修路结账合同范本

修路结账合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设集团有限公司，

注册地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方系一家依法注册成立的建设工程施工企业，具备相应的企业资质和经营范围。为满足XX地区道路基础设施建设的需要，甲方拟对XX路段进行维修改造工程，并委托乙方提供相关服务。基于甲方的项目需求及乙方的专业能力，双方经友好协商，达成一致合作意向，特订立本合同。甲方作为项目投资方及委托方，负责提供项目资金、技术标准及监督执行，乙方作为服务提供方，负责按照甲方要求完成道路维修工程及相关结算工作。双方基于平等、自愿、公平的原则，就修路结账事宜明确各自的权利与义务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX工程服务有限公司，

注册地址：XX省XX市XX区XX大道XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方系一家依法注册成立的专业工程服务企业，拥有道路维修、工程结算等领域的专业资质及丰富经验。为响应甲方在XX路段道路维修改造工程中的服务需求，乙方同意接受甲方的委托，提供道路维修施工及结账服务。乙方承诺依据国家相关法律法规、行业标准及本合同约定，保质保量完成服务内容，并确保结账工作的准确性及合规性。双方基于诚实信用原则，明确乙方在项目执行中的具体职责及甲方对乙方的权利要求，确保合作过程的顺畅及高效。乙方的服务成果将直接应用于甲方主导的工程项目，双方的合作成果将作为甲方项目整体竣工验收的重要依据之一。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方完成XX路段道路维修工程的施工及结账服务事宜。具体范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的施工纸、技术规范及项目要求，负责对指定路段进行道路基础修复、路面铺设、排水系统优化等维修工作，并依据国家及地方相关工程计价标准，协助甲方完成维修工程的成本核算、费用分摊及最终结账确认。乙方需确保所有施工内容及结账结果符合甲方项目整体规划及竣工验收标准，最终形成可供甲方审计及结算的完整工程资料。本合同范围覆盖从工程量确认至结账报告提交的全过程服务，涉及施工、进度管理、质量控制及财务结算等多个环节。

第二条定义

1.**道路维修工程**：指在本合同约定范围内，对XX路段进行的路面结构修复、沥青或混凝土重新铺设、路肩加固、排水系统疏通及修复等施工活动。

2.**结账服务**：指乙方根据甲方要求，结合实际施工记录、工程量清单及市场价格标准，编制维修费用清单，完成成本核算并提交结账报告的专项服务。

3.**施工纸**：由甲方提供的包含道路维修范围、技术参数及验收标准的全套设计文件。

4.**工程量清单**：根据施工纸及实际完成工程量，由乙方编制并经甲方确认的维修项目数量及单位清单。

5.**结账报告**：乙方最终提交的包含费用明细、计算依据及附件的正式结算文件，作为甲方支付尾款的凭证。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方有权对乙方的施工方案、进度安排及质量标准进行监督，并要求乙方按照国家工程规范及合同约定执行。甲方应按时提供施工纸、技术标准及相关审批文件，并配合乙方完成工程量复核及验收工作。在结账阶段，甲方有权审核乙方提交的费用清单及报告，并要求乙方根据意见进行调整。甲方需按合同约定及时支付工程进度款及结账尾款，逾期支付需承担违约责任。此外，甲方应确保乙方施工人员的人身及财产安全，并承担因第三方索赔产生的相关责任。

2.乙方的权力和义务：

乙方有权要求甲方提供必要的技术支持及施工条件，包括但不限于场地移交、材料协调及审批协助。乙方需组建专业的施工团队，严格按照施工纸及甲方要求进行作业，并确保所有维修项目达到国家验收标准。在施工过程中，乙方应主动接受甲方及监理单位的检查，并承担因质量问题导致的返工费用。结账阶段，乙方需提供详细的工程量清单、费用计算依据及市场询价凭证，并配合甲方完成审计程序。若甲方对结账报告提出异议，乙方应在合理期限内进行调整并重新提交。乙方享有结账报告确认后的尾款支付请求权，且需保证所有施工资料的真实性及完整性，以避免后续争议。同时，乙方应购买相关责任保险，覆盖施工期间可能产生的意外损失及第三方责任风险。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下道路维修工程的费用总额为人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00），该费用包含但不限于施工材料、人工成本、设备租赁、运输费用、税金及结账服务的全部费用。最终结算金额以双方确认的工程量清单及结账报告为准。

2.支付方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付款项，收款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行，账户名：XX工程服务有限公司，账号：1234567890123456。乙方应在收到款项后向甲方开具等额发票。

