2026监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第六章建设工程施工合同管理参考试题库历年考点答案详解

2026监理工程师-建设工程合同管理（官方）-第六章建设工程施工合同管理参考试题库历年考点答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般从之日起计算。A.工程竣工验收合格B.工程实际竣工C.发包人接收工程D.承包人提交竣工验收申请2、建设工程施工合同履行过程中，因承包人原因导致工程未能按期竣工的，关于误期赔偿费的下列说法正确的是。A.误期赔偿费最高不超过签约合同价的10%B.误期赔偿费可按每延误一天计算固定金额C.误期赔偿费应从履约保证金中扣除D.承包人已支付误期赔偿费后可免除继续履行合同的责任3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程预付款的说法，正确的是。A.预付款额度原则上不低于签约合同价的10%，不高于30%B.预付款应在开工通知载明的开工日期前7天支付C.预付款应从进度款中按同等比例扣回D.预付款保函金额应高于预付款金额4、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于变更估价的原则，下列说法错误的是。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目但有类似子目的，参照类似子目的单价C.已标价工程量清单中无适用也无类似子目的，由承包人提出变更工作的单价报发包人确认D.变更导致合同价格下调时，由发包人单方面确定新单价5、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期终止证书的说法，正确的是。A.缺陷责任期满14天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终止证书颁发后，承包人不再承担任何保修责任C.缺陷责任期终止证书颁发后，发包人应退还剩余的工程质量保证金D.缺陷责任期内发现的质量缺陷由承包人负责修复，修复费用全部由承包人承担6、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人的主要义务不包括。A.提供施工场地B.组织竣工验收C.办理施工许可证D.编制施工组织设计7、关于工程质量保证金的说法，下列正确的是。A.工程质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的10%B.承包人提供质量保证保险金的，发包人不得预留工程质量保证金C.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，发包人可要求延长缺陷责任期D.工程质量保证金应在工程竣工验收合格后14天内返还8、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人收到承包人提交的竣工付款申请单后。A.应在14天内审核完毕并报送发包人B.应在28天内核实并出具付款证书C.应在56天内完成审核并报送发包人D.应在14天内完成核实并直接支付承包人9、建设工程施工合同履行期间，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由承包人承担的是。A.工程本身的损害B.运至施工现场的材料损坏C.承包人施工设备的损坏D.第三方人员伤亡10、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，安全文明施工费的说法正确的是。A.安全文明施工费可作为竞争性费用参与报价B.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费C.承包人对安全文明施工费可根据需要调整使用D.安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用11、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提出索赔的，应在知道或应当知道索赔事件发生后天内向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.4212、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工期顺延的说法，正确的是。A.只有发包人原因导致的延误才能顺延工期B.承包人原因导致的延误经发包人同意也可顺延工期C.因异常恶劣天气条件导致的延误，承包人有权要求顺延工期D.工期顺延须经监理人批准后才生效13、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工合同解除的说法，正确的是。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人可立即解除合同B.因承包人原因致使工程无法继续施工，发包人解除合同后应赔偿承包人损失C.当事人协商一致可以解除合同D.合同解除后，合同中关于结算和清理的条款随之失效14、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程验收的说法，正确的是。A.隐蔽工程经监理人验收合格后即可覆盖，无需通知发包人B.监理人验收不合格的，承包人整改后可自行覆盖C.监理人未按时验收且未提出延期要求的，承包人可自行覆盖D.隐蔽工程验收必须由发包人和监理人共同参加15、建设工程施工合同争议解决方式不包括。A.协商B.调解C.仲裁D.行政命令16、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于暂估价的确定，下列说法正确的是。A.暂估价材料设备的采购由发包人负责B.暂估价专业工程的实施由承包人负责，不需要发包人在场C.暂估价应由承包人通过招标方式确定供应商后报发包人确认D.暂估价项目价格由发包人直接指定供应商确定17、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，分包人违约时，关于发包人责任的下列说法正确的是。A.发包人应直接对分包人违约造成的全部损失承担责任B.发包人仅在明知分包人违约而不予制止时才承担责任C.发包人不对分包人的违约行为向承包人承担责任D.发包人与分包人承担连带责任18、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付的说法，正确的是。A.进度款的支付比例不得低于进度款累计金额的80%B.进度款支付申请应在每月25日提交监理人C.进度款支付证书应在监理人收到申请后7天内出具D.进度款支付不受预付款扣回的影响19、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工合同文件解释顺序的说法，正确的是。A.合同协议书优先于中标通知书B.中标通知书优先于合同协议书C.中标通知书优先于专用合同条款D.技术标准和要求优先于合同协议书20、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于价格调整的说法，错误的是。A.市场价格波动引起的调整应按合同约定的方式处理B.法律变化引起的价格调整应由承包人承担C.因发包人原因导致工期延误的，延误期间价格上升的差额由发包人承担D.因承包人原因导致工期延误的，延误期间价格上升的差额由承包人承担21、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列文件构成合同组成部分时，其解释优先顺序排列正确的是哪项？A.中标通知书→通用合同条款→专用合同条款→已标价工程量清单B.通用合同条款→中标通知书→专用合同条款→已标价工程量清单C.专用合同条款→通用合同条款→中标通知书→已标价工程量清单D.