2026年监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编及答案

2026年监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编及答案第1页共1页2026年监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编及答案一、单项选择题（共10小题，每题2分）1.在建设工程合同中，关于不可抗力条款的适用范围，下列说法正确的是：A.仅适用于合同签订后的自然灾害B.包括合同签订前的社会事件C.仅适用于工程实施过程中的意外事故D.不包括任何第三方原因造成的损失参考答案：A2.根据我国《合同法》，合同变更需要满足的条件不包括：A.双方当事人协商一致B.变更内容不违反法律法规C.变更需经过公证机关确认D.变更需书面形式参考答案：C3.在建设工程合同中，关于工程变更的处理程序，下列说法错误的是：A.变更需经监理工程师签字确认B.变更内容需书面通知承包人C.变更不需调整合同价款D.变更需报建设单位批准参考答案：C4.根据FIDIC合同条件，关于工程索赔的时效性，下列说法正确的是：A.索赔通知必须在知道索赔事件后28天内发出B.索赔资料必须在索赔事件发生后56天内提交C.索赔必须在合同终止后12个月内解决D.索赔通知可以无限期推迟参考答案：A5.在建设工程合同中，关于分包合同的管理，下列说法正确的是：A.分包合同可以完全独立于主合同B.分包人需直接对建设单位负责C.分包合同需经主合同承包人书面同意D.分包合同不需要任何监管参考答案：C6.根据我国《建筑法》，关于工程分包的规定，下列说法错误的是：A.禁止分包主体结构工程B.分包单位需具备相应资质C.分包合同可以代替主合同D.分包需报建设行政主管部门备案参考答案：C7.在建设工程合同中，关于工程进度款的支付，下列说法正确的是：A.进度款支付比例由承包人自行决定B.进度款支付需经监理工程师签字C.进度款支付可以无限期拖延D.进度款支付不需任何书面通知参考答案：B8.根据我国《招标投标法》，关于中标合同的签订，下列说法正确的是：A.中标通知书发出后30天内必须签订合同B.中标合同可以口头形式签订C.中标合同不需公示D.中标合同可以随意变更参考答案：A9.在建设工程合同中，关于工程保险的规定，下列说法错误的是：A.工程一切险必须由承包人投保B.工程保险范围包括合同约定的风险C.保险索赔需经监理工程师确认D.保险费用由建设单位承担参考答案：A10.根据FIDIC合同条件，关于工程变更的估价，下列说法正确的是：A.变更估价需经承包人书面确认B.变更估价可以随意调整C.变更估价不需任何依据D.变更估价可以无限期拖延参考答案：A二、填空题（共10小题，每题2分）1.在建设工程合同中，______是合同双方权利义务关系的核心依据。参考答案：合同条款2.根据《中华人民共和国民法典》合同编，合同生效的一般要件包括：当事人具有相应的民事行为能力、意思表示真实、______。参考答案：不违反法律、行政法规的强制性规定3.在FIDIC合同条件中，工程师发布的______具有最终解释权，对合同履行具有约束力。参考答案：工程师指令4.建设工程合同中的不可抗力条款通常约定，因不可抗力造成的损失由______承担。参考答案：合同双方5.当建设工程合同双方发生争议时，可以通过协商、调解、仲裁或______等途径解决。参考答案：诉讼6.在固定总价合同中，承包商承担的风险主要来自于______的变动。参考答案：工程量7.监理工程师在合同管理中的主要职责包括：审查合同条款、协助合同谈判、______。参考答案：处理合同变更8.根据《中华人民共和国建筑法》，建设单位应当自建筑竣工验收合格之日起______日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门备案。参考答案：159.在施工合同变更中，任何变更指令必须经过______的书面确认，方可生效。参考答案：监理工程师10.建设工程合同中的风险分配原则要求，风险应由最有能力______的一方承担。参考答案：管理三、判断题（共10小题，每题2分）1.