承包乡村工程合同范本

承包乡村工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX县XX镇XX村村民委员会。

甲方地址：XX省XX市XX县XX镇XX村。

甲方法定代表人/负责人：张三，身份证号码：110101XXXXXXXXXXXX。

甲方联系方式：010-XXXXXXXXXX。

甲方为推动乡村振兴战略实施，依据国家相关法律法规及政策要求，拟对XX村XX路段的硬化工程进行发包。为明确双方权利义务，确保工程顺利实施，经友好协商，甲方委托乙方承担该工程的施工任务，并依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，签订本合同。甲方通过公开招标或邀请招标方式选定乙方，并已对乙方资质、能力及报价进行综合评估，确认乙方符合工程要求。甲方将按照本合同约定提供必要条件，监督工程进度和质量，并支付工程款项。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四，身份证号码：310101XXXXXXXXXXXX。

乙方联系方式：021-XXXXXXXXXX。

乙方为依法注册的建筑工程施工企业，具备相应的施工资质和安全生产条件。在投标过程中，乙方承诺以合理的价格、优质的质量、高效的进度完成XX村XX路段硬化工程，并已根据甲方需求编制详细的施工方案和技术措施。乙方保证其施工人员具备相应的专业技能和安全生产意识，所有施工设备符合国家标准，能够满足工程要求。乙方将严格按照合同约定履行施工义务，确保工程质量和进度，并承担因自身原因导致的任何风险和责任。

本合同项下的工程位于XX村XX路段，总长度约500米，宽度3米，路面厚度20厘米，采用水泥混凝土硬化工艺。甲方委托乙方负责该路段的土方开挖、基础处理、混凝土浇筑、路面平整及附属设施施工等全部内容。双方基于平等自愿、诚实信用的原则，通过公平竞争的方式达成合作，乙方中标后愿意接受甲方的委托，甲方亦同意将工程发包给乙方实施。本合同的成功履行将有助于改善XX村的交通条件，提升村民生活质量，符合乡村振兴的政策导向，并为乙方提供合法的施工机会，实现双方互利共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲乙双方就XX村XX路段硬化工程的合作事项，确保工程按照国家相关标准和甲方要求顺利实施，最终完成对该路段的硬化处理，改善当地交通条件。合同范围包括但不限于：工程地点XX村XX路段的土方开挖、路基平整、基础处理、混凝土浇筑、路面摊铺与压实、排水设施安装、边角处理及竣工验收等全部施工内容。具体工程量以双方确认的施工图纸及工程量清单为准。

第二条定义

1.合同：指甲乙双方为完成XX村XX路段硬化工程而签订的具有法律效力的协议。

2.工程量清单：指附件中列明的工程量及单价，作为本合同价格组成部分。

3.验收：指甲方依据合同约定对乙方完成的工程进行质量检查，并确认合格的过程。

4.工程款：指甲方按照合同约定向乙方支付的建设工程费用。

5.安全生产：指在工程施工过程中，遵守国家及地方有关安全生产法律法规，确保人员及财产安全。

6.施工图纸：指甲方提供的工程设计图纸及技术要求。

7.竣工验收：指工程完成后，甲方组织相关单位对工程是否符合设计及规范要求进行的最终验收。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方有权对乙方的施工资质、人员配备、设备状况进行审查，确保其符合工程要求。

(2)甲方应向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并协调解决施工过程中遇到的周边关系问题。

(3)甲方有权根据合同约定对乙方的施工进度、质量进行检查，并提出合理化建议。

(4)甲方应按照合同约定及时支付工程款，并负责办理工程相关的审批手续。

(5)甲方有权要求乙方遵守安全生产规定，并对施工过程中发生的安全事故承担相应责任。

(6)甲方应组织相关单位对工程进行竣工验收，并出具验收合格证明。

(7)甲方应配合乙方做好工程资料整理及归档工作。

(8)甲方应承担因自身原因导致的工程变更或停工的责任。

(9)甲方应确保提供的设计图纸及技术要求合法有效，并对由此产生的后果承担责任。

(10)甲方应配合乙方做好工程保险的办理工作。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并协调解决周边关系问题。

