铜雕工程外包合同范本

铜雕工程外包合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX雕塑艺术有限公司，注册地址位于中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦15层，统一社会信用代码为91110108MA01ABCD56。甲方法定代表人为张明，联系电话电子邮箱为zhangming@。甲方是一家专业从事雕塑设计、制作及安装的企业，拥有丰富的铜雕项目经验，致力于为客户提供高品质的雕塑艺术作品。甲方基于自身业务发展需要，拟委托乙方提供铜雕工程外包服务，以完成指定铜雕项目的制作与安装。

甲方的主要经营范围包括雕塑设计、艺术品创作、展览展示策划等，在铜雕领域具有较高的行业影响力。甲方希望通过与乙方的合作，利用乙方的专业技术优势，完成具有艺术价值和实用性的铜雕工程，用于甲方商业广场的装饰美化。甲方的此次委托是基于对乙方专业能力的认可，双方在前期已就项目需求进行充分沟通，并达成合作意向。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX雕塑工艺有限公司，注册地址位于中国上海市浦东新区陆家嘴环路1000号XX中心28层，统一社会信用代码为91310115MA02EFGH78。乙方法定代表人为王强，联系电话电子邮箱为wangqiang@。乙方是一家专注于金属雕塑工艺的企业，拥有先进的制作设备和专业的技术团队，具备承接大型铜雕工程的能力。乙方同意接受甲方的委托，按照合同约定提供铜雕工程外包服务。

乙方在雕塑行业经营多年，曾参与多个知名项目的雕塑制作，积累了丰富的项目经验，尤其在铜雕工艺方面具备显著优势。乙方拥有完善的质量管理体系和售后服务机制，能够确保项目按时、按质完成。乙方此次承接甲方委托的铜雕工程，是基于双方平等自愿的原则，乙方将充分发挥自身技术优势，确保项目成果符合甲方预期。

3.合同简介：

本合同是甲乙双方基于平等、自愿、公平的原则，就甲方委托乙方提供铜雕工程外包服务事宜订立的协议。甲方委托乙方完成位于北京市朝阳区XX商业广场的铜雕项目，包括雕塑设计、材料采购、制作加工、安装调试及后期维护等全流程服务。乙方在合同框架内，按照甲方的需求和技术标准，提供专业的铜雕工程服务，甲方则根据合同约定支付相应费用。双方通过本次合作，旨在实现互利共赢，共同打造具有艺术价值的铜雕作品，提升甲方商业广场的文化品位和品牌形象。

本次合作的背景是甲方在商业广场改造项目中，需要增设一组主题铜雕以增强环境艺术氛围。经市场调研和前期沟通，甲方选定乙方作为合作方，主要基于乙方的技术实力、项目经验及行业口碑。双方在明确各自权利义务的基础上，达成一致意见，签订本合同以规范合作行为。合同内容涵盖项目范围、技术标准、价格条款、履行期限、违约责任等核心要素，确保项目顺利推进。本合同范本的制定，旨在为双方合作提供法律保障，促进项目高效完成。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在铜雕工程外包合作中的权利义务，确保乙方按照甲方的要求完成指定铜雕项目的制作与安装，最终交付符合约定标准的艺术作品。合同范围包括但不限于：

1.铜雕项目的设计方案确认，由甲方提供创作主题、风格及主要尺寸要求，乙方根据甲方需求完成方案设计并经甲方书面确认；

2.铜雕材料的选择与采购，涉及铜板、焊材、辅助材料等，材料规格需符合国家相关标准及甲方确认的设计要求；

3.铜雕作品的制作加工，包括切割、焊接、打磨、表面处理（如镀色、做旧等）及组装等工艺环节；

4.铜雕作品的运输与安装，由乙方负责将成品运送至甲方指定地点并完成现场安装、调试及验收；

5.项目完成后的质量保证，乙方需提供为期一年的维修服务，对非人为损坏的部分提供技术支持。本合同范围涵盖从设计到安装的全过程服务，确保项目成果达到甲方预期艺术效果及使用功能。

第二条定义

1.“铜雕作品”指在本合同框架内，由乙方根据甲方需求设计、制作并安装的金属雕塑艺术品；

2.“技术标准”指国家现行雕塑工艺规范及本合同附件中明确的质量要求；

3.“验收”指甲方依据合同约定对乙方完成的项目成果进行确认的过程；

4.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等；

5.“项目工期”指自合同生效日起至铜雕作品最终验收合格日的期限。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定及设计方案完成铜雕作品的制作，并监督项目进度和质量；

