（B）。A.2个月B.1个月C.3个月D.6个月116．劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过（D）。A.6个月B.3个月C.1个月D.2个月117．3年以上固定期限和无固定期限劳动合同，试用期不得超过（D）。A.2个月B.3个月C.1个月D.6个月118．我国现行标准工时制度是每日工作不超过8小时、每周工作不超过（A）。A.40小时B.36小时C.48小时D.44小时119．用人单位安排加班，一般每日不得超过1小时，因特殊原因每月不得超过（D）。A.60小时B.24小时C.12小时D.36小时120．下列社会保险中，保险费全部由用人单位缴纳、职工个人不缴费的是（C）。A.基本养老保险B.失业保险C.工伤保险D.基本医疗保险121．劳动者在试用期内提前通知用人单位解除劳动合同的法定时间是（B）。A.提前60日B.提前3日C.无须通知D.提前30日122．劳动者提前通知用人单位（非试用期）解除劳动合同，应提前（D）书面通知。A.3日B.15日C.60日D.30日123．保险合同中，与保险人订立保险合同并负有支付保险费义务的人是（C）。A.被保险人B.受益人C.投保人D.保险代理人124．保险合同成立的两个阶段是投保人提出保险要求（要约）和保险人（C）。A.理赔B.收取佣金C.同意承保（承诺）D.勘查现场125．国家实行安全生产许可制度的企业不包括（C）。A.矿山企业B.民用爆破器材生产企业C.普通商贸零售企业D.建筑施工企业126．建筑施工企业从事生产施工活动必须取得（D）。A.卫生许可证B.排污许可证C.营业执照即可D.安全生产许可证127．安全生产许可证的有效期为（B）。A.2年B.3年C.5年D.1年128．安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应于期满前（B）办理延期手续。A.1个月B.3个月C.15日D.6个月129．安全生产工作的基本方针是安全第一、预防为主和（C）。A.事后处理B.效益优先C.综合治理D.生产第一130．新工人上岗前必须接受的安全教育是（C）。A.监理单位教育B.仅班组教育C.公司、项目、班组三级安全教育D.仅一次书面考试131．电工、焊工、登高架设作业等特种作业人员上岗必须（D）。A.仅口头同意B.由班组长担保C.年满16周岁即可D.取得特种作业操作资格证书132．危险性较大的分部分项工程，施工前应编制（A）。A.专项施工方案B.保修书C.财务决算D.竣工报告133．超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案，应（C）。A.由施工员自行决定B.仅报居委会备案C.组织专家论证、审查D.免除审查134．造成30人以上死亡，或1亿元以上直接经济损失的生产安全事故属于（A）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故135．造成10人以上不满30人死亡，或5000万元以上不满1亿元损失的事故属于（A）。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故136．造成3人以上不满10人死亡，或1000万元以上不满5000万元损失的事故属于（B）。A.重大事故B.较大事故C.一般事故D.特别重大事故137．造成3人以下死亡，或1000万元以下直接经济损失的事故属于（B）。A.较大事故B.一般事故C.特别重大事故D.重大事故138．事故发生后，事故现场有关人员应立即报告本单位负责人，单位负责人接到报告后应于（B）内向有关部门报告。A.12小时B.1小时C.24小时D.2小时139．事故调查处理“四不放过”原则中，不包括（A）。A.事故单位不停产整顿不放过B.事故原因未查清不放过C.责任人员未处理不放过D.整改措施未落实不放过140．实行施工总承包的建设工程，对施工现场安全生产负总责的是（A）。A.总承包单位B.各分包单位各自负责C.设计单位D.建设单位141．分包单位不服从总承包单位安全生产管理导致生产安全事故的，由（C）。A.监理单位承担责任B.建设单位承担责任C.分包单位承担主要责任D.总承包单位承担全部责任142．建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关（D）的资料。A.绿化方案B.销售方案C.物业招标D.安全施工措施143．标准按其效力可分为强制性标准和（C）。A.国家标准B.企业标准C.推荐性标准D.行业标准144．不符合（B）的建设工程，不得建设、验收和交付使用。A.推荐性标准B.强制性标准C.团体标准D.企业标准145．对建设工程施工质量负责的主体是（C）。A.监理单位B.材料运输单位C.施工单位D.建设单位146．施工单位发现设计文件和图纸有差错的，应当（D）。A.擅自修改设计B.自行重新设计C.按错误图纸继续施工D.及时提出意见和建议147．涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在建设或监理单位见证下现场取样送检，这称为（A）。