2026年法律知识法治建设知识竞赛-建设工程司法解释知识历年参考题库含答案解析

2026年法律知识法治建设知识竞赛-建设工程司法解释知识历年参考题库含答案解析一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、以下哪项是固体矿产勘查报告必备的核心内容？A.矿床地质特征B.开采技术条件C.经济效益分析D.矿业权设置方案2、在成矿预测中，证据权重法主要用于什么目的？A.定量计算资源量B.寻找各类成矿信息的最佳组合C.确定矿体准确位置D.评价矿山开发价值3、建设工程施工合同被认定为无效后，工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应当如何处理？A.不予支持B.应予支持C.酌情减免D.由当事人协商确定4、关于建设工程价款优先受偿权的行使期限，下列说法正确的是？A.六个月B.一年C.十八个月D.二年5、下列选项中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是？A.发包人违约金B.承包人已支出的工程利润C.承包人为工程项目支付的caff费用D.承包人为工程垫付的农民工工资6、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，是否视为认可竣工结算文件？A.视为认可，无论合同有无约定B.合同有约定且明确期限的，视为认可C.只有在合同中明确约定的情况下才视为认可D.一律不视为认可7、建设工程经竣工验收不合格，修复后的工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.应支持B.不予支持C.酌情支持一半D.由双方协商确定8、建设工程价款优先受偿权与抵押权并存时，二者的清偿顺序为？A.抵押权优先B.优先受偿权优先C.按债权比例清偿D.由法院自由裁量9、施工合同约定工程质量标准不合格的，承包人应承担的责任是？A.承担违约责任B.无偿修理或返工C.赔偿发包人全部损失D.支付违约金并赔偿损失10、下列哪项不属于应当适用招投标程序确定承包人的建设工程类型？A.大型基础设施项目B.公用事业项目C.使用国有资金投资的项目D.私人投资的普通住宅项目11、建设工程合同中，施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，该分包合同的效力如何认定？A.有效B.效力待定C.无效D.可撤销12、实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应如何处理？A.应当驳回起诉B.可以追加转包人或违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.应当追加发包人为被告D.应当追加所有前手当事人为被告13、当事人对建设工程开工日期有争议的，下列说法正确的是？A.一律以合同约定的开工日期为准B.以实际进场日期为准C.以开工通知载明的时间为准；因承包人原因导致开工通知发出后拖延开工的，以开工通知载明的时间为开工日期D.由法院自由裁量14、承包人将其承包的工程转包给他人施工，实际施工人主张工程价款的，发包人应当如何承担责任？A.由转包人独立承担责任B.由实际施工人和转包人连带承担责任C.发包人仅在欠付转包人工程价款范围内承担责任D.发包人与转包人承担连带责任15、关于建设工程竣工验收的规定，下列说法正确的是？A.工程竣工验收合格后即可交付使用，无需备案B.工程竣工验收不合格的，可以降级使用C.工程未经竣工验收或验收不合格的，不得交付使用D.竣工验收由建设单位单方面组织即可16、勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的，应承担何种责任？A.仅承担行政责任B.仅承担民事责任C.责令改正，处以罚款，情节严重的责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书；造成工程质量事故的，承担赔偿责任D.不承担责任17、建设工程工期延误，承包人请求顺延工期的，应当满足的条件是？A.只要发生延误事由即可B.发生延误事由且及时提出工期顺延申请C.只需证明非承包人原因D.无需任何条件18、当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，工程款结算应如何处理？A.可以重新协商计价B.按照约定结算C.按照市场价结算D.由法院确定19、关于建设工程施工合同的解除，下列说法正确的是？A.承包人可以直接解除合同无需通知B.发包人未按约定支付工程价款，经催告后在合理期限内仍未履行的，承包人可以解除合同C.承包人可以将工程全部转包后解除合同D.合同一旦签订不得解除20、建设工程质量保证金的预留比例上限是？A.工程价款结算总额的3%B.工程价款结算总额的5%C.工程价款结算总额的10%D.工程价款结算总额的15%21、建设工程施工合同纠纷中，当事人申请工程造价鉴定的，下列哪种情形下人民法院不予准许？A.当事人对工程造价有较大争议的B.工程造价涉及专门性问题的C.当事人对工程造价无异议，仅对付款时间有争议的D.当事人因客观原因无法自行确定工程造价的22、承包人主张建设工程价款优先受偿权的，起算时间是？A.工程竣工之日B.工程竣工验收合格之日C.发包人应当给付建设工程价款之日D.合同签订之日23、建设工程施工合同中，承包人超越资质等级许可的业务范围签订的建设工程施工合同，效力如何认定？A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销24、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列哪项可以作为实际竣工日期的认定依据？A.工程转移占有之日B.建设工程完工之日C.工程验收合格之日D.