在建设工程合同中，如果发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以立即解除合同。参考答案：×2.FIDIC合同条件中，业主有权指定分包商，且承包商无权提出异议。参考答案：×3.《中华人民共和国合同法》规定，合同变更不需要经过双方当事人协商一致。参考答案：×4.在工程索赔中，承包商必须提供充分的证据来支持其索赔要求。参考答案：√5.建设工程合同中的不可抗力条款通常由双方在合同签订前自行协商确定。参考答案：×6.根据CM承包模式，业主通常需要承担更多的协调工作。参考答案：√7.在固定总价合同中，承包商的风险相对较小。参考答案：×8.合同履行过程中，如果出现情势变更，当事人可以请求变更或解除合同。参考答案：√9.建设工程合同中的违约责任条款通常只规定发包人的违约责任。参考答案：×10.在工程变更中，任何一方提出变更都需要经过监理工程师的批准。参考答案：√四、简答题（共8小题，每题2分）1.简述建设工程合同中不可抗力条款的主要内容。参考答案：不可抗力条款主要包括不可抗力的定义、范围、发生不可抗力后的处理方式（如合同暂停或终止、损失承担等）、通知义务等主要内容。2.说明建设工程委托监理合同中，总监理工程师的主要职责有哪些。参考答案：总监理工程师的主要职责包括：组织编制监理规划，审批监理实施细则；主持监理例会；签发工程暂停令和复工令；审查承包人的施工组织设计和专项施工方案；签发工程款支付证书；审核竣工结算等。3.列举建设工程施工合同中，发包人应履行的基本义务。参考答案：发包人应履行的基本义务包括：提供施工条件，如场地、水电等；组织设计交底和施工图审查；审核承包人的资质和资格；按合同约定支付工程款；组织工程验收等。4.分析建设工程材料设备采购合同中，供应商违约责任的常见类型。参考答案：供应商违约责任的常见类型包括：材料设备质量不符合约定的责任；交付延迟的责任；未履行通知义务的责任；赔偿损失的责任等。5.简述建设工程施工合同中，工程变更程序的主要环节。参考答案：工程变更程序的主要环节包括：提出变更申请；审查变更方案；确认变更内容；办理变更手续；调整合同价款；实施变更等。6.说明建设工程委托监理合同中，监理人的主要权利有哪些。参考答案：监理人的主要权利包括：审核承包人的施工组织设计和专项施工方案；签发工程暂停令和复工令；签发工程款支付证书；审核竣工结算；要求承包人整改质量问题等。7.列举建设工程施工合同中，承包人应提交的主要文件。参考答案：承包人应提交的主要文件包括：施工组织设计；专项施工方案；资质证明文件；安全生产许可证；主要材料设备的合格证和检测报告等。8.分析建设工程合同争议解决方式中，协商解决的特点和适用条件。参考答案：协商解决的特点是便捷、高效、成本低，适用条件是争议双方有诚意解决争议，且争议内容相对简单。五、案例分析（共8小题，每题3分）1.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同工期为12个月。合同约定，工程预付款为合同总价的30%，分两次支付，分别在工程开工后和工程进度达到60%时支付。工程进度款按月支付，每月支付当月完成工程量的80%。合同还约定，若施工单位实际工期超过合同工期，则每天应向建设单位支付误期赔偿金1000元。施工过程中，施工单位按计划施工，但在第5个月末，由于不可抗力事件导致工程停工2个月，第7个月末复工，继续按原计划施工。最终工程在第15个月末完工。请分析施工单位应获得的工程款总额，并计算其应支付的误期赔偿金。参考答案：施工单位应获得的工程款总额为936万元，应支付的误期赔偿金为30000元。2.某工程项目，建设单位与监理单位签订了监理合同，合同约定监理费为工程总价的2%。监理合同中约定，若监理单位因自身原因未能按时提交监理报告，则每延迟一天应向建设单位支付违约金500元。施工过程中，监理单位因工作人员失误导致监理报告延迟提交3天。请计算监理单位应支付的违约金。参考答案：监理单位应支付的违约金为1500元。3.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用固定总价合同。合同总价为1000万元，合同工期为12个月。