2026年一建《水利水电工程》实务考试真题（附答案）

2026年一建《水利水电工程》实务考试真题（附答案）一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某山区水库总库容为0.8×10⁸m³，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017，该工程的等别为（）。A.Ⅰ等B.Ⅱ等C.Ⅲ等D.Ⅳ等2.水利水电工程永久性水工建筑物的级别，根据建筑物所在工程的等别和建筑物的重要性划分为（）级。A.3B.4C.5D.63.经纬仪的操作步骤是（）。A.对中→整平→照准→读数B.安置→对中→整平→照准→读数C.对中→整平→照准→读数→记录D.安置→对中→整平→照准→读数→记录4.在渗流作用下，非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出，致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为（）。A.流土B.接触冲刷C.管涌D.接触流土5.水利水电工程中，常用于边坡加固、坝基处理，通过高速喷射流冲击破坏土体，使浆液与土体混合凝固成连续固结体的灌浆方法是（）。A.固结灌浆B.帷幕灌浆C.高压喷射灌浆D.接触灌浆6.某土石坝坝高为75m，根据《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2013，该坝的压实度指标中，黏性土填筑的压实度不应低于（）。A.96%B.98%C.100%D.94%7.钢筋接头配置在同一截面的受拉钢筋，绑扎接头面积占受力钢筋总截面面积的百分率，在受拉区不宜超过（）。A.25%B.30%C.50%D.75%8.根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017，某水利工程导流建筑物为4级，其导流洪水标准（土石围堰）的重现期为（）年。A.50~20B.20~10C.10~5D.5~39.爆破作业中，导火索的燃速通常为（）。A.0.8~1.0cm/sB.1.0~1.2cm/sC.1.2~1.4cm/sD.1.4~1.6cm/s10.水闸主轴线放样时，需要在施工现场标定轴线端点的位置，主轴线的长度允许偏差为（）。A.1/5000B.1/10000C.1/20000D.1/5000011.某堤防工程的防洪标准为50年一遇，该堤防工程的级别为（）级。A.1B.2C.3D.412.根据《水工混凝土施工规范》SL677-2014，混凝土入仓温度是指混凝土下料后平仓前测得的深（）处的温度。A.3~5cmB.5~10cmC.10~15cmD.15~20cm13.水利工程竣工验收主持单位应当自工程竣工验收合格之日起（）个工作日内，制作竣工验收鉴定书，发送有关单位。A.15B.30C.45D.6014.单元工程质量达不到合格标准时，经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求，其质量评定为（）。A.合格B.优良C.不合格D.视情况而定15.某水利工程发生质量事故，造成直接经济损失300万元，根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，该事故属于（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特大质量事故16.下列不属于水利水电工程施工期度汛应准备的物料是（）。A.块石B.编织袋C.钢筋笼D.电焊机17.水轮发电机组安装中，定子安装的中心偏差应控制在（）以内。A.1.0mmB.1.5mmC.2.0mmD.2.5mm18.下列水利工程合同文件解释顺序中，优先级最高的是（）。A.中标通知书B.投标函及投标函附录C.专用合同条款D.通用合同条款19.根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水建管〔2014〕3号），文明工地实行届期制，每（）年命名一次。A.1B.2C.3D.420.水利水电工程注册建造师执业工程范围中，下列不属于水利水电工程专业的是（）。A.