中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→已标价工程量清单22、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人最迟应在开工日期前向承包人提供施工现场。A.7天B.14天C.28天D.45天23、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在收到变更指示后天内，向监理人提交变更估价申请。A.7B.14C.21D.2824、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因造成工程无法按合同约定期限竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金，违约金最高不超过合同价格的。A.2%B.5%C.10%D.20%25、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在收到承包人提交的索赔报告及有关资料后，应在天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。A.7B.14C.21D.2826、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，保修期自之日起计算。A.合同签订B.工程竣工验收合格C.工程交付使用D.承包人提交竣工验收报告27、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按约定支付工程预付款的，承包人可在发出通知后天暂停施工。A.7B.14C.21D.2828、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，分包人因过失给发包人造成损失的，承包人应承担的责任是。A.不承担责任B.承担连带责任C.承担相应责任D.承担主要责任29、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列情形中，承包人有权提出索赔的是。A.承包人未按合同约定时间提交进度款申请B.发包人未按约定时间提供施工现场C.承包人施工设备故障导致工期延误D.承包人未按质量要求施工30、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到竣工验收申请报告后天内完成审核。A.7B.14C.21D.2831、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般为，最长不超过。A.6个月；1年B.1年；2年C.2年；3年D.3个月；6个月32、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力事件结束后天内，承包人应向监理人提交灾后损失清单及证明文件。A.7B.14C.21D.2833、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在收到竣工结算款后天内将竣工工程交付发包人。A.7B.14C.21D.2834、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后天内完成审批并支付最终结清款。A.7B.14C.21D.2835、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当合同文件中出现含糊不清或不一致时，解释的优先顺序中排在第一位的是。A.专用合同条款B.通用合同条款C.合同协议书D.技术标准和要求36、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已提交质量保证金，发包人应在缺陷责任期届满后天内退还质量保证金。A.7B.14C.21D.2837、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列属于承包人义务的是。A.办理施工许可证B.提供施工现场C.组织工程竣工验收D.按合同约定完成工程施工38、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在收到承包人提出的索赔意向通知书后天内应予以答复。A.7B.14C.21D.2839、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更是指根据工程需要及时对合同约定的工作内容作出的修改。A.发包人B.监理人C.承包人D.设计单位40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工程暂停施工的，发包人应承担的责任包括。A.工期顺延和费用补偿B.仅工期顺延C.仅费用补偿D.工期不顺延也不补偿费用41、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同解除后，承包人应按发包人要求将自有机械设备和物资材料撤出施工现场，撤离费用原则上由承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.双方各承担一半42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人发出开工通知后，发包人应在开工日期前天向承包人提供施工所需的水、电接口。A.3B.7C.14D.2843、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人未按约定时间提交履约担保的，发包人有权。A.拒绝开工B.解除合同并没收投标保证金C.延期开工D.要求延长工期44、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质量保证金的计算基数是。A.工程结算总价B.工程合同总价C.工程预付款金额D.工程进度款累计金额45、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在收到竣工结算报告及结算资料后天内完成审核并提交竣工结算报告。A.14B.21C.28D.5646、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列情形中，发包人可主张索赔的是。A.工程师未及时审批工程变更B.承包人未按合同约定使用合格材料C.监理人发出错误指示导致返工D.发包人未按时提供图纸47、根据《标准施工招标文件》，下列文件中属于合同组成部分的是A.投标人须知B.评标办法C.技术标准和要求D.招标公告48、关于施工合同履约保证金的说法，正确的是A.履约保证金金额不得超过中标合同金额的20%B.履约保证金只能在合同签订后收取C.履约保证金只能以现金形式提交D.履约保证金应在工程竣工后退还，不得提前退还49、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，保修期的起算时间是A.合同签订之日B.工程竣工验收合格之日C.工程交付使用之日D.工程完工之日50、在建设工程施工合同中，关于预付款的说法正确的是A.预付款必须在合同签订前支付B.预付款的扣回方式由发包人单方面确定C.预付款主要用于承包人采购材料和设备D.预付款额度不得超过合同价的30%51、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书A.7B.14C.28D.4252、下列情形中，发包人有权要求承包人承担违约责任的是A.因发包人原因导致工程暂停施工B.因不可抗力导致工期延误C.因承包人原因造成工程质量不符合合同约定D.因设计变更导致工程量增加53、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般为年，最长不得超过年A.1；2B.2；3C.0.5；1D.1；354、建设工程施工合同中，关于工程变更的说法错误的是A.变更可以是由发包人提出的B.变更可以是由承包人提出的C.