绿化树木修剪施工合同范本

绿化树木修剪施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司，住所地：XX省XX市XX区XX路XX号。法定代表人：张三，职务：董事长，联系电话

甲方系合法注册成立的房地产企业，拥有完整的法人资格，具备履行本合同所需的权利能力和行为能力。甲方拟在XX市XX区XX小区内进行绿化树木的修剪施工，以提升小区环境品质，保障业主居住安全。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲方特此委托乙方提供专业的绿化树木修剪服务，双方经友好协商，达成如下协议。

甲方作为项目开发及运营主体，对小区绿化工程负有整体规划与管理责任。目前，XX小区绿化树木生长状况复杂，部分树木枝干过高、交叉生长，存在影响电力设施、建筑物结构及行人安全的潜在风险。同时，部分树木因长期未修剪导致病虫害滋生，影响景观效果及生态环境。为规范绿化养护工作，确保树木健康生长，消除安全隐患，提升小区整体形象，甲方决定委托乙方提供专业修剪服务。甲方已对项目现场绿化树木现状进行充分评估，并具备支付相关服务费用的能力。

在合同履行过程中，甲方有权对乙方的施工方案、作业流程及安全措施进行监督，确保施工符合相关技术标准及合同约定。甲方应提供必要的工作条件，包括施工区域的临时占用、相关图纸资料的共享等，并配合乙方完成现场勘查及作业安排。如遇特殊情况需调整修剪方案或增加服务内容，双方应协商一致后签订补充协议。

甲方作为委托方，其根本目的是通过乙方的专业服务，实现绿化树木的健康生长、景观优化及安全维护。甲方承诺在本合同有效期内，将严格遵守法律法规及行业规范，保障乙方的合法权益，并按照合同约定履行付款义务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX园林绿化工程有限责任公司，住所地：XX省XX市XX区XX路XX号。法定代表人：李四，职务：总经理，联系电话

乙方系合法注册成立的园林绿化企业，持有有效的《企业法人营业执照》、《园林绿化资质证书》等专业资质，具备承接绿化树木修剪工程的能力。乙方拥有专业的施工团队、先进的修剪设备及丰富的项目经验，能够满足甲方对绿化养护的高标准要求。根据甲方的委托，乙方同意按照本合同约定提供绿化树木修剪服务，并承诺以专业、高效、安全的方式完成施工任务。

乙方作为服务提供方，将严格遵循《城市绿化条例》、《园林植物养护技术规程》等行业标准，结合甲方项目特点及现场实际情况，制定科学合理的修剪方案。在施工过程中，乙方将配备持证上岗的修剪师及安全员，确保作业符合安全生产规范，避免对周边环境及设施造成损害。乙方还将采取必要措施控制施工噪音、粉尘及废弃物，减少对业主日常生活的影响。

乙方的核心任务是为甲方提供高质量、高效率的绿化树木修剪服务，包括但不限于枝干修剪、病虫害防治、树形塑造、安全排查等。乙方有权要求甲方提供准确的树木清单、生长状况说明及现场作业指引，并有权拒绝超出合同范围或不符合安全规范的施工要求。如遇不可抗力或甲方原因导致施工延误，乙方应及时通知甲方，并协商调整工期。

乙方承诺在本合同履行期间，将严格遵守法律法规及职业道德，确保施工质量，并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。乙方将主动接受甲方的监督，并配合完成施工记录的整理、验收及结算等工作。如甲方对修剪效果或服务内容提出合理建议，乙方应积极采纳并优化服务方案。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是委托乙方对甲方指定的XX市XX区XX小区内绿化范围内的树木进行专业修剪施工，以改善树木生长状况，提升绿化景观效果，消除潜在安全隐患，并确保绿化环境符合相关养护标准。合同范围包括但不限于：对小区内共计约XX株树木（具体清单附后）进行系统性修剪，包括清除枯枝、病虫枝、过密枝、交叉枝及影响设施安全的枝条；根据树木种类及生长习性，进行树形塑造与维护；对修剪过程中产生的枝叶、树皮等废弃物进行清理与暂存；提供修剪前的现场勘查报告及修剪后的效果验收服务。乙方需按照国家及地方相关技术规范，结合甲方要求，制定并执行详细的修剪方案，确保施工质量与安全。

