2026年监理工程师合同管理题库及答案

2026年监理工程师合同管理题库及答案一、单项选择题（每题1分，共50题，共50分）1.合同订立过程中，招标公告属于（）。A.要约B.要约邀请C.新要约D.承诺答案：B解析：招标公告是希望潜在投标人向自己发出要约的意思表示，属于要约邀请；投标文件属于要约，中标通知书属于承诺。2.根据《民法典》，要约生效的时间为（）。A.要约人发出要约时B.要约到达受要约人时C.受要约人阅读要约时D.受要约人作出承诺时答案：B3.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，其法律后果是（）。A.要约失效，构成新要约B.承诺有效，合同成立C.要约效力待定D.要约撤销答案：A解析：对要约内容作出实质性变更的，不构成承诺，而视为新要约；原要约因此失效。4.当事人以电子邮件方式订立合同，收件人指定了特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间视为（）。A.承诺生效时间B.合同成立时间C.要约到达时间D.要约撤回时间答案：C5.限制民事行为能力人独立实施的纯获利益的民事法律行为，其效力为（）。A.无效B.效力待定C.有效D.可撤销答案：C解析：限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效。6.行为人没有代理权而以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为（）。A.无效B.效力待定C.有效D.可撤销答案：C解析：该情形构成表见代理，代理行为有效，被代理人应当承担合同后果。7.当事人因重大误解请求人民法院撤销合同，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权。A.30日B.90日C.1年D.5年答案：B解析：重大误解的撤销权行使期限为90日，一般撤销权为1年；最长权利保护期为自行为发生之日起5年。8.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿的，人民法院（）。A.不予支持B.应予支持C.委托造价鉴定后确定D.由双方另行协商处理答案：B解析：合同无效但工程验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿，这是建设工程施工合同纠纷司法解释的明确规定。9.合同当事人互负债务，有先后履行顺序。先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。该权利属于（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权答案：B10.根据《民法典》，债权人转让债权，对债务人不发生效力的条件是（）。A.未经债务人同意B.未通知债务人C.未办理公证D.未采用书面形式答案：B11.债务人将合同义务全部或者部分转移给第三人的，应当（）。A.通知债权人即可B.经债权人同意C.办理公证手续D.由第三人催告债权人答案：B12.合同解除后，尚未履行的（）。A.应当继续履行B.中止履行C.终止履行D.由合同当事人重新约定履行方式答案：C13.我国《民法典》合同编违约责任的一般归责原则是（）。A.过错责任原则B.严格责任原则C.公平责任原则D.过错推定原则答案：B解析：除法律有特别规定外，只要不存在法定或约定的免责事由，违约方即应承担违约责任，体现严格责任原则。14.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求（）予以适当减少。A.对方当事人B.人民法院或者仲裁机构C.公证机关D.行业主管部门答案：B15.甲向乙支付定金5万元，合同总价款为50万元。若收受定金的乙违约，则乙应向甲返还（）万元。A.10B.5C.8D.12答案：A解析：定金数额未超过主合同标的额的20%，定金约定有效。收受定金一方不履行债务的，应当双倍返还定金，即5×16.当事人以保证方式担保债务履行，保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（）承担保证责任。A.一般保证B.连带责任保证C.按份保证D.共同保证答案：A解析：这是《民法典》对《担保法》的重要修改，保证方式没有约定或约定不明的，按一般保证处理，不再推定为连带责任保证。17.下列主体中，不得作为保证人的是（）。A.具有完全民事行为能力的自然人B.依法登记的企业法人C.以公益为目的的非营利性学校D.具有代为清偿债务能力的其他组织答案：C18.一般保证的保证人享有的，在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，可以拒绝承担保证责任的权利是（）。A.先诉抗辩权B.同时履行抗辩权C.不安抗辩权D.先履行抗辩权答案：A19.保证期间，债权人未经保证人书面同意与债务人协议变更主债权债务合同内容，加重债务的，保证人对加重的部分（）。A.仍承担保证责任B.不承担保证责任C.承担一半保证责任D.由保证人选择是否承担答案：B20.发包人未按约定支付工程价款，承包人催告后在合理期限内仍未支付，且建设工程不宜折价、拍卖的除外，承包人依法享有的权利是（）。A.留置权B.建设工程价款优先受偿权C.质权D.抵押权答案：B21.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，最长不得超过（）。A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月答案：C解析：根据最高人民法院建设工程施工合同司法解释（一），承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为18个月。22.根据《必须招标的工程项目规定》，下列属于全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资，依法必须招标的项目是（）。A.使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国际组织贷款资金的项目C.使用外国政府贷款资金的项目D.关系社会公共利益、公众安全的能源项目答案：A解析：使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目，以及大型基础设施、公用事业项目，属于其他必须招标的项目类别，不属于国有资金投资或国家融资项目。23.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30答案：C24.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在投标截止时间至少（）日前通知所有招标文件收受人。A.5B.7C.15D.20答案：C25.