建设工程施工合同延期补充协议合同10篇

建设工程施工合同延期补充协议合同10篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司鉴于乙方在建设工程施工过程中，因某些原因导致工程无法按时完成，现经双方友好协商，达成以下延期补充协议，以共同遵守。一、延期原因及期限1.延期原因：乙方在施工过程中遇到不可抗力因素，导致工程进度受到严重影响。2.延期期限：双方商定，延期时间为自原合同约定竣工日期起算，为期XX个月。二、双方权利与义务1.甲方权利与义务：甲方应按照补充协议约定，向乙方支付延期期间的相关费用。甲方应协助乙方解决延期期间可能出现的困难和问题。甲方应监督乙方在延期期间的工作进度和质量。2.乙方权利与义务：乙方应合理安排工期，确保延期期间的工作进度和质量。乙方应积极配合甲方的工作，及时解决延期期间可能出现的问题。乙方应确保延期期间的安全生产，防止发生重大安全事故。三、费用与支付方式1.延期期间的相关费用包括但不限于：人工费、材料费、机械费等，具体费用双方另行商定。2.甲方应按照补充协议约定的时间和方式向乙方支付延期费用。具体支付方式如下：在延期协议签订后XX日内，甲方支付乙方延期费用的XX%作为预付款。在延期期间，甲方按月向乙方支付延期费用的XX%，直至支付完毕。3.乙方应提供相应的发票或收据，以便甲方进行财务处理。四、违约责任与纠纷解决1.双方应严格遵守本补充协议的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。2.在履行本补充协议过程中，如发生争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（发包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司法定代表人：XXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于：1.甲方与乙方于[合同签订日期]签订了建设工程施工合同（以下简称“原合同”），原合同约定工程竣工日期为[原合同竣工日期]。2.因[延期原因]，导致工程无法按原合同约定的竣工日期完成，需对原合同进行延期补充。现甲、乙双方经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.延期后的竣工日期：[延期后竣工日期]二、补充协议内容1.延期原因及责任：[延期原因1][延期原因2][延期原因3]甲方需承担的责任：[甲方责任]乙方需承担的责任：[乙方责任]2.延期时间计算：自[原合同竣工日期]起至[延期后竣工日期]止，共延期[延期天数]天。具体延期时间根据现场实际情况及甲方要求进行调整。3.延期费用计算及支付：甲方需向乙方支付延期费用，具体费用按以下方式计算：[费用计算方式]甲方需在[费用支付日期]前向乙方支付延期费用。若甲方逾期支付，需按日向乙方支付违约金，违约金金额为应支付金额的[违约金比例]%。4.工程质量及验收：乙方需确保在延期过程中，工程质量符合原合同约定及国家相关标准。甲方需在延期工程完成后，按照原合同约定的验收标准进行验收。若验收不合格，甲方有权要求乙方返工并承担相应费用。5.不可抗力及双方过错：如因不可抗力因素导致工程无法按约定完成，双方应友好协商解决。如因乙方过错导致工程无法按约定完成，乙方需承担相应的违约责任。如因甲方过错导致工程无法按约定完成，甲方需承担相应的违约责任。三、争议解决及法律适用1.如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本协议的签订、执行及解释均适用中华人民共和国法律。如因本协议产生的纠纷涉及其他国家和地区的法律，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方同意提交给有管辖权的人民法院进行裁决。篇3甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已经签署的建设工程施工合同，因某些原因需要延期施工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方明确原施工合同的合同编号及施工工程的基本内容，并同意在遵循原合同条款的基础上，签订本补充协议以解决合同延期的相关事宜。二、工程延期原因及期限双方确认工程延期的原因，并明确延期的具体期限。补充协议应明确延期的起止时间，以及延期期间的工作计划和工程进度。三、调整合同条款双方根据工程延期的实际情况，对原合同条款进行必要的调整，包括但不限于工程进度款的支付、工程验收、违约责任等相关条款。四、工程进度与质量保证乙方应提交新的施工进度计划，保证延期后的工程按期完成。同时，乙方应保证工程质量，严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工。五、合同价款与支付方式对于因工程延期产生的相关费用，双方应明确约定是否调整合同价款以及调整的方式和幅度。支付方式应明确，包括支付时间、支付比例等。六、违约责任与赔偿双方应明确违约责任的划分和赔偿方式。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。如因甲方原因导致工程延期，甲方应相应调整合同条款并承担相应责任。七、争议解决方式本补充协议履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本补充协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。2.本补充协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。3.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。4.本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。甲方（发包方）：____________________（盖章）乙方（承包方）：____________________（盖章）签订日期：___________年_______月_______日签订地点：____________________篇4甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于：1.甲方和乙方于_____年_____月_____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），原合同约定乙方承包甲方位于_____的_____工程，工程开工日期为_____年_____月_____日，竣工日期为_____年_____月_____日。2.由于_____原因，导致原合同无法按时履行，经双方协商，决定对原合同进行延期，并签订本补充协议。3.本补充协议旨在明确原合同延期的相关事宜，确保双方权益得到保障。