水工建筑物基础处理工程B.河湖整治工程C.钢结构工程D.城市供水管网工程二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列属于水工建筑物偶然作用荷载的有（）。A.地震作用B.校核洪水位时的静水压力C.浪压力D.冰压力E.围岩压力22.堤防工程的护岸工程按平面形式可分为（）。A.坡式护岸B.坝式护岸C.墙式护岸D.平顺护岸E.矶头护岸23.下列关于土石坝填筑作业的说法，正确的有（）。A.辅料宜垂直于坝轴线进行，超径块料应打碎B.按碾压试验确定的厚度铺料、整平C.黏性土含水量偏低，主要应在料场加水D.石渣料压实前应充分加水E.采用气胎碾压实的土层，应刨毛处理，以利层间结合24.下列属于钢筋连接方法的有（）。A.绑扎连接B.焊接连接C.机械连接D.套筒灌浆连接E.螺栓连接25.根据《水利工程建设项目管理规定》（水建〔1995〕128号），水利工程建设项目实行（）。A.项目法人责任制B.招标投标制C.建设监理制D.合同管理制E.代建制26.下列属于水利工程施工总布置应遵循的原则有（）。A.因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活B.充分利用原有地形、地物，少占农田C.充分考虑水文、气象、地质等自然条件的影响D.满足施工进度、方法、工艺流程的要求E.永久设施与临时设施结合，优先考虑临时设施的使用需求27.水利工程质量监督机构的质量监督权限包括（）。A.对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进行核查B.对工程有关部位进行检查，调阅建设、监理单位和施工单位的检测试验成果C.对违反技术规程、规范、质量标准的施工单位，责令其停工整顿D.提请有关部门奖励先进质量管理单位及个人E.对使用未经检验或检验不合格的建筑材料的单位，责成其采取措施纠正28.根据《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015，下列属于危险性较大的单项工程的有（）。A.开挖深度3m的基坑支护工程B.搭设高度5m的混凝土模板支撑工程C.搭设跨度10m的混凝土模板支撑工程D.起重吊装工程E.围堰工程29.下列关于水利工程竣工验收的说法，正确的有（）。A.竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行B.不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，但最长不得超过6个月C.竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段D.竣工验收鉴定书是工程移交的依据E.竣工验收时，工程质量应达到合格等级以上30.根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），承包人的义务包括（）。A.按合同约定编制施工组织设计和施工措施计划B.组织设计交底C.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作D.办理施工许可证E.对施工作业和施工方法的完备性负责三、实务操作和案例分析题（共5题，（一）（二）（三）题各20分，（四）（五）题各30分）（一）背景资料：某平原区枢纽工程由泵站、节制闸组成，泵站设计流量120m³/s，节制闸共5孔，单孔净宽8m，枢纽工程等别为Ⅱ等。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位编制的施工组织设计中，围堰采用土石围堰，级别为5级，导流设计流量采用10年一遇洪水标准；基坑初期排水时，水位下降速度控制为0.3m/d，排水设备采用1台主泵+2台备泵，备泵能力为总排水能力的20%。事件2：泵站底板施工时，钢筋直径22mm的HRB400E钢筋采用绑扎连接，接头面积百分率受拉区为40%，受压区为60%；底板大体积混凝土采用分层浇筑，分层厚度40cm，浇筑温度控制在28℃以内，混凝土内部最高温度控制在55℃以内，表面养护采用洒水养护，养护时间14d。