2026年监理工程师《建设工程合同管理》押题卷及解析

2026年监理工程师《建设工程合同管理》押题卷及解析考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国民法典》规定，依法成立的合同，自（）时成立。A.签订B.依法成立C.交付D.通知对方2.要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当内容具体确定，并表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。下列关于要约的说法，正确的是（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约生效后，要约人不得撤销要约C.要约的内容必须是对合同标的、数量、价款或者报酬等主要条款作出明确约定D.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约3.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。根据《中华人民共和国民法典》规定，若无法确定履行地点，则按照（）确定。A.法律规定B.合同签订地C.履行义务一方所在地D.接受履行一方所在地4.下列关于合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更不需要经过对方同意B.合同变更只能通过书面形式进行C.合同变更的效力仅对变更部分具有约束力D.合同变更不需要通知未变更部分的相对人5.甲施工单位因乙供应商交付的建筑材料不符合约定，导致其未能按时完工，给丙业主造成了损失。根据《中华人民共和国民法典》规定，甲施工单位（）。A.只能向乙供应商追究违约责任B.只能向丙业主追究违约责任C.既可向乙供应商也可向丙业主追究违约责任D.不用承担任何责任6.合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。其中，赔偿损失的范围包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违约方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的（）。A.直接损失B.间接损失C.实际损失D.合理损失7.甲乙双方签订了一份建设工程施工合同，约定由甲方提供材料。合同履行期间，甲方未按约定时间提供材料，导致乙方延误工期。乙方因此向甲方主张工期延误损失。根据《中华人民共和国民法典》规定，乙方要求甲方承担的违约责任形式不包括（）。A.赔偿损失B.支付违约金C.解除合同D.继续履行提供材料8.不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。根据《中华人民共和国民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。合同履行期限届满前发生的不可抗力，导致合同不能履行的，当事人可以（）。A.解除合同B.变更合同C.继续履行合同D.仅赔偿损失9.合同权利义务终止不影响合同中关于结算和清理条款、争议解决条款等的效力。下列关于合同权利义务终止的说法，错误的是（）。A.合同解除是合同权利义务终止的一种方式B.合同终止后，合同约定的保密义务自动终止C.合同终止后，因合同取得的财产，应当根据约定返还给对方D.合同终止后，合同中约定的违约责任条款继续有效10.某工程项目在施工过程中发生安全事故，导致合同无法继续履行。业主方据此要求解除与施工单位的施工合同。该解除行为属于（）。A.约定解除B.协商解除C.法定解除D.行政解除11.根据《中华人民共和国民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。下列行为中，属于“以合法形式掩盖非法目的”的是（）。A.以实物出资但未办理财产权转移登记B.以明显不合理的低价转让财产C.设立虚假公司进行交易D.以合法的借贷形式变相发放高利贷12.合同编司法解释（一）规定，合同条款部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同目的无法实现，或者履行合同会造成当事人重大损失的，合同应当认定为（）。A.可撤销合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更合同13.甲乙双方签订了一份房屋买卖合同，约定由乙方在合同签订后一个月内支付全部购房款。合同签订后，甲将房屋钥匙交付给乙，乙也实际占有该房屋。该行为属于（）。A.要约邀请B.要约C.承诺D.合同成立要件14.某施工单位（承包人）将其承包的部分工程转包给其他单位。根据《中华人民共和国建筑法》及相关法规，该施工单位的行为（）。A.不违法，但需向建设单位报告B.违法，但经建设单位同意即可C.违法，属于转包行为D.不违法，属于合法分包15.建设工程合同应当采用书面形式。当事人订立合同可以采用书面形式、口头形式和其他形式。法律规定应当采用书面形式的，应当采用书面形式。下列关于建设工程合同形式的说法，正确的是（）。A.口头形式的合同在工程实践中普遍适用B.法律规定应当采用书面形式的，可以采用口头形式C.电子数据交换形式不能作为建设工程合同的形式D.未采用书面形式的，合同不成立16.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列关于建设工程合同特点的说法，错误的是（）。A.合同标的物具有唯一性B.合同履行期限通常较长C.合同内容具有复杂性D.合同主体具有特定性17.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以解除合同，并有权请求发包人支付自合同解除之日起的工程款，以及赔偿损失。该规定体现了合同履行的（）原则。A.诚实信用B.公平C.自愿D.优先保护承包人18.建设工程合同中，发包人可以要求承包人提供履约担保。承包人根据发包人的要求提供履约担保的，发包人应当同时提供支付担保。支付担保的方式可以是（）。A.银行保函B.履约保证金C.质押D.以上都是19.施工合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误，承包人可向发包人索赔工期和费用。