(2)乙方应严格按照施工图纸及技术要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业规范。

(3)乙方应建立健全安全生产管理制度，配备必要的安全防护设施，并对施工人员进行安全教育培训。

(4)乙方应按时完成工程任务，并接受甲方的监督和检查。如遇工期延误，乙方应承担相应责任。

(5)乙方应合理使用施工设备，并承担设备维护及保养的费用。

(6)乙方应妥善保管工程材料，并承担材料丢失或损坏的责任。

(7)乙方应积极配合甲方及相关部门进行工程验收，并按要求提供竣工资料。

(8)乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题或安全事故的责任。

(9)乙方应按照合同约定提交工程进度款申请，并配合甲方进行工程款支付审核。

(10)乙方应负责办理工程相关的保险手续，并承担保险费用。

(11)乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能，并对施工人员的合法权益负责。

(12)乙方应遵守当地法律法规，不得进行任何违法活动。

(13)乙方应配合甲方进行工程结算，并提交完整的结算资料。

(14)乙方应承担因自身原因导致的工程延期或停工的责任。

(15)乙方应确保施工质量，并承担保修期内出现的质量问题及维修责任。

(16)乙方应遵守合同约定，不得将工程转包或违法分包。

(17)乙方应配合甲方进行工程档案的整理及归档工作。

(18)乙方应确保施工过程中产生的垃圾得到妥善处理，并承担相关费用。

(19)乙方应遵守环境保护规定，不得造成环境污染。

(20)乙方应配合甲方进行工程审计，并提交审计所需资料。

第四条价格与支付条件

本合同项下XX村XX路段硬化工程的总价款为人民币叁拾伍万元整（¥350,000.00元），该价格为固定总价，包含乙方为完成本合同项下全部工程内容所需的一切费用。

工程款支付方式采用按进度付款方式：

(1)工程开工后，经甲方现场确认乙方已投入施工设备并完成基础准备工作，甲方支付合同总价款的20%，即人民币柒万元整（¥70,000.00元）；

(2)路面混凝土浇筑完成并通过初步验收后，甲方支付至合同总价款的50%，即人民币壹拾柒万伍仟元整（¥175,000.00元）；

(3)工程整体竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的70%，即人民币贰拾贰万五千元整（¥225,000.00元）；

(4)工程质保期满且无质量问题后，甲方支付剩余合同总价款的30%，即人民币壹拾伍万元整（¥150,000.00元）。

上述款项均应支付至乙方指定的银行账户，乙方应在收到款项后向甲方开具等额发票。甲方应按照约定时间足额支付工程款，如需延迟支付，应事先征得乙方同意，并按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。乙方不得因甲方未按时支付工程款而擅自停工或降低工程质量标准。

第五条履行期限

本合同项下的工程自乙方收到甲方发出的开工通知之日起开始计算，预计总工期为六十（60）日历天，即乙方应在开工通知发出后六十日内完成全部工程施工并达到竣工验收标准。

甲方应于收到乙方提交的开工申请及相关资料后五个（5）工作日内予以审核并发出开工通知。如甲方未能按时发出开工通知，每延迟一日，应按合同总价款的万分之二向乙方支付延期开工违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。

工程实施过程中，如遇不可抗力因素导致工期延误，经双方确认后，工期可相应顺延。乙方应在遇到不可抗力后立即通知甲方，并提供相关证明文件。因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应违约责任，并按合同约定支付逾期完工违约金。

本合同有效期为自合同签订之日起至工程质保期满之日止。质保期为工程竣工验收合格之日起三年（3）年。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)甲方未按本合同第四条约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%。如甲方支付违约金后仍不能支付工程款，乙方有权暂停施工或解除合同，由此造成的损失由甲方承担。

(2)甲方未按时提供施工所需场地、水源、电源等必要条件，或因甲方原因导致工程无法正常进行，每延误一日，应按合同总价款的万分之三向乙方支付延误违约金，并承担由此造成的乙方窝工、设备闲置等损失。

(3)甲方提供的施工图纸及技术要求存在错误或缺陷，导致乙方返工或工程损失，甲方应承担全部返工费用及损失，并按实际损失金额的20%向乙方支付赔偿金。

(4)甲方无正当理由拒绝或拖延进行工程验收，每延迟一日，应按合同总价款的万分之二向乙方支付延误验收违约金。逾期超过三十日，乙方有权自行组织验收，验收结果视为合格，甲方仍需支付全部工程款。

(5)因甲方原因导致工程无法通过竣工验收，甲方应承担全部整改费用，并按合同总价款的30%向乙方支付违约金。

2.乙方违约责任：

(1)乙方未按本合同第五条约定工期完工，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五向甲方支付逾期完工违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%。逾期超过六十日，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