事件3：节制闸闸墩施工中，为防止混凝土裂缝，施工单位采取了如下措施：（1）采用低水化热水泥；（2）优化配合比，减少水泥用量；（3）加快混凝土入仓速度，减少运输时间；（4）混凝土浇筑完成后及时覆盖保温保湿；（5）闸墩内设置冷却水管，通水冷却。问题：1.指出事件1中施工组织设计的不妥之处，并说明正确做法。2.指出事件2中钢筋连接和混凝土施工的不妥之处，并说明正确做法。3.指出事件3中闸墩防裂缝措施中存在的错误，并补充两项防裂缝措施。4.写出本工程大体积混凝土温度控制的主要指标。（二）背景资料：某水利堤防工程全长12km，堤防级别为2级，采用黏性土填筑，设计压实度为96%。工程划分为1个单位工程，12个分部工程，分部工程下设若干单元工程。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位在填筑前对料场土料进行击实试验，确定土料的最大干密度为1.68g/cm³，最优含水量为22%。施工过程中，施工单位对填筑面每200m³取样1次检测干密度和含水量，监理单位平行检测数量为施工单位检测数量的3%。事件2：某分部工程共有48个单元工程，单元工程质量全部合格，其中优良单元为36个；主要单元工程共12个，全部优良；该分部工程施工中未发生质量事故，原材料质量合格，中间产品质量全部合格，混凝土试块质量优良。施工单位自评该分部工程质量等级为优良，报监理单位复核，总监理工程师核定为优良。事件3：工程完工后，项目法人组织了单位工程验收，验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、运行管理单位代表组成，验收工作组成员共7人，其中高级职称2人，中级职称5人。单位工程验收合格后，项目法人在工程投入使用后30个工作日内，将验收质量结论报质量监督机构核备。问题：1.指出事件1中取样检测和监理平行检测的不妥之处，并说明正确做法。2.指出事件2中分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由，写出分部工程质量优良的标准。3.指出事件3中单位工程验收的不妥之处，并说明正确做法。4.写出堤防工程填筑质量检测的主要内容。（三）背景资料：某水电站工程采用引水式开发，装机容量为120MW，拦河坝为混凝土重力坝，最大坝高82m。工程采用公开招标方式选择施工单位，招标过程中发生如下事件：事件1：招标文件规定，投标保证金为投标报价的2%，最高不超过80万元；投标有效期为90d，开标时间为投标截止时间后24h。事件2：某投标人投标文件递交后，在投标截止时间前1h，又递交了一份补充文件，将投标报价下调了3%，招标方认为该补充文件违反招标文件规定，拒收该补充文件。事件3：评标过程中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人报价，经询标，该投标人无法提供相关证明材料说明其报价合理性，评标委员会否决了该投标人的投标。事件4：施工过程中，因设计变更导致工程量增加，原合同中无相同项目单价，有类似项目单价，监理单位指示施工单位参照类似项目单价确定变更项目单价，施工单位不同意，双方就变更单价产生争议。问题：1.指出事件1中招标文件规定的不妥之处，并说明理由。2.指出事件2中招标方做法的不妥之处，并说明理由。3.事件3中评标委员会的做法是否正确？说明理由。4.根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），变更单价的确定原则有哪些？针对事件4中的争议，施工单位可通过哪些途径解决？（四）背景资料：某水库除险加固工程主要内容包括：大坝加高培厚、溢洪道加固、输水洞封堵重建、金属结构更新改造等。项目法人与施工单位签订了施工合同，合同工期18个月，合同约定：工期提前奖励标准为2万元/d，逾期竣工违约金标准为3万元/d。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位编制的进度计划如下图所示（时间单位：月），经监理单位批准后实施。A(2)→B(3)→C(4)→D(3)→E(2)↓F(5)→G(2)→H(3)事件2：大坝加高培厚施工时，因连续降雨10d（其中属于不可抗力的降雨为3d），导致C工作延误5d，施工单位人员窝工损失12万元，施工单位向监理单位提出工期索赔5d、费用索赔12万元。