变更不需要经过监理人确认D.变更涉及合同价调整的应按规定程序进行55、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致承包人停工超过天的，承包人有权提出价格调整要求A.42B.56C.84D.9056、下列关于施工合同解除的说法正确的是A.发包人可以随时解除合同而无需承担责任B.承包人严重违约时发包人可以解除合同C.合同解除后承包人不再承担任何责任D.合同解除后已完工程质量不需验收57、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，保修责任属于的内容A.竣工验收B.质量保修C.缺陷责任D.工程移交58、在施工合同履行过程中，工程师发现工程存在质量问题，以下处理方式正确的是A.工程师可直接下令停工并要求返工B.工程师只能提出建议，无权作出决定C.质量问题应由承包人工自费返修，但工程师有权检查D.工程师可自行委托第三方修复并要求承包人承担费用59、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，质量保证金不得超过工程价款结算总额的A.3%B.5%C.10%D.20%60、建设工程施工合同中，关于不可抗力的说法正确的是A.不可抗力发生后承包人应立即解除合同B.不可抗力造成的工期延误承包人应承担责任C.不可抗力造成的工程损害由发包人承担D.不可抗力仅指自然灾害61、关于施工合同中的工期索赔，下列说法正确的是A.只有发包人原因造成的延误才能索赔工期B.承包人原因造成的延误也可以索赔工期C.所有延误都可以索赔工期D.工期索赔只需口头提出即可62、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，竣工结算的期限为A.承包人提交竣工结算报告后28天内B.承包人提交竣工结算报告后14天内C.发包人收到竣工结算报告后28天内D.发包人收到竣工结算报告后56天内63、建设工程施工合同中，下列哪项不属于承包人的义务A.按合同约定完成工程施工B.办理施工许可证C.提供施工现场D.对工程负责质量、安全和进度64、关于施工合同争议的解决方式，下列说法正确的是A.合同争议只能向法院提起诉讼B.合同争议只能通过仲裁解决C.合同争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决D.合同争议必须先仲裁后才能诉讼65、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，分包工程的质量责任由A.分包人单独向发包人负责B.承包人单独向发包人负责C.承包人和分包人向发包人承担连带责任D.发包人对分包工程直接负责66、在施工合同履行中，当合同文件出现矛盾或不一致时，解释顺序正确的是A.合同协议书→中标通知书→投标函→专用合同条款→通用合同条款B.中标通知书→合同协议书→投标函→专用合同条款→通用合同条款C.投标函→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款D.合同协议书→投标函→中标通知书→通用合同条款→专用合同条款67、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于履约担保的说法正确的是A.履约担保的有效期应当自工程竣工验收合格之日起止B.履约担保的金额一般不低于投标报价的10%C.承包商提交履约担保是发包人颁发履约证书的前提条件D.履约担保可以采用银行保函或履约担保书的形式68、在建设工程施工合同履行过程中，下列情形中承包人可以获得工期顺延的是A.承包人采购的材料未及时到场B.承包人施工设备故障导致停工C.发包人未能及时提供施工现场D.承包人组织管理不善造成窝工69、根据《标准施工招标文件》，下列关于预付款担保的说法正确的是A.预付款担保金额应大于预付款数额B.预付款担保应采用独立保函形式C.预付款担保金额与预付款等额扣回D.预付款担保在预付款全部扣回后自动失效70、建设工程施工合同中，承包人提出索赔的时限要求是A.知道或应当知道索赔事件发生后7天内B.知道或应当知道索赔事件发生后14天内C.知道或应当知道索赔事件发生后28天内D.知道或应当知道索赔事件发生后42天内71、下列关于工程质量保修的说法，错误的是A.基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程的最低保修期限为5年C.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期或供冷期D.电气管线工程的最低保修期限为1年72、在施工合同履行过程中，因发包人原因导致暂停施工的，下列说法正确的是A.承包人应承担由此增加的费用和工期延误B.发包人应承担由此增加的费用和工期延误C.双方各自承担自身的损失D.由监理人决定责任承担73、根据《标准施工招标文件》，下列关于缺陷责任期的说法正确的是A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期自工程开工之日起计算C.缺陷责任期内承包人完成的修复工作仍由原承包人负责D.缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算74、建设工程施工合同的计价方式不包括A.固定总价合同B.固定单价合同C.成本加酬金合同D.定额计价合同75、在建设工程施工合同履行中，发包人无正当理由拒不支付工程款的，承包人可采取的措施是A.直接没收发包人的其他财产B.停止施工并有权就工程款优先受偿C.要求发包人承担违约责任并可依法主张工程价款优先受偿权D.自行变卖工程抵偿欠款76、下列关于施工合同解除的说法正确的是A.承包人可以将承包的全部工程转包给他人B.发包人可以将承包的全部工程分包给他人C.承包人可以将承包的部分工程分包给具备相应资质的单位D.承包人可以将主体结构工程分包给他人77、在建设工程施工合同履行过程中，监理人收到承包人提交的竣工付款申请单后，应在天内完成核查。A.7B.14C.28D.4278、下列关于质量保证金的说法，正确的是A.质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的10%B.质量保证金应在竣工结算时一次性扣留C.质量保证金的预留方式可以由承包人选择D.缺陷责任期内因承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修79、根据《标准施工招标文件》，承包人索赔成立的条件不包括A.索赔事件已经造成承包人实际损失B.索赔事件的发生非因承包人原因造成C.承包人按合同规定时限提出了索赔意向D.承包人的索赔要求超出了合同约定的范围80、在施工合同履行过程中，因不可抗力事件导致工期延误的，下列说法正确的是A.工期顺延费用由承包人承担B.工期顺延，费用各自承担C.工期顺延，费用全部由发包人承担D.工期不顺延，费用全部由发包人承担81、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于安全文明施工费的说法正确的是A.安全文明施工费可由承包人自主支配使用B.安全文明施工费应按照实际投入据实结算C.安全文明施工费应由发包人预先支付，不得挪作他用D.安全文明施工费包含在合同总价中，由承包人统一管理82、在建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除合同的情形是A.承包人未按约提供履约担保且经催告后仍未提供B.承包人人员工资上涨导致成本增加C.承包人施工材料价格波动D.承包人施工进度略有滞后83、根据《标准施工招标文件》，下列关于履约担保的说法正确的是A.履约担保可以在合同签订后随时提交B.履约担保的有效期应当截止至工程竣工验收合格之日C.履约担保金额不得超过合同价格的20%D.履约担保只能采用银行保函形式84、在建设工程施工合同履行过程中，因设计变更导致工程量增加的，承包人可以主张的权利是A.仅可获得工期顺延B.仅可获得费用补偿C.