3.支付时间：

（1）预付款：合同签订后7日内，甲方支付工程总价款的30%，即人民币叁拾万元整（¥300,000.00），用于乙方的材料采购及前期准备；

（2）进度款：乙方完成道路基础修复工程并经甲方验收合格后30日内，甲方支付工程总价款的40%，即人民币肆拾万元整（¥400,000.00）；

（3）结账尾款：乙方提交完整结账报告并经甲方审计确认无误后60日内，甲方支付剩余工程总价款的30%，即人民币叁拾万元整（¥300,000.00）。

4.支付条件：乙方需提供合规的发票及收款确认函，甲方有权根据工程进度及质量标准对支付时间进行合理调整，但需提前书面通知乙方并协商一致。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自合同签订之日起至结账尾款支付完成之日止，其中道路维修工程的施工期限为180日，自预付款支付之日起计算。若遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后，施工期限可相应顺延。

2.关键时间节点：

（1）合同签订：2024年1月1日；

（2）预付款支付完成：2024年1月8日；

（3）道路基础修复工程验收：2024年4月30日；

（4）进度款支付完成：2024年5月8日；

（5）结账报告提交：2024年6月30日；

（6）审计确认：2024年7月15日；

（7）结账尾款支付完成：2024年8月15日。

8.乙方应在每个关键节点前5日向甲方提交书面进度报告及验收申请，甲方应在收到申请后15日内相关方完成检查确认。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按约定支付预付款：每逾期一日，应向乙方支付逾期金额万分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失总额的20%；

（2）未按约定支付进度款或尾款：每逾期一日，应向乙方支付逾期金额万分之五的违约金，同时乙方有权暂停施工直至款项付清，由此造成的工期延误责任由甲方承担；

（3）在结账审计阶段无正当理由拖延确认：每逾期一日，应向乙方支付结账金额万分之五的违约金，逾期超过60日，乙方有权单方面确认结账报告并要求甲方支付全部款项。

2.乙方违约责任：

（1）施工质量不符合国家或合同约定标准：甲方有权要求乙方在30日内返工修复，返工期间费用由乙方承担，若返工后仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失总额的30%；

（2）工期延误：因乙方原因导致工程未能按期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%，逾期超过90日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失总额的50%；

（3）结账报告虚假或遗漏：若乙方提交的结账报告存在重大错误或故意隐瞒费用，甲方有权要求乙方退还已支付的全部款项并赔偿损失，情节严重者甲方有权向乙方追偿三倍赔偿金。

3.赔偿范围：违约方应赔偿守约方因违约导致的直接经济损失，包括但不限于工程差价、第三方索赔费用、审计费用等，但赔偿总额以合同总价款的30%为上限。

4.解除合同后果：若任一方严重违约导致合同解除，违约方除承担上述违约责任外，还应退还对方已支付但未提供服务的款项，并承担合同履行过程中产生的所有费用。双方应互相配合完成财产清算及资料交接，逾期拒不配合的，守约方有权申请法院强制执行。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为（如征收、征用及政策调整）、火灾、爆炸、疫情及其管控措施等，这些情况导致或严重影响合同履行。

2.不可抗力通知：任何一方遭遇不可抗力事件时，应在事件发生之日起15日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府公告、事故报告等）。若不可抗力持续超过30日，双方应协商是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，但需采取措施减少损失。不可抗力消除后，双方应立即恢复履行合同，已产生的费用按实际损失分担。若不可抗力直接导致合同目的无法实现，双方可协商解除合同，并按已完成部分的价值结算费用。

4.不可抗力证明：双方应对不可抗力事件的发生及影响程度保留证据，并在合同履行完毕后共同确认不可抗力造成的损失范围，避免后续争议。

第八条争议解决

1.争议解决方式：本合同项下的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼程序：诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，任何一方不得单方面中止或解除合同。甲方所在地法院对本案享有专属管辖权，双方均应配合法院调取证据及进行调解。

3.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律，任何一方均受其约束。若涉及合同条款的空白或模糊之处，双方应参照行业惯例及国家相关工程合同司法解释进行补充解释。

4.争议前置程序：在提起诉讼前，双方应共同委托第三方机构对争议事项进行评估，评估报告可作为法院判决的参考依据，但最终解释权归法院所有。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件及通讯均应采用书面形式，可通过专人递送、挂号信、传真或双方确认的电子邮箱地址进行发送。以专人递送或挂号信方式发送的，签收日或邮寄日视为送达；以传真或电子邮件方式发送的，发送成功日视为送达。发送至一方指定地址或联系人的，视为已有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均需经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。口头约定或非正式变更均不产生法律约束力。

3.合同转让：未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方，但法律另有规定或双方另有约定的除外。

4.独立性条款：本合同各条款相互独立，任一条款的无效或不可执行不影响其他条款的效力。若一方违反本合同，另一方仍有权要求其履行义务，并追究违约责任。

5.保密义务：双方应对本合同内容及合作过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、价格标准、客户资料等）承担保密责任，未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同履行期间及终止后三年。

6.合同终止：本合同在履行完毕或双方协商一致的情况下终止。若发生一方破产、解散或被吊销营业执照等情形，合同自动终止，违约责任及后续事宜按法律规定处理。

第十条附则

1.附件效力：本合同的附件（包括但不限于施工纸、技术规范、工程量清单模板、结账报告格式等）为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法