工程劳务合同范本

工程劳务合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设集团有限公司。

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程劳务有限公司。

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

合同简介：

甲方为完成XX市XX区XX商业综合体建设项目，经考察与评估，拟委托乙方提供工程劳务服务，涉及主体结构施工、装饰装修工程及相关辅助作业。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，达成如下协议。甲方委托乙方按照项目施工进度及质量要求，提供符合国家及行业标准的劳务人员，并配合完成项目现场作业管理。乙方承诺按照甲方需求，配备专业、高效的劳务团队，确保工程顺利进行。本合同旨在明确双方权利义务，保障项目顺利实施，促进合作共赢。双方基于对本项目的共同认知及长期合作意愿，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方提供工程劳务服务的具体内容，确保XX市XX区XX商业综合体建设项目按计划顺利进行。乙方根据甲方需求，提供包括但不限于以下内容的劳务服务：1.主体结构施工阶段的钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等作业；2.装饰装修工程阶段的砌筑、抹灰、墙面涂料、地面铺装等作业；3.项目现场的辅助性劳务，如材料搬运、场地清理、设备辅助操作等。双方合作范围涵盖上述劳务服务的全过程，包括人员配备、现场管理、安全监督及质量保障等环节。本合同旨在通过规范化管理，实现项目高效、安全、优质的完成目标。

第二条定义

1.工程劳务服务：指乙方根据甲方要求，提供符合国家及行业标准的技术工人和辅助人员，完成约定的工程作业内容。

2.劳务人员：指由乙方委派，在甲方项目现场从事具体工程作业的人员，包括但不限于熟练工、普通工、特殊工种人员等。

3.项目施工纸：指甲方提供的，经审批合格的工程纸及设计变更文件。

4.质量标准：指国家现行建筑行业相关质量验收规范及甲方明确的质量要求。

5.安全责任：指在工程作业过程中，各方的安全生产管理责任及事故处理义务。

6.合同期限：指本合同约定的有效时间，自双方签字盖章之日起至工程劳务完成并验收合格之日止。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