A.见证取样B.旁站C.竣工验收D.平行检验148．总承包单位依法分包工程的，总承包单位与分包单位对分包工程质量承担（D）。A.分包单位单方责任B.互不负责C.总承包单位单方责任D.连带责任149．对隐蔽工程，施工单位在隐蔽前应当通知（D）进行检查验收。A.城管部门B.税务机关C.居委会D.建设单位（监理单位）和质量监督机构150．建设、勘察、设计、施工、监理五方主体的项目负责人对工程质量承担（D）。A.仅监理责任B.保修期内责任C.一年责任D.终身责任151．建设单位在领取施工许可证或开工报告前，应办理（C）。A.工商注销B.户籍迁移C.工程质量监督手续D.税务登记152．建设工程（A）的，不得交付使用。A.未经验收或验收不合格B.仅未评优C.仅未结算D.仅未办理产权证153．以各类建筑工程为保险标的、承保施工期间自然灾害和意外事故物质损失的保险是（D）。A.人寿保险B.失业保险C.交强险D.建筑工程一切险154．专门承保机器设备、钢结构在安装调试期间损失的保险是（A）。A.安装工程一切险B.生育保险C.养老保险D.建筑工程一切险155．下列保险中，属于强制性社会保险、施工企业必须为职工参加的是（B）。A.企业财产险B.工伤保险C.建筑意外伤害保险D.安装工程一切险156．建筑意外伤害保险保障的是施工现场从事（B）的人员因作业发生的人身伤亡。A.财务核算B.危险作业（施工作业和管理）C.后勤餐饮D.行政办公157．《民法典》规定的法定担保方式有保证、抵押、质押、留置和（B）。A.滞纳金B.定金C.违约金D.预付款158．不转移对财产占有、以该财产担保债权实现的担保方式是（C）。A.定金B.留置C.抵押D.质押159．须将动产或权利凭证移交债权人占有的担保方式是（B）。A.保证B.质押C.抵押D.留置不动产160．下列合同债权中，依法可以产生留置权的是（C）。A.旅游合同债权B.借款合同债权C.加工承揽合同发生的债权D.赠与合同债权161．定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（D）。A.30%B.50%C.10%D.20%162．给付定金一方不履行约定债务的，对定金的处理是（C）。A.可全额返还B.可要求双倍返还C.无权要求返还定金D.由政府没收163．建设工程合同管理在项目管理中起（C）作用。A.可有可无B.仅后勤服务C.总控制和总保证D.仅财务记账164．在合同履行中，因非自身原因造成工期延误或费用增加而依法提出补偿要求的行为是（A）。A.工程索赔B.工程挂靠C.工程垫资D.工程转包165．按通行示范文本，承包人应在索赔事件发生后（B）内向监理人递交索赔意向通知书。A.7天B.28天C.60天D.14天166．承包人发出索赔意向通知后，应在（A）内递交正式索赔报告及资料。A.28天B.3天C.10天D.90天167．承包人逾期未发出索赔意向通知的法律后果是（C）。A.由监理代发B.顺延一年C.丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利D.索赔自动成立168．工程变更涉及设计图纸修改的，应由（C）出具设计变更文件。A.建设单位门卫B.材料商C.原设计单位D.施工班组长169．合同中已有适用于变更工程价格的，变更价款应（A）。A.按合同已有价格B.政府定价C.由承包人单方定价D.不予计价170．建设工程监理合同的标的是（B）。A.建筑材料B.监理服务C.建筑物所有权D.土地使用权171．建设工程竣工验收的组织主体是（A）。A.建设单位B.质量监督站C.施工单位自行验收D.监理单位单独验收172．建设单位应自工程竣工验收合格之日起（A）内办理竣工验收备案。A.15日B.30日C.60日D.7日173．下列不属于竣工验收法定条件的是（C）。A.有完整技术档案和施工管理资料B.有施工单位签署的工程保修书C.工程已办理房屋产权登记D.完成设计和合同约定内容174．建设工程除竣工验收外，还应依法进行规划、消防、环保和（A）等专项验收。A.建筑节能验收B.工商年检C.税务清算D.户籍核查175．在正常使用条件下，房屋建筑地基基础和主体结构工程的最低保修期限为（C）。A.5年B.10年固定C.设计文件规定的合理使用年限D.2年176．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面防渗漏的最低保修期限为（B）。A.1年B.5年C.2个采暖期D.2年177．供热与供冷系统的最低保修期限为（B）。A.1年B.2个采暖期、供冷期C.2年D.5年178．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（D）。A.3年B.5年C.1年D.2年179．建设工程保修期的起算时间是（B）。A.交付物业之日B.竣工验收合格之日C.开工之日D.签订合同之日180．建设工程质量保证金的总预留比例不得高于工程价款结算总额的（B）。A.10%B.3%C.5%D.20%181．建设工程缺陷责任期一般为1年，最长不超过（A）。A.2年B.5年C.6个月D.3年182．