可获得工期顺延和费用补偿D.不可主张任何权利85、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算的说法正确的是A.承包人应在工程竣工验收合格后7天内提交竣工结算申请单B.监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查C.发包人应在收到竣工结算证书后28天内完成审批D.发包人对结算有异议的应提出修改意见，逾期未答复视为认可86、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后日内完成复核。A.14B.28C.30D.5687、在建设工程施工合同履行过程中，因发包人原因造成承包人停工时，下列关于工期和费用处理的说法正确的是。A.工期不予顺延，费用发包人不承担B.工期顺延，费用发包人承担C.工期顺延，费用各自承担D.工期不予顺延，费用由双方分担88、根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.5689、关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是。A.发包人未按约定支付工程款，承包人可直接解除合同B.承包人非法转包工程，发包人有权解除合同C.工程质量不合格，承包人可自行解除合同D.合同解除后，双方权利义务关系终止，无需结算90、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般为年，具体由发包人和承包人在合同中约定。A.0.5B.1C.1或2D.391、施工合同履行过程中，工程师发现工程存在质量问题，要求承包人返工。下列关于返工费用和工期处理的说法正确的是。A.费用由发包人承担，工期顺延B.费用由承包人承担，工期不顺延C.费用由承包人承担，工期顺延D.费用由双方分担，工期顺延92、根据《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人有权要求延长工期但无权要求补偿费用的是。A.发包人未能按约定提供施工场地B.异常恶劣的气候条件C.发包人未能按约定支付工程款D.发包人提供的材料设备不合格93、关于建设工程施工合同的预付款，下列说法错误的是。A.预付款用于承包人进场施工前的准备工作B.预付款应在开工通知载明的开工日期7天前支付C.预付款应抵扣，抵扣方式由双方在合同中约定D.预付款保函金额应随预付款扣回而递增94、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提交竣工验收报告后，发包人应在天内组织验收。A.7B.14C.28D.5695、施工合同履行中，承包人因发包人原因暂停施工，暂停期间工程照管费用由承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人各半D.监理单位96、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于质量保证金的说法正确的是。A.质量保证金不得超过工程价款结算总额的5%B.质量保证金只能在竣工结算时一次性扣留C.质量保证金的期限为2年D.缺陷责任期满后方可返还质量保证金97、根据《标准施工招标文件》，下列关于工期延误索赔的说法正确的是。A.发包人原因导致的工期延误，承包人只能索赔工期不能索赔费用B.异常恶劣气候条件导致的延误，承包人可索赔工期和费用C.承包人原因导致的工期延误，承包人应承担违约责任D.不可抗力导致的延误，双方均不承担任何责任98、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人对隐蔽工程进行检查检验，检查检验不影响施工且结果合格的，由此发生的费用由承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.监理人99、关于建设工程施工合同中的变更估价原则，下列说法正确的是。A.已标价工程量清单中有相同项目的，按相同项目单价认定B.已标价工程量清单中有类似项目的，按最高报价认定C.已标价工程量清单中无相同或类似项目的，由承包人自行定价D.变更估价由监理人单方面确定100、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人逾期支付工程款的，应按支付违约金。A.同期贷款利率B.同期贷款基准利率上浮50%C.合同约定的利率D.中国人民银行规定的罚息利率

参考答案及解析1.【参考答案】A【解析】缺陷责任期一般从工程通过竣工验收之日起计算。工程未经验收或验收不合格，不得进入缺陷责任期。若因发包人原因导致工程无法按时进行竣工验收，自承包人提交竣工验收申请之日起满90天后，工程自动进入缺陷责任期。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。2.【参考答案】B【解析】误期赔偿费应按合同约定的每延误一天金额计算，累计赔偿金额一般不超过签约合同价的5%。误期赔偿费不能免除承包人继续完成工程的义务，也不能代替其应承担的其他违约责任。误期赔偿费可从应付工程款或履约保证金中扣除，但应扣除预付款和已支付的质量保证金后的余额进行计算。3.【参考答案】A【解析】预付款额度原则上不低于签约合同价的10%，不高于30%。预付款应在开工通知载明的开工日期前7天支付，但选项B不够准确，实际为开工日期前支付。预付款扣回应按合同约定的方式和比例进行，而非按同等比例。预付款保函金额应与预付款金额相同，而不是高于预付款金额。4.【参考答案】D【解析】变更估价应遵循以下原则：有适用子目的采用适用子目单价；无适用但有类似子目的参照类似子目单价；既无适用也无类似子目的，由承包人提出单价报发包人确认。选项D错误，因为合同价格下调时也应通过双方协商确定，不得由发包人单方面确定单价。5.【参考答案】A【解析】缺陷责任期满14天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书。缺陷责任期终止证书颁发后，承包人仍应按合同约定承担缺陷责任期内的保修义务。发包人应退还剩余的工程质量保证金。缺陷责任期内发现的质量缺陷，若属承包人原因则由其修复并承担费用，若属发包人原因则由发包人承担。6.【参考答案】D【解析】发包人的主要义务包括：提供施工场地、办理施工许可证、提供施工所需资料、组织竣工验收、支付工程价款等。编制施工组织设计属于承包人的义务，发包人不承担此项义务。发包人应提供施工现场及施工所需的资料，但不应干涉承包人正常的施工组织编制工作。7.【参考答案】B【解析】工程质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，而非10%。选项B正确，承包人提供质量保证保险金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。缺陷责任期内因承包人原因造成的缺陷，发包人有权要求承包人修复，但不必然延长缺陷责任期。工程质量保证金应在缺陷责任期满后返还。8.【参考答案】B【解析】监理人收到承包人提交的竣工付款申请单后，应在28天内核实完毕并出具付款证书，报送发包人审核。发包人应在收到付款证书后14天内完成审批并向承包人签发支付证书。监理人不应直接支付款项，支付权在发包人。选项A、C的时间要求不符合合同约定，选项D混淆了监理人的审核权与支付权。9.【参考答案】C【解析】不可抗力事件导致的损失分担原则为：工程本身的损害由发包人承担；运至施工现场的材料和工程设备的损坏由发包人承担；第三方人员伤亡和财产损失由各自所在单位承担。承包人施工设备的损坏由承包人自行承担。承包人的停工损失由承发包双方合理分担。10.【参考答案】D【解析】安全文明施工费属于不可竞争费用，不得参与报价竞争。发包人应在工程开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，发包人有权监督使用。选项A、B、C均不符合相关规定。11.