一级建造师考试（公共课程）题库含答案(河南省周口市2025年)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(河南省周口市2025年)一、建设工程经济单项选择题（每题1分，共70分）1.某企业向银行借款100万元，年利率6%，按年复利计息，3年后的本利和为（）万元。A.118.00B.119.10C.119.41D.120.00答案B解析按复利计算，F=2.下列关于资金时间价值的说法，正确的是（）。A.资金时间价值是资金在周转使用中产生的增值B.资金时间价值等同于通货膨胀率C.资金时间价值与时间长短无关D.资金时间价值不存在于静态投资中答案A3.年名义利率为12%，按季度复利计息，则年实际利率为（）。A.12.00%B.12.36%C.12.55%D.12.68%答案C解析i=4.某项目建设期2年，生产期8年，其静态投资回收期计算中不需要考虑（）。A.建设投资B.流动资金C.经营成本D.资金时间价值答案D5.在下列评价指标中，属于静态评价指标的是（）。A.净现值B.内部收益率C.投资收益率D.净年值答案C6.某项目现金流量如下表，基准收益率为10%，其净现值为（）万元。年份0123净现金流量（万元）-1000400400400A.-5.26B.-0.53C.3.05D.5.26答案C解析NP7.财务内部收益率是指使项目财务净现值为（）时的折现率。A.1B.0C.正值D.负值答案B8.若某项目的内部收益率大于基准收益率，则（）。A.财务净现值大于零B.财务净现值小于零C.财务净现值等于零D.项目不可行答案A9.项目财务净现值小于零，则说明该项目（）。A.亏损B.未能达到基准收益率水平C.内部收益率大于基准收益率D.投资回收期小于计算期答案B10.某项目设计年产量为10万件，单位产品售价为20元，单位产品可变成本为12元，年固定成本为40万元，则盈亏平衡点的产量为（）万件。A.3.33B.4.00C.5.00D.6.67答案C解析Q*11.敏感性分析中，如果某因素的敏感度系数越大，说明该因素对项目的影响（）。A.越小B.越大C.无影响D.不确定答案B12.价值工程中的“价值”是指（）。A.对象的使用价值B.对象的交换价值C.功能与成本之比D.对象的市场价格答案C13.价值工程的核心是（）。A.功能分析B.成本分析C.价值分析D.寿命周期分析答案A14.某产品的功能评价值为100元，现实成本为120元，则其价值系数为（）。A.0.83B.0.87C.1.20D.1.00答案A解析V=15.在价值工程工作程序中，方案创造属于（）阶段。A.准备B.分析C.创新D.实施答案C16.下列各项中，属于会计基本要素的是（）。A.成本B.利润C.费用D.价格答案C17.企业当期发生的、不能直接归属于某个特定产品成本的费用，应计入（）。A.生产成本B.期间费用C.制造费用D.直接费用答案B18.固定资产折旧方法中，前期计提折旧多、后期计提折旧少的方法是（）。A.平均年限法B.工作量法C.双倍余额递减法D.年数总和法答案C19.某设备原值100万元，预计净残值率为5%，使用年限为10年，按平均年限法计提折旧，则年折旧额为（）万元。A.9.0B.9.5C.10.0D.10.5答案B解析年折旧额=100×20.下列各项中，属于无形资产的是（）。A.应收账款B.专利权C.存货D.固定资产答案B21.企业销售商品确认收入的时点是（）。A.收到货款时B.签订合同时C.商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方时D.开具发票时答案C22.利润表反映企业在一定会计期间的（）。A.财务状况B.经营成果C.现金流量D.所有者权益变动答案B23.资产负债表中，流动资产项目不包括（）。A.货币资金B.应收账款C.存货D.固定资产答案D24.反映企业短期偿债能力的指标是（）。A.资产负债率B.流动比率C.净资产收益率D.总资产周转率答案B25.某企业流动资产为200万元，流动负债为100万元，存货为60万元，则速动比率为（）。A.1.4B.1.6C.2.0D.0.6答案A解析速动比率=(流动资产-存货)/流动负债=(200-60)/100=1.4。26.资金成本中，筹资费用与用资费用的主要区别是（）。A.筹资费用在筹资时一次性支付B.筹资费用在使用资金时定期支付C.用资费用在筹资时一次性支付D.两者没有区别答案A27.下列筹资方式中，资本成本最高的是（）。A.银行借款B.发行债券C.发行普通股D.商业信用答案C28.某企业从银行取得借款500万元，年利率5%，筹资费率0.5%，所得税税率25%，则该笔借款的资本成本为（）。A.3.75%B.3.77%C.5.00%D.5.03%答案B解析K=29.下列各项中，属于商业信用筹资方式的是（）。A.融资租赁B.应付账款C.长期借款D.发行股票答案B30.最佳现金持有量确定方法中，考虑持有成本与转换成本之和最小的方法是（）。A.成本分析模式B.存货模式C.随机模式D.因素分析模式答案B31.某施工企业生产需要甲材料，年采购总量为3600吨，每次订货成本为200元，每吨材料的年储存成本为4元，则经济订货批量为（）吨。A.400B.600C.800D.1200答案B解析Q*32.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.人工费B.材料费C.