索赔成立的前提条件不包括（）。A.发生了符合索赔条件的干扰事件B.承包人采取了有效的避免或减少损失的措施C.承包人在索赔事件发生后立即向发包人发出索赔通知D.承包人因干扰事件直接造成的损失必须达到一定金额20.承包人在施工过程中发现设计文件有错漏，应及时向（）提出书面意见。A.发包人B.监理人C.设计单位D.建设行政主管部门21.监理人受发包人委托，对建设工程质量、进度、造价进行控制，并履行合同约定的其他监理义务。监理人的职责来源于（）。A.施工合同B.监理合同C.设计合同D.建筑法22.监理人发现承包人违反合同约定的质量要求时，应立即签发（）。A.工程暂停令B.纠正指令C.通知函D.审批表23.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319），总监理工程师应在工程竣工验收前（）日发出竣工验收通知。A.7B.14C.21D.2824.某工程项目采用公开招标方式招标，招标文件中明确要求投标人具备一级建造师执业资格的总监理工程师。评标委员会在对投标文件进行审查时，发现甲投标人的技术负责人只有二级建造师资格。评标委员会应当（）。A.要求甲投标人澄清并提供相关证明B.初步通过，待签订合同后再行考察C.否定甲投标人的投标资格D.由招标人自行决定是否否决25.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。A.15B.30C.45D.6026.某工程采用邀请招标方式，招标文件发出后，仅有三个符合资格要求的供应商响应。为保证招标的公正性，该招标行为（）。A.合法有效B.需要经过相关部门批准C.需要重新发布招标公告D.需要改为公开招标27.投标人撤回已提交的投标文件，在投标截止时间后（）小时内，招标人可以没收其投标保证金。A.12B.24C.36D.4828.评标委员会应当审查投标文件是否符合招标文件的要求。招标文件没有规定的，评标委员会不得作为评标依据。评标委员会对投标文件中的（）进行必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超出投标文件的原意。A.计算错误B.对技术方案的疑问C.投标报价D.工程业绩29.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。该规定旨在保证（）。A.评标结果的公正性B.合同执行的严肃性C.投标报价的合理性D.招标过程的透明度30.建设工程实行工程量清单计价，招标文件应当提供工程量清单。工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。A.评标委员会B.招标人C.投标人D.工程造价咨询机构31.物资采购合同是指当事人约定采购物资的品种、规格、数量、质量、价格、履行期限、地点和方式等，由采购方支付价款，供应方交付物资的合同。下列关于物资采购合同特点的说法，错误的是（）。A.标的物的种类繁多B.交易金额通常较大C.合同履行周期一般较短D.供需关系相对固定32.采购方接到发货通知后，应在约定的日期内到指定地点提取货物。采购方逾期提取的，应当加付（）。A.运费B.罚金C.保管费D.装卸费33.供应方交付的货物有品种、规格、数量、质量不符合合同约定的，采购方有权要求供应方承担违约责任。采购方根据合同约定检验货物，发现货物不符合约定，可以拒绝接受。该规定体现了合同履行的（）原则。A.诚实信用B.公平C.优先保护采购方D.全面履行34.买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。根据《中华人民共和国民法典》规定，因标的物质量不符合约定，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由（）承担。A.出卖人B.买受人C.运输方D.保管方35.某企业采购一批设备，约定由卖方负责运输。设备在运输途中因不可抗力而毁损，此时设备的风险由（）承担。A.买方B.卖方C.承运人D.不可确定36.在物资采购合同中，约定了检验期间，但买受人在检验期间内未提出异议，则视为货物质量符合约定。该规定旨在（）。A.限制买受人的权利B.促进交易安全C.推定卖方履约良好D.加快货物流转37.建设工程委托监理合同是委托人（发包人）与监理人（监理单位）约定，由监理人运用自己的专业知识和技能，对建设工程的（）进行监督管理，并约定双方权利和义务的合同。A.质量与安全B.质量与进度C.质量与造价D.质量、进度与造价38.监理合同履行过程中，监理人发现工程设计不符合强制标准或有严重缺陷的，应当（）。A.立即停止施工B.直接要求设计单位修改C.向委托人报告，并建议委托人要求设计单位修改D.征求施工单位的意见39.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2013-0202），委托人应在监理合同签订后（）日内向监理人支付工程监理费。A.7B.14C.28D.3040.监理人向委托人提交监理月报、监理年报，以及监理工作总结报告，是监理人履行（）义务的表现。A.协助委托人选择承包人B.检查工程实施情况C.及时向委托人报告监理情况D.控制工程投资41.在监理过程中，委托人根据工程进展情况，书面通知监理人增加监理工作范围或内容，并相应增加监理报酬的，该行为属于（）。A.合同变更B.合同解除C.违约行为D.合同终止42.监理人因过错给委托人造成损失的，应当承担赔偿责任。该规定体现了合同履行的（）原则。A.诚实信用B.公平C.严格责任D.自愿43.委托人擅自使用未经监理人签字确认的工程款支付申请，给监理人造成损失的，委托人应当承担赔偿责任。该规定旨在（）。A.维护监理人的权威B.保障工程款顺利支付C.明确双方责任D.促进工程顺利实施44.某监理合同约定，监理报酬为固定总价。在监理过程中，因发包人原因导致监理工作范围扩大，双方就新增工作报酬达成一致意见。这体现了合同履行的（）原则。A.全面履行B.诚实信用C.合同变更D.独立性45.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备相应资格的供应商发出投标邀请书。A.2B.3C.5D.1046.