【参考答案】C【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。逾期未发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和延长工期的权利。索赔意向通知书应说明索赔事由，后续还应提交详细的索赔报告及相关证明材料。12.【参考答案】C【解析】工期顺延不仅限于发包人原因，还包括不可抗力、异常恶劣的气候条件等合同约定的情形。选项A过于绝对，选项B承包人原因不能顺延工期。选项C正确，异常恶劣的气候条件属于承包人可索赔工期的情形。工期顺延需经监理人审核、发包人确认，但不以监理人单独批准为生效要件。13.【参考答案】C【解析】选项A错误，发包人未按约定支付工程价款，承包人应先催告，发包人在合理期限内仍未支付的，承包人才可解除合同，不能立即解除。选项B错误，因承包人原因导致合同解除的，发包人有权要求承包人承担违约责任，不赔偿承包人损失。选项C正确，当事人协商一致可解除合同。选项D错误，合同解除不影响结算和清理条款的效力。14.【参考答案】C【解析】隐蔽工程验收应由监理人组织，承包人应在隐蔽前通知监理人和发包人参加验收。选项A错误，验收合格后仍需履行相关手续。选项B错误，验收不合格的应整改后重新验收，不能自行覆盖。选项C正确，监理人未按时验收且未提出延期要求的，承包人可自行隐蔽。选项D错误，监理人代表发包人履行验收职责。15.【参考答案】D【解析】建设工程施工合同争议解决方式包括：协商、调解、仲裁和诉讼。协商是当事人自愿协商解决争议的方式。调解可通过行业调解组织进行。仲裁需双方达成仲裁协议，一裁终局。诉讼是向人民法院提起诉讼。行政命令不是合同争议的法定解决方式，行政机关无权对民事合同纠纷作出裁决。16.【参考答案】C【解析】暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。暂估价应由承包人通过招标或其他方式确定供应商后报发包人确认。选项A错误，材料设备采购一般由承包人负责。选项B错误，重要暂估价项目发包人应参与。选项D错误，发包人不得直接指定供应商。17.【参考答案】C【解析】分包人与发包人无直接合同关系，分包人的违约行为应由承包人向发包人承担责任。发包人不对分包人的违约行为向承包人承担责任。承包人与分包人之间的纠纷应依据分包合同解决。发包人仅在自身存在过错（如指定分包人或明知违约而不制止）的情况下，才可能承担相应责任。18.【参考答案】A【解析】进度款的支付比例不得低于期中结算价款的80%，以确保承包人正常施工。选项B错误，提交时间应按合同约定进行。选项C错误，监理人应在收到申请后14天内核实。选项D错误，进度款支付时应按合同约定扣回预付款。进度款支付是保障工程顺利进行的重要措施。19.【参考答案】A【解析】施工合同文件的优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。合同协议书具有最高优先级。中标通知书次之，然后是专用合同条款和技术标准等。当合同文件出现歧义或不一致时，以上顺序为准。20.【参考答案】B【解析】法律变化引起的价格调整应按合同约定处理，一般由发包人承担因法律变化导致的成本增加，而非由承包人承担。选项A正确，价格波动调整应按合同约定方式执行。选项C正确，发包人原因导致的延误期间价格上升差额由发包人承担。选项D正确，承包人原因导致的延误期间价格上升差额由承包人承担。21.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序为：（一）合同协议书；（二）中标通知书；（三）投标函及其附录；（四）专用合同条款及其附件；（五）通用合同条款；（六）技术标准和要求；（七）图纸；（八）已标价工程量清单或预算书；（九）其他合同文件。因此中标通知书优先于专用合同条款，专用合同条款优先于通用合同条款。22.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，发包人应最迟在开工日期前14天向承包人提供施工现场，确保承包人能够按时进场施工。这是发包人的基本义务之一，旨在保证承包人施工准备工作的顺利进行。若发包人未能按时提供施工现场，导致承包人工期延误的，承包人有权提出工期顺延和费用补偿的索赔。23.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到申请后7天内审查完毕并提出意见，报发包人批准后执行。若承包人未在14天内提交变更估价申请，视为该项变更不涉及合同价格调整。这一时限规定有利于及时确定变更价款，避免事后争议。24.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，因承包人原因造成工程无法按合同约定期限竣工的，承包人应承担违约责任，支付逾期竣工违约金。违约金的计算方式和金额由双方在专用合同条款中约定，但总额不得超过合同价格总额的10%。这一上限规定体现了公平原则，既保护发包人利益，也防止违约金过高给承包人造成过重负担。25.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程师在收到承包人提交的索赔报告及有关资料后，应在28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。若工程师在28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。这一规定旨在促使工程师及时处理索赔事项，避免因拖延而影响工程进度和双方权益。26.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。工程竣工验收合格是工程质量符合合同约定标准的标志，也是承包人保修责任开始的时点。不同类型的工程部位，其最低保修期限由《建设工程质量管理条例》分别规定，如地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限，防水工程为5年等。27.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，发包人未按合同约定支付工程预付款的，承包人可向发包人发出要求预付的通知，发包人应在收到通知后14天内仍不支付的，承包人可在发出通知14天后暂停施工。这一规定赋予承包人在发包人违约时的自我保护权利，同时给予发包人合理的宽限期以纠正违约行为。28.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。分包人因过失给发包人造成损失的，承包人应承担相应责任。这是因为承包人与发包人之间存在总承包合同关系，承包人应对分包工程的质量和安全负责。承包人在承担相应责任后，可依法向分包人追偿。29.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，发包人未按约定时间提供施工现场属于发包人违约行为，承包人有权提出索赔，包括工期顺延和费用补偿。选项A、C、D均属于承包人自身原因造成的问题，承包人应自行承担相应责任，无权提出索赔。索赔成立的前提条件是损失由非承包人原因造成，且承包人按规定程序及时提出索赔意向和报告。30.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，监理人应在收到承包人提交的竣工验收申请报告后21天内完成审核。审核内容包括：承包人是否已完成合同范围内全部工作，工程质量是否符合约定标准，竣工资料是否完整等。监理人审核通过后，应报发包人，由发包人组织竣工验收。这一规定明确了监理人的审核时限，有利于保障竣工验收工作的及时推进。31.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体期限由发包人和承包人在专用合同条款中约定。缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。在缺陷责任期内，承包人应对已交付使用的工程承担缺陷修补责任。缺陷责任期届满后，承包人不再承担缺陷责任，发包人应返还质量保证金。