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.5%D.10%答案：B26.依法必须进行招标的项目，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/2B.2/3C.3/5D.3/4答案：B27.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10答案：A28.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10B.15C.30D.60答案：C29.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列施工合同文件的解释顺序（优先顺序）正确的是（）。A.中标通知书优先于投标函及投标函附录B.通用合同条款优先于专用合同条款C.图纸优先于技术标准和要求D.已标价工程量清单优先于合同协议书答案：A解析：合同文件的优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书等。30.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，发包人最迟应在开工日期（）天前向承包人支付预付款。A.7B.14C.28D.30答案：A31.发包人要求承包人提供预付款担保的，预付款担保的金额应当（）。A.与预付款等额B.为预付款的10%C.为合同价款的10%D.由监理人确定答案：A解析：预付款担保随预付款的逐期扣回而相应递减，其金额与预付款等额，以保障发包人收回预付款的权利。32.隐蔽工程具备覆盖条件后，承包人应当首先（）。A.自行覆盖并做好隐蔽记录B.通知监理人进行检查C.通知发包人组织竣工验收D.请第三方检测机构检测答案：B解析：隐蔽工程经承包人自检确认具备覆盖条件后，应在隐蔽前48小时通知监理人检查；监理人不能按时检查的，应在24小时内发出延期检查通知。33.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28答案：A34.已标价工程量清单中无相同项目，也无类似项目的，变更工作的单价应当按照（）原则由合同当事人商定。A.市场价格B.成本加利润C.定额取费D.发包人单方确定答案：B35.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因工程量清单缺项引起的新增工程量清单项目，其综合单价由（）提出，经发包人确认后作为结算依据。A.监理人B.造价咨询机构C.承包人D.发包人答案：C36.已标价工程量清单中出现工程量偏差，且该偏差超过（）时，按照《建设工程施工合同（示范文本）》可以调整合同价款。A.10%B.15%C.20%D.25%答案：B37.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，采用造价信息进行价格调整时，材料、工程设备单价变化超过（）的，超过部分的价格可以进行调整。A.3%B.5%C.10%D.15%答案：B38.采用价格指数进行价格调整时，合同履行期间的价格调整公式为：Δ其中，A代表（）。A.定值权重B.变值权重C.基本价格指数D.现行价格指数答案：A解析：A为定值权重，即合同价款中不予调整的部分；Bi为各可调因子的变值权重；F0i39.某分项工程采用价格指数调整价格，合同约定定值权重A=0.2，人工费变值权重B1=0.8，基本价格指数FA.2%B.8%C.10%D.12%答案：B解析：Δ40.根据《建设工程质量保证金管理办法》，发包人累计预留的质量保证金比例，不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%答案：B41.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般为（），自工程通过竣工验收之日起计算。A.6个月B.1年C.2年D.3年答案：B解析：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体期限由合同当事人约定。42.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.设计文件规定的合理使用年限答案：C43.关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期最长不超过3年C.缺陷责任期等同于质量保修期D.缺陷责任期内因承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，但可收取费用答案：A解析：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年；其与质量保修期在期限、起算时间上均可能不同；承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用。44.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人更换总监理工程师时，正确的做法是（）。A.提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换B.自行确定人选后直接更换C.提前14天口头通知委托人即可D.征得承包人同意后即可更换答案：A45.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，下列工作中，属于监理人义务的是（）。A.负责办理施工许可手续B.参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会C.编制施工组织设计D.与施工承包人签订分包合同答案：B解析：施工许可手续、与承包人签订分包合同均属发包人（委托人）职责；施工组织设计由承包人编制；监理人参加第一次工地会议并主持监理例会，属于监理工作内容。46.根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，建设内容明确、技术方案成熟的工程总承包项目，宜采用的合同计价方式是（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.成本加固定酬金合同答案：B47.工程总承包模式下，工程总承包单位对工程项目的质量、安全、工期和（）等全面负责。A.设计B.造价C.投资决策D.可行性研究答案：B48.根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.14B.21C.28D.42答案：C49.关于FIDIC《施工合同条件》（2017年版）的说法，正确的是（）。A.采用业主与承包商合理分担风险的原则，由工程师负责合同管理B.适用于承包商按业主要求设计并提供整套设备的项目C.由承包商承担全部设计责任D.该合同条件又被称为"银皮书"答案：A解析：《施工合同条件》（红皮书）适用于由业主或其委托工程师设计的房屋建筑和土木工程，由工程师负责合同管理，业主与承包商合理分担风险。