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人：（）。A.对具备资格的投标人进行资格预审B.要求投标人提供超出项目需求的业绩证明C.组织潜在投标人踏勘项目现场D.要求投标人提供银行资信证明47.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。投标人相互串通投标报价，属于（）。A.投标欺诈行为B.合同无效行为C.情节轻微违法行为D.视为无效投标48.评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（）。A.与投标人有利害关系B.曾参与该招标项目前期工作的C.与投标人法定代表人是同学D.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密49.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当承担法律责任。该规定体现了招标投标活动的（）原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用50.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%51.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以与发包人协议延期支付，发包人不得擅自扣留承包人的工程款。发包人在支付工程款时，可以（）。A.扣除因发包人原因造成的损失B.按照合同约定扣除承包人违约造成的损失C.拖延支付，但需提前书面通知承包人D.无需任何理由扣除任何款项52.承包人未按照约定施工，导致工期延误，发包人有权要求承包人采取加快进度的措施，并有权（）。A.延长工期B.增加费用C.降低价款D.以上都是53.建设工程实行工程量清单计价，合同约定的工程价款调整因素包括（）。A.法律变化B.工程变更C.工程索赔D.以上都是54.承包人根据发包人提供的图纸和现场条件，自行编制施工方案，并报发包人或者监理人批准。该过程体现了（）。A.发包人的主导权B.承包人的自主权C.监理人的监督权D.法律的强制性规定55.监理人发现承包人使用了不符合合同约定的材料，应立即签发（）。A.工程暂停令B.纠正指令C.替换通知D.索赔意向通知56.发包人委托监理人办理合同管理事务，并不意味着发包人丧失了对工程管理的（）。A.最终决策权B.详细管理权C.监督权D.签字权57.建设工程合同纠纷发生后，当事人可以通过（）等多种方式解决争议。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼58.仲裁实行（）原则，仲裁庭由仲裁员组成。仲裁员由当事人约定或者由仲裁机构指定。A.公开B.一裁终局C.依法D.协商59.人民法院审理民事案件，依照法定程序，对当事人提出的诉讼请求进行审理和裁判。根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，人民法院审理案件，应当以（）为依据。A.法律B.法院习惯C.案例指导D.当事人约定60.合同争议处理中，协商是指合同双方当事人就争议的事项，在自愿、平等的基础上，通过谈判达成协议，从而解决争议。协商解决争议的优点是（）。A.效率高、成本低B.裁决具有终局性C.裁决具有强制执行力D.程序严格二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《中华人民共和国民法典》规定，下列关于要约和承诺的说法，正确的有（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.承诺是受要约人同意要约的意思表示C.承诺应当以通知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外D.要约和承诺是合同成立的基本方式E.承诺生效时合同成立62.合同的变更或者解除，应当依照法律的规定或者按照当事人的约定。当事人约定变更或者解除合同应当采用书面形式的，应当采用书面形式。该规定体现了合同履行的（）原则。A.诚实信用B.自愿C.合法D.公平E.等价有偿63.合同生效后，履行期限届满前，一方当事人明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，致使不能实现合同目的的，对方当事人可以（）。A.解除合同B.中止履行C.宣告合同无效D.采取保全措施E.请求赔偿损失64.不可抗力发生后，合同当事人应根据不可抗力的影响，采取相应措施，如（）。A.继续履行合同B.暂停履行合同C.变更合同D.解除合同E.请求变更合同相对人65.合同编司法解释（一）规定，合同目的无法实现，或者履行合同会造成当事人重大损失的，合同应当认定为无效。下列合同中，可能被认定为无效的有（）。A.以合法形式掩盖非法目的的合同B.恶意串通，损害第三人利益的合同C.提供格式条款未履行提示或说明义务，造成对方重大损失的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同E.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同（受欺诈方有权请求撤销）66.建设工程合同是双务合同、有偿合同、诺成合同。下列关于建设工程合同特征的描述，正确的有（）。A.合同主体具有特定性B.合同标的物具有唯一性C.合同履行期限通常较长D.合同内容具有复杂性E.合同必然涉及风险转移问题67.在建设工程施工合同中，发包人可以要求承包人提供履约担保。履约担保的方式可以是（）。A.银行保函B.履约保证金C.质押D.抵押E.保证68.承包人可以就下列事项向发包人提出索赔：（）。A.发包人原因导致工期延误B.发包人指令错误C.工程变更D.发包人未按时支付工程款E.不可抗力69.监理人履行合同义务，应当具有（）。A.独立性B.诚实信用C.专业能力D.公正性E.积极主动性70.评标委员会推荐的中标候选人应当不超过（）。A.1个B.2个C.3个D.4个E.5个71.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式限制或者排斥合法的招标代理机构依法开展招标代理业务。