工程竣工验收时施工单位必须向建设单位出具、作为备案必备文件的是（C）。A.营业执照B.购房合同C.工程质量保修书D.纳税证明183．国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应将消防设计文件报送主管部门（B）。A.自行决定B.审查C.备案即可D.免于监管184．特殊建设工程竣工后，建设单位应当向主管部门申请（D）。A.户籍登记B.税务登记C.工商登记D.消防验收185．特殊建设工程未经消防验收或验收不合格的，法律后果是（D）。A.只需罚款即可使用B.不影响使用C.可边用边整改D.禁止投入使用186．对特殊建设工程以外的其他建设工程，消防实行（B）。A.由物业验收B.验收备案、抽查C.免于任何管理D.一律消防验收187．施工现场动火作业应当（C）。A.夜间自行动火B.随时可以动火C.实行动火审批并有专人监护D.只需口头招呼188．建设项目防治污染的设施应当与主体工程同时设计、同时施工和（A）。A.同时投产使用B.同时拆除C.由运营方补建D.延后建设189．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止进行产生噪声污染的建筑施工作业的夜间时段是（B）。A.20:00至次日8:00B.22:00至次日6:00C.18:00至次日6:00D.24:00至次日6:00190．因特殊需要必须在夜间连续作业的，应当（C）。A.自行决定并施工B.在社交媒体发布即可C.有县级以上政府或主管部门证明并公告附近居民D.只需通知施工队191．施工现场的施工废水，正确的处理方式是（A）。A.经沉淀等处理达标后排放B.就地渗入地下C.直接排入市政雨水管网D.排入河道192．不符合民用建筑节能强制性标准的新建建筑，建设主管部门（A）。A.不得颁发施工许可证B.减半收费发证C.不影响发证D.可先发许可证后整改193．文物保护单位按级别分为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和（A）。A.市县级文物保护单位B.社区文保点C.村级文物D.乡镇级文物点194．施工中发现文物，任何单位和个人应当保护现场并（C）。A.自行收藏B.拍照后继续施工C.立即报告当地文物行政部门D.就地掩埋195．文物行政部门接到施工发现文物的报告后，赶赴现场的一般时限是（C）。A.7日内B.3日内C.24小时内D.15日内196．建设工程纠纷按性质主要分为民事纠纷、行政纠纷和（D）。A.家庭纠纷B.邻里纠纷C.劳动竞赛纠纷D.刑事纠纷197．下列不属于建设工程民事纠纷解决途径的是（A）。A.行政拘留B.仲裁C.和解D.调解198．仲裁制度区别于诉讼的突出特点是协议仲裁、或裁或审和（D）。A.两审终审B.强制管辖C.公开审理D.一裁终局199．当事人采用仲裁方式解决纠纷，前提是双方达成了（C）。A.口头同意B.行政指令C.书面仲裁协议D.法院命令200．有效的仲裁协议对法院管辖产生的效力是（A）。A.排除法院管辖B.仲裁协议无效C.法院必须受理D.由法院指定仲裁员201．仲裁调解书与裁决书的相同点是（D）。A.均可上诉B.必须公开C.由法院作出D.生效后具有法律效力202．建设工程施工合同纠纷按不动产纠纷确定管辖，由（D）人民法院专属管辖。A.被告原籍B.原告户籍所在地C.任意地区D.工程所在地203．我国民事诉讼实行的审级制度是（D）。A.一审终审B.三审终审C.四审终审D.两审终审制204．公民、法人对行政机关具体行政行为不服的救济途径是行政复议和（C）。A.行政仲裁B.刑事自诉C.行政诉讼D.人民调解205．BT（Build—Transfer）的中文含义是（A）。A.建设—移交B.公私合营C.设计—招标—建造D.建设—经营—移交206．与BOT模式相比，BT模式的突出特点是（A）。A.项目建成后直接移交、没有经营期B.投资人取得项目所有权C.投资人长期经营收费D.无须政府回购207．BT项目竣工验收合格后，政府（授权单位）的主要义务是（A）。A.按协议回购并支付回购款B.永久由投资人占有C.无偿收回且不付款D.由投资人自行出售208．经过招标投标并备案的中标合同通常被称为（B）。A.“黑合同”B.“白合同”C.阴阳合同之外的合同D.口头合同209．当事人就同一工程另行订立与备案中标合同实质性内容不一致的合同，结算工程价款应当以（B）为根据。A.报价高的合同B.备案的中标合同（白合同）C.由施工方选择的合同D.后订立的黑合同210．下列属于合同“实质性内容”的是（C）。A.联系人电话B.文件字体C.工程价款、质量、期限D.会议地点211．没有资质的单位或个人以有资质建筑施工企业名义承揽工程并交纳管理费的行为称为（D）。A.合法分包B.劳务分包C.联合体承包D.挂靠经营212．挂靠关系中，被挂靠企业通常收取而不实际实施管理的费用是（C）。A.投标保证金B.质量保证金C.管理费D.排污费213．没有资质的实际施工人借用有资质建筑施工企业名义订立的建设工程施工合同，其效力为（D）。A.可撤销变更B.效力待定C.有效D.无效214．