(2)甲方需在合同签订后7日内向乙方提供完整的创作主题说明、设计草及主要技术参数，并保证资料的真实有效性；

(3)甲方应按时支付合同约定的款项，任何延期支付需提前15日书面通知乙方并协商解决方案；

(4)甲方有权对乙方制作过程中的关键节点进行现场查验，但需提前3日通知乙方并配合其工作安排；

(5)验收阶段，甲方应在收到乙方验收通知后10日内完成确认，逾期未反馈视为默认通过；

(6)甲方需为乙方提供必要的施工条件，包括安装场地的临时设施及水电支持，相关费用由甲方承担。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方有权要求甲方提供清晰、完整的设计需求及必要的技术支持，如甲方提供的资料不符合要求导致返工，责任由甲方承担；

(2)乙方需组建专业团队负责项目实施，配备至少2名高级技师全程参与制作，确保工艺质量符合合同约定；

(3)材料采购方面，乙方应优先选用符合国家一级标准的铜材，并提交样品供甲方确认后方可批量加工；

(4)在制作过程中，乙方需每月向甲方提交进度报告及阶段性成果照片，重大设计调整需经甲方书面同意；

(5)安装阶段，乙方负责所有技术方案的现场实施，并承担因安装不当造成的任何损坏责任；

(6)质量保证方面，乙方承诺所有交付作品均通过严格自检，并提供《雕塑工艺质量保证书》，维护期内因材料缺陷导致的故障由乙方负责修复；

(7)乙方应遵守国家环保法规，制作过程中产生的废弃物需分类处理并符合城市环保要求，相关费用纳入合同总成本；

(8)乙方需为现场施工人员购买意外伤害保险，并在发生安全事故时第一时间通知甲方并配合处理。双方权利义务的履行以本合同及附件为准，任何一方违反需承担相应法律责任。

第四条价格与支付条件

1.本合同铜雕工程总价款为人民币叁佰伍拾万元整（¥350,000.00），大写：叁佰伍拾万元整。该价格包含设计方案费、材料费、制作费、运输费、安装费、税费及双方约定的其他费用，为固定总价，不因市场价格波动或工艺调整而变更。

2.付款方式：甲方按合同约定节点分阶段支付乙方款项，具体安排如下：

（1）合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币壹佰05万元（¥105,000.00），作为项目启动预付款；

（2）设计方案经甲方书面确认后10日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%，即人民币14万元（¥140,000.00）；

（3）铜雕作品完成并通过初步验收后15日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%，即人民币70万元（¥70,000.00）；

（4）项目最终验收合格且乙方提交完整资料后30日内，甲方向乙方支付剩余合同总价款10%，即人民币35万元（¥350,000.00）。

3.支付方式：甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方指定账户，账户信息如下：开户行：XX商业银行XX支行；账户名：XX雕塑工艺有限公司；账号：622202**************。乙方应在收到款项后向甲方开具等额发票。任何一方变更联系方式或账户信息需提前30日书面通知对方。逾期付款的，每逾期一日，甲方需按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自合同签订之日起至铜雕作品最终验收合格之日止，预计总工期为180日历天，自202X年X月X日（合同生效日）起算。

2.关键时间节点：

（1）设计方案提交时间：合同生效后30日内；

（2）材料样品确认时间：设计方案确认后15日内；

（3）首件样品提交时间：材料样品确认后45日内；

（4）中期进度验收：项目完成60%时，甲方需派代表现场确认；

（5）最终交付时间：合同生效后180日内，如遇不可抗力因素导致的延期除外。

3.逾期处理：若乙方未按约定工期交付，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的20%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并承担甲方因此遭受的直接损失。甲方如需延期，应提前30日书面通知乙方并支付相应延期费用，延期费用按合同总价款千分之五每日计算。双方均应遵守约定时间节点，任何一方因非不可抗力因素导致的延误均需承担相应责任。