该规定体现了招标投标活动的（）原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用E.平等72.评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行综合评审。综合评审因素包括（）。A.投标报价B.商务部分C.技术部分D.企业业绩E.资格审查73.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。下列行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用通过伪造、变造的证明材料骗取投标资格B.两个以上投标人组成联合体，但未向招标人申报C.投标人相互串通投标报价D.以他人名义投标E.投标人提供虚假的财务状况74.仲裁裁决具有（）效力。A.法律B.行政C.强制执行D.确定性E.终局75.人民法院审理民事案件，依照法定程序，对当事人提出的诉讼请求进行审理和裁判。根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，诉讼程序包括（）。A.起诉与受理B.审理C.证据交换D.调解E.宣判与执行76.合同争议的解决方式包括（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.和解77.在物资采购合同中，出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。该规定体现了合同履行的（）原则。A.全面履行B.诚实信用C.公平D.等价有偿E.优先保护买受人78.买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。根据《中华人民共和国民法典》规定，因标的物质量不符合约定，致使不能实现合同目的的，买受人可以（）。A.要求降低价款B.要求修理C.要求更换D.要求退货E.要求赔偿损失79.某物资采购合同约定了检验期间，买受人在检验期间内未提出异议，则视为货物质量符合约定。该规定旨在（）。A.限制买受人的权利B.促进交易安全C.推定卖方履约良好D.加快货物流转E.明确质量责任80.建设工程委托监理合同是委托人（发包人）与监理人（监理单位）约定，由监理人运用自己的专业知识和技能，对建设工程的（）进行监督管理，并约定双方权利和义务的合同。该合同通常包括（）。A.质量B.进度C.造价D.安全E.合同管理81.监理人发现工程设计不符合强制标准或有严重缺陷的，应当（）。A.立即停止施工B.直接要求设计单位修改C.向委托人报告，并建议委托人要求设计单位修改D.征求施工单位的意见E.对设计问题进行评估82.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2013-0202），委托人应当按照合同约定，及时向监理人支付（）。A.预付款B.进度款C.竣工结算款D.履约保证金E.工程监理费83.仲裁具有（）等特点。A.程序灵活B.机构独立C.裁决具有终局性D.保密性强E.诉讼成本低84.人民法院审理民事案件，依照法定程序，对当事人提出的诉讼请求进行审理和裁判。根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，当事人有权（）。A.提出诉讼请求B.提供证据C.进行辩论D.申请回避E.选择法官85.合同目的无法实现，或者履行合同会造成当事人重大损失的，合同应当认定为无效。无效合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。该规定体现了合同编司法解释（一）对合同无效的（）。A.整体无效原则B.局部无效原则C.处理原则D.责任承担原则E.效力溯及力原则试卷答案一、单项选择题1.B2.C3.C4.C5.C6.C7.D8.A9.B10.C11.D12.B13.C14.C15.D16.A17.A18.D19.D20.B21.B22.B23.B24.C25.B26.C27.B28.B29.B30.B31.B32.C33.A34.A35.B36.A37.D38.C39.D40.C41.A42.C43.A44.C45.A46.B47.A48.A49.B50.B51.A52.D53.D54.B55.B56.C57.A58.B59.A60.A二、多项选择题61.ABCE62.ABC63.ABD64.BCD65.ABD66.ACDE67.ABCE68.ABCDE69.ACD70.BC71.ABCD72.ABCD73.ACDE74.CDE75.ABDE76.ABCD77.BD78.ABCDE79.BC80.ABCDE81.C82.BE83.ABD84.ABCD85.ABCE解析一、单项选择题1.B要约是希望与他人订立合同的意思表示，自要约到达受要约人时生效。承诺是受要约人同意要约的意思表示，自承诺通知到达要约人时生效。依法成立的合同，自成立时生效。因此，选择B。2.C要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如招标公告、招股说明书等。要约是希望与他人订立合同的意思表示，内容具体确定，并表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。要约生效后，在承诺前可以撤回；承诺生效后，要约人不得撤回要约。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约，原要约失效。因此，选择C。3.C合同生效后，履行期限届满前，一方以自己的行为表明不履行主要债务的，视为违约，可能构成预期违约，对方可以解除合同。若履行期限届满后一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，也构成预期违约，对方可以解除合同。因此，选择C。4.C合同变更需要双方协商一致，可以通过书面或口头形式进行。合同变更的效力仅及于变更部分，未变更部分仍然按照原合同约定履行。合同变更需要通知所有合同当事人，以便履行。因此，选择C。5.C甲施工单位因乙供应商违约而遭受损失，乙供应商应对甲施工单位承担违约责任。甲施工单位作为合同相对人，可以要求乙供应商赔偿损失。同时，甲施工单位若因自身原因导致未能按时完工，也需要承担相应责任。因此，选择C。