脚手架工程费D.企业管理费答案C33.根据现行规定，建筑安装工程费中的规费不包括（）。A.养老保险费B.失业保险费C.住房公积金D.教育费附加答案D34.某分项工程的工程量清单数量为1000m³，综合单价为120元/m³，其中人工费为30元/m³，材料费为60元/m³，机械费为15元/m³，企业管理费和利润为15元/m³，则该分项工程的合价为（）元。A.120000B.105000C.15000D.90000答案A35.工程量清单计价中，投标人在进行报价时，综合单价包括（）。A.人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润B.人工费、材料费、机械使用费、规费和税金C.人工费、材料费、机械使用费、措施费D.人工费、材料费、机械使用费、风险费用和税金答案A36.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列属于其他项目费的是（）。A.安全文明施工费B.暂列金额C.二次搬运费D.夜间施工增加费答案B37.某工程招标控制价为5000万元，中标价为4500万元，则中标人的报价浮动率为（）。A.5%B.10%C.11.1%D.15%答案B解析报价浮动率=(招标控制价-中标价)/招标控制价=(5000-4500)/5000=10%。38.发承包双方在合同中约定采用成本加酬金合同时，工程结算价的确定依据是（）。A.实际成本加固定酬金B.预算成本加固定酬金C.实际成本加浮动酬金D.实际发生的成本加上按约定计算的酬金答案D39.下列合同中，承包商承担风险最大的是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.成本加酬金合同答案A40.某工程合同总额为8000万元，工程预付款为合同总额的10%，主要材料及构件所占比重为60%，则预付款起扣点为（）万元。A.6666.67B.7000.00C.7200.00D.7333.33答案A解析起扣点=合同总额-预付款/主要材料比重=8000−41.某工程合同价为5000万元，合同约定按月进度支付，每月末按已完工程量的90%支付进度款。第一个月实际完成工程量价款为800万元，则应支付进度款（）万元。A.640B.720C.800D.900答案B42.竣工结算时，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的（）天内进行核对。A.7B.14C.20D.28答案C43.某施工机械预算价格为50万元，耐用总台班为2000台班，残值率为5%，则该机械台班折旧费为（）元。A.225B.237.5C.250D.262.5答案B解析台班折旧费=500000×44.建筑安装工程税金中，城市维护建设税以（）为计税基础。A.营业额B.增值税应纳税额C.利润总额D.工程结算价款答案B45.根据现行规定，增值税一般纳税人采用一般计税方法时，建筑安装工程费的增值税税率一般为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%答案C46.下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。A.设备购置费B.土地使用费C.建筑安装工程费D.基本预备费答案B47.某项目建设投资为10000万元，建设期贷款利息为500万元，流动资金为2000万元，则项目总投资为（）万元。A.10000B.10500C.12000D.12500答案D48.某项目第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。A.180B.240C.300D.362.4答案D解析第一年利息=3000×6%/249.下列定额中，属于企业定额性质的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标答案A50.预算定额中的人工消耗量应包括（）。A.基本用工和辅助用工B.基本用工和其他用工C.基本用工、辅助用工和其他用工D.全部用工答案C51.某施工机械一次正常循环工作时间为60分钟，每次循环生产的产品数量为0.5m³，机械正常利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（）m³/台班。A.3.2B.4.0C.4.8D.5.0答案A解析台班产量定额=8×52.材料消耗定额中，不可避免的损耗量是指（）。A.施工操作中的废料和损耗B.运输途中合理损耗C.保管中的损耗D.加工制作中的损耗答案A53.某工程需要某种材料1000m³，材料损耗率为2%，则材料消耗量为（）m³。A.980B.1000C.1020D.1200答案C解析材料消耗量=净用量×(1+损耗率)=1000×54.概算定额的编制对象是（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程答案C55.设计概算编制方法中，扩大单价法适用于（）的编制。A.单位工程概算B.单项工程综合概算C.建设项目总概算D.分项工程概算答案A56.施工图预算的编制方法不包括（）。A.定额单价法B.实物量法C.清单计价法D.扩大单价法答案D57.采用定额单价法编制施工图预算时，若分项工程主材品种或规格与预算单价不一致，应（）。A.直接套用预算单价B.按实际价格换算预算单价C.