因挂靠承揽工程不符合质量标准造成损失的，被挂靠企业与挂靠人承担（B）。A.互不负责B.连带赔偿责任C.仅挂靠人责任D.仅被挂靠企业责任215．由承包人利用自有资金先行垫付工程款组织施工、之后由发包人支付的行为是（C）。A.留置B.代位权C.垫资承包施工D.工程索赔216．当事人对垫资没有约定的，该款项在处理上（A）。A.按照工程欠款处理B.由政府承担C.视为赠与D.一律不予返还217．当事人约定了垫资利息，但计息标准高于同期同类贷款利率（LPR）的部分，法院（B）。A.加倍支持B.不予保护（支持至LPR为限）C.按定金罚则处理D.全额支持218．建设工程质量是对工程安全、适用、经济、环保和（C）等特性的综合要求。A.广告效应B.利润C.美观D.税收219．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定主张权利的，一般（A）。A.不予支持B.加倍赔偿C.一律支持D.由监理承担220．即使工程未经验收发包人擅自使用，承包人仍应在合理使用寿命内负责的是（A）。A.地基基础工程和主体结构质量B.园林绿化C.临时设施D.装修面层二、多项选择题1．我国法定的招标方式有（AB）。A.公开招标B.邀请招标C.电话招标D.指定招标E.谈判招标2．建设工程监理“两管”中的管理内容是（DE）。A.税收管理B.人员管理C.财务管理D.信息管理E.合同管理3．保险合同的当事人是（BC）。A.保险公估人B.保险人C.投保人D.受益人E.被保险人4．下列担保方式中，以转移占有为特征的有（AD）。A.留置B.保证C.定金D.质押E.抵押5．行政纠纷的法定解决途径是（AD）。A.行政诉讼B.刑事自诉C.行政仲裁D.行政复议E.人民调解6．下列权利中，属于担保物权的有（DE）。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.居住权D.抵押权E.留置权7．下列规范性文件中，属于行政法规的有（BE）。A.招标投标法B.建设工程安全生产管理条例C.企业自行制定的章程D.中华人民共和国建筑法E.建设工程质量管理条例8．下列责任方式中，属于刑罚附加刑的有（DE）。A.拘役B.管制C.死刑D.剥夺政治权利E.罚金9．BT模式与BOT模式相比，其特点在于（AE）。A.项目建成后直接移交政府B.投资人长期经营并向使用者收费C.投资人取得项目所有权D.政府无须支付回购款E.没有经营期10．仲裁区别于诉讼的典型特点是（BE）。A.法定强制管辖B.一裁终局C.三审终审D.公开开庭审理E.或裁或审11．下列关于抵押的表述，正确的有（BC）。A.抵押合同必须公证才生效B.不转移对抵押物的占有C.不动产抵押权自登记时设立D.抵押物只能是动产E.须将不动产交债权人使用12．下列关于施工许可证延期的说法，正确的有（AC）。A.每次延期不超过3个月B.每次延期1年C.延期以2次为限D.可延期5次E.延期无须申请自动生效13．下列保险中，属于建设工程领域商业保险的有（AC）。A.安装工程一切险B.基本养老保险C.建筑工程一切险D.失业保险E.工伤保险14．“黑白合同”纠纷中，被视为合同实质性内容的有（BD）。A.会议地点B.工程价款C.联系人电话D.工程质量E.文件字体15．下列纠纷解决方式中，达成协议后一般不具有国家强制执行力的有（BC）。A.仲裁裁决B.人民调解（未经司法确认）C.和解D.法院调解书E.法院生效判决16．下列关于定金的说法，正确的有（AC）。A.不得超过主合同标的额的20%B.定金可以超过合同标的额C.收受方违约应双倍返还D.定金与预付款法律效果完全相同E.给付方违约仍可要求返还17．下列属于《民法典》规定的用益物权的有（AE）。A.居住权B.抵押权C.留置权D.质权E.建设用地使用权18．下列工程中，申请领取施工许可证后方可开工、且必须实行监理的有（AE）。A.成片开发的住宅小区工程B.临时性小型建筑C.农民自建低层住宅D.居民家庭室内小额装修E.国家重点建设工程19．下列关于夜间建筑施工的说法，正确的有（AC）。A.特殊连续作业须有主管部门证明并公告居民B.夜间施工无须任何手续C.夜间一般指22:00至次日6:00D.夜间可自由进行高噪声作业E.夜间噪声不受排放标准限制20．下列关于工程索赔时限（通行示范文本）的说法，正确的有（BE）。A.逾期发意向通知不影响索赔权利B.索赔事件发生后28天内发意向通知C.索赔无须提交任何证据D.索赔可在竣工后任意时间提出E.发意向后28天内交索赔报告21．建设工程与一般工业产品相比，具有的特点包括（BCD）。A.可批量重复生产B.产品具有固定性C.投资大、建设周期长D.受自然和社会条件影响大、涉及面广E.可现货流通交易22．法人应当具备的条件包括（CDE）。A.只能由国家机关设立B.必须是自然人C.有必要的财产或经费D.有自己的名称、组织机构和场所并能独立承担民事责任E.依法成立23．我国《民法典》规定的代理种类有（ABD）。A.指定代理B.法定代理C.口头代理D.委托代理E.默示代理24．债的发生根据包括（ADE）。A.侵权行为B.朋友问候C.行政机关内部会议D.合同E.无因管理和不当得利25．我国《民法典》规定的物权包括（ACD）。