工程移交资料之日25、建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，关于工程款支付的说法正确的是？A.承包人可以请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.发包人有权拒绝支付工程款C.应按定额标准重新计算工程款D.承包人只能按成本价主张工程款26、发包人具有下列哪种情形，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持？A.未按约定支付工程价款，经催告后在合理期限内仍未支付B.工程质量存在一般缺陷C.工期稍有延误D.现场管理不规范27、当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。这一规则的依据是？A.民法典相关规定B.合同约定优先原则C.诚实信用原则D.以上都是28、建设工程施工合同中，关于"黑白合同"的处理原则，下列说法正确的是？A.应以备案的中标合同作为结算工程价款的依据B.应以实际履行的合同作为结算依据C.备案合同与实际合同不一致的，以备案合同为准D.应以价格较低的合同为准29、工程质量不合格，但经过修复后验收合格的，修复费用应由谁承担？A.发包人承担B.承包人承担C.双方各承担一半D.根据实际情况确定责任方承担30、承包人具有下列哪种情形，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持？A.擅自转包建设工程B.工程进度略有延迟C.人员配备稍有不足D.材料采购稍有延迟31、建设工程价款优先受偿权的行使期限是多久？A.六个月B.一年C.两年D.无期限限制32、实际施工人起诉要求发包人在欠付工程款范围内对其承担责任的，人民法院应如何处理？A.可以追加转包人或违法分包人为当事人B.驳回实际施工人的起诉C.由转包人单独承担责任D.由发包人完全不承担责任33、建设工程施工合同无效，承包人请求发包人赔偿损失的，应如何认定损失范围？A.仅限于直接损失B.包括直接损失和间接损失C.以实际损失为限D.按合同约定赔偿34、当事人约定由承包人垫资施工的，关于垫资利息的说法正确的是？A.约定垫资利息的，应予支持B.约定垫资利息的，不予支持C.无论是否约定，均可主张利息D.垫资施工一律不得计息35、建设工程施工合同纠纷中，关于工程价款结算鉴定的启动条件，下列说法正确的是？A.当事人申请且有必要即可B.法院依职权主动鉴定C.只有发包人可以申请D.只有承包人可以申请36、建设工程竣工验收合格后，承包人主张工程价款的诉讼时效期间从何时起算？A.工程竣工验收合格之日B.工程交付使用之日C.工程价款应付之日D.工程结算完成之日37、建设工程施工合同中，关于情势变更原则的适用，下列说法正确的是？A.材料价格小幅波动可适用B.政策重大调整导致成本剧增可适用C.人工费用正常上涨可适用D.市场正常波动可适用38、关于建设工程质量保修期的起算时间，下列说法正确的是？A.从合同签订之日起算B.从工程竣工验收合格之日起算C.从工程交付使用之日起算D.从工程款支付之日起算39、发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人有权？A.顺延工期并请求赔偿停工、窝工损失B.立即解除合同C.放弃工程价款优先受偿权D.自行承担损失40、建设工程施工合同无效，关于工程价款的处理，下列说法错误的是？A.可以参照合同约定折价补偿B.应当按照定额标准重新计价C.建设工程经验收合格的，可以参照合同约定D.双方可以协商确定工程价款41、关于建设工程监理的法律地位，下列说法正确的是？A.监理单位可以代替发包人行使所有权利B.监理单位受发包人委托，对工程质量、进度等进行监督管理C.监理单位与承包人存在隶属关系D.监理单位对工程质量不承担责任42、建设工程施工合同纠纷中，当事人对工程量有争议的，应按照何种证据认定？A.仅以施工图纸为准B.仅以签证单为准C.按照签证等书面文件确认D.按照一方陈述认定43、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列哪种情形应当以提交验收报告之日为竣工日期？A.建设工程经竣工验收合格的B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的C.建设工程经竣工验收不合格，但发包人已擅自使用的D.当事人对工程验收时间另有约定的44、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为多长时间？A.六个月B.一年C.十八个月D.两年45、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院应当如何处理？A.应予准许B.不予准许C.视情况而定D.由双方协商决定46、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.部分支持D.视具体情况而定47、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，发包人具有下列哪种情形，致使承包人无法施工，承包人可以请求解除建设工程施工合同？A.未按约定支付工程价款B.提供的主要建筑材料不符合强制性标准C.不履行合同约定的协助义务D.以上三种情形均可以48、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当如何受理？A.不予受理B.只受理转包人作为被告的案件C.依法受理D.只受理违法分包人作为被告的案件49、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能明确确定的，应当如何处理？A.驳回诉讼请求B.由人民法院依职权查明事实C.由负有举证证明责任的当事人承担不利的法律后果D.