32.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，不可抗力事件结束后14天内，承包人应向监理人提交灾后损失清单及证明文件，说明受害损失详细情况。监理人应在收到清单后7天内审核并报发包人。不可抗力导致的工程损害、人员伤亡和财产损失，按照合同约定的风险分担原则处理：工程本身的损害由发包人承担，承包人施工设备的损坏由承包人承担。33.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在收到竣工结算款后14天内将竣工工程交付发包人。这一规定明确了承包人交付工程的时限义务，确保工程结算完成后能够及时移交给发包人使用。若承包人逾期不交付，应承担相应的违约责任。竣工工程交付是承包人合同义务的重要组成部分，标志着工程实物移交的完成。34.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并支付最终结清款。最终结清是指缺陷责任期届满后，承包人和发包人之间就合同价款进行的最终清算。发包人逾期未完成的，视为认可承包人提交的最终结清申请单。这一规定有利于保护承包人的合法权益，促进工程结算的顺利完成。35.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，当合同文件中出现含糊不清或不一致时，解释的优先顺序中排在第一位的是合同协议书。合同协议书是发包人和承包人就工程承包事宜达成的协议，体现了双方的真实意思表示，具有最高的效力。其次依次为中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款等。这一优先顺序规定有助于解决合同文件之间的冲突。36.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人已提交质量保证金的，发包人应在缺陷责任期届满后28天内退还质量保证金。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后承包人可向发包人申请返还质量保证金。发包人逾期不退还的，应按照同期银行贷款利率支付利息。这一规定保障了承包人的合法权益，防止发包人无故扣留质量保证金。37.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人的主要义务包括：按合同约定完成工程施工，确保工程质量符合约定标准；按合同约定的工期完成工程；负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；履行专用合同条款中约定的其他义务。选项A、B、C均属于发包人的义务。承包人的核心义务是按照合同约定完成工程施工并交付合格的工程。38.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程师在收到承包人提出的索赔意向通知书后14天内应予以答复，告知承包人该项索赔的处理意见。索赔意向通知书是承包人提出索赔的第一步，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向工程师提出索赔意向通知。工程师应及时处理索赔事项，避免因拖延影响工程进度和双方权益。39.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程变更是指发包人根据工程需要及时对合同约定的工作内容作出的修改。变更可能涉及工程设计、施工条件、工期安排、工程量等方面的调整。变更程序一般包括：发包人提出变更意向→监理人发出变更指示→承包人实施变更→变更价款的确定。变更应当遵循必要、合理的原则，不得擅自变更。40.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，因发包人原因导致工程暂停施工的，发包人应承担工期顺延和费用补偿的责任。这包括：暂停施工期间的必要保管费用、复工前的准备费用、因工期顺延导致的工期成本增加等。承包人应及时通知监理人，并按规定程序提出索赔。发包人应承担的责任范围体现了公平原则和风险分担原则。41.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，合同解除后，承包人应按发包人要求将自有机械设备和物资材料撤出施工现场。撤离费用原则上由承包人承担，除非合同另有约定。这是因为机械设备和物资材料属于承包人自有财产，其搬运和撤离成本应由承包人自行承担。但若合同解除是由于发包人违约造成的，承包人可依法向发包人索赔相关费用。42.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，监理人发出开工通知后，发包人应在开工日期前14天向承包人提供施工所需的水、电接口，并保证施工期间的正常使用。水、电供应是工程施工的基本条件，属于发包人的义务。若发包人未能按时提供或提供的数量、质量不符合要求，导致承包人工期延误或费用增加的，承包人有权提出索赔。43.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应按合同约定的时间、金额和形式向发包人提交履约担保。承包人未按约定时间提交履约担保的，发包人有权解除合同并没收投标保证金。履约担保是承包人履行合同义务的保障，对维护发包人的合法权益具有重要意义。承包人应重视履约担保的提交，避免因疏忽导致合同被解除并承担相应损失。44.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，质量保证金的计算基数是工程结算总价。质量保证金是指承包人在工程结算时从应得的工程款中预留的一部分资金，用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务。质量保证金的比例由双方约定，但不超过工程结算总价的3%。质量保证金的预留和返还不影响工程款的正常结算和支付。45.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在收到竣工结算报告及结算资料后56天内完成审核并提交竣工结算报告。竣工结算是工程价款最终结算的重要环节，承包人应认真核对各项费用，确保结算数据的准确性。若承包人逾期不提交竣工结算报告，发包人可依据已有资料进行审核。竣工结算完成后，双方应按约定支付工程尾款。46.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人未按合同约定使用合格材料属于承包人违约行为，发包人有权向承包人提出索赔，要求赔偿由此造成的损失。选项A、C属于监理人（工程师）的工作失误，由此产生的损失由发包人承担；选项D属于发包人违约，承包人有权提出索赔。索赔成立的条件包括：存在违约行为、造成实际损失、违约行为与损失之间存在因果关系。47.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》规定，合同组成文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。投标人须知、评标办法、招标公告均不属于合同组成部分，属于招标阶段的文件。技术标准和要求作为明确工程质量要求的重要依据，是合同文件的组成部分。本题正确答案为C。48.【参考答案】A【解析】根据《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%，但本题选项A表述为20%存在争议，经核查相关法规，原《工程建设项目施工招标投标办法》规定履约保证金不超过中标合同金额的20%，后法规已调整。此处按现行有效规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。选项B错误，履约保证金可在合同签订前提交；选项C错误，可保函等形式提交；选项D错误，竣工验收合格后应退还。综合判断，本题最符合法规精神的答案为A（依据原规定）。49.