6.C赔偿损失的范围包括实际损失和可预见利益损失，但不得超过违约方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。实际损失是指违约行为已经造成的损失，可预见利益损失是指合同正常履行后可以获得的利益。因此，选择C。7.D违约责任形式包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。赔偿损失是指承担因违约造成的损失。支付违约金是在合同中约定或法律规定的，在违约发生时即应支付的金钱。解除合同是终止合同关系，适用于严重违约或合同目的无法实现的情况。继续履行提供材料是合同本身的义务，不是违约责任形式。因此，选择D。8.A不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。合同履行期限届满前发生的不可抗力，导致合同不能履行的，当事人可以解除合同。因此，选择A。9.B合同终止后，合同约定的保密义务、结算和清理条款、争议解决条款等仍然有效，除非合同另有约定或法律规定。合同解除是合同权利义务终止的一种方式，但解除不影响合同中其他条款的效力。因此，选择B。10.C法定解除是指合同约定的解除条件成就或者出现法律规定的事由时，当事人一方或双方有权解除合同。例如，因不可抗力致使不能实现合同目的，一方当事人可以解除合同。因此，选择C。11.D以合法形式掩盖非法目的，是指当事人为了规避法律、行政法规的强制性规定或社会公共利益，采取合法的名义和形式进行交易，但合同目的本身是违法的。因此，选择D。12.B合同编司法解释（一）规定，合同目的无法实现，或者履行合同会造成当事人重大损失的，合同应当认定为无效。无效合同自始没有法律约束力。因此，选择B。13.C承诺是受要约人同意要约的意思表示。甲乙双方签订合同，甲将房屋钥匙交付给乙，乙实际占有房屋，这表明乙接受了合同条件，构成了承诺行为。因此，选择C。14.C《中华人民共和国建筑法》规定，禁止承包单位将承包的工程转包。将承包的部分工程转包给其他单位属于转包行为，是违法的。因此，选择C。15.D《中华人民共和国民法典》规定，依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。当事人订立合同可以采用书面形式、口头形式和其他形式。法律规定应当采用书面形式的，应当采用书面形式。因此，选择D。16.A建设工程合同的标的是特定的工程项目，具有唯一性。合同主体是发包人和承包人，具有特定性。合同履行期限通常较长，涉及多个环节。合同内容复杂，涉及质量、进度、造价、安全等多个方面。合同履行过程中风险较高，需要转移风险。因此，选择A。17.A发包人未按照约定支付工程价款，属于违约行为。根据《中华人民共和国民法典》规定，承包人可以要求发包人支付工程款，并可以解除合同。因此，体现了合同履行的诚实信用原则，即守约方有权要求违约方承担相应责任。因此，选择A。18.D支付担保的方式包括银行保函、履约保证金、担保公司担保等。因此，选择D。19.D承包人因干扰事件（如发包人原因导致的延误）可以索赔工期和费用，但索赔成立的前提是：发生了干扰事件、承包人采取了有效措施避免或减少损失、承包人及时发出索赔通知、干扰事件直接造成的损失达到一定标准等。干扰事件直接造成的损失必须达到一定金额，这一前提条件并非索赔成立的必要条件，因为承包人可索赔的损失包括直接损失和可预见利益损失。因此，选择D。20.B监理人发现设计文件有错漏，应当及时向委托人（发包人）报告，并建议委托人要求设计单位修改。因此，选择B。21.B监理合同是委托人（发包人）与监理人（监理单位）约定，由监理人运用自己的专业知识和技能，对建设工程的质量、进度、造价进行监督管理，并约定双方权利和义务的合同。因此，选择B。22.B监理人发现承包人违反合同约定的质量要求时，应立即签发监理指令，要求承包人纠正。因此，选择B。23.B根据《建设工程监理规范》（GB/T50319），总监理工程师应在工程竣工验收前14日发出竣工验收通知。因此，选择B。24.C评标委员会对投标文件进行形式评审、资格评审、响应性评审和符合性评审。技术方案、商务部分、投标报价等都是评审因素。资格预审是招标程序的一部分，发生在开标前，用于筛选合格的投标人，不是评标委员会的评审内容。因此，选择C。25.B招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。自招标文件发出之日起计算，招标人应在30日内确定中标人。因此，选择B。26.C邀请招标方式是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。发出投标邀请书不少于3个。因此，选择C。27.B投标人撤回已提交的投标文件，在投标截止时间后24小时内，招标人可以没收其投标保证金。因此，选择B。28.B评标委员会对投标文件中的计算错误进行必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超出投标文件的原意。因此，选择B。29.B招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。该规定旨在保证合同执行的严肃性，防止随意修改合同内容，维护交易秩序。因此，选择B。30.B工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。因此，选择B。31.B物资采购合同标的物的种类繁多，涉及范围广。交易金额根据采购项目而定，不一定较大。合同履行周期根据采购内容和供应链情况而定，不一定较短。供需关系可能固定，也可能根据市场变化调整。因此，选择B。32.C采购方逾期提取的，应当加付保管费。因此，选择C。33.A采购方根据合同约定检验货物，发现货物不符合约定，可以拒绝接受。这体现了合同履行的诚实信用原则，即采购方有权依据合同约定维护自身权益。因此，选择A。34.A因标的物质量不符合约定，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。因此，选择A。35.B合同履行期限届满前发生的不可抗力，导致合同不能履行的，当事人可以解除合同。因此，选择B。36.B指定教材未提出异议，则视为货物质量符合约定。因此，选择B。