进行全案鉴定50、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院应当如何处理？A.应予准许B.不予准许C.视情况而定D.由双方当事人协商决定51、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人根据建设工程竣工结算文件享有优先受偿权，发包人提出工程质量异议的，人民法院应如何处理？A.不予受理质量异议B.应先处理质量异议C.质量异议成立的可从优先受偿权范围中扣除相应款项D.质量异议不影响优先受偿权的行使52、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程质量的保修期从何时起计算？A.工程交付使用之日B.竣工验收合格之日C.工程竣工结算完成之日D.工程投入使用之日53、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持，但利息不得超过法定利率C.应予支持，但利息不得超过中国人民银行发布的同期同类贷款利率D.应予支持，超过部分无效54、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院应如何处理？A.应予支持B.不予支持，但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任C.部分支持D.视情况而定55、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.视情况而定D.由双方协商决定56、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，人民法院应如何处理？A.按照原合同约定执行B.按照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款C.不予结算D.由当事人重新协商57、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.应予支持B.不予支持C.修复验收合格的，可参照合同约定支付工程价款D.由承包人自行承担责任58、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定质量保证金预留比例的，质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的多少？A.3%B.5%C.10%D.15%59、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，发包人具有下列哪种情形，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持？A.未按约定支付工程价款B.提供的主要建筑材料不符合强制性标准C.不履行合同约定的协助义务D.以上三种情形经催告后在合理期限内仍未履行60、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程的计息标准和起算时间有争议的，人民法院应如何处理？A.由当事人协商解决B.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息C.按照约定计算，无约定的按同期同类贷款利率计算D.不予计算利息61、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程施工合同被认定无效后，工程竣工验收合格，发包人请求承包人返还已支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.应予支持B.不予支持C.视情况而定D.由当事人协商解决62、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对工程量有争议的，应当按照何种证据确定工程量？A.监理单位签证确认的文件B.施工图纸C.建设行政主管部门的规定D.当事人协商确定63、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列哪种情形下建设工程施工合同应当认定为无效？A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.招标文件编制不符合规范的C.投标人之间存在轻微信息交流的D.中标通知书送达时间晚于合同签订时间的64、建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，关于工程价款结算的正确说法是？A.按照合同约定支付工程价款B.参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人C.按照定额标准重新计算工程价款D.承包人无权请求支付工程价款65、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列关于竣工日期认定的说法正确的是？A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期D.以上三种情形均正确66、当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院的处理方式是？A.应当准许鉴定申请B.不予准许C.视情况决定是否准许D.要求当事人重新协商定价67、发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人享有的权利是？A.可以与发包人协议将该工程折价B.可以申请人民法院将该工程依法拍卖C.就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿D.