(2)工程质量不符合国家及行业规范，经甲方或相关检测机构检验发现存在质量问题，乙方应在收到通知后十五日内完成免费整改。逾期未整改或整改后仍不合格，甲方有权委托第三方进行整改，费用由乙方承担，并按实际整改费用的150%向乙方支付违约金。情节严重者，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金。

(3)乙方施工过程中发生重大安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，并按合同总价款的50%向甲方支付违约金。甲方有权解除合同，并保留追究乙方法律责任的权利。

(4)乙方擅自将工程转包或违法分包，一经查实，甲方有权立即解除合同，乙方应按合同总价款的40%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

(5)乙方未按本合同第四条约定开具等额发票，或发票开具不符合要求，甲方有权拒绝支付相关款项，并按应付金额的20%向乙方收取滞纳金。

(6)乙方在工程质保期内未履行保修义务，或保修期内出现重复质量问题，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担，并按维修费用的200%向乙方支付违约金。

3.违约金与赔偿的关系：双方约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。违约方支付违约金后，仍应承担赔偿损失的责任。

4.不可抗力导致的违约：因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。不可抗力消除后，应继续履行合同。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后七（7）日内书面通知对方，并提供相关证明文件，如政府公告、气象报告、新闻报道等。通知内容应包括不可抗力事件的基本情况、预计影响范围、预计持续时间以及可能采取的应对措施。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，遭遇不可抗力的一方根据不可抗力事件的影响程度，可部分或全部免除相应的违约责任。不可抗力影响的范围由双方根据提供的证据进行协商确定。

4.合同解除：如不可抗力事件持续超过三十（30）日，双方均可以不可抗力为由书面通知对方解除本合同。合同解除后，双方应相互返还已取得的财产，已支付的款项应予以退还，互不承担违约责任。

5.情况恢复：不可抗力事件消除后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并采取措施尽快恢复履行合同。双方应协商确定是否需要调整合同履行期限或履行方式，以适应新的情况。

6.不可抗力证明：双方应妥善保存不可抗力事件的证明文件，并在争议解决或合同解除时提交给对方。如因不可抗力导致合同无法履行，任何一方不得就不可抗力事件本身提出索赔。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同在履行过程中发生的任何争议，包括但不限于合同解释、合同履行、合同解除等，由双方当事人首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、互谅互让的原则进行，力求在平等基础上达成一致意见。

2.协商不成处理：如双方在协商期限内（自一方提出协商要求之日起三十（30）日内）未能就争议事项达成一致意见，应提交至XX省XX市XX区人民法院通过诉讼方式解决。双方应共同向有管辖权的人民法院提起诉讼，并应提供充分的证据支持自身主张。

3.诉讼程序：在诉讼过程中，双方应遵守国家有关法律法规及诉讼程序规定，服从法院的审判安排。任何一方不得采取任何妨碍诉讼正常进行的违法行为，如伪造证据、干扰证人作证、隐匿证据等。

4.仲裁选择（如适用）：本合同双方也可选择将争议提交至XX省XX市建设工程仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。如选择仲裁，双方应遵守仲裁规则，并应提交仲裁委员会指定的仲裁员进行仲裁。

5.法律适用：本合同项下的所有争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在签订本合同时已充分了解并同意遵守中华人民共和国法律的相关规定，并应通过合法途径解决争议。

6.争议解决前的履行：在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款，不得因此中断或停止履行。任何一方不得以争议未解决为由拒绝履行合同义务，除非法院或仲裁机构另有裁定。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件、证明等均应以书面形式进行，可以通过邮寄（挂号信或快递）、传真、电子邮件或当面送达等方式进行。通知的送达地址以本合同首部载明的地址为准。任何一方变更通知地址，应提前七（7）日书面通知对方，否则按原地址送达即视为有效送达。

2.合同变更：对本合同任何条款的变更或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方未经对方同意，不得单方面变更合同内容。

3.合同转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但根据法律规定或双方书面约定可以转让的除外。

4.分包与转包：乙方不得将本合同项下的全部工程转包给第三方，也不得将工程的主要部分或核心工作分包给第三方。乙方可以进行适当的劳务分包或专业分包，但必须确保分包方具备相应资质，且分包工作不得违反本合同约定。乙方应承担分包方的全部管理责任和法律责任。

5.保密义务：双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后三年内。

6.合同终止：本合同在以下情况下终止：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除；（3）一方严重违约，守约方根据本合同约定解