A.用益物权B.人格权C.所有权D.担保物权E.言论自由26．下列属于知识产权的有（ABD）。A.著作权B.商标权C.自物权D.专利权E.建设用地使用权27．我国刑罚中的主刑包括（CDE）。A.没收财产B.罚金C.管制、拘役D.无期徒刑和死刑E.有期徒刑28．招标投标活动应当遵循的原则有（BCD）。A.地方保护B.公正C.诚实信用D.公开、公平E.价低者必然中标29．建设工程监理的性质（特性）包括（ABE）。A.独立性B.公正性C.依附性D.营利强制性E.服务性、科学性30．建设工程监理的“三控”是指控制（ABE）。A.工程造价（投资）B.工程质量C.工程招投标活动D.企业党团建设E.工程进度31．建设工程合同按内容通常包括（ACE）。A.工程施工合同B.保险合同C.工程设计合同D.劳动合同E.工程勘察合同32．保险合同的关系人包括（BCD）。A.投保人B.受益人C.（人身保险中可指定的）受益人D.被保险人E.保险人33．生产安全事故按伤亡和直接经济损失分为（BCE）。A.意外事件B.一般事故C.特别重大事故、重大事故D.轻微事故E.较大事故34．下列属于危险性较大分部分项工程的有（ADE）。A.基坑支护与降水工程B.会议室布置C.办公区绿化D.模板工程及支撑体系E.脚手架、拆除爆破工程35．工程建设标准按层级可分为（BCD）。A.企业内部口号标准B.国家标准、行业标准C.地方标准D.团体标准、企业标准E.国际强制性宪法标准36．建设工程竣工验收应具备的条件有（ABD）。A.有施工单位签署的工程保修书及各方质量合格文件B.完成设计和合同约定的各项内容C.物业公司已上市D.有完整技术档案和施工管理资料E.房屋已全部办理产权证37．《民法典》规定的担保方式有（BCE）。A.滞纳金B.留置和定金C.保证、抵押D.预付款E.质押38．施工合同示范文本一般由（ACD）组成。A.合同协议书B.物业管理规约C.专用合同条款D.通用合同条款E.购房合同39．环境保护“三同时”制度要求防治污染设施与主体工程（BDE）。A.同时拆除B.同时投产使用C.延后补建D.同时设计E.同时施工40．建设工程民事纠纷的解决途径有（ADE）。A.民事诉讼B.行政拘留C.刑事拘留D.仲裁E.和解、调解41．按主持者不同，调解可分为（BDE）。A.媒体审判B.仲裁调解C.家族体罚D.人民调解、行政调解E.法院调解42．仲裁协议（条款）应当具备的内容有（CDE）。A.不服可上诉的法院B.仲裁员家庭住址C.选定的仲裁委员会D.请求仲裁的意思表示E.仲裁事项43．下列属于施工单位质量责任和义务的有（ACE）。A.对材料构配件设备进行检验、见证取样B.要求建设单位降低质量标准C.做好隐蔽工程记录并履行保修义务D.擅自修改设计E.按图纸和技术标准施工、不偷工减料44．下列属于施工单位安全生产责任的有（ABC）。A.编制专项施工方案并安全技术交底B.在危险部位设置安全警示标志C.开展三级安全教育、特种作业持证上岗D.随意压缩合同工期E.购买不合格安全网45．下列属于建设单位安全责任的有（ABD）。A.依法办理有关批准手续B.保障安全施工措施所需费用、不随意压缩工期C.代施工单位编制专项方案D.提供真实准确完整的资料E.要求施工单位冒险作业46．工程索赔常见的证据包括（BCE）。A.与工程无关的私人日记B.合同及招投标文件、经批准的进度计划C.现场记录、影像资料、往来函件和财务凭证D.承包人内部聚餐照片E.监理指令、签证和会议纪要47．下列最低保修期限为2年的工程有（ABE）。A.电气管线工程B.给排水管道工程C.屋面防水工程D.地基基础工程E.设备安装和装修工程48．下列关于五方主体项目负责人质量终身责任的说法，正确的有（ACE）。A.在设计使用年限内承担相应质量责任B.责任仅在竣工验收当年有效C.应在建筑物设置载明信息的永久性标牌D.与监理单位项目负责人无关E.五方指建设、勘察、设计、施工、监理49．下列属于劳动者社会保险（五险）的有（ACD）。A.基本养老、基本医疗保险B.家庭财产保险C.失业保险和生育保险D.工伤保险E.商业人寿保险50．合法分包应当符合的条件有（BCE）。A.可将主体结构分包B.禁止分包单位再分包C.经建设单位认可D.分包单位可层层转包E.分包非主体、非关键性工作且分包单位有相应资质51．下列情形中，承包人可以提出索赔的有（BDE）。A.承包人偷工减料被责令返工B.发包人未按约提供施工现场C.承包人自身组织不当停工D.设计变更导致工程量增加E.发包人供应材料设备延误52．下列关于工程质量缺陷责任承担的说法，正确的有（BCE）。A.超过保修期限的正常磨损也由施工单位免费维修B.勘察设计原因由勘察设计单位担责C.施工原因缺陷由施工单位返修并担责D.任何情况均由建设单位承担E.使用不当造成的由使用单位自行负责53．下列关于施工发现文物的处理，正确的有（ABD）。A.配合处置、不得哄抢私分B.立即报告当地文物行政部门C.就地掩埋后继续施工D.保护好现场E.自行挖掘收藏54．下列关于施工现场环境保护的要求，正确的有（ABE）。A.围挡、洒水降尘、车辆冲洗、土方覆盖B.建筑垃圾分类清运、危险废物交有资质单位处置C.