《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》才被称为"银皮书"。50.下列FIDIC合同条件中，适用于以交钥匙方式提供加工或动力设备、工厂或类似设施，或基础设施工程或其他类型开发项目，由承包商按照业主要求进行设计、采购和施工的是（）。A.《施工合同条件》（红皮书）B.《生产设备和设计—施工合同条件》（黄皮书）C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书）D.《简明合同格式》（绿皮书）答案：C二、多项选择题（每题2分，共30题，共60分。每题备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项；错选、多选不得分，少选所选的每个正确选项得0.5分）1.根据《民法典》，下列属于要约邀请的有（）。A.寄送的价目表B.拍卖公告C.招标公告D.招股说明书E.内容符合要约规定的商业广告答案：ABCD解析：寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等原则上为要约邀请；商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。2.根据《民法典》，下列情形中，要约不得撤销的有（）。A.要约人确定了承诺期限B.要约人以其他形式明示要约不可撤销C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备工作D.要约已经发生法律效力E.受要约人已经发出承诺答案：ABC解析：要约生效后一般可以撤销，但撤销要约的通知须在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。D、E并非不得撤销的法定情形。3.根据《民法典》，下列民事法律行为无效的有（）。A.无民事行为能力人实施的民事法律行为B.行为人与相对人以虚假意思表示实施的民事法律行为C.违反法律、行政法规的效力性强制性规定的民事法律行为D.违背公序良俗的民事法律行为E.基于重大误解实施的民事法律行为答案：ABCD解析：基于重大误解实施的民事法律行为属于可撤销行为，而非无效行为；其他四项均属于无效情形。4.根据《民法典》，下列情形中，当事人可以解除合同的有（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的E.当事人对合同履行方式产生分歧答案：ABCD5.根据《民法典》，债权人代位权行使的条件包括（）。A.债权人对债务人的债权合法、到期B.债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人到期债权的实现C.债务人的债权已到期D.代位权的行使范围以债权人的到期债权为限E.债权人行使代位权必须事先征得债务人同意答案：ABCD解析：债权人代位权须以自己名义向人民法院请求行使，无须征得债务人同意，但债务人对债权人的抗辩可以向债权人主张。6.根据《民法典》，下列主体中，不得作为保证人的有（）。A.机关法人B.以公益为目的的非营利性学校C.以公益为目的的非营利性医院D.具有完全民事行为能力的自然人E.依法成立的企业法人答案：ABC解析：机关法人不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。7.根据《民法典》，合同中的下列免责条款无效的有（）。A.造成对方人身损害的B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的C.因一般过失造成对方财产损失的D.因不可抗力导致合同不能履行的E.因意外事件造成对方损失的答案：AB8.根据《招标投标法》及其实施条例，依法必须进行招标的工程建设项目包括（）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部使用国有资金投资的项目C.国有资金占控股或者主导地位的项目D.使用预算资金100万元人民币以上且占投资额5%的项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目答案：ABCE解析：使用预算资金的项目，必须满足"预算资金200万元人民币以上且占投资额10%以上"两个条件，才是依法必须招标的项目。9.根据《招标投标法实施条例》，下列属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.投标人之间约定中标人E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件答案：ABCE解析：投标人之间约定中标人属于投标人相互串通投标，而非招标人与投标人串通投标。10.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，评标委员会应当否决其投标的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外E.投标报价低于招标人设定的最高投标限价答案：ABCD解析：投标报价低于最高投标限价是符合要求的，只有投标报价低于成本或者高于最高投标限价时才应当被否决。11.下列关于评标委员会的说法，正确的有（）。A.评标委员会成员人数为5人以上单数B.技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D.评标委员会成员不得私下接触投标人E.评标委员会成员可以接受投标人支付的咨询费用答案：ABCD12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列文件中，属于施工合同组成部分的有（）。A.合同协议书B.中标通知书C.招标公告D.已标价工程量清单E.投标人须知答案：ABD解析：招标公告、投标人须知属于招标投标阶段的文件，不是施工合同的组成部分。13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人的主要义务包括（）。A.负责办理工程施工许可证B.提供施工场地及施工条件C.组织设计交底D.编制施工组织设计E.组织竣工验收答案：ABCE解析：编制施工组织设计是承包人的义务，其余各项均为发包人的合同义务。14.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的主要义务包括（）。A.按照合同约定及监理人指示组织施工B.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作C.编制施工组织设计和施工措施计划D.向承包人提供施工场地地下管线资料E.负责办理工程质量监督手续答案：ABC解析：提供施工场地地下管线资料、办理工程质量监督手续属于发包人的义务。