以上权利均可行使68、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间顺延工期的正确处理方式是？A.顺延工期，由承包人承担鉴定费用B.顺延工期，由发包人承担鉴定费用C.顺延工期，鉴定费用按照责任承担D.不顺延工期，由责任方承担鉴定费用69、建设工程施工合同中，关于垫资和垫资利息的说法正确的是？A.当事人对垫资和垫资利息有约定的，按照约定处理B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持D.以上说法均正确70、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，处理方式是？A.按照签订合同时签订地市场价格结算B.按照订立合同时建设地市场价格结算C.按照工程交付时签订地市场价格结算D.按照工程交付时建设地市场价格结算71、建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。此处的"合格"是指？A.仅指竣工验收合格B.包括竣工验收合格和修复后验收合格C.仅指修复后验收合格D.包括竣工验收合格、修复后验收合格及分段验收合格72、当事人在合同中约定了违约金条款，又在合同中约定了损失赔偿额计算方法，违约发生后，守约方主张权利的下列说法正确的是？A.只能主张违约金B.只能主张损失赔偿C.可以选择主张违约金或损失赔偿D.必须同时主张违约金和损失赔偿73、建设工程施工合同无效，承包人主张建设工程价款优先受偿权的，人民法院的处理是？A.不予支持B.予以支持C.视工程质量是否合格而定D.视承包人是否有过错而定74、实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当如何处理？A.可以追加发包人为当事人B.应当追加发包人为当事人C.可以追加转包人或违法分包人为当事人D.应当追加转包人或违法分包人为当事人75、承包人起诉请求解除建设工程施工合同的，具备下列哪种情形的，人民法院应予支持？A.发包人未按约定支付工程价款，经催告后在合理期限内仍未支付B.发包人提供的建筑材料不符合强制性标准C.发包人要求更换项目经理D.发包人要求调整施工顺序76、建设工程施工合同效力争议，当事人请求确认合同无效的，诉讼时效期间从何时起算？A.从合同成立之日起算B.从建设工程竣工验收合格之日起算C.确认合同无效不适用诉讼时效D.从知道或应当知道权利被侵害之日起算77、当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院的处理是？A.不予支持B.应予支持C.视答复期限长短而定D.要求双方重新协商78、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院的处理是？A.应予支持B.不予支持，但承包人应当在建设工程合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任C.视质量问题严重程度而定D.由承包人承担全部维修责任79、当建设工程施工合同纠纷中，发包人反诉要求承包人承担违约责任，关于举证责任的说法正确的是？A.发包人对承包人违约事实承担举证责任B.承包人对自身无违约行为承担举证责任C.双方各自对自己主张承担举证责任，但发包人需先证明违约事实D.由人民法院依职权调查收集证据80、下列关于建设工程施工合同中工期顺延的说法，错误的是？A.因发包人原因导致工期延误的，承包人有权请求顺延工期B.因不可抗力导致工期延误的，承包人有权请求顺延工期C.因承包人原因导致工期延误的，承包人有权请求顺延工期D.因设计变更导致工程量增加的，承包人有权请求顺延工期81、建设工程施工合同履行中，发包人擅自更换承包人指定的项目经理，承包人可以主张的权利是？A.解除合同B.顺延工期并赔偿损失C.请求发包人承担违约责任D.无权主张任何权利82、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与中标合同实质性内容不一致的，结算工程价款的依据是？A.以另行订立的合同为准B.以中标合同为准C.由当事人协商确定D.参照订立合同时当地市场价格83、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，如何处理工程款？A.按照合同约定支付工程款B.参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人C.不予支付任何款项D.按市场价重新评估确定84、当事人签订的建设工程施工合同未进行备案，该合同的效力如何认定？A.合同必然无效B.合同效力不受备案影响C.合同效力待定D.合同自动撤销85、发包人在建设工程司法解释中，以下哪种情形可以请求解除合同？A.承包人多支付了一笔材料费B.承包人将工程转包且经催告仍不改正C.工程质量略微超出标准D.承包人按时支付了工资86、实际施工人起诉主张工程款，应将谁列为被告？A.只能起诉发包方B.只能起诉违法分包方C.可以起诉转包人或违法分包人，也可以追加发包方D.只能起诉监理单位87、建设工程司法解释规定，承包人未在约定期限内行使优先受偿权的，期限为多久？A.3个月B.6个月C.1年D.2年88、以下哪种情形不属于建设工程施工合同无效的情形？A.承包人未取得建筑施工企业资质的B.承包人超越资质等级的C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的D.双方自愿协商签订的合法合同89、建设工程司法解释中，"建设工程"的范围包括哪些？A.仅限房屋建筑B.仅限土木工程C.房屋建筑及其附属设施工程和土木工程D.仅限安装工程90、当事人在合同中约定了违约金条款，工程竣工后发包人拒付工程款，承包人能否同时主张违约金？A.不能，违约金条款不适用B.可以，违约金条款与工程款相互独立C.