施工废水直接排入雨水管网D.危险废物混入生活垃圾填埋E.施工废水沉淀处理达标后排放55．下列关于建筑节能强制性标准的说法，正确的有（ADE）。A.新建建筑应符合节能强制性标准B.鼓励使用淘汰的高耗能材料C.节能标准仅为建议、可不执行D.不符合标准不得颁发施工许可证E.竣工不符合标准不得出具验收合格报告56．下列属于建设工程合同文件、并在解释时优先于通用合同条款的有（CDE）。A.材料商名片B.施工日志C.中标通知书D.专用合同条款E.合同协议书57．下列关于评标委员会的说法，正确的有（BCE）。A.成员只能是招标人代表B.成员名单在中标结果确定前保密C.成员为5人以上单数D.专家可少于成员半数E.技术经济专家不少于成员总数的2/358．下列属于投标人相互串通投标的情形有（BCE）。A.各自独立编制投标文件B.约定中标人或约定部分投标人放弃投标C.协商投标报价等实质性内容D.各自从本企业账户缴纳保证金E.投标保证金从同一账户转出59．下列关于劳动工时和加班的说法，正确的有（BCE）。A.每周工作不得超过60小时B.每日工作不超过8小时C.每周工作不超过40小时D.加班不受任何限制E.加班每月一般不超过36小时60．我国建设工程法律体系的渊源（表现形式）包括（ABCD）。A.宪法B.行政法规C.法律D.地方性法规和规章E.行业协会内部倡议书61．下列规范性文件中，属于“法律”层级的有（ABCD）。A.中华人民共和国建筑法B.中华人民共和国招标投标法C.中华人民共和国安全生产法D.中华人民共和国民法典E.建设工程质量管理条例62．建设工程法律关系的客体通常包括（ACDE）。A.智力成果B.自然人的政治身份C.物（材料、设备、建筑物）D.行为（勘察设计施工）E.财（货币资金）63．下列承担民事责任的方式中，属于法定方式的有（ABCD）。A.赔偿损失B.修理、重作、更换C.支付违约金D.消除影响、赔礼道歉E.行政拘留64．下列属于行政处罚种类的有（ACDE）。A.没收违法所得、非法财物B.记过、降级（对公职人员的处分）C.警告、罚款D.暂扣或吊销许可证、行政拘留E.责令停产停业65．我国工程建设程序一般包括的阶段有（BCDE）。A.商品房二手交易阶段B.竣工验收保修及后评价阶段C.建设准备阶段D.前期决策阶段E.建设实施阶段66．建设单位申请领取施工许可证应具备的条件有（ACDE）。A.已取得建设工程规划许可证B.商品房已全部预售完毕C.已确定建筑施工企业D.有保证质量安全的具体措施且资金落实E.已办理用地批准手续67．建筑业企业资质划分的基本条件包括（ABDE）。A.已完成的工程业绩B.注册资本（净资产）C.法定代表人的政治面貌D.专业技术人员E.技术装备68．依法必须进行招标的工程建设项目包括（ACDE）。A.关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目B.农民自建低层住宅C.使用国有资金投资的项目D.国家融资的项目E.使用国际组织或外国政府贷款援助资金的项目69．依法可以不进行招标的情形有（BCDE）。A.普通商品住宅开发项目B.施工企业自建自用且具备资质的C.涉及国家安全、国家秘密的D.停建后追加主体加层且原中标人具备资质的E.抢险救灾不适宜招标的70．下列建设工程必须实行监理的有（ABCD）。A.大中型公用事业工程B.国家重点建设工程C.利用外国政府或国际组织贷款援助资金的工程D.成片开发建设的住宅小区工程E.农民自建低层住宅71．劳动合同应当具备的条款包括（ACDE）。A.工作时间、休息休假和劳动报酬B.劳动者父母的职业C.工作内容和工作地点D.劳动合同期限E.社会保险和劳动保护72．建筑施工企业取得安全生产许可证应具备的条件有（BCDE）。A.企业成立满20年B.设置安全管理机构、配备专职安全员C.依法参加工伤保险D.建立健全安全生产责任制E.负责人和安全员考核合格、特种作业持证上岗73．对建设工程质量承担责任的五方主体包括（ACDE）。A.勘察、设计单位B.商品房购房业主C.施工单位D.工程监理单位E.建设单位74．建设工程领域常见的保险种类有（ABCE）。A.安装工程一切险B.建筑工程一切险C.工伤保险D.机动车交通事故责任强制保险（非工程类）E.建筑意外伤害保险75．建设单位办理竣工验收备案一般应提交的文件有（ABDE）。A.工程竣工验收报告B.施工单位签署的工程质量保修书C.业主的装修申请D.工程竣工验收备案表E.规划消防环保等部门的认可文件76．关于特殊建设工程消防管理，下列说法正确的有（ABCD）。A.未经审查或不合格不得施工B.未经验收或验收不合格禁止投入使用C.竣工后应申请消防验收D.消防设计文件应报送主管部门审查E.可先投入使用后补办消防验收77．下列关于总承包与分包安全、质量责任的说法，正确的有（ABCD）。A.分包单位应服从总承包单位安全管理B.总承包单位对施工现场安全生产负总责C.总分包就分包工程安全生产承担连带责任D.总分包就分包工程质量承担连带责任E.分包单位可脱离总包管理独立作业78．生产安全事故发生后，正确的报告处理要求有（ABCD）。A.实行总承包的由总承包单位负责上报B.现场人员立即报告本单位负责人C.