施工过程中，由于建设单位原因导致工程量增加20%，施工单位同意按原合同价格执行。请计算施工单位应获得的工程款总额。参考答案：施工单位应获得的工程款总额为1200万元。4.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用单价合同。工程量清单中某分项工程的单位价格为100元/平方米，实际完成工程量为1200平方米。施工过程中，由于设计变更导致该分项工程的实际单位价格调整为120元/平方米。请计算施工单位应获得的工程款总额。参考答案：施工单位应获得的工程款总额为144万元。5.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用成本加酬金合同。工程成本按实际发生计算，酬金为工程成本的10%。施工过程中，实际发生工程成本为800万元。请计算施工单位应获得的工程款总额。参考答案：施工单位应获得的工程款总额为880万元。6.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用变动总价合同。合同总价为800万元，合同工期为12个月。施工过程中，由于材料价格波动导致工程成本增加10%，施工单位同意按原合同价格执行。请计算施工单位应获得的工程款总额。参考答案：施工单位应获得的工程款总额为880万元。7.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用固定单价合同。工程量清单中某分项工程的单位价格为80元/平方米，实际完成工程量为1500平方米。施工过程中，由于设计变更导致该分项工程的实际单位价格调整为90元/平方米。请计算施工单位应获得的工程款总额。参考答案：施工单位应获得的工程款总额为171万元。8.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用变动单价合同。工程量清单中某分项工程的单位价格为70元/平方米，实际完成工程量为1300平方米。施工过程中，由于材料价格波动导致该分项工程的实际单位价格调整为80元/平方米。请计算施工单位应获得的工程款总额。参考答案：施工单位应获得的工程款总额为140万元。标准答案与解析一、单项选择题1.参考答案：A解析：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会事件等。但不可抗力的适用范围仅限于合同签订后发生的不可预见事件，签订前的社会事件不属于不可抗力范畴。选项B错误，选项C错误，选项D错误。2.参考答案：C解析：合同变更需要满足的条件包括：双方当事人协商一致、变更内容不违反法律法规、变更需书面形式。选项C错误，变更不需经过公证机关确认。3.参考答案：C解析：工程变更的处理程序包括：变更需经监理工程师签字确认、变更内容需书面通知承包人、变更需报建设单位批准。选项C错误，变更需调整合同价款。4.参考答案：A解析：根据FIDIC合同条件，索赔通知必须在知道索赔事件后28天内发出。选项B错误，索赔资料必须在索赔事件发生后42天内提交。选项C错误，索赔必须在合同终止后28天内解决。选项D错误。5.参考答案：C解析：分包合同的管理包括：分包合同需经主合同承包人书面同意。选项A错误，分包合同不能完全独立于主合同。选项B错误，分包人需直接对承包人负责。选项D错误，分包合同需要监管。6.参考答案：C解析：根据我国《建筑法》，禁止分包主体结构工程、分包单位需具备相应资质、分包需报建设行政主管部门备案。选项C错误，分包合同不能代替主合同。7.参考答案：B解析：工程进度款的支付包括：进度款支付需经监理工程师签字。选项A错误，进度款支付比例由合同约定。选项C错误，进度款支付需在约定时间内支付。选项D错误，进度款支付需书面通知。8.参考答案：A解析：根据我国《招标投标法》，中标通知书发出后30天内必须签订合同。选项B错误，中标合同需书面形式签订。选项C错误，中标合同需公示。选项D错误，中标合同不能随意变更。9.参考答案：A解析：工程保险的规定包括：工程保险范围包括合同约定的风险、保险索赔需经监理工程师确认、保险费用由合同约定承担。选项A错误，工程一切险可以由建设单位投保。