只能主张其中一项D.需经法院裁定91、建设工程司法解释中，工程价款的利息从何时起算？A.工程竣工之日B.交付建设工程之日C.当事人提交结算文件之日D.以上均可根据具体情况确定92、发包人擅自使用未经竣工验收的工程，是否可以此后以质量问题为由拒付工程款？A.可以，工程质量问题随时可追责B.不可以，视为工程验收合格C.可以部分拒付D.需先进行质量鉴定93、下列哪项不属于建设工程司法解释规定的"建设工程价款优先受偿权"的适用范围？A.承包人工人工资B.承包人已支付的垫资C.承包人因发包人违约造成的损失D.承包人已完成的工程款94、建设工程施工合同中，关于工期顺延的说法正确的是？A.工期顺延无需任何程序B.承包人应在约定期限内提出工期顺延申请C.工期顺延只能由发包人决定D.工期顺延只能发生在竣工前95、建设工程司法解释规定，承包人起诉主张工程款的诉讼时效是多久？A.1年B.2年C.3年D.5年96、关于工程结算，下列说法正确的是？A.结算必须由第三方鉴定B.当事人对结算有约定的从其约定C.结算只能由法院决定D.结算与合同无关97、以下哪种情况，发包人可以不支付工程尾款？A.承包人有轻微违约行为B.工程质量经鉴定不合格且无法修复C.承包人不配合办理移交手续D.工程略有超支98、建设工程司法解释中，关于质量保修期的说法正确的是？A.保修期由发包人单方确定B.保修期不得低于法定最低标准C.保修期可以无限延长D.保修期与合同无关99、发包人未按约定支付工程价款，承包人可行使的权利不包括？A.催告发包人支付B.中止施工C.直接变卖工程D.主张工程款优先受偿权100、建设工程司法解释中，关于签证的说法正确的是？A.签证仅指书面确认B.签证可作为结算依据C.签证与合同无关D.签证必须由公证

参考答案及解析1.【参考答案】A【解析】矿床地质特征是勘查报告的核心内容，包括矿体形态、产状、规模、品位、储量等关键信息，是后续所有工作和决策的基础。开采技术条件、经济效益分析和矿业权设置方案都是重要内容，但不是核心。没有可靠的矿床地质特征描述，其他内容就失去了依据。2.【参考答案】B【解析】证据权重法是一种定量成矿预测方法，主要用于寻找各类成矿信息（地质、物探、化探、遥感等）之间的最佳组合，计算各因素的权重和概率，从而圈定找矿靶区。该方法不是用来计算资源量或确定矿体精确位置，也不是评价开发价值，而是为下一步工作提供优选方向。3.【参考答案】B【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。无效合同虽不具有法律约束力，但工程已合格交付使用，基于公平原则，允许参照合同约定折价补偿承包人，体现了对实际施工成果的认可和保护。4.【参考答案】C【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条规定，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限属于除斥期间，不适用诉讼时效中止、中断的规定。5.【参考答案】D【解析】根据司法解释规定，建设工程价款优先受偿权的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。农民工工资属于工作人员报酬范畴，依法享有优先受偿权。6.【参考答案】C【解析】根据司法解释第二十一条规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。该规定要求合同必须有明确约定，若合同仅约定发包人应在约定期限内答复，但未约定逾期不答复视为认可，则不能适用该规则。7.【参考答案】B【解析】根据司法解释第三条规定，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。8.【参考答案】B【解析】根据民法典八百零七条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。该优先受偿权优先于抵押权和其他债权。9.【参考答案】B【解析】根据民法典相关规定，建设工程质量不符合约定的，发包人可以请求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。若因修理、返工导致逾期，承包人还需承担逾期交付的违约责任。10.【参考答案】D【解析】根据招标投标法第三条规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，必须进行招标。私人投资的普通住宅项目不在法定必须招标范围内。11.【参考答案】C【解析】根据建筑法第二十九条规定，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。将主体结构施工分包的行为属于违法分包，根据司法解释规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当认定无效：承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。违法分包合同因违反法律强制性规定而无效。12.【参考答案】B【解析】根据司法解释第四十三条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。13.【参考答案】C【解析】根据司法解释第五条规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：开工日期以发包人或者监理人发出的开工通知为准；因承包人原因导致开工通知发出后拖延开工的，以开工通知载明的时间为开工日期。14.【参考答案】C【解析】根据司法解释相关规定，转包合同无效，实际施工人有权请求转包人支付工程价款。发包人仅在欠付转包人工程价款范围内对实际施工人承担责任，这是对实际施工人权益的保护，同时也兼顾了发包人的合法权益。15.