建设工程项目施工承包合同范本二篇

建设工程项目施工承包合同范本二篇篇一甲方（建设单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：________________________________乙方（施工单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设的_________工程项目（以下简称“本项目”）达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_________________________1.2工程地点：_________________________1.3工程规模：_________________________1.4工程类别：_________________________1.5工程建设标准：_____________________二、工程承包范围2.1乙方负责本项目的施工，包括但不限于土建、安装、装饰等全部施工内容。2.2乙方应按照国家有关规范、标准、设计文件及甲方的要求，完成施工任务。三、合同工期3.1本合同工期为____年____个月，自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。四、合同价款4.1合同价款为人民币____元整（大写：____元整）。4.2付款方式：（1）合同签订后，乙方提交工程款支付计划，甲方按计划支付；（2）工程进度达到约定节点后，乙方提交工程款支付申请，甲方在____个工作日内支付；（3）工程竣工结算后，甲方在____个工作日内支付尾款。五、施工质量与安全5.1乙方应按照国家有关施工质量标准、规范、设计文件及甲方的要求，确保工程质量。5.2乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全，预防安全事故的发生。六、施工进度与变更6.1乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按期完工。6.2在施工过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因导致工期延误，双方应协商解决。七、合同解除与违约责任7.1双方在履行合同过程中，如一方违约，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任。7.2甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款的，应支付违约金，违约金按逾期付款总额的____%计算；（2）因甲方原因导致工程延期竣工的，应向乙方支付违约金，违约金按延误工期总造价的____%计算。7.3乙方违约责任：（1）未按合同约定完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期总造价的____%计算；（2）工程质量不合格的，乙方应承担修复责任，修复费用由乙方承担。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：_________________________签字（或盖章）：_________________________日期：____年____月____日乙方（施工单位）：_________________________签字（或盖章）：_________________________日期：____年____月____日篇二甲方（建设单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：________________________________乙方（施工单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：________________________________一、工程概况1.1工程名称：_________________________1.2工程地点：_________________________1.3工程规模：_________________________1.4工程类别：_________________________1.5工程建设标准：_____________________二、工程承包范围2.1乙方负责本项目的全部施工内容，包括但不限于土建、安装、装饰等。2.2乙方应按照国家有关规范、标准、设计文件及甲方的要求，完成施工任务。三、合同工期3.1本合同工期为____年____个月，自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。四、合同价款4.1合同价款为人民币____元整（大写：____元整）。4.2付款方式：（1）合同签订后，乙方提交工程款支付计划，甲方按计划支付；（2）工程进度达到约定节点后，乙方提交工程款支付申请，甲方在____个工作日内支付；（3）工程竣工结算后，甲方在____个工作日内支付尾款。五、施工质量与安全5.1乙方应按照国家有关施工质量标准、规范、设计文件及甲方的要求，确保工程质量。5.2乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全，预防安全事故的发生。六、施工进度与变更6.1乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按期完工。6.2在施工过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因导致工期延误，双方应协商解决。七、合同解除与违约责任7.1双方在履行合同过程中，如一方违约，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任。7.2甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款的，应支付违约金，违约金按逾期付款总额的____%计算；（2）因甲方原因导致工程延期竣工的，应向乙方支付违约金，违约金按延误工期总造价的____%计算。7.3乙方违约责任：（1）未按合同约定完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期总造价的____%计算；（2）工程质量不合格的，乙方应承担修复责任，修复费用由乙方承担。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：_________