坚持“四不放过”原则D.单位负责人接报后1小时内上报有关部门E.事故单位可隐瞒不报、私下处理79．挂靠经营可能产生的法律后果有（ABCE）。A.被挂靠企业与挂靠人承担连带赔偿责任B.可责令停业整顿、降低或吊销资质C.可处罚款、没收违法所得D.挂靠行为合法、受法律完全保护E.所订建设工程施工合同无效80．下列关于安全生产许可证的说法，正确的有（ABD）。A.有效期为3年B.未取得安全生产许可证不得从事施工活动C.可在开工后再补办许可证D.期满需要延期应于期满前3个月办理E.有效期为5年三、填空题1．由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性文件是法律。2．由国务院制定的规范性文件属于行政法规。3．不同层级法律规范发生冲突时，适用上位法优于下位法的原则。4．建设工程法律关系由主体、客体和内容三个要素构成。5．法律事实按是否以当事人意志为转移，可分为法律事件和法律行为。6．法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织。7．代表法人行使职权的负责人是法人的法定代表人。8．代理包括委托代理、法定代理和指定代理。9．行为人无权代理而相对人有理由相信其有代理权的，构成表见代理。10．债的发生根据主要有合同、侵权行为、无因管理和不当得利。11．没有法定或约定义务而为他人管理事务的行为称为无因管理。12．物权包括所有权、用益物权和担保物权。13．在他人所有物上设定的物权称为他物权。14．所有权的四项权能是占有、使用、收益和处分。15．不动产物权变动经依法登记发生效力，动产物权变动一般自交付时发生效力。16．发明专利权的期限为20年，自申请日起计算。17．实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年。18．注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。19．法律责任按性质分为民事责任、行政责任和刑事责任。20．向人民法院请求保护民事权利的一般诉讼时效期间为3年。21．招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。22．我国安全生产工作的基本方针是安全第一、预防为主、综合治理。23．建设单位取得国有建设用地使用权的有偿方式主要有出让、租赁等，经营性用地应以招标、拍卖、挂牌方式出让。24．建筑工程开工前，建设单位应申请领取施工许可证。25．建设行政主管部门应自收到施工许可申请之日起15日内，对符合条件的颁发施工许可证。26．建设单位应自领取施工许可证之日起3个月内开工。27．施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月。28．在建工程中止施工的，建设单位应自中止之日起1个月内向发证机关报告。29．中止施工满1年的工程恢复施工前，应报发证机关核验施工许可证。30．建造师分为一级建造师和二级建造师。31．必须招标项目中，施工单项合同估算价在400万元人民币以上的必须招标。32．必须招标项目中，重要设备材料等货物采购单项合同估算价在200万元以上的必须招标。33．必须招标项目中，勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在100万元以上的必须招标。34．邀请招标应当邀请3个以上具备承担能力的特定法人投标。35．依法必须招标项目，自招标文件开始发出至投标截止，最短不得少于20日。36．招标人对招标文件进行澄清或修改，应在投标截止至少15日前书面通知。37．投标保证金一般不得超过招标项目估算价的2%。38．履约保证金不得超过中标合同金额的10%。39．评标委员会成员为5人以上单数，技术经济专家不得少于成员总数的2/3。40．招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。41．招标人应自确定中标人之日起15日内向行政监督部门提交招投标情况书面报告。42．建设工程监理具有服务性、科学性、独立性和公正性。43．监理工作方法可概括为“三控两管一协调”，其中“三控”是质量控制、进度控制和造价（投资）控制。44．建设工程合同包括工程勘察合同、设计合同和施工合同。45．建设工程合同应当采用书面形式。46．用人单位自用工之日起1个月内应与劳动者订立书面劳动合同。47．劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月。48．3年以上固定期限和无固定期限劳动合同，试用期不得超过6个月。49．国家实行每日工作不超过8小时、每周工作不超过40小时的工时制度。50．用人单位安排加班，一般每月不得超过36小时。51．社会保险“五险”中，保险费全部由用人单位缴纳、职工个人不缴费的是工伤保险。52．劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同（非试用期）。53．建筑施工企业从事施工活动必须取得安全生产许可证。