37.D建设工程委托监理合同是委托人（发包人）与监理人（监理单位）约定，由监理人运用自己的专业知识和技能，对建设工程的质量、进度与造价进行监督管理，并约定双方权利和义务的合同。因此，选择D。38.C监理人发现工程设计不符合强制标准或有严重缺陷的，应当向委托人报告，并建议委托人要求设计单位修改。因此，选择C。39.D《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2013-0202）规定，委托人应在监理合同签订后30日内向监理人支付工程监理费。因此，选择D。40.C监理人向委托人提交监理月报、监理年报，以及监理工作总结报告，是监理人履行及时向委托人报告监理情况义务的表现。因此，选择C。41.A委托人根据工程进展情况，书面通知监理人增加监理工作范围或内容，并相应增加监理报酬的，该行为属于合同变更。因此，选择A。42.C监理人因过错给委托人造成损失的，应当承担赔偿责任。该规定体现了合同履行的严格责任原则，即根据当事人的过错承担相应的法律责任。因此，选择C。43.A委托人擅自使用未经监理人签字确认的工程款支付申请，给监理人造成损失的，委托人应当承担赔偿责任。该规定旨在维护监理人的合法权益，确保合同履行的规范性。因此，选择A。44.C监理合同约定，监理报酬为固定总价。在监理过程中，因发包人原因导致监理工作范围扩大，双方就新增工作报酬达成一致意见。这体现了合同履行的诚实信用原则，即根据实际情况变更合同并就变更内容达成一致。因此，选择C。45.A监理人发现承包人使用了不符合合同约定的材料，应立即签发工程暂停令。因此，选择A。46.C监理人发现承包人使用了不符合合同约定的材料，应立即签发纠正指令。因此，选择C。47.A委托人擅自使用未经监理人签字确认的工程款支付申请，给监理人造成损失的，委托人应当承担赔偿责任。因此，选择A。48.A仲裁实行一裁终局原则，即仲裁裁决作出后，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。因此，选择A。49.A中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当承担法律责任。该规定体现了招标投标活动的公平原则，即招标结果一旦确定，招标人不得随意改变，以维护招标投标活动的公平性。因此，选择A。50.B履约保证金不得超过中标合同金额的10%。因此，选择B。51.A发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以与发包人协议延期支付，但发包人不得擅自扣留承包人的工程款。因此，选择A。52.D承包人未按照约定施工，导致工期延误，发包人有权要求承包人采取加快进度的措施，并有权解除合同、赔偿损失，体现了合同履行的全面履行原则。因此，选择D。53.D建设工程实行工程量清单计价，合同约定的工程价款调整因素包括法律变化、工程变更、工程索赔等。因此，选择D。54.B承包人根据发包人提供的图纸和现场条件，自行编制施工方案，并报发包人或者监理人批准。该过程体现了承包人的自主权，即承包人有权根据实际情况编制施工方案。因此，选择B。55.A监理人发现承包人使用了不符合合同约定的材料，应立即签发工程暂停令。因此，选择A。56.C监理人发现设计不符合强制标准或有严重缺陷的，应当向委托人报告，并建议委托人要求设计单位修改。因此，选择C。57.A建设工程合同纠纷发生后，当事人可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等多种方式解决争议。因此，选择A。58.B仲裁实行一裁终局原则，即仲裁裁决作出后，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。因此，选择B。59.A人民法院审理民事案件，依照法定程序，对当事人提出的诉讼请求进行审理和裁判。根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，诉讼程序包括起诉与受理、审理、证据交换、调解、宣判与执行。因此，选择A。60.A合同目的无法实现，或者履行合同会造成当事人重大损失的，合同应当认定为无效。无效合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。该规定体现了合同编司法解释（一）对合同无效的认定和处理原则。因此，选择A。试卷答案一、单项选择题1.B2.C3.C4.C5.C6.C7.D8.A9.B10.C11.D12.B13.C14.C15.D16.A17.A18.D19.D20.B21.B22.B23.B24.C25.B26.C27.B28.B29.B30.B31.B32.C33.A34.A35.B36.A37.D38.C39.D40.C41.A42.C43.A44.C45.A46.C47.A48.A49.B50.B51.A52.D53.D54.B55.B56.C57.A58.B59.A60.A二、多项选择题61.ABCE62.ABC63.ABD64.BCD65.ABD66.ACDE67.ABCE68.ABCDE69.ACD70.BC71.ABCD72.ABCD73.ACDE74.CDE75.ABDE76.ABCD77.BD78.ABCDE79.BC80.ABCDE81.C82.BE83.ABD84.ABCD85.ABCE解析一、单项选择题1.B要约是希望与他人订立合同的意思表示，自要约到达受要约人时生效。承诺是受要约人同意要约的意思表示，自承诺通知到达要约人时生效。依法成立的合同，自成立时生效。要约的生效是以到达受要约人时，而非签订时。因此，选择B。2.C要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如招标公告、招股说明书等。要约是希望与他人订立合同的意思表示，内容具体确定，并表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。要约生效后，在承诺前可以撤回；承诺生效后，要约人不得撤回要约。承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺生效时合同成立。因此，选择C。3.C合同生效后，履行期限届满前，一方以自己的行为表明不履行主要债务的，视为预期违约，对方可以解除合同。