10.参考答案：A解析：根据FIDIC合同条件，工程变更的估价包括：变更估价需经承包人书面确认。选项B错误，变更估价需依据合同约定。选项C错误，变更估价需有依据。选项D错误，变更估价需在约定时间内完成。二、填空题1.参考答案：合同条款解析：本题考查建设工程合同的核心要素。合同条款是明确双方权利义务的法律文件，是合同履行的根本依据。依据《中华人民共和国民法典》第四百六十九条规定，当事人订立合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式，但法律、行政法规规定采用特定形式的，应当采用特定形式。合同条款的完整性、明确性直接影响合同效力及履行，因此是合同双方权利义务关系的核心依据。例如，在建设工程合同中，工程范围、价款、工期、质量标准等关键内容都必须以合同条款形式固定，任何一方违反条款都构成违约。2.参考答案：不违反法律、行政法规的强制性规定解析：本题考查合同生效的一般要件。根据《中华人民共和国民法典》第四百六十五条，依法成立的合同受法律保护。合同生效的一般要件包括：①当事人具有相应的民事行为能力；②意思表示真实；③不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。这三个要件缺一不可，是合同成立并产生法律效力的基本条件。例如，无民事行为能力人订立的合同无效，欺诈、胁迫手段订立的合同可撤销，违反法律强制性规定的合同无效，这些都体现了合同生效要件的重要性。3.参考答案：工程师指令解析：本题考查FIDIC合同条件下的工程师权力。在FIDIC合同条件中，工程师是业主和承包商之间的联络人，负责合同履行过程中的技术、经济和管理问题。工程师发布的指令（包括书面指令和口头指令，口头指令需事后书面确认）对合同双方具有约束力，是解决合同履行争议的重要依据。依据FIDIC《施工合同条件》第3.1条，工程师是业主的代表，负责合同履行中的日常管理工作，其指令是合同的一部分。因此，工程师指令具有最终解释权。4.参考答案：合同双方解析：本题考查不可抗力条款的风险承担。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水等。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。在建设工程合同中，不可抗力造成的损失通常由合同双方根据各自受影响的程度分担，除非合同另有约定。因此，风险由合同双方共同承担。5.参考答案：诉讼解析：本题考查建设工程合同争议解决途径。根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当建设工程合同双方发生争议时，可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决。其中，诉讼是最权威的争议解决方式，具有终局性，但程序相对复杂。6.参考答案：工程量解析：本题考查固定总价合同的风险。固定总价合同是指承包商按合同约定的总价完成工程，无论工程量或市场价格如何变动，承包商的合同总价不变。因此，承包商承担的主要风险来自于工程量的不确定性，如设计变更、工程量计算错误等。如果实际工程量大于合同约定，承包商可能面临亏损；反之，则可能获得额外利润。这种合同形式适用于工程量明确、技术方案稳定的工程项目。7.参考答案：处理合同变更解析：本题考查监理工程师的合同管理职责。监理工程师在建设工程合同管理中的主要职责包括：审查合同条款、协助合同谈判、处理合同变更、监督合同履行、处理索赔与反索赔等。其中，处理合同变更是监理工程师的重要职责之一，包括审核变更请求、评估变更影响、协助双方达成变更协议等。依据《建设工程监理规范》（GB/T50319），监理工程师应确保所有变更都符合合同约定并得到双方书面确认。8.参考答案：15解析：本题考查建筑法关于竣工验收备案的规定。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条，建设单位应当自建筑竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门备案。