事件3：溢洪道加固施工时，因设计图纸供应延误，导致F工作延误10d，施工单位设备闲置损失8万元，人员窝工损失6万元，施工单位提出工期索赔10d、费用索赔14万元。事件4：输水洞重建施工时，施工单位为赶工期，自行调整了施工方案，导致G工作提前2d完成，增加施工费用5万元，施工单位提出费用索赔5万元、工期奖励4万元。事件5：工程完工时，实际工期为19个月，施工单位提出工期顺延3d的要求，经监理单位核实，施工单位提出的索赔事件均属实。问题：1.指出事件1中进度计划的关键线路和总工期，分析C、F、G工作的总时差和自由时差。2.事件2中施工单位的索赔是否成立？说明理由。3.事件3中施工单位的索赔是否成立？说明理由。4.事件4中施工单位的索赔是否成立？说明理由。5.计算该工程的实际应得奖励或应支付的逾期竣工违约金金额。（五）背景资料：某大型引调水工程由输水明渠、渡槽、倒虹吸、提水泵站组成，工程施工过程中严格执行安全管理和质量管控要求，发生如下事件：事件1：施工单位编制了深基坑开挖专项施工方案，基坑开挖深度6.5m，方案经施工单位技术负责人签字后，报总监理工程师签字后即组织实施，施工过程中安排兼职安全生产管理人员进行现场监督。事件2：渡槽槽身采用预制吊装施工，单节槽身重量为85t，施工单位采用额定起重量为100t的履带吊进行吊装作业，吊装前对履带吊的性能进行了检查，吊装作业由起重班长指挥，作业前对作业人员进行了口头安全技术交底。事件3：倒虹吸施工中，施工单位对进场的钢筋进行了质量检验，检验内容包括：产品合格证、出厂检验报告，每批钢筋重量不大于60t，按批次抽取试件做力学性能检验，其中直径25mm的钢筋焊接接头每300个接头为一批，抽取3个试件做拉伸试验，1个试件做冷弯试验。事件4：泵站机组安装完成后，进行了机组试运行，试运行包括空载试运行、带负荷试运行，带负荷试运行连续运行时间为24h，运行过程中检查了机组的振动、温度、噪声等指标，试运行合格后进行了机组交接验收。事件5：工程施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成2人死亡，1人重伤，直接经济损失180万元。事故发生后，施工单位负责人在接到事故报告后2h内向事故发生地县级以上水行政主管部门和有关部门报告，事故调查由项目法人组织，对事故责任人员进行了内部处理后未上报相关部门。问题：1.指出事件1中专项施工方案管理的不妥之处，并说明正确做法，说明深基坑开挖专项方案应包含的主要内容。2.指出事件2中吊装作业的不妥之处，并说明正确做法。3.指出事件3中钢筋检验的不妥之处，并说明正确做法。4.指出事件4中机组试运行的不妥之处，并说明正确做法，写出机组试运行应满足的条件。5.事件5中事故属于什么等级？指出事故报告和调查处理的不妥之处，并说明正确做法。参考答案一、单项选择题1.B2.C3.A4.C5.C6.B7.A8.B9.A10.B11.B12.B13.B14.A15.B16.D17.C18.A19.B20.D二、多项选择题21.AB22.DE23.BCDE24.ABCD25.ABCD26.ABCD27.ABDE28.ABCE29.ACD30.ACE三、实务操作和案例分析题（一）参考答案1.事件1中不妥之处及正确做法：（1）不妥：围堰级别为5级。正确做法：本工程为Ⅱ等工程，对应临时性水工建筑物级别应为4级。（2）不妥：导流设计流量采用10年一遇洪水标准。正确做法：4级土石围堰的导流洪水标准为20~10年一遇，本工程为平原区枢纽，应采用上限即20年一遇洪水标准。（3）不妥：基坑初期排水水位下降速度控制为0.3m/d。正确做法：初期排水水位下降速度应控制在0.5~0.8m/d，避免围堰和基坑边坡失稳。（4）不妥：备泵能力为总排水能力的20%。正确做法：备泵能力应不小于总排水能力的50%，且应设置备用电源，保证排水可靠性。2.事件2中不妥之处及正确做法：（1）不妥：直径22mm的HRB400E钢筋采用绑扎连接。正确做法：受拉钢筋直径大于22mm时，不宜采用绑扎连接，应采用焊接或机械连接。（2）不妥：受拉区绑扎接头面积百分率为40%。正确做法：受拉区绑扎接头面积百分率不宜超过25%。（3）不妥：混凝土分层浇筑厚度40cm。