第二条定义

1.**树木修剪**：指对绿化范围内的乔木、灌木、藤本植物等进行枝条、枯死部分、病斑枝叶的清除或短截，以及为控制生长、改善形态而进行的结构性修剪。

2.**修剪方案**：指乙方根据现场勘查结果，结合树木生长规律及甲方要求编制的修剪计划，包括修剪部位、程度、时间及安全措施等内容。

3.**废弃物**：指修剪过程中产生的枝条、树叶、树皮、锯末等，不包括因乙方责任造成的树木主体损伤。

4.**验收标准**：指本合同附件中约定的修剪质量要求，包括树形美观度、安全距离达标率、清理彻底性等。

5.**不可抗力**：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水、政府征用等。

第三条双方权利与义务

1.**甲方的权力与义务**

1.1甲方有权要求乙方提供修剪前的现场勘察报告，并审核修剪方案的合理性及安全性。如乙方方案不符合合同要求，甲方有权要求其修改或重新制定。

1.2甲方应确保乙方施工人员及设备进入现场的合法通道畅通，并提供必要的作业辅助条件，如临时用水、用电接口等。甲方需提前向乙方明确禁止修剪的树木或区域，并书面确认。

1.3甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括作业人员资质、工具使用、安全防护措施等。如发现违规行为，甲方有权责令立即整改。

1.4甲方应按照合同约定及时支付服务费用，逾期支付需承担每日万分之五的违约金，但甲方有权暂停施工直至款项付清。

1.5甲方需配合乙方完成修剪效果的验收工作，并在验收合格后签署确认文件。如因甲方原因导致验收延迟，乙方已完成的合格部分应视为已验收。

1.6甲方应保证修剪区域内地面及附属设施的安全，如因第三方责任导致乙方人员受损，甲方应协助其向责任方追偿。

2.**乙方的权力与义务**

2.1乙方有权要求甲方提供准确的树木清单、生长记录及现场作业条件说明，并有权拒绝超出合同范围的额外服务。

2.2乙方应组建专业的修剪团队，配备符合标准的修剪工具、安全防护设备及消防器材。施工人员需持证上岗，并统一佩戴标识。

2.3乙方需严格按照修剪方案执行作业，确保修剪技术符合《园林植物养护技术规程》要求，优先处理危及电力线路、建筑物及行人安全的枝条。

2.4乙方应采取降噪、防尘措施，并妥善处理施工废弃物。修剪后的废弃物应在甲方指定地点堆放或清运，费用由双方协商承担（本合同约定由乙方承担）。

2.5乙方应建立施工日志，记录作业时间、天气情况、树木种类及修剪数量，并保留不少于2年的影像资料以备查验。如遇突发情况（如树木突然枯死、病虫害爆发），乙方应立即通知甲方协商处理方案。

2.6乙方对修剪效果负有直接责任，验收不合格时，应无条件返工直至符合标准，返工费用由乙方承担。因乙方技术失误导致树木受损的，应承担赔偿责任。

2.7乙方应购买足额的施工责任险，覆盖施工期间可能产生的第三方损害赔偿。如因乙方原因引发纠纷，甲方有权代为处理并从服务费用中扣除相关费用。

2.8乙方需配合甲方完成修剪费用的结算审核，提供完整的发票及验收单据。如甲方在收到账单后15日内无异议，乙方有权按约定支付比例收取款项。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的绿化树木修剪服务费用总额为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含但不限于现场勘查、方案设计、修剪作业、废弃物清理、设备运输、人员劳务及税金等全部费用。最终结算金额以实际完成的合格修剪面积或树木数量，乘以合同约定单价或根据附件清单核算后确定，但总额不超过预算上限。