竣工验收是建设工程交付使用前的必要程序，备案是政府部门对工程质量的最终确认。逾期未备案的，将承担相应的法律责任。这一规定旨在加强建筑质量管理，保障公共利益。9.参考答案：监理工程师解析：本题考查施工合同变更的确认程序。在施工合同变更中，任何变更指令必须经过监理工程师的书面确认，方可生效。这是因为监理工程师是合同履行的监督者，其确认意味着变更已得到双方的默许并符合合同约定。依据《建设工程监理规范》（GB/T50319），监理工程师应审查变更请求的合理性和可行性，并出具书面确认意见。未经确认的变更可能不被接受，导致合同纠纷。10.参考答案：管理解析：本题考查建设工程合同的风险分配原则。风险分配原则要求，风险应由最有能力管理的一方承担。在建设工程合同中，业主通常具有更强的资金实力和信息优势，承包商则具有更强的技术和管理能力。因此，与工程量、技术方案等相关的风险通常由承包商承担，而与资金、政策等相关的风险则由业主承担。这一原则有助于提高合同履行的效率和效益。三、判断题1.参考答案：×解析：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以要求发包人支付，但并非立即解除合同，需要经过一定的协商和程序。2.参考答案：×解析：FIDIC合同条件中，业主指定分包商需要征得承包商的同意，承包商有权提出异议，特别是在分包商的资质和能力不符合要求时。3.参考答案：×解析：《中华人民共和国合同法》规定，合同变更需要经过双方当事人协商一致，任何一方不得单方面变更合同。4.参考答案：√解析：在工程索赔中，承包商必须提供充分的证据来支持其索赔要求，这是索赔成立的基本条件。5.参考答案：×解析：建设工程合同中的不可抗力条款通常在合同签订时就已经确定，不需要在合同签订后协商。6.参考答案：√解析：在CM承包模式中，业主需要与CM经理以及各分包商进行协调，因此业主需要承担更多的协调工作。7.参考答案：×解析：在固定总价合同中，承包商需要承担更多的风险，因为价格固定，如果出现成本增加，风险主要由承包商承担。8.参考答案：√解析：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，合同履行过程中，如果出现情势变更，当事人可以请求变更或解除合同。9.参考答案：×解析：建设工程合同中的违约责任条款通常规定双方的违约责任，而不仅仅是发包人的违约责任。10.参考答案：√解析：在工程变更中，任何一方提出变更都需要经过监理工程师的批准，以确保变更的合理性和可行性。四、简答题1.参考答案：不可抗力条款主要包括不可抗力的定义、范围、发生不可抗力后的处理方式（如合同暂停或终止、损失承担等）、通知义务等主要内容。解析：不可抗力条款是建设工程合同中重要的风险分配条款。首先，明确不可抗力的定义，通常指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等。其次，规定不可抗力的范围，明确哪些事件属于不可抗力。再次，规定发生不可抗力后的处理方式，如合同暂停履行或终止履行，双方应根据不可抗力的影响程度协商处理。最后，规定通知义务，即一方发生不可抗力事件时，应及时通知对方，以便对方采取措施减少损失。本知识点考查的是对不可抗力条款主要内容的理解。2.参考答案：总监理工程师的主要职责包括：组织编制监理规划，审批监理实施细则；主持监理例会；签发工程暂停令和复工令；审查承包人的施工组织设计和专项施工方案；签发工程款支付证书；审核竣工结算等。解析：总监理工程师是监理方的核心负责人，其职责涵盖了监理工作的各个方面。首先，组织编制监理规划和实施细则，确保监理工作有计划、有步骤地进行。其次，主持监理例会，协调各方关系，解决施工中出现的问题。再次，签发工程暂停令和复工令，确保施工安全和质量。此外，审查承包人的施工组织设计和专项施工方案，确保其符合规范要求。最后，签发工程款支付证书，审核竣工结算，确保工程款支付的准确性和及时性。本知识点考查的是总监理工程师的主要职责。3.参考答案：发包人应履行的基本义务包括：提供施工条件，如场地、水电等；组织设计交底和施工图审查；审核承包人的资质和资格；按合同约定支付工程款；组织工程验收等。解析：发包人是建设工程合同的一方主体，其义务是合同履行的重要保障。