若履行期限届满后一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，也构成预期违约，对方可以解除合同。因此，选择C。4.C合同变更需要双方协商一致，可以通过书面或口头形式进行。合同变更的效力仅及于变更部分，未变更部分仍然按照原合同约定履行。合同变更需要通知所有合同当事人，以便履行。因此，选择C。5.C甲施工单位因乙供应商违约而遭受损失，乙供应商应对甲施工单位承担违约责任。甲施工单位作为合同相对人，可以要求乙供应商赔偿损失。同时，甲施工单位若因自身原因导致未能按时完工，也需要承担相应责任。因此，选择C。6.C赔偿损失的范围包括实际损失和可预见利益损失，但不得超过违约方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。实际损失是指违约行为已经造成的损失，可预见利益损失是指合同正常履行后可以获得的利益。因此，选择C。7.D违约责任形式包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。赔偿损失是指承担因违约造成的损失。支付违约金是在合同中约定或法律规定的，在违约发生时即应支付的金钱。解除合同是终止合同关系，适用于严重违约或合同目的无法实现的情况。继续履行提供材料是合同本身的义务，不是违约责任形式。因此，选择D。8.A不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。合同履行期限届满前发生的不可抗力，导致合同不能履行的，当事人可以解除合同。因此，选择A。9.B合同终止后，合同约定的保密义务、结算和清理条款、争议解决条款等仍然有效，除非合同另有约定或法律规定。合同解除是合同权利义务终止的一种方式，但解除不影响合同中其他条款的效力。因此，选择B。10.C法定解除是指合同约定的解除条件成就或者出现法律规定的事由时，当事人一方或双方有权解除合同。例如，因不可抗力致使不能实现合同目的，一方当事人可以解除合同。因此，选择C。11.D以合法形式掩盖非法目的，是指当事人为了规避法律、行政法规的强制性规定或社会公共利益，采取合法的名义和形式进行交易，但合同目的本身是违法的。因此，选择D。12.B合同编司法解释（一）规定，合同目的无法实现，或者履行合同会造成当事人重大损失的，合同应当认定为无效。无效合同自始没有法律约束力。因此，选择B。13.C承诺是受要约人同意要约的意思表示。甲乙双方签订合同，甲将房屋钥匙交付给乙，乙实际占有房屋，这表明乙接受了合同条件，构成了承诺行为。因此，选择C。14.C《中华人民共和国建筑法》规定，禁止承包单位将承包的工程转包。将承包的部分工程转包给其他单位属于转包行为，是违法的。因此，选择C。15.D《中华人民共和国民法典》规定，依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。当事人订立合同可以采用书面形式、口头形式和其他形式。法律规定应当采用书面形式的，应当采用书面形式。因此，选择D。16.A建设工程合同的标的是特定的工程项目，具有唯一性。合同主体是发包人和承包人，具有特定性。合同履行期限通常较长，涉及多个环节。合同内容复杂，涉及质量、进度、造价、安全等多个方面。合同履行过程中风险较高，需要转移风险。因此，选择A。17.A发包人未按照约定支付工程价款，属于违约行为。根据《中华人民共和国民法典》规定，承包人可以要求发包人支付工程款，并可以解除合同。因此，体现了合同履行的诚实信用原则，即守约方有权要求违约方承担相应责任。因此，选择A。18.D支付担保的方式包括银行保函、履约保证金、担保公司担保等。因此，选择D。19.D承包人因干扰事件（如发包人原因导致的延误）可以索赔工期和费用，但索赔成立的前提是：发生了干扰事件、承包人采取了有效措施避免或减少损失、承包人及时发出索赔通知、干扰事件直接造成的损失达到一定标准等。干扰事件直接造成的损失必须达到一定金额，这一前提条件并非索赔成立的必要条件，因为承包人可索赔的损失包括直接损失和可预见利益损失。因此，选择D。20.B监理人发现设计文件有错漏，应当及时向委托人（发包人）报告，并建议委托人要求设计单位修改。因此，选择B。21.B监理合同是委托人（发包人）与监理人（监理单位）约定，由监理人运用自己的专业知识和技能，对建设工程的质量、进度、造价进行监督管理，并约定双方权利和义务的合同。因此，选择B。22.B监理人发现承包人违反合同约定的质量要求时，应立即签发监理指令，要求承包人纠正。因此，选择B。23.B根据《建设工程监理规范》（GB/T50319），总监理工程师应在工程竣工验收前14日发出竣工验收通知。因此，选择B。24.C评标委员会推荐的中标候选人应当不超过2个。因此，选择C。25.B招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。自招标文件发出之日起计算，招标人应在30日内确定中标人。因此，选择B。26.C邀请招标方式是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。发出投标邀请书不少于3个。因此，选择C。27.B投标人撤回已提交的投标文件，在投标截止时间后24小时内，招标人可以没收其投标保证金。因此，选择B。28.B评标委员会对投标文件进行形式评审、资格评审、响应性评审和符合性评审。技术方案、商务部分、投标报价等都是评审因素。资格预审是招标程序的一部分，发生在开标前，用于筛选合格的投标人，不是评标委员会的评审内容。因此，选择B。29.B招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。该规定旨在保证合同执行的严肃性，防止随意修改合同内容，维护交易秩序。因此，选择B。30.B工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。因此，选择B。31.B物资采购合同标的物的种类繁多，涉及范围广。交易金额根据采购项目而定，不一定较大。合同履行周期根据供应链情况而定，不一定较短。供需关系可能固定，也可能根据市场变化调整。因此，选择B。32.C采购方逾期提取的，应当加付保管费。因此，选择C。33.A采购方根据合同约定检验货物，发现货物不符合约定，可以拒绝接受。这体现了合同履行的诚实信用原则，即采购方有权依据合同约定维护自身权益。