现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就原合同延期事宜达成如下补充协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.开工日期：_________5.竣工日期：_________二、延期原因及期限1.延期原因：_________2.延期期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。三、权利义务1.甲方权利义务：甲方有权要求乙方按照延期后的开工日期和竣工日期完成工程施工。甲方应按时支付乙方在延期期间的相关费用，确保工程顺利进行。2.乙方权利义务：乙方有权要求甲方按照延期后的开工日期和竣工日期完成工程施工。乙方应按时向甲方交付工程成果，确保工程质量符合要求。四、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付乙方在延期期间的相关费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未能按时完成工程施工，应向甲方承担相应的违约责任。五、其他约定事项1.双方应本着友好协商的原则解决本补充协议执行过程中可能遇到的问题。如协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。2.本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。3.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（发包方）：_________（签字/盖章）乙方（承包方）：_________（签字/盖章）日期：_____年_____月_____日篇5合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[建设单位名称]施工单位（乙方）：[施工单位名称]补充协议签订时间：[协议签订时间]补充协议生效时间：[协议生效时间]鉴于甲乙双方于[原合同签订时间]签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），因故未能按时开工，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.设计单位：[设计单位]5.监理单位：[监理单位]6.质量要求：[质量要求]7.安全要求：[安全要求]8.进度要求：[进度要求]9.其他要求：[其他要求]二、合同延期原因因以下原因，导致原合同无法按时开工：1.[原因1]2.[原因2]3.[原因3]三、补充协议内容1.开工日期：原合同约定的开工日期为[原合同开工日期]，因故推迟至[新合同开工日期]。2.合同工期：在确保工程质量、安全、进度等要求的前提下，双方协商确定合同工期为[合同工期]。3.付款节点：根据工程实际情况，双方协商确定付款节点如下：4.违约责任：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于罚款、赔偿等。具体违约责任及罚款金额由双方协商确定。5.其他条款：双方协商确定的其他条款如下：[其他条款内容]四、生效条款1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.本补充协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。3.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。五、其他事项1.本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。2.如因本补充协议引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.本补充协议签订后，双方应严格遵守，确保工程顺利进行。如一方违约，应承担相应的法律责任。4.其他约定事项：[其他约定事项]甲方（盖章）：[甲方公章]法定代表人（签字）：[甲方法定代表人签字]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公章]法定代表人（签字）：[乙方法定代表人签字]日期：XXXX年XX月XX日篇6合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]鉴于：1.甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），由乙方承建甲方的[项目名称]项目。2.由于[具体原因，如政策调整、地质条件变化、设计变更等]，导致项目无法在原合同约定的工期内完成。3.甲方和乙方经过友好协商，同意对原合同进行延期，并达成以下补充协议。一、协议内容1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[具体位置]3.原合同金额：[原合同金额]4.延期原因：[具体原因]5.延期时间：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。6.付款方式：[具体付款方式，如银行转账、支票等]7.其他约定：[其他需要约定的内容，如材料供应、竣工验收等]二、双方责任与义务1.甲方责任：按时支付工程进度款，确保资金供应稳定。提供必要的施工图纸和技术支持。负责协调项目周边的社会关系，确保施工顺利进行。2.乙方责任：严格按照施工图纸和技术规范施工，确保工程质量达标。合理安排施工进度，确保工程按时完成。负责施工过程中的安全管理工作，确保施工期间无安全事故发生。三、违约责任1.如甲方未按时支付工程进度款或未提供必要的技术支持，导致工程延期或质量问题，甲方应承担相应的违约责任。2.如乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，导致工程延期或安全事故，乙方应承担相应的违约责任。四、争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他条款。五、其他条款1.本补充协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。如原合同与本协议有冲突，以本协议为准。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包方）：[公司名称]签字（盖章）：__________日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[公司名称]签字（盖章）：__________日期：XXXX年XX月XX日篇7甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于：1.