第六条违约责任

1.乙方违约责任：

（1）质量违约：如交付的铜雕作品存在设计偏差、材料缺陷或工艺瑕疵，经甲方书面指正后30日内未能修复至合同标准，甲方有权要求乙方进行无偿返工或直接扣除相应款项抵扣质量保证金。返工期间产生的额外费用由乙方承担，且乙方仍需承担合同总价款5%的违约金。若返工后仍不符合要求，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方损失总额的30%，并支付合同总价款50%的违约金。

（2）工期违约：除本合同第五条规定的不可抗力免责情形外，乙方每逾期交付一日，应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的20%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方需按合同总价款的30%支付违约金，且甲方有权要求乙方退还已支付的全部款项。

（3）设计变更违约：如因乙方擅自修改设计方案导致甲方利益受损，乙方需赔偿甲方直接经济损失，并支付合同总价款10%的违约金。甲方提出的合理变更需求导致的费用增加，由双方另行协商。

2.甲方违约责任：

（1）付款延迟：甲方未按约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的万分之五违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，乙方有权暂停工作或解除合同，甲方需按合同总价款的20%支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。

（2）验收延迟：甲方无正当理由拒绝或拖延验收，自通知验收之日起每延迟一日，应向乙方支付合同总价款千分之二的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。验收延迟超过30日，视为默认验收合格。

3.不可抗力免责：因地震、洪水、战争等不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，合同可协商变更或解除。非不可抗力导致的单方责任，违约方需承担全部赔偿责任，包括但不限于直接经济损失、合同履行费用及对方为维权产生的合理开支。双方均应妥善保管合同相关证据，违约金不足以弥补实际损失的，守约方有权要求进一步赔偿。任何违约责任的承担不影响合同其他条款的继续履行。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更）、疫情及其管控措施等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响合同履行超过30日的，视为对合同履行产生实质性障碍。

2.不可抗力通知与证明：发生不可抗力的一方应在事件发生后7日内以书面形式通知对方，详细说明不可抗力事件的影响范围及预计持续时间，并附相关证明文件（如政府公告、新闻报道等）。双方应根据不可抗力影响程度协商是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失。若不可抗力事件持续超过60日，双方有权协商解除合同，已履行的部分按实际完成比例结算，双方互不承担赔偿责任。不可抗力消除后，受影响方应尽快恢复履行合同，因延迟履行产生的责任由双方按实际影响协商分担。

4.特别约定：若因政府征收或规划调整导致项目被取消，视为不可抗力免责情形，双方按合同已完成部分结算，乙方需配合甲方办理退款手续。不可抗力条款的适用不影响其他条款效力，双方仍应履行保密、通知等附随义务。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方应本着友好协商的原则解决合同履行中产生的任何争议，协商不成的，提交具有管辖权的仲裁委员会或人民法院解决。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

2.仲裁或诉讼选择：双方应在合同签订时明确选择争议解决方式，如选择仲裁，应约定由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）在北京进行仲裁，适用仲裁规则；如选择诉讼，应约定由合同签订地（北京市朝阳区）有管辖权的人民法院专属管辖。任何一方违约选择仲裁的，对方不得以诉讼方式解决，但仲裁裁决不服仍可依法向人民法院申请撤销。

3.证据与费用：争议解决过程中，双方应提供真实、完整的证据材料，并承担因自身主张产生的证明责任。仲裁费用由败诉方承担，双方均败诉的按比例分担；诉讼费用按法律规定由败诉方承担。任何一方不得单独就争议事项向第三方寻求救济，否则应承担违约责任及对方因此遭受的损失。

4.法律适用：争议解决适用中华人民共和国法律，但法律另有规定的除外。双方应通过争议解决程序维护自身合法权益，仲裁裁决或法院判决生效后，双方应自觉履行，如一方拒不履行，另一方可依法申请强制执行。争议解决条款独立存在，不因合同其他条款的无效而失效。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前30日书面通知对方。邮件发送以进入对方电子邮箱时视为送达，信函以寄出后3日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方为有效。补充协议与本合同具有同等法律效力，但不得与本合同约定相抵触。

3.分包与转包：乙方不得将合同约定的核心工作（包括设计、关键工艺制作）转包给第三方，但可经甲方书面同意后，将非核心辅助工作分包给具有相应资质的单位，并承担分包方的全部责任。分包行为不得违反合同关于质量、工期的约定。

4.保密义务：双方应对合同内容、技术方案、价格信息等商业秘密承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露