2.付款方式：甲方应于合同签订后XX日内向乙方支付总费用的XX%（即人民币XX元），作为预付款；剩余XX%（即人民币XX元）作为尾款，于乙方提交完整发票及验收合格证明后XX日内支付。甲方支付尾款前提条件是乙方提供等额发票及由甲方项目负责人签字的验收确认单。

3.支付账户：乙方指定收款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账户名：XX园林绿化工程有限责任公司；账号：XX。甲方有权要求乙方提供税务登记证及开户许可证复印件核实。逾期付款的，每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。

4.费用调整：如因树木数量增减、修剪难度特殊增加或政策性调整导致实际成本超出合同预算XX%以上，双方应在变更发生XX日内协商调整价格，并签订书面补充协议。任何一方拒绝协商的，可向仲裁委员会申请裁决。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成全部修剪作业并通过甲方验收之日终止，预计总工期为XX天。

2.关键时间节点：

（1）乙方应于合同生效后XX日内完成现场勘查，并向甲方提交书面勘查报告及初步修剪方案；甲方应在收到方案后XX日内确认或提出修改意见。

（2）修剪作业应安排在XX年XX月XX日至XX月XX日期间进行，避开夜间、恶劣天气及业主活动高峰时段。如需夜间作业，需另行协商并获得甲方书面同意。

（3）乙方应于XX月XX日前完成全部修剪工作，并通知甲方组织验收。甲方应在收到验收通知后XX日内完成验收程序。

（4）如遇汛期、台风等不可抗力因素导致工期延误，非乙方原因造成的延期，经甲方书面确认后可顺延XX天。但乙方应主动调整施工计划，避免影响次年绿化养护要求。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

6.1.1未按约定支付预付款：如甲方无正当理由逾期支付预付款超过XX日，乙方有权暂停施工，每逾期一日向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，且甲方需承担乙方因此产生的设备闲置费及人员窝工费，累计不超过合同总价款的XX%。

6.1.2无理拒绝验收或拖延验收：若甲方在验收期内无正当理由拒绝验收或拖延验收超过XX日，视为验收合格，乙方有权收取全部进度款。若甲方因拖延验收导致乙方设备需提前撤场或产生额外仓储费用，应由甲方承担。

6.1.3未提供必要工作条件：如因甲方未按时提供施工通道、用水用电等必要条件导致工期延误超过XX日，延误期间的窝工费由甲方承担，且乙方有权解除合同，甲方应支付已完成合格工程量的XX%结算款。

2.**乙方违约责任**

6.2.1未按方案施工或质量不合格：乙方擅自变更修剪方案或因技术失误导致修剪效果不符合合同约定（如树形严重变形、健康树木误剪等），甲方有权要求其立即返工，返工费用由乙方承担，且返工次数不得超过XX次。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方因此造成的绿化景观损失，赔偿金额不低于合同总价的XX%。

6.2.2违反安全操作规程：如因乙方施工不当造成人员伤亡、财产损坏或触犯环保法规（如噪音超标、废弃物乱堆放），乙方应承担全部赔偿责任及行政处罚，且甲方有权单方面解除合同，已支付款项不予退还。

6.2.3逾期完工：除不可抗力及甲方原因外，乙方未能在约定工期届满前完成全部修剪作业，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方需支付已完成工程量的XX%结算款并赔偿甲方延期养护的损失。

3.**不可抗力导致违约的处理**：如因地震、台风等不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但受损方应立即通知对方并提供证明文件，合同可协商变更履行期限或解除。不可抗力影响消除后，受损方可要求对方继续履行合同，双方责任范围按实际影响程度重新划分。

4.**争议优先解决原则下的违约后果**：若双方就价格调整、工期变更等事项产生争议，任何一方在仲裁或诉讼期间仍应继续履行合同义务，不得因此中断作业。但胜诉方有权要求败诉方支付其因此产生的合理律师费、保全费等诉讼成本，金额不超过合同总价款的XX%。

第七条不可抗力

1.**定义**

不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。具体包括但不限于：地震、台风、洪水、泥石流、雷击、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整导致项目停建或暂停）、法律变化等不可归责于任何一方当事人的客观情况。