因此，选择A。34.A因标的物质量不符合约定，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。因此，选择A。35.B合同履行期限届满前发生的不可抗力，导致合同不能履行的，当事人可以解除合同。因此，选择B。36.A物资采购合同约定了检验期间，买受人在检验期间内未提出异议，则视为货物质量符合约定。该规定旨在促进交易安全，推定卖方履约良好。因此，选择B。37.D建设工程委托监理合同是委托人（发包人）与监理人（监理单位）约定，由监理人运用自己的专业知识和技能，对建设工程的质量、进度、造价进行监督管理，并约定双方权利和义务的合同。因此，选择D。38.C监理人发现设计文件有错漏，应当向委托人报告，并建议委托人要求设计单位修改。因此，选择C。39.D《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2013-0202）规定，委托人应当按照合同约定，及时向监理人支付工程监理费。因此，选择D。40.C监理人向委托人提交监理月报、监理年报，以及监理工作总结报告，是监理人履行及时向委托人报告监理情况义务的表现。因此，选择C。41.A委托人根据工程进展情况，书面通知监理人增加监理工作范围或内容，并相应增加监理报酬的，该行为属于合同变更。因此，选择A。42.C监理人因过错给委托人造成损失的，应当承担赔偿责任。该规定体现了合同履行的严格责任原则，即根据当事人的过错承担相应的法律责任。因此，选择C。43.A委托人擅自使用未经监理人签字确认的工程款支付申请，给监理人造成损失的，委托人应当承担赔偿责任。该规定旨在维护监理人的合法权益，确保合同履行的规范性。因此，选择A。44.C监理合同约定，监理报酬为固定总价。在监理过程中，因发包人原因导致监理工作范围扩大，双方就新增工作报酬达成一致意见。这体现了合同履行的诚实信用原则，即根据实际情况变更合同并就变更内容达成一致。因此，选择C。45.A监理人发现承包人使用了不符合合同约定的材料，应立即签发工程暂停令。因此，选择A。46.C监理人发现设计不符合强制标准或有严重缺陷的，应当向委托人报告，并建议委托人要求设计单位修改。因此，选择C。47.A中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当承担法律责任。该规定体现了招标投标活动的公平原则，即招标结果一旦确定，招标人不得随意改变，以维护招标的公平性。因此，选择A。48.A仲裁实行一裁终局原则，即仲裁裁决作出后，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。因此，选择A。49.A人民法院审理民事案件，依照法定程序，对当事人提出的诉讼请求进行审理和裁判。根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，诉讼程序包括起诉与受理、审理、证据交换、调解、宣判与执行。因此，选择A。50.B履约保证金不得超过中标合同金额的10%。因此，选择B。51.A发包人未按照约定支付工程价款，属于违约行为。根据《中华人民共和国民法典》规定，承包人可以要求发包人支付工程款，并可以解除合同。因此，选择A。52.D承包人未按照约定施工，导致工期延误，发包人有权要求承包人采取加快进阶性措施，并有权解除合同、赔偿损失，体现了合同履行的全面履行原则。因此，选择D。53.D建设工程实行工程量清单计价，合同约定的工程价款调整因素包括法律变化、工程变更、工程索赔等。因此，选择D。54.B承包人根据发包人提供的图纸和现场条件，自行编制施工方案，并报发包人或者监理人批准。该过程体现了承包人的自主权，即承包人有权根据实际情况编制施工方案。因此，选择B。55.B监理人发现承包人使用了不符合合同约定的材料，应立即签发纠正指令。因此，选择B。56.C监理人发现设计不符合强制标准或有严重缺陷的，应当向委托人报告，并建议委托人要求设计单位修改。因此，选择C。57.A建设工程合同纠纷发生后，当事人可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等多种方式解决争议。因此，选择A。58.B仲裁实行一裁终局原则，即仲裁裁决作出后，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。因此，选择B。59.A人民法院审理民事案件，依照法定程序，对当事人提出的诉讼请求进行审理和裁判。根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，诉讼程序包括起诉与受理、审理、证据交换、调解、宣判与执行。因此，选择A。60.A合同目的无法实现，或者履行合同会造成当事人重大损失的，合同应当认定为无效。无效合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。该规定体现了合同编司法解释（一）对合同无效的认定和处理原则。因此，选择A。试卷答案一、单项选择题1.B2.C3.C4.C5.C6.C7.D8.A9.B10.C11.D12.B13.C14.C15.D16.A17.A18.D19.C20.B21.B22.B23.B24.C25.B26.C27.B28.B29.B30.B31.B32.C33.A34.A35.B36.A37.D38.C39.D40.C41.A42.C43.A44.C45.A46.C47.A48.A49.B50.B51.A52.D53.D54.B55.B56.C57.A58.B59.A60.A二、多项选择题61.ABCE62.ABC63.ABD64.BCD65.ABD66.ACDE67.ABCE68.ABCDE69.ACD70.BC71.ABCD72.ABCD73.ACDE74.CDE75.ABDE76.ABCD77.BD78.ABCDE79.BC80.ABCDE81.C82.BE83.ABD84.ABCD85.ABCE解析一、单项选择题1.B要约是希望与他人订立合同的意思表示，自要约到达受要约人时生效。承诺是受要目人同意要约的意思表示，自承诺通知到达要约人时生效。承诺生效时合同成立。因此，选择B。2.C要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如招标