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）规定，保修期从工程竣工验收合格之日起计算。竣工验收合格之日是保修期起算的法定时间，而非合同签订日、交付使用日或工程完工日。工程完工日不等于竣工验收合格日，交付使用日可能早于或晚于竣工验收合格日。保修期的起算时间与工程质量责任期的确定密切相关，正确把握这一时间点对于发承包双方权益保护具有重要意义。本题正确答案为B。50.【参考答案】C【解析】预付款是发包人为帮助承包人解决施工前期资金周转困难而提前支付的一部分工程款，主要用于承包人采购工程所需的材料、设备以及搭建临时设施等。根据规定，预付款一般在合同签订后、开工前支付，选项A错误；预付款扣回方式应在合同中约定，选项B错误；预付款额度一般不超过合同价的30%，但需结合具体规定，选项D表述不够准确。因此本题正确答案为C。51.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。这是索赔程序中的关键时限要求，旨在促使当事人及时行使权利，便于证据收集和事实认定。本题正确答案为C。52.【参考答案】C【解析】因承包人原因造成工程质量不符合合同约定的，承包人应承担违约责任，包括返工、修理、赔偿损失等。选项A因发包人原因导致停工，责任在发包人，承包人不承担违约责任；选项B不可抗力属于法定免责事由；选项D设计变更属于正常合同调整情形，不涉及违约责任。承包人对其施工质量负责，质量不合格时发包方有权依据合同追究承包人责任，这是合同履行的基本要求。本题正确答案为C。53.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关规定，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体期限由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期与保修期是两个不同的概念，缺陷责任期主要涉及质量保证金的返还，而保修期是承包人承担保修义务的期限，两者起算时间和期限均不同。缺陷责任期满且承包人履行了相应义务后，发包人应退还质量保证金。本题正确答案为A。54.【参考答案】C【解析】工程变更是施工过程中常见的合同调整事项。变更可以由发包人提出，也可以由承包人提出建议后经发包人批准。所有变更均需要经过监理人确认并按合同约定的程序处理，未经确认的变更不产生合同效力。变更涉及合同价款调整的，应按照合同约定的计价原则和程序进行调整，确保变更管理的规范性和公平性。选项C称"变更不需要经过监理人确认"明显错误。本题正确答案为C。55.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款规定，因发包人原因引起造成停工超过56天的，承包人有权提出价格调整要求。这是为了保障承包人在长时间停工情况下的合理权益，避免因发包人原因导致的成本增加得不到补偿。该时限规定体现了合同公平原则，也促使发包人及时履行合同约定义务。当停工时间超过该期限时，承包人可以依据合同主张相应权利。本题正确答案为B。56.【参考答案】B【解析】建设工程施工合同解除需符合法定或约定条件。选项A错误，发包人不能随意解除合同，否则应承担违约责任；选项B正确，承包人严重违约如工期严重延误、质量严重不合格等，发包人有权依法解除合同；选项C错误，合同解除不影响承包人对其违约行为应承担的责任；选项D错误，合同解除后已完工程仍需验收，以确定工程质量和结算价款。合同解除后的处理应遵循公平原则，妥善解决已完工程的结算和赔偿责任。本题正确答案为B。57.【参考答案】B【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，质量保修是承包人按照合同约定对工程在保修期内出现的质量缺陷承担修复责任。保修责任与缺陷责任有明确区分：缺陷责任期主要涉及质量保证金的扣留与返还，而保修期是承包人承担质量保修义务的期限。工程竣工验收和移交是工程交付的程序性环节，不直接等同于保修责任的承担。质量保修制度是保障工程质量、维护发包人合法权益的重要制度安排。本题正确答案为B。58.【参考答案】C【解析】在施工合同履行过程中，工程师（监理人）有权对工程质量进行检查和监督。发现质量问题时，工程师可以下达整改通知或停工指令，但质量问题原则上应由承包人工自费返修。工程师有权检查质量状况，确认返修结果，但不能自行委托第三方修复后再由承包人承担费用——这需要有合同依据或承包人违约的前提。选项A表述过于绝对，选项B限制了工程师的职权，选项D缺乏法律依据。选项C准确反映了工程师职权范围和责任划分。本题正确答案为C。59.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）及《建设工程质量保证金管理办法》规定，发包人应按合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。此规定旨在平衡发包人与承包人的权益，既保障发包人获得质量担保，又避免过度占用承包人资金影响其正常经营。质量保证金在缺陷责任期满后应按约定返还。本题正确答案为A。60.【参考答案】C【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，选项D错误。不可抗力发生后不必然导致合同解除，选项A错误。根据合同约定，不可抗力造成的工期延误通常可以顺延，承包人不承担工期违约责任，选项B错误。对于不可抗力造成的工程本身损害，一般由发包人承担，承包人的施工设备损坏由承包人自行承担，人员伤亡各自负责。选项C表述正确。本题正确答案为C。61.【参考答案】A【解析】工期索赔是指承包人就非自身原因造成的工期延误向发包人提出延长工期的要求。只有非承包人原因（如发包人原因、不可抗力、异常恶劣气候条件等）造成的延误才可以索赔工期，选项A正确。承包人自身原因造成的延误不能索赔，选项B错误。工期索赔有一定时限要求，不是无限制的，选项B（第二组）错误。工期索赔可通过协商、调解等方式解决，并非必须诉讼，选项C错误。工期索赔需要提供相应证据支持，选项D错误。本题正确答案为A。62.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款规定，发包人应在收到承包人提交的竣工结算申请书后28天内完成审批。这是竣工结算程序中的重要时限规定，旨在督促发包人及时完成结算审核，保障承包人合法权益。承包人应先提交完整的竣工结算资料，发包人在此基础上进行审查和确认。若发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为认可承包人提交的竣工结算金额。本题正确答案为C。63.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关法律法规，办理施工许可证是发包人的法定义务，而非承包人的义务。施工许可证是发包人向建设行政主管部门申请领取的，是工程合法开工的前提条件。承包人的主要义务包括：按合同约定完成工程施工、确保工程质量和安全、按工期推进工程进度、接受发包人及监理人的监督检查等。选项A、C、D均为承包人的基本合同义务。本题正确答案为B。64.【参考答案】C【解析】建设工程施工合同争议的解决方式多样，当事人可以通过协商自行解决，也可以请求有关机构进行调解。若协商或调解不成，可以根据仲裁协议申请仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。仲裁和诉讼是两种并列的争议解决方式，当事人选择仲裁则排除诉讼管辖，选择诉讼则不能仲裁，二者不能同时进行。选项A、B表述过于绝对，选项D错误，因为若选择了仲裁则不能诉讼，并非必须先仲裁后诉讼。本题正确答案为C。65.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及《建筑法》相关规定，承包人应当对分包工程的质量与分包人向发包人承担连带责任。即发包人可以向承包人主张全部权利，也可以向分包人主张全部权利。承包人在向发包人承担责任后，可以按照分包合同的约定向分包人追偿。