【参考答案】C【解析】根据建筑法第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。16.【参考答案】C【解析】根据建筑法第七十三条规定，建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任。17.【参考答案】B【解析】根据司法解释第十条规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定的，人民法院应予支持。18.【参考答案】B【解析】根据民法典第五百一十条及司法解释相关规定，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。只有在合同约定不明确或约定不明的情况下，才可以按照订立合同时履行地的市场价格履行。19.【参考答案】B【解析】根据司法解释第九条规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：未按约定支付工程价款的；提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；不履行合同约定的协助义务的。20.【参考答案】A【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》第七条规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。21.【参考答案】C【解析】根据司法解释第三十一条规定，当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人对工程造价无异议的，说明不存在需要通过鉴定解决的专门性问题，人民法院不予准许鉴定。22.【参考答案】C【解析】根据司法解释第四十一条规定，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该起算时点与工程款利息起算时间一致，而非以竣工或验收时间计算。23.【参考答案】B【解析】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，承包人超越资质等级许可的业务范围签订的建设工程施工合同，按照民法典及相关规定认定为无效。但承包人在建设工程竣工前取得相应资质等级的，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。24.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。如果承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。25.【参考答案】A【解析】建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。这是基于公平原则和防止不当得利的考虑，既保护了承包人的合法权益，也维护了发包人的利益。26.【参考答案】A【解析】根据司法解释规定，发包人未按约定支付工程价款，经催告后在合理期限内仍未支付，致使承包人无法施工，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。这是为了保护承包人的合法权益，维护建筑市场秩序。27.【参考答案】D【解析】该规则的适用既基于当事人的合同约定，也体现了民法典的诚实信用原则。当事人明确约定逾期不答复视为认可的，应当尊重当事人的意思自治，这符合民法典合同编的相关规定和精神。28.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，应予支持。但依法必须招标的工程，应以中标合同作为结算工程价款的依据。29.【参考答案】D【解析】工程质量不合格，修复后验收合格的，修复费用应根据导致质量不合格的责任方确定。如果是承包人的原因造成的，由承包人承担；如果是发包人的原因造成的，由发包人承担。这体现了过错责任原则。30.【参考答案】A【解析】根据司法解释规定，承包人擅自转包建设工程，致使建设工程质量不符合约定，经催告后仍不改正，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。转包行为严重违反了合同约定和法律规定。31.【参考答案】A【解析】根据司法解释规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限属于除斥期间，不适用诉讼时效中止、中断或延长的规定。32.【参考答案】A【解析】根据司法解释规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。33.【参考答案】C【解析】建设工程施工合同无效，承包人请求发包人赔偿损失的，应当在过错责任范围内确定。损失范围以实际损失为限，包括直接损失。如果承包人也存在过错，应当减轻发包人的赔偿责任。34.【参考答案】A【解析】根据司法解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。35.【参考答案】A【解析】根据司法解释规定，当事人对工程价款存在争议，申请司法鉴定且确有必要时，人民法院应予准许。司法鉴定应当由当事人申请启动，法院一般不主动依职权启动，以确保诉讼程序的公正性。36.【参考答案】C【解析】建设工程竣工验收合格后，承包人主张工程价款的诉讼时效期间应从工程价款应付之日起算。如果合同对付款时间有约定，从其约定；如果没有约定或约定不明，可根据履行情况确定应付时间。37.【参考答案】B【解析】情势变更原则是指在合同成立后，因不可归责于当事人的事由发生重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平的，当事人可以请求变更或解除合同。政策重大调整导致成本剧增属于情势变更的适用情形。38.