(1)甲方有权根据项目进度需求，向乙方提出劳务人员数量及工种的具体要求，并监督乙方按约定配备人员。

(2)甲方应向乙方提供完整的工程纸、施工方案及相关技术文件，并确保其合法有效性。

(3)甲方负责协调项目现场与其他施工单位的配合事宜，为乙方提供必要的作业条件及施工空间。

(4)甲方应按照合同约定，按时足额支付劳务费用，并有权对乙方的劳务人员管理及作业质量进行监督检查。

(5)甲方需配合乙方进行劳务人员的进场管理，包括但不限于身份验证、安全教育培训等事宜。

(6)在发生工程变更或增加劳务需求时，甲方应及时通知乙方并协商调整合同内容。

(7)甲方应承担因自身原因导致的工程延误或停工损失，并配合乙方处理相关索赔事宜。

(8)甲方需指定专门联系人，负责与乙方对接劳务服务相关事宜，并确保沟通渠道畅通。

2.乙方的权力和义务

(1)乙方有权按照合同约定，要求甲方提供明确的劳务需求及作业条件，并监督甲方履行相关义务。

(2)乙方应自行负责劳务人员的招聘、培训、管理及社会保障事宜，确保人员符合国家法律法规及甲方要求。

(3)乙方需配备足够数量且具备相应资质的劳务人员，保证工程作业按计划进行，并承担人员不足导致的延误责任。

(4)乙方应严格按照国家及行业质量标准进行作业，接受甲方的质量监督检查，并承担因质量问题导致的返工费用。

(5)乙方必须落实安全生产责任制，对劳务人员进行岗前安全培训，配备必要的安全防护用品，并承担因自身管理不善造成的安全事故责任。

(6)乙方应妥善保管甲方提供的工具、设备及其他物资，如有损坏或丢失应承担赔偿责任。

(7)乙方需配合甲方进行劳务人员的考勤管理，并提供必要的身份证明及上岗资格文件。

(8)在工程作业过程中，乙方应主动与其他施工单位协调配合，避免交叉作业冲突。

(9)乙方应指定项目经理或现场负责人，全程负责劳务服务的具体实施及与甲方的沟通协调。

(10)乙方需建立劳务人员档案，记录考勤、绩效、奖惩等信息，并按时提交给甲方备案。

(11)乙方应遵守项目现场的各项管理规定，服从甲方的统一调度及指挥，不得擅自变更作业内容或停止施工。

(12)发生劳务纠纷或安全事故时，乙方应第一时间通知甲方并积极协商解决，承担由此产生的一切责任及费用。

第四条价格与支付条件

1.劳务服务总价：本合同项下乙方提供的劳务服务总费用为人民币叁佰伍拾万元整（￥3,500,000.00）。该价格包含但不限于劳务人员的工资、社会保险、福利、劳动保护、安全措施费、管理费及税金等所有相关费用，为固定总价。

2.支付方式：甲方应采用银行转账方式支付劳务费用，乙方应向甲方提供符合要求的发票及收款账户信息。支付分为三个阶段：合同签订后7日内支付总价的30%作为预付款；工程进度完成主体结构施工并经甲方验收合格后支付总价的40%；工程竣工验收合格并完成全部结算手续后7日内支付剩余总价的30%。

3.支付条件：乙方应在收到甲方支付款项前，提供等额的增值税专用发票及完整的付款申请资料，包括但不限于进度确认单、考勤记录、发票签收单等。甲方有权在支付前对乙方的履约情况及发票合规性进行审核。

4.逾期支付：若甲方无正当理由逾期支付任何阶段的款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的10%。逾期超过30日，乙方有权暂停劳务供应或解除合同，并要求甲方支付已完成工作量80%的结算款及全部违约金。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程劳务全部完成并经甲方验收合格之日终止，预计有效期为180日，自202X年X月X日至202X年X月X日。

2.关键时间节点：

(1)乙方首批劳务人员应于合同签订后15日内进场完毕，全部人员应在30日前满足甲方首期作业需求；

(2)主体结构施工阶段的劳务服务应于202X年X月X日前完成80%，并于202X年X月X日全面完成；

(3)装饰装修阶段的劳务服务应于202X年X月X日前完成50%，并于202X年X月X日全部完成；

(4)甲方应于每次支付节点前5日向乙方提供明确的进度验收标准及时间安排，乙方应积极配合验收工作。

3.期限顺延：如遇不可抗力事件或甲方原因导致作业条件不具备，经双方书面确认后，履行期限相应顺延，但顺延时间最长不超过60日。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)未按合同约定支付劳务费用：除支付逾期违约金外，乙方有权暂停工作直至款项付清，且甲方仍需承担已完成工作的结算费用及违约金。若逾期超过60日，乙方有权解除合同，甲方应支付相当于合同总价50%的违约金，并承担乙方因此遭受的直接损失。

(2)提供虚假或延迟提供作业条件：甲方应赔偿因此导致的工期延误损失，每日按合同总价千分之五支付误期赔偿金，但最长不超过30日。若甲方故意设置障碍导致乙方无法继续履约，视为根本违约，甲方应支付合同总价120%的违约金。

(3)变更合同内容未履行通知义务：若因甲方指令错误或变更未及时确认，导致乙方产生额外成本或工期延误，甲方应承担实际损失并支付10%的违约金。

2.乙方违约责任：

(1)人员配备不足或资质不符：乙方应立即补充合格人员并承担由此延误的工期，每日按合同总价千分之五支付误期赔偿金。若严重不符合资质导致工程停工，乙方应支付合同总价50%的违约金并承担甲方调换队伍的额外费用。

(2)质量不符合标准：乙方应无条件返工至合格标准，所有返工费用由乙方承担，且甲方有权扣除相应比例的合同款（最高不超过已完成工作量80%的价款）。若因质量问题导致甲方工程整体延期，乙方还应支付合同总价30%的违约金。