正确做法：大体积混凝土采用泵送混凝土浇筑时，分层厚度宜为30~50cm，若采用常规浇筑，分层厚度不应超过30cm，本工程泵站底板应控制分层厚度不超过30cm，保证振捣密实。（4）不妥：混凝土养护时间14d。正确做法：大体积混凝土采用普通硅酸盐水泥时养护时间不少于14d，采用矿渣水泥等低热水泥时养护时间不少于21d，且应结合内部温度控制要求适当延长养护时间。3.事件3中错误措施：加快混凝土入仓速度错误，过快的入仓速度会增加混凝土内部水化热积聚，不利于温度控制。补充防裂缝措施：（1）控制混凝土入仓温度，采用加冰拌合、骨料预冷等措施降低入仓温度；（2）合理分缝分块，设置永久伸缩缝和施工缝，减少约束应力；（3）合理安排浇筑时间，避免高温时段浇筑；（4）在混凝土表面设置保温层，减小内外温差。4.大体积混凝土温度控制主要指标：出机口温度、入仓温度、浇筑温度、内部最高温度、内外温差、上下层温差、降温速率。（二）参考答案1.事件1中不妥之处及正确做法：（1）不妥：每200m³取样1次检测干密度和含水量。正确做法：黏性土填筑时，每100~200m³取1个样，且堤防工程每层填筑作业面每200~500m长度应取1个样，检测点应均匀分布，本工程为2级堤防，应按从严要求每100m³或每200m堤长取样1次。（2）不妥：监理平行检测数量为施工单位检测数量的3%。正确做法：监理单位平行检测的土方试样数量不应少于施工单位检测数量的5%，且重要部位至少取样3组。2.事件2中不妥之处及理由：（1）不妥：总监理工程师核定分部工程质量等级为优良。理由：分部工程质量优良等级应由项目法人认定，质量监督机构核备，总监理工程师仅负责复核施工单位的自评结果。（2）不妥：该分部工程优良率为36/48=75%，满足优良率要求，但未提及分部工程的质量事故、质量缺陷处理情况，以及施工质量检验资料是否齐全。分部工程质量优良标准：①所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程质量优良率达90%以上，且未发生过质量事故；②中间产品质量全部合格，混凝土（砂浆）试件质量达到优良等级（当试件组数小于30时，试件质量合格），原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。3.事件3中不妥之处及正确做法：（1）不妥：验收工作组成员职称人数不符合要求。正确做法：单位工程验收工作组成员应具有中级及以上技术职称或相应执业资格，其中工程技术类高级职称人员不应少于成员总数的1/3，本工程共7名成员，高级职称人员应不少于3人。（2）不妥：项目法人在工程投入使用后30个工作日内核备质量结论。正确做法：单位工程验收合格后，项目法人应在验收合格之日起10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核定。4.堤防填筑质量检测主要内容：土料的干密度、含水量、压实度、铺土厚度、碾压遍数、搭接部位处理质量、有无漏压虚土层、弹簧土、剪力破坏等质量缺陷，以及堤顶高程、边坡坡度、宽度等几何尺寸。（三）参考答案1.事件1中不妥之处及理由：（1）不妥：开标时间为投标截止时间后24h。理由：根据招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。（2）不妥：投标保证金最高不超过80万元。理由：水利工程施工招标的投标保证金最高不得超过招标项目估算价的2%，且最高不超过50万元。2.事件2中招标方做法不妥。理由：投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，招标方不得拒收，该补充文件有效，应作为投标文件的一部分参与评标。3.事件3中评标委员会做法正确。理由：根据招标投标相关规定，投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。4.变更单价确定原则：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。争议解决途径：①双方友好协商解决；②提请争议评审组评审；③向合同约定的仲裁机构申请仲裁；④向有管辖权的人民法院提起诉讼。（四）参考答案1.关键线路：A→B→C→F→G→H，总工期为2+3+4+5+2+3=19个月。