【参考答案】B【解析】建设工程质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。不同部位有不同的最低保修期限，如地基基础和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限，防水工程为五年等。39.【参考答案】A【解析】根据合同法及相关司法解释规定，发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人有权顺延工期，并可以请求发包人赔偿停工、窝工等损失。这体现了合同履行中的抗辩权原则。40.【参考答案】B【解析】建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人，而非必须按照定额标准重新计价。当事人协商确定工程价款也是合法的解决方式。41.【参考答案】B【解析】监理单位受发包人委托，依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监督。监理单位独立于承包人，但应在授权范围内履行职责。42.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。能够证明工程量属于设计变更等情形，但没有签证等书面文件的，可以参照其他证据认定工程量。43.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。A项以竣工验收合格之日为准；C项以转移占有建设工程之日为准；D项当事人约定优先，但该约定不得违反法律规定。44.【参考答案】A【解析】根据司法解释规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限为除斥期间，不适用中止、中断和延长的规定。承包人未在规定期限内行使优先受偿权的，视为放弃该权利。45.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。固定价结算意味着双方已就工程价款达成明确合意，应当尊重当事人的意思自治，除非存在法定变更情形。46.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。这体现了保护承包人合法权益和维护建设工程质量安全的立法精神，无效合同仍可参照约定结算工程款。47.【参考答案】D【解析】根据司法解释规定，发包人具有未按约定支付工程价款、提供的主要建筑材料建筑构配件和设备不符合强制性标准、不履行合同约定的协助义务等情形，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以请求解除建设工程施工合同。48.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。49.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能明确确定的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的法律后果。这体现了举证责任分配的基本原则，当事人对自己的主张负有举证责任。50.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。结算协议是当事人真实意思表示，具有法律约束力，除非存在法定无效或可撤销情形，否则不应通过鉴定推翻。51.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，发包人提出工程质量异议，质量异议成立的，人民法院可以根据具体情况认定承包人应承担的质量责任，从优先受偿权范围中扣除相应款项。工程质量是承包人基本义务，质量不合格时应承担相应责任，但这不影响合法工程质量对应的优先受偿权。52.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，建设工程质量保修期从竣工验收合格之日起计算。保修期是承包人对工程质量承担保修责任的期限，起算点的确定关系到双方权利义务的实现，法律规定以竣工验收合格之日为起算点，有利于保护各方合法权益。53.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分无效。这体现了对垫资行为有条件认可的原则。54.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持，但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。擅自使用视为对工程质量的认可，但地基基础和主体结构除外。55.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。这是对当事人意思自治的尊重，也督促发包人及时履行结算义务。56.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。这体现了公平合理原则，确保工程价款结算有据可依。57.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用，承包人请求支付工程价款的，人民法院应予支持；修复后的建设工程经验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，人民法院不予支持。58.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，当事人约定质量保证金预留比例的，质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的百分之五。