54．安全生产许可证有效期为3年，期满前3个月办理延期。55．新工人上岗必须进行公司、项目、班组三级安全教育。56．危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，超过一定规模的应组织专家论证。57．造成30人以上死亡或1亿元以上直接经济损失的事故属于特别重大事故。58．单位负责人接到事故报告后，应于1小时内向有关部门报告。59．工程建设标准按效力分为强制性标准和推荐性标准。60．涉及结构安全的试块、试件及材料在建设或监理见证下取样送检，称为见证取样。61．建设、勘察、设计、施工、监理五方项目负责人对工程质量承担终身责任。62．《民法典》规定的担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金。63．定金数额不得超过主合同标的额的20%。64．抵押（抵押/质押）不转移对财产的占有。65．留置权主要发生在保管、运输、加工承揽等合同中。66．建设工程竣工验收由建设单位组织。67．建设单位应自竣工验收合格之日起15日内办理竣工验收备案。68．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面防渗漏的最低保修期限为5年。69．供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期。70．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年。71．建设工程保修期自竣工验收合格之日起计算。72．建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。73．建设工程缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。74．环境保护“三同时”是指防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。75．施工中发现文物应保护现场并立即报告，文物部门一般应在24小时内赶赴现场。76．仲裁实行协议仲裁、或裁或审和一裁终局制度。77．BT的中文含义是建设—移交。78．当事人另行订立与备案中标合同实质性内容不一致的“黑合同”时，应以备案的中标（白）合同作为结算依据。79．没有资质的实际施工人借用有资质企业名义订立的建设工程施工合同无效（有效/无效）。80．当事人对垫资没有约定的，该款项按照工程欠款处理。四、判断说明题1．不同层级的法律规范对同一事项规定不一致时，应当优先适用上位法。答：正确。理由：这是“上位法优于下位法”原则，下位法不得与上位法相抵触。2．法人是自然人和企事业单位的总称。答：错误。理由：法人是依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织，不是自然人，也不等同于企事业单位的总称。3．《建设工程质量管理条例》属于行政法规，由国务院制定发布。答：正确。理由：行政法规由国务院根据宪法和法律制定，该条例符合这一特征。4．行为人无权代理但相对人有理由相信其有代理权的，该代理行为有效。答：正确。理由：构成表见代理，为保护善意相对人、维护交易安全，代理行为有效。5．不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记发生效力。答：正确。理由：不动产物权以登记为公示方式，未经登记不发生物权变动效力（法律另有规定除外）。6．动产物权的设立和转让，一般自登记时发生效力。答：错误。理由：动产物权一般自交付时发生效力，不动产物权才以登记为生效要件。7．他物权是权利人在自己所有的物上设定的物权。答：错误。理由：他物权是在他人所有的物上设定的物权，如用益物权、担保物权；在自己物上的是自物权（所有权）。8．向人民法院请求保护民事权利的一般诉讼时效期间为3年。答：正确。理由：《民法典》规定一般诉讼时效期间为3年，法律另有规定的从其规定。9．发明专利权的期限为20年，自申请日起计算。答：正确。理由：发明专利权期限20年，实用新型10年、外观设计15年，均自申请日起计算。10．建筑工程主体结构的施工可以分包给具有相应资质的其他单位。答：错误。理由：主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，不得分包；可分包的是非主体、非关键性工作。11．总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。答：正确。理由：合法分包后，总分包双方就分包工程的质量、安全等向建设单位承担连带责任。12．承包单位将其承包的全部工程转给他人施工属于合法的专业分包。答：错误。理由：该行为是转包，为法律所禁止，不属于合法分包。13．依法必须招标的项目，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。答：正确。理由：开标时间与投标截止时间应为同一时间，以保证招投标的公开、公正。14．评标委员会中技术、经济等方面专家可以少于成