甲方和乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），原合同约定乙方应在______年______月______日前完成施工。2.由于不可抗力等原因，乙方无法在原合同约定的时间内完成施工，需要延期。3.甲方同意乙方延期施工，并同意签订本补充协议以明确双方的权利和义务。现根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就原合同的延期事宜达成如下补充协议：一、协议范围1.本补充协议是对原合同的修改和补充，不涉及原合同的其他部分。2.本补充协议涉及的施工内容、技术标准、质量要求等应按照原合同执行。二、延期原因及时间1.延期原因：由于不可抗力等原因，乙方无法在原合同约定的时间内完成施工。2.延期时间：原合同约定施工完成时间为______年______月______日，现修改为______年______月______日。三、权利义务1.甲方权利义务：甲方应按时向乙方支付工程款，确保施工进度不受影响。甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，确保施工顺利进行。甲方应监督乙方的施工进度，确保施工按期完成。2.乙方权利义务：乙方应按时完成施工任务，确保施工质量符合要求。乙方应积极配合甲方的监督和管理，确保施工顺利进行。乙方应向甲方提供施工进度报告，确保甲方了解施工进展情况。四、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程款或未协助乙方解决施工问题，导致施工延期，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任。五、争议解决1.如双方在本补充协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本补充协议中的其他条款。六、其他条款1.本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（发包方）：_________（签字或盖章）日期：______年______月______日乙方（承包方）：_________（签字或盖章）日期：______年______月______日篇8甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方签订的原建设工程施工合同因故无法按原定工期完成，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景原合同编号：____________________原合同签订日期：____________________因工程实际情况发生变化，需对原合同中的工期进行延期。二、工程延期事项1.延期原因：____________________（具体原因说明）2.延期时间：自原合同约定的竣工日期起，顺延至______年______月______日。三、补充条款1.双方应严格按照本补充协议执行，确保工程质量和安全。2.乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。3.甲方有权对乙方的施工进度进行监督，确保工程按期竣工。如乙方未能按照本补充协议约定的工期完成工程，应承担相应的违约责任。4.乙方在延期期间，应按照原合同约定的工程质量标准继续施工，确保工程质量符合相关法规和标准。5.双方同意，本补充协议为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。如本补充协议与原合同内容存在冲突，以本补充协议为准。四、违约责任1.若乙方未能按照本补充协议约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照工程总造价的____%向甲方支付违约金。2.若因乙方原因导致工程质量不符合相关法规和标准，乙方应承担相应的法律责任，并承担因此造成的损失。3.若甲方未按本补充协议的约定支付工程款，应按照未支付款项的____%向乙方支付违约金。五、争议解决1.本补充协议的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行原合同中的其他约定。六、其他条款1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。3.本补充协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（发包方）：____________________（盖章）法定代表人：____________________（签字）篇9甲方（建设单位）：XXXX有限公司乙方（施工单位）：XXXX有限公司鉴于：1.甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定乙方为甲方进行某工程项目（以下简称“该项目”）的施工。2.根据原合同约定，该项目的施工期为XX个月，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。3.由于某些不可抗力的原因，乙方无法按照原合同约定的时间完成施工任务。基于以上情况，甲乙双方经过友好协商，达成如下补充协议：一、施工合同延期1.甲乙双方同意，将该项目的施工期延长至XXXX年XX月XX日。2.乙方应在延期后的施工期内完成所有的施工任务。二、工期顺延条款1.由于以下不可抗力的原因，导致乙方无法按照原合同约定的时间完成施工任务，工期应当顺延：连续降雨、台风、地震等自然灾害。政府政策调整、法律法规变化等不可预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.乙方应在上述不可抗力事件发生后及时通知甲方，并在不可抗力事件结束后尽快恢复施工。3.甲方应积极配合乙方的恢复工作，提供必要的支持和协助。三、违约责任条款1.若乙方未能按照延期后的施工期完成施工任务，乙方应承担相应的违约责任。具体责任包括但不限于：赔偿甲方因此造成的损失、支付违约金等。2.若甲方未能按照合同约定提供必要的支持和协助，导致乙方无法正常进行施工，甲方应承担相应的违约责任。具体责任包括但不限于：赔偿乙方因此造成的损失、支付违约金等。四、争议解决条款1.甲乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决过程中，除正在审理的争议事项外，双方应继续履行本合同的其他义务。五、其他条款1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与原合同相同。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：XXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX有限公司日期：X