这一规定旨在加强对分包工程的质量管控，保护发包人合法权益。分包人不得以其与发包人无直接合同关系为由拒绝承担责任。本题正确答案为C。66.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款规定，合同文件的优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。合同协议书是双方最终达成的书面协议，效力最高；中标通知书表明发包人接受投标；投标函体现承包人要约内容；专用条款是对通用条款的补充和修改，优先于通用条款适用。此解释顺序体现了合同形成的逻辑层次和时间先后。本题正确答案为A。67.【参考答案】D【解析】履约担保的有效期应当自工程开工之日起至工程竣工验收合格日止，A错误；履约担保的金额一般为合同价格的10%，而非投标报价的10%，B错误；履约担保的提交时间是在合同签订前或合同签订时，而非颁发履约证书的前置条件，C错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，履约担保可采用银行保函或履约担保书形式，D正确。68.【参考答案】C【解析】因承包人自身原因导致的工期延误，如材料采购不及时、设备故障、组织管理不善等，承包人均不能获得工期顺延，需承担相应的违约责任。发包人未能及时提供施工现场属于发包人原因造成的工期延误，根据合同约定和相关法律规定，承包人有权提出工期顺延申请。69.【参考答案】D【解析】预付款担保金额应当与预付款金额相等，A错误；预付款担保可采用银行保函或担保公司担保等形式，并非必须采用独立保函，B错误；预付款担保金额应随预付款的扣回而相应减少，并非等额扣回，C错误。预付款担保的核心作用是在预付款全部扣回后自动失效，D正确。70.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。这是索赔程序中的重要时限要求。71.【参考答案】D【解析】根据《建设工程质量管理条例》规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年，而非1年。基础设施工程包括地基基础工程和主体结构工程，最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限，A正确；屋面防水工程为5年，B正确；供热与供冷系统为2个采暖期或供冷期，C正确。72.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因发包人原因引起暂停施工的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因引起暂停施工的，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。这是合同风险分担的基本原则。73.【参考答案】D【解析】缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，A选项表述不完整；缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算，而非开工之日，B错误；缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用，C错误；D选项正确描述了缺陷责任期的起算时间。74.【参考答案】D【解析】建设工程施工合同常见的计价方式包括固定总价合同、固定单价合同和成本加酬金合同三种。定额计价是一种工程计价方法，不属于合同计价方式的范畴。定额计价通常作为编制招标控制价和投标报价的基础依据，但合同约定的计价方式应为上述三种之一。75.【参考答案】C【解析】根据《民法典》和《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人未按约定支付工程款的，承包人有权催告发包人在合理期限内支付，发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，或请求人民法院将该工程依法拍卖，承包人对该工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。承包人不得自行变卖工程或没收他人财产。76.【参考答案】C【解析】承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人，A错误；发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给多个承包人，B错误；承包人可以将承包的部分工程分包给具备相应资质条件的分包单位，但主体结构必须自行完成，C正确，D错误。这是建设工程转包和分包的基本法律规定。77.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后28天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后28天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人和发包人均逾期未完成核查或提出修改意见的，视为同意承包人提交的竣工付款申请单。78.【参考答案】D【解析】质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，A错误；质量保证金可在支付工程进度款时逐次扣留或在工程结算时一次性扣留，B表述不完整；质量保证金的预留方式由发承包双方在合同中约定，C错误；缺陷责任期内因承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担相关费用，D正确。79.【参考答案】D【解析】承包人索赔成立应当同时具备三个条件：一是与合同相对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；二是造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人行为责任或风险责任；三是承包人按合同规定的程序和时限提交了索赔意向通知和索赔报告。D选项明显不符合索赔成立的条件。80.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的工期延误，工期应当顺延；不可抗力发生后，发包人和承包人应分别承担各自的损失。工程本身的损害由发包人承担，承包人人员伤亡由其所在单位负责，施工设备损坏由承包人承担，发包人人员由发包人负责。这是不可抗力风险分担的基本原则。81.【参考答案】C【解析】安全文明施工费是专项费用，由发包人预先支付，承包人应当专门用于工程安全防护和文明施工，不得挪作他用。安全文明施工费不应由承包人自主支配，A错误；安全文明施工费按照合同约定的计价方式和支付期限支付，并非据实结算，B错误；D选项表述不准确，C正确。82.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人未按约定提供履约担保，经发包人催告后仍未提供的，发包人有权解除合同。B、C、D选项均不属于法定或约定的合同解除情形。承包人因市场因素导致的成本增加属于正常的商业风险，应由承包人自行承担。83.【参考答案】B【解析】履约担保应当在签订合同前提交，A错误；履约担保的有效期应当自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止，B正确；履约担保的金额一般为合同价格的10%，C错误；履约担保可采用银行保函或履约担保书等形式，D错误。84.【参考答案】C【解析】设计变更属于发包人原因导致的合同变更。根据《建设工程施工合同（示范文本）》和相关法律规定，因设计变更导致工程量增加，承包人可以获得工期顺延，同时可以就增加工程量主张相应的费用补偿。这体现了合同公平原则和风险合理分担的要求。85.【参考答案】D【解析】承包人应在工程接收证书颁发后28天内提交竣工结算申请单，A错误；监理人应在收到申请单后14天内核查完毕并报送发包人，