15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人的职责包括（）。A.审查承包人提出的施工组织设计B.对工程质量、进度、造价进行控制C.编制工程可行性研究报告D.独立决定调整合同价款E.参加工程竣工验收答案：ABE解析：可行性研究报告编制属发包人决策阶段工作；监理人无权独立调整合同价款，合同价款调整应按商定或确定程序进行。16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于开工的说法，正确的有（）。A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知B.工期自开工通知中载明的开工日期起算C.除不可抗力外，因发包人原因导致监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求或者解除合同D.因承包人原因导致无法按照开工通知载明的开工日期开工的，工期相应顺延E.因承包人原因导致无法按期开工的，由发包人承担相应责任答案：ABC解析：因承包人原因导致无法按期开工的，由承包人承担相应责任，工期不予顺延。17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于暂停施工的说法，正确的有（）。A.因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用B.因发包人原因引起的暂停施工，工期应予以顺延C.因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用D.因承包人原因引起的暂停施工，工期不予顺延E.暂停施工期间，承包人可以撤走全部施工设备答案：ABCD解析：暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，不得擅自撤走施工设备。18.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列事件中，承包人可以获得工期顺延的有（）。A.发包人未能按合同约定提供施工场地B.承包人自身施工人员不足C.发包人原因导致暂停施工D.不可抗力导致工期延误E.承包人施工机械发生故障答案：ACD19.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列情形中，属于工程变更的有（）。A.增加或者减少合同中任何工作B.改变合同中任何工作的质量标准或者其他特性C.改变工程的基线、标高、位置或者尺寸D.改变工程的时间安排或者实施顺序E.承包人自行调整施工方法答案：ABCD解析：承包人改变施工方法应经监理人批准后实施，不属于合同约定的工程变更范围。20.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提出索赔应当满足的条件包括（）。A.索赔事件属于非承包人原因引起B.索赔事件造成了承包人实际损失或者工期延误C.在知道索赔事件后28天内递交索赔意向通知书D.在发出索赔意向通知书后28天内正式递交索赔报告E.索赔报告必须事先经发包人同意答案：ABCD解析：索赔报告由监理人审查，无须事先经发包人同意；承包人未在28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。21.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发生不可抗力时，下列后果由发包人承担的有（）。A.永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏B.承包人施工设备的损坏C.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已引起或者将引起工期延误的，工期顺延D.停工期间应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用E.发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用答案：ACDE解析：承包人施工设备的损坏由承包人承担；永久工程、已运至现场材料和设备的损坏，必要的管理人员及保卫人员费用、赶工费用等由发包人承担。22.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程质量保修的说法，正确的有（）。A.施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任B.保修费用由质量缺陷的责任方承担C.因使用不当造成的质量缺陷，由使用人自行承担责任D.保修期内因建设单位擅自改动结构造成的缺陷，施工单位仍应承担保修责任E.地基基础工程和主体结构工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限答案：ABCE解析：因建设单位或者使用人原因造成的质量缺陷，施工单位不承担保修责任。23.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于质量保证金和缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用C.缺陷责任期届满后，发包人应当在约定期限内返还质量保证金D.质量保证金可以采用银行保函方式缴纳E.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的5%答案：ABCD解析：质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，故E错误。24.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，委托人的义务包括（）。A.负责协调工程建设中所需的外部关系B.按合同约定及时支付监理酬金C.为监理人提供必要的工作条件D.在监理人主持下组织工程竣工验收E.对监理人报送的审查意见及时作出决定答案：ABCE解析：工程竣工验收由委托人（建设单位）组织，监理人协助，不是由监理人主持。25.根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，关于工程总承包的说法，正确的有（）。A.工程总承包单位对工程项目的质量、安全、工期和造价等全面负责B.建设内容明确、技术方案成熟的工程总承包项目宜采用总价合同C.工程总承包单位可以将主体结构设计或者主体结构施工分包给其他单位D.工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的设计资质和施工资质E.工程总承包模式包括设计采购施工（EPC）总承包和设计施工总承包（DB）等答案：ABDE解析：工程总承包单位不得将工程总承包项目中的主体结构设计、主体结构施工分包给其他单位。26.根据《标准施工招标文件》和相关合同示范文本，关于索赔的说法，正确的有（）