质量保证金是为了保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修而预留的资金，其比例受到法律的强制性限制，以保护承包人合法权益。59.【参考答案】D【解析】根据司法解释规定，发包人具有未按约定支付工程价款、提供的主要建筑材料建筑构配件和设备不符合强制性标准、不履行合同约定的协助义务等情形，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以请求解除建设工程施工合同。催告程序是解除合同的必要条件。60.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，当事人对建设工程的计息标准和起算时间有争议的，按照约定处理，没有约定或者约定不明确的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。这体现了尊重当事人意思自治与法律补充适用的原则，确保利息计算有据可依。61.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，建设工程施工合同被认定无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。发包人不能以合同无效为由要求返还已支付工程价款，这体现了保护实际施工人权益和维护交易稳定的原则。62.【参考答案】A【解析】根据司法解释规定，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。签证文件是确定工程量的重要依据。63.【参考答案】A【解析】依据司法解释第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同无效。这是为了保障工程质量和施工安全，维护建筑市场秩序。其他选项所述情形均不属于合同无效的法定事由。资质要求是强制性规定，违反将导致合同无效。64.【参考答案】B【解析】根据司法解释第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。合同无效不影响工程价款的结算处理，这是基于公平原则和不当得利返还的法理。折价补偿而非支付工程价款，体现了合同无效的法律后果。65.【参考答案】D【解析】司法解释第十四条明确规定了三种竣工日期的认定规则：竣工验收合格的以验收合格之日为准；发包人拖延验收的以提交验收报告之日为准；擅自使用的以转移占有之日为准。这三种情形全面涵盖了实践中竣工日期争议的常见类型，有利于保护当事人合法权益。66.【参考答案】B【解析】根据司法解释第二十八条规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。固定价条款是双方真实意思表示，具有法律约束力。允许随意鉴定将破坏合同稳定性，损害交易安全。只有在情势变更等法定情形下才可能调整。67.【参考答案】D【解析】依据民法典第八百零七条及司法解释相关规定，发包人逾期不支付价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，并就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这是承包人的工程价款优先受偿权，效力优于抵押权和其他债权。68.【参考答案】C【解析】司法解释第十一条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间顺延工期。鉴定费用按照责任承担，体现了公平原则。如果工程质量问题系发包人原因导致，由发包人承担鉴定费用；如系承包人原因，则由承包人承担。69.【参考答案】D【解析】司法解释第二十五条至二十七条对垫资问题作了明确规定。当事人对垫资和利息有约定的按约定处理，体现了意思自治原则。无约定时按工程欠款处理，保护承包人合法权益。对利息无约定的不予支持，防止不合理增加发包人负担。这些规定平衡了双方利益。70.【参考答案】B【解析】司法解释第十六条规定，因设计变更导致工程量或质量标准变化，当事人无法协商一致的，按照订立合同时建设地市场价格结算工程价款。这一规定以订立合同时、建设地价格为基准，既考虑了价格波动因素，又兼顾了地域差异，公平合理。71.【参考答案】D【解析】司法解释相关条款规定，合同解除后，已完工程质量合格的，发包人应支付相应价款。合格不仅指竣工验收合格，还包括修复后验收合格和分段验收合格等多种情形。这体现了对承包人劳动成果的保护，同时也督促承包人保证工程质量。72.【参考答案】C【解析】根据民法典相关规定及司法解释精神，当事人既约定违约金又约定损失赔偿计算方法的，违约发生后，守约方可以选择主张违约金或损失赔偿。违约金具有补偿性质，损失赔偿也是补偿性质，二者目的相同，不宜同时适用。守约方有权选择对其更有利的主张方式。73.【参考答案】B【解析】司法解释第三十六条规定，承包人根据民法典第八百零七条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。即使合同无效，只要工程质量合格，承包人的优先受偿权仍应得到保护。这有利于保障建筑工人工资等基本权益，维护社会稳定。74.【参考答案】A【解析】司法解释第四十三条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院可以追加发包人为当事人。此处用"可以"而非"应当"，赋予法院裁量权。同时规定实际施工人可起诉发包人，发包人在欠付工程款范围内承担责任，保护农民工等弱势群体权益。75.【参考答案】A【解析】司法解释第九条规定，发包人未按约定支付工程价款，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人请求解除合同的，应予支持。这是发包人根本违约的典型情形，严重影响承包人权益。其他选项所述情形未达到根本违约程度，不足以支持解除合同。76.【参考答案】C【解析】确认合同无效属于形