首先，提供施工条件，包括提供施工场地、水电等必要条件，确保施工顺利进行。其次，组织设计交底和施工图审查，确保设计方案的合理性和可行性。再次，审核承包人的资质和资格，确保承包人具备相应的施工能力。此外，按合同约定支付工程款，是发包人的基本义务之一。最后，组织工程验收，确保工程质量符合要求。本知识点考查的是发包人的基本义务。4.参考答案：供应商违约责任的常见类型包括：材料设备质量不符合约定的责任；交付延迟的责任；未履行通知义务的责任；赔偿损失的责任等。解析：供应商违约责任是建设工程材料设备采购合同中的重要内容。首先，材料设备质量不符合约定的责任，供应商应承担更换、退货等责任。其次，交付延迟的责任，供应商应承担相应的违约金或赔偿损失。再次，未履行通知义务的责任，供应商应及时通知发包人材料设备的到货情况，否则应承担相应责任。最后，赔偿损失的责任，供应商应赔偿发包人因违约造成的损失。本知识点考查的是供应商违约责任的常见类型。5.参考答案：工程变更程序的主要环节包括：提出变更申请；审查变更方案；确认变更内容；办理变更手续；调整合同价款；实施变更等。解析：工程变更是建设工程施工过程中常见的情况，其程序主要包括提出变更申请，承包人根据实际情况提出变更申请；审查变更方案，发包人组织专家审查变更方案的可行性和合理性；确认变更内容，发包人和承包人协商确定变更内容；办理变更手续，双方签订变更协议；调整合同价款，根据变更内容调整合同价款；实施变更，承包人按照变更方案实施变更。本知识点考查的是工程变更程序的主要环节。6.参考答案：监理人的主要权利包括：审核承包人的施工组织设计和专项施工方案；签发工程暂停令和复工令；签发工程款支付证书；审核竣工结算；要求承包人整改质量问题等。解析：监理人是建设工程合同的一方主体，其权利是履行监理职责的重要保障。首先，审核承包人的施工组织设计和专项施工方案，确保其符合规范要求。其次，签发工程暂停令和复工令，确保施工安全和质量。再次，签发工程款支付证书，确保工程款支付的准确性和及时性。此外，审核竣工结算，确保工程结算的合理性。最后，要求承包人整改质量问题，确保工程质量符合要求。本知识点考查的是监理人的主要权利。7.参考答案：承包人应提交的主要文件包括：施工组织设计；专项施工方案；资质证明文件；安全生产许可证；主要材料设备的合格证和检测报告等。解析：承包人是建设工程合同的一方主体，其应提交的主要文件是合同履行的重要依据。首先，施工组织设计，是指导施工的总体方案。其次，专项施工方案，是针对特定施工环节的详细方案。再次，资质证明文件，证明承包人具备相应的施工能力。此外，安全生产许可证，证明承包人具备安全生产条件。最后，主要材料设备的合格证和检测报告，证明材料设备的质量符合要求。本知识点考查的是承包人应提交的主要文件。8.参考答案：协商解决的特点是便捷、高效、成本低，适用条件是争议双方有诚意解决争议，且争议内容相对简单。解析：协商解决是建设工程合同争议解决方式中的一种重要方式，其特点是便捷、高效、成本低。首先，便捷，双方可以直接沟通，快速解决争议。其次，高效，避免了长时间的诉讼或仲裁。再次，成本低，避免了诉讼或仲裁的高昂费用。适用条件是争议双方有诚意解决争议，且争议内容相对简单，双方能够通过协商达成一致。本知识点考查的是协商解决的特点和适用条件。五、案例分析1.参考答案：施工单位应获得的工程款总额为936万元，应支付的误期赔偿金为30000元。解析：工程预付款为合同总价的30%，即300万元，分两次支付，分别在工程开工后和工程进度达到60%时支付，即施工单位应获得的预付款为150万元。工程进度款按月支付，每月支付当月完成工程量的80%，即每月支付工程款的80%。由于不可抗力事件导致工程停工2个月，第7个月末复工，继续按原计划施工，因此施工单位在第5个月和第6个月未获得工程进度款，在第7个月至第12个月每月获得工程款的80%。最终工程在第15个月末完工，因此施工单位在第13个月和第14个月未获得工程进度款。施工单位应获得的工程款总额为：150万元（预付款）+80万元（第7个月工程进度款）+80万元（第8个月工程进度款）+80万元（第9个月工程进度款）+80万元（第10个月工程进度款）+80万元（第11个