2.**不可抗力影响范围**

不可抗力直接影响导致合同部分或全部无法履行时，双方应立即采取措施减少损失，并书面通知对方。通知应在不可抗力发生后XX日内送达，并附相关证明文件（如政府部门公告、新闻报道、损失评估报告等）。

3.**责任免除条件**

3.1因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行的，根据不可抗力的影响程度，双方可部分或全部免除违约责任。不可抗力持续超过XX日，双方均有权书面通知对方解除合同，且互不承担赔偿责任。

3.2若不可抗力仅导致部分作业延误，乙方应在不可抗力消除后XX日内恢复施工，并提交调整后的工期计划供甲方确认。甲方应在收到计划后XX日内反馈，逾期未反馈视为同意。因不可抗力造成的额外费用（如设备调迁费、人员待岗费），由双方根据实际情况协商分担，但不可抗力发生前已产生的义务仍需履行。

3.3双方有义务采取合理措施防止不可抗力扩大，如乙方应将受损设备转移至安全区域，甲方应配合提供临时存放空间。因未采取合理措施导致损失扩大的部分，责任方应自行承担。

3.4不可抗力消除后，双方应协商确定是否继续履行合同。如合同标的物部分损毁，可按剩余可用部分的价值重新协商价格，或由受损方申请折价补偿。

第八条争议解决

1.**协商优先**

双方在履行合同过程中如发生任何争议或分歧，应首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理的原则，由双方授权代表就争议事项进行沟通，争取达成书面和解协议。协商期限自一方提出争议之日起XX日内完成，如未达成一致，则进入下一程序。

2.**调解介入**

若协商未果，双方可共同委托第三方调解机构（如XX市合同仲裁委员会或双方认可的行业协会调解中心）进行调解。调解期间，双方应如实提供证据材料，调解结果经双方签字盖章后具有约束力。调解费用由双方按比例分担，或由败诉方承担。

3.**仲裁或诉讼**

3.1优先仲裁：除双方明确书面约定通过诉讼解决外，任何一方在调解失败后XX日内均可向XX仲裁委员会申请仲裁。仲裁应适用《中华人民共和国仲裁法》，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有法律约束力。仲裁地点为争议发生地或合同约定地。

3.2诉讼选择：如双方未约定仲裁，任何一方可直接向合同履行地（即XX市XX区人民法院）或被告住所地人民法院提起诉讼。诉讼期间，不停止合同争议部分的履行，但甲方有权暂停支付争议标的款项，直至仲裁或诉讼结果生效。

4.**证据规则**

双方应妥善保存与争议相关的全部证据，包括但不限于合同文件、往来函件、验收记录、财务凭证、证人证言等。电子数据（如邮件、微信记录）经公证或双方确认后可作为证据使用。如一方伪造、毁灭证据或提供虚假证明，应承担相应法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

5.**管辖冲突处理**

若双方在争议解决方式上存在约定冲突（如同时约定仲裁与诉讼），以书面优先效力的约定为准。如未明确约定，则优先适用仲裁条款；无仲裁条款的，则由合同履行地法院管辖。

第九条其他条款

1.**通知方式**

双方就本合同相关事项进行的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。邮件发送以进入对方电子邮箱时视为送达，信函则以挂号信寄出后XX日视为送达。若一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方，否则按原方式发送的通知视为有效送达。

2.**合同变更**

对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方为有效。补充协议与本合同具有同等法律效力，且不得与本合同约定相抵触。若补充协议内容与原合同冲突，以补充协议为准。

3.**保密义务**

双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密（包括但不限于技术方案、价格信息、客户资料等）承担保密责任，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。但法律法规强制要求披露或为履行本合同所必需的除外。

4.**不可分割性**

本合同各条款互为关联，任何条款的无效或不可执行不影响其他条款的效力。若某条款被认定无效，双方应协商替换为内容最接近的有效条款。

5.**法律适用**

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议均以中华人民共和国法律为判断依据，不受外国法律或习惯的影响。

6.