补充定额单价D.不予处理答案B58.国际工程投标报价中，标价的组成不包括（）。A.工程总价B.分部工程单价C.分项工程单价D.暂定金额答案D59.某工程采用工程量清单计价，招标人提供的工程量清单中某一分项工程量为500m³，投标人实际测算的工程量为550m³，投标人报价时综合单价为80元/m³，则结算时该分项工程的合价应按（）计算。A.40000元B.44000元C.40000元或44000元D.双方协商确定答案A解析采用单价合同，结算工程量以实际完成的工程量为准，单价按合同约定执行。若实际完成550m³，结算合价为550×60.关于工程量清单计价，下列表述正确的是（）。A.工程量清单必须由招标人提供B.工程量清单必须由投标人编制C.工程量清单仅由中标人使用D.工程量清单在合同履行中不可调整答案A61.采用工程量清单招标时，投标人发现招标工程量清单中的工程量与现场实际不符，应（）。A.自行修改工程量B.按招标工程量清单填报价格C.在投标文件中提出异议并要求招标人修改D.放弃投标答案C62.某工程合同约定采用可调价格合同，在合同履行期间，若因国家政策性调整导致价格变化，则合同价款（）。A.不调整B.按约定调整C.双方协商不调整D.由监理工程师决定答案B63.工程预付款的扣回方式通常有（）。A.按合同约定比例扣回B.按工程进度分批扣回C.从每次进度款中按比例扣回，至竣工结算前全部扣清D.在竣工结算时一次性扣回答案C64.竣工结算的编制主体是（）。A.发包人B.承包人C.监理人D.造价咨询机构答案B65.某工程在施工过程中发生设计变更，导致工程量增加10%，合同约定工程量变更幅度在15%以内时综合单价不调整。则结算时该部分工程量的综合单价（）。A.按原综合单价执行B.由承包人重新报价C.由发包人重新定价D.按市场价格调整答案A66.索赔费用的计算方法中，实际费用法适用于（）。A.工程延期索赔B.工程变更索赔C.承包商自身原因导致的费用索赔D.发包人原因导致的费用索赔答案D67.某工程因发包人原因导致工期延误，承包商为此发生现场管理费增加，该费用属于（）。A.直接费B.间接费C.人工费D.材料费答案B68.施工企业发生的安全生产费属于（）。A.直接费B.措施项目费C.规费D.企业管理费答案B69.某项目总投资为12000万元，其中资本金4000万元，其余为债务资金。项目正常年份的净利润为800万元，则资本金净利润率为（）。A.6.67%B.10%C.20%D.33.33%答案C解析资本金净利润率=净利润/资本金=800/70.利息备付率是指项目在借款偿还期内（）的比值。A.息税前利润与当期应付利息B.税前利润与当期应付利息C.净利润与当期应付利息D.税后利润与当期应付利息答案A二、建设工程经济多项选择题（每题2分，共60分）1.影响资金时间价值的因素包括（）。A.资金的使用时间B.资金数量的多少C.资金周转的速度D.通货膨胀率E.风险大小答案ABCDE解析影响资金时间价值的因素包括资金使用时间、资金数量、资金周转速度、通货膨胀和风险等。2.下列指标中，属于动态评价指标的有（）。A.净现值B.内部收益率C.投资回收期D.净年值E.资产负债率答案ABD解析投资回收期有静态和动态之分，资产负债率属于偿债能力指标。3.下列关于净现值与内部收益率关系的说法，正确的有（）。A.对常规项目，净现值随折现率增大而减小B.内部收益率是净现值等于零时的折现率C.若内部收益率大于基准收益率，则净现值大于零D.净现值与内部收益率评价结论总是一致E.内部收益率能反映项目投资的使用效率答案ABCE解析对非常规项目，净现值与内部收益率评价结论可能不一致，D错误。4.项目经济评价中，偿债能力分析指标包括（）。A.资产负债率B.流动比率C.速动比率D.利息备付率E.偿债备付率答案ABCDE5.不确定性分析方法包括（）。A.盈亏平衡分析B.敏感性分析C.概率分析D.价值工程分析E.财务分析答案ABC6.关于盈亏平衡分析，下列说法正确的有（）。A.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强B.盈亏平衡点可以用产量表示C.盈亏平衡点可以用生产能力利用率表示D.盈亏平衡分析属于确定性分析E.盈亏平衡分析不能揭示产生风险的根源答案ABCE解析盈亏平衡分析属于不确定性分析方法，D错误。7.价值工程对象选择的方法包括（）。A.因素分析法B.ABC分析法C.强制确定法D.价值指数法E.概率分析法答案ABCD8.在价值工程活动中，方案评价的内容包括（）。A.技术评价B.经济评价C.社会评价D.综合评价E.环境评价答案ABCD9.会计要素包括（）。A.资产B.负债C.所有者权益D.收入E.利润答案ABCDE10.下列各项中，属于流动负债的有（）。A.短期借款B.应付账款C.预收账款D.长期借款E.应交税费答案ABCE11.固定资产折旧的影响因素包括（）。A.固定资产原值B.预计净残值C.预计使用年限D.折旧方法E.固定资产减值准备答案ABCDE12.下列各项中，属于期间费用的有（）。A.管理费用B.销售费用C.财务费用D.制造费用E.直接人工费答案ABC13.施工企业工程成本包括（）。A.人工费B.材料费C.机械使用费D.企业管理费E.其他直接费答案ABCE解析企业管理费属于期间费用，不属于工程成本。14.财务报表分析的基本方法包括（）。A.比率分析法B.趋势分析法C.因素分析法D.比较分析法E.综合评价法答案ABD15.