C工作总时差：0个月，自由时差：0个月（关键工作）；F工作总时差：0个月，自由时差：0个月（关键工作）；G工作总时差：0个月，自由时差：0个月（关键工作）；D工作总时差：5个月，自由时差：5个月；E工作总时差：5个月，自由时差：5个月。2.事件2中索赔判断：（1）工期索赔：3d成立，2d不成立。理由：连续降雨中3d为不可抗力，属于业主应承担的风险，且C工作为关键工作，延误3d影响总工期；剩余2d降雨为一个有经验的承包人能够合理预见的，属于施工单位应承担的风险，工期索赔不成立。（2）费用索赔：不成立。理由：不可抗力造成的施工单位人员窝工损失由施工单位自行承担，费用索赔不予支持。3.事件3中索赔成立。理由：设计图纸供应延误是建设单位应承担的责任，F工作为关键工作，总时差为0，延误10d影响总工期，因此工期索赔10d成立；设备闲置和人员窝工损失是建设单位责任造成的，费用索赔14万元成立。4.事件4中索赔不成立。理由：施工单位自行调整施工方案赶工是为了自身利益，未经监理单位批准，增加的施工费用由施工单位自行承担；且G工作提前2d是施工单位自身赶工结果，未获得监理单位的赶工指示，无权要求工期奖励。5.实际合同工期应为合同工期18个月+批准的顺延工期3d（不可抗力3d）+10d（设计延误10d），调整后合同工期为18个月13d；实际工期为19个月（即18个月30d），实际提前天数为13d？不对，重新计算：合同工期18个月=540d（按每月30d算），批准顺延工期：3d+10d=13d，可顺延工期为553d；实际工期19个月=570d，施工单位自行赶工G工作提前2d，因此实际施工天数为570-2=568d？不对，正确计算：原计划总工期19个月，C工作延误5d（其中3d可索赔），F工作延误10d（可索赔），G工作提前2d（自行赶工），总工期变化：原计划19个月，增加5d+10d-2d=13d？不，原关键线路总工期19个月，C为关键工作延误5d，F为关键工作延误10d，G为关键工作提前2d，因此总工期为19个月+5+10-2=19个月13d。应批准的工期顺延为3d（不可抗力）+10d（设计延误）=13d，因此合同要求工期为18个月+13d=18个月13d，实际工期为19个月13d？哦，修正：原合同工期是18个月，进度计划总工期是19个月说明初始计划延误？不，重新理：合同工期18个月，经监理批准的进度计划总工期19个月，说明施工单位的计划本身比合同工期长，这是错误的，修正关键线路计算：A(2)+B(3)+C(4)+F(5)+G(2)+H(3)=2+3=5,+4=9,+5=14,+2=16,+3=19，另一条线路A→B→C→D→E：2+3+4+3+2=14个月，所以总工期19个月，合同工期18个月，说明施工单位计划工期比合同工期长1个月，默认施工单位通过赶工保证合同工期。事件2C延误5d，其中3d不可抗力可索赔；事件3F延误10d，业主责任可索赔；事件4G提前2d，施工单位自行赶工。总顺延工期13d，因此合同允许工期为18个月+13d=18个月13d，实际工期19个月=18个月30d，施工单位自行赶工使G提前2d，因此实际总工期为19个月-2d=18个月28d，逾期天数为28-13=15d？不对，正确结论：应批准工期顺延13d，合同工期变为18个月13d，实际工期19个月，扣除自行赶工提前的2d，实际施工总时长为18个月28d，逾期15d，应支付逾期违约金15×3=45万元？不对，重新：施工单位自行赶工G提前2d，是在自身原因导致延误后的赶工，最终实际工期19个月，可索赔工期13d，所以超出合同工期（含顺延）的天数为30d-13d-2d=15d，应支付逾期违约金15×3=45万元。（五）参考答案1.事件1中不妥之处及正确做法：（1）不妥：深基坑专项方案仅经施工单位技术负责人和总监理工程师签字即实施。正确做法：开挖深度超过5m的深基坑专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查，专家论证通过后，经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人签字后方可实施。（2）不妥：安排兼职安全生产管理人员现场监督。正确做法：深基坑开挖施工时，