(3)发生安全事故：乙方应承担全部事故责任及赔偿，包括但不限于人员伤亡赔偿、设备损失、行政处罚等，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。同时，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价200%的违约金。

(4)擅自停止作业或单方面解除合同：除法定或约定解除情形外，乙方任何单方面解除行为均构成违约，应支付合同总价150%的违约金，并赔偿甲方已投入的成本及预期利益损失。

3.双方共同责任：

(1)因不可抗力导致的违约：双方互不承担违约责任，但应积极采取措施减少损失，合同可协商变更或解除。

(2)不可归责于任何方的延误：若因第三方原因（如设计变更未及时通知）导致延误，双方应各自承担责任范围内损失，并书面确认延期事实。

4.赔偿计算上限：除特别约定外，任何单方违约赔偿总额不超过合同总价的两倍，具体赔偿金额由双方协商或依法裁定。违约方支付赔偿后，不免除其继续履行合同义务的责任，但甲方有权相应扣减应付未付款项。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、政策调整）、法律变更、疫情及其管控措施等。

2.通知义务：发生或可能发生不可抗力的一方应在24小时内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府部门公告、事故报告等）。双方应在收到通知后10日内协商确定不可抗力的影响及后续处理方案。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行时，受影响方可免除相应违约责任，但应采取合理措施减少损失。不可抗力影响消除后，合同应恢复履行或协商调整。

4.合同解除：若不可抗力持续超过30日且导致合同目的无法实现，双方均有权单方面解除合同，并互不承担违约责任。解除后，已完成工作的结算按实际价值结算，双方各自承担已发生成本。

5.不可抗力证明：双方均应保存不可抗力相关证据，并在合同履行完毕后共同确认或依法提交争议解决机构。任何一方提供虚假证明导致对方损失的，应承担赔偿责任。

第八条争议解决

1.协商解决：双方应首先通过书面或口头形式协商解决合同履行中产生的任何争议，协商期内双方均应保持合作态度，努力达成一致意见。

2.调解机制：如协商未果，可在XX市建设工程调解中心申请调解。调解协议经双方签字后具有约束力，调解失败的，可进入其他争议解决程序。

3.仲裁选择：本合同争议优先提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），适用仲裁规则。仲裁地点为甲方所在地，裁决为终局裁决，对双方均有法律约束力。

4.诉讼管辖：如选择诉讼，合同履行地（XX省XX市XX区）或甲方住所地人民法院为管辖法院。任何一方起诉前，应书面通知对方拟选择的诉讼方式及管辖法院，否则对方有权主张优先选择权。

5.证据规则：争议解决过程中，双方应提供真实、完整的证据材料，任何伪造或隐瞒行为导致对方无法查明事实的，应承担不利后果。

6.期间计算：本合同所有通知、期限均以书面形式送达或发生行为为准，期间自送达或行为发生之日起算。仲裁或诉讼期间，除法律另有规定外，合同其他条款仍继续有效。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件等均应通过书面形式，以专人递送、挂号信、传真或双方确认的电子邮件方式送达。送达地址以本合同首部列明为准，任何一方变更地址应提前10日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充均需经双方书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。口头承诺或行为不作为合同变更依据。

3.保密义务：双方应对在本合同履行中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、价格条款、客户资料等）承担保密责任，非经对方书面同意，不得泄露或用于本合同以外的目的。保密期限为本合同终止后3年。

4.不可分割性：本合同各条款为相互独立且不可分割的整体，任何条款的无效不影响其他条款的效力。双方应按合同整体精神解释各条款。

5.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.第三方权利：本合同仅为甲乙双方约定，不影响任何第三方基于本工程享有的合法权利（如抵押权、优先权等），双方应自行负责协调。

7.不可抗力排除：除本合同另有约定外，任何一方不得以对方违约为由主张不可抗力免责。

8.通知送达：所有通知在送达日视为有效送达，但邮寄方式以邮戳或快递记录为准，电子方式以发送成功回执为准。

第十条附则

1.附件效力：本合同附件（包括但不限于工程纸、劳务人员名册、资质证明、安全协议等）为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。附件内容与正