下列财务指标中，反映企业盈利能力的有（）。A.净资产收益率B.总资产净利率C.销售毛利率D.流动比率E.总资产周转率答案ABC16.企业筹资方式中，长期资金筹集方式包括（）。A.发行股票B.发行长期债券C.长期借款D.商业信用E.融资租赁答案ABCE17.资金成本包括（）。A.筹资费用B.用资费用C.机会成本D.沉没成本E.管理成本答案AB18.下列属于营运资金管理内容的有（）。A.现金管理B.应收账款管理C.存货管理D.流动负债管理E.固定资产管理答案ABCD19.建筑安装工程费按构成要素划分，包括（）。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.利润答案ABCDE20.建筑安装工程费中，企业管理费包括（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.工具用具使用费答案ABCDE21.措施项目费中，安全文明施工费包括（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费E.已完工程及设备保护费答案ABCD22.规费包括（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.危险作业意外伤害保险费E.教育费附加答案ABC23.工程量清单计价中，分部分项工程量清单应包括（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量答案ABCDE24.下列关于暂列金额的说法，正确的有（）。A.由招标人暂定B.属于其他项目费C.用于工程实施中可能发生的变更等D.结算时按实际发生情况调整E.投标人必须全额计入报价答案ABCD解析暂列金额由招标人填写，投标人应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动，E错误。25.工程计价定额包括（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标E.投资估算指标答案ABCDE26.人工定额的编制方法包括（）。A.技术测定法B.统计分析法C.比较类推法D.经验估计法E.理论计算法答案ABCD27.材料消耗定额的组成包括（）。A.材料净用量B.不可避免的损耗量C.运输损耗量D.保管损耗量E.施工操作损耗量答案AB28.设计概算的编制依据包括（）。A.可行性研究报告B.设计文件C.概算定额D.市场价格信息E.施工组织设计答案ABCD29.施工图预算的作用包括（）。A.确定工程造价的依据B.编制施工计划的依据C.进行工程结算的依据D.银行拨付工程价款的依据E.施工企业进行成本控制的依据答案ABCDE30.国际工程投标报价中，常用的报价策略包括（）。A.不平衡报价法B.多方案报价法C.增加建议方案D.突然降价法E.先亏后盈法答案ABCDE三、建设工程法规及相关知识单项选择题（每题1分，共70分）1.下列规范性文件中，法律效力最高的是（）。A.行政法规B.地方性法规C.法律D.部门规章答案C2.我国法的形式中，行政法规由（）制定。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.国务院各部委答案C3.关于法人成立的条件，下列说法正确的是（）。A.依法成立B.有必要的财产或经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.以上都是答案D4.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，该行为对（）发生效力。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和被代理人答案B5.下列情形中，属于无权代理的是（）。A.代理权终止后仍以被代理人名义实施代理行为B.被代理人授权不明C.代理人转委托D.代理人超越代理权限实施代理行为答案D6.建设工程开工前，由（）负责办理施工许可证。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位答案B7.建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.6答案C8.因故不能按期开工超过（）个月的，施工许可证自行废止。A.3B.6C.9D.12答案B9.施工企业资质序列中，不包括（）。A.施工总承包B.专业承包C.劳务分包D.设计施工一体化答案D10.一级建造师执业注册的有效期为（）年。A.2B.3C.5D.8答案B11.建造师经注册后，可以（）的名义从事建设工程施工项目相关活动。A.企业B.注册建造师C.项目经理D.技术负责人答案B12.招标投标活动应当遵循的原则不包括（）。A.公开B.公平C.公正D.有偿答案D13.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30答案C14.投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.5%D.10%答案B15.评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4答案C16.中标人的投标应当符合的条件是（）。A.投标价格最低B.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低（但投标价格低于成本的除外）C.施工方案最优D.投标工期最短答案B17.下列行为中，属于投标人串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人以低于成本的报价竞标C.投标人之间约定中标人D.投标人以他人名义投标答案C18.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10B.15C.30D.60答案C19.下列合同中，属于建设工程合同的是（）。A.买卖合同B.借款合同C.勘察设计合同D.租赁合同答案C20.建设工程施工合同法律关系的客体是（）。A.施工行为B.建设工程项目C.工程款D.施工企业答案B21.下列关于无效合同的说法，正确的是（）。A.无效合同自始无效B.无效合同经确认后无效C.无效合同可经补正后有效D.部分无效的合同整体无效答案A22.施工合同履行中，因不可抗力导致工程损坏，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人分担D.保险公司答案A23.下列关于合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更须经双方协商一致B.合同变更可单方决定C.合同变更后原合同不再有效D.合同变更须经批准答案A24.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人（）支付相应工程价款。A.可以不B.应当C.酌情D.拒绝答案B25.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，但（）除外。A.学校、医院等公益事业工程B.商品住宅C.工业厂房D.市政基础设施答案A26.下列合同中，属于单务合同的是（）。A.建设工程施工合同B.赠与合同C.借款合同D.租赁合同答案B27.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月答案A28.劳动者在同一用人单位连续工作满（）年以上的，可以订立无固定期限劳动合同。A.5B.8C.10D.15答案C29.在劳务派遣中，劳动合同关系存在于（）之间。A.劳动者与用工单位B.劳动者与劳务派遣单位C.劳务派遣单位与用工单位D.劳动者与发包单位答案B30.施工企业应当为（）缴纳工伤保险费。A.管理人员B.正式职工C.全体职工D.农民工答案C31.建设工程安全生产管理的方针是（）。A.安全第一，预防为主，综合治理B.安全第一，质量为本C.预防为主，防消结合D.百年大计，安全第一答案A32.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4答案A33.施工单位的（）对建设工程项目的安全施工负责。A.法定代表人B.项目负责人C.技术负责人D.安全员答案B34.建设工程实行施工总承包的，施工现场的安全生产由（）负责。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位答案C35.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）责任。A.连带B.按份C.各自D.补充答案A36.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制（），并组织专家论证。A.施工组织设计B.专项施工方案C.安全技术交底D.应急预案答案B37.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的，应编制（）。A.施工组织设计B.用电专项方案C.临时用电施工组织设计D.安全用电方案答案C38.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。A.生产许可证、产品合格证B.使用说明书C.检测报告D.以上都是答案A39.意外伤害保险的保险期限应（）施工合同约定的工期。A.短于B.等于C.长于D.不限于答案C40.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在危险部位设置明显的（）。A.安全警示标志B.防护设施C.隔离带D.围挡答案A41.建设工程质量保修制度中，最低保修期限最长的项目是（）。A.屋面防水工程B.供热与供冷系统C.电气管线D.给排水管道答案A解析屋面防水工程最低保修期限为5年，供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期，电气管线、给排水管道为2年。42.施工单位对施工中出现质量问题的建设工程应当（）。A.保修B.返修C.赔偿D.重建答案B43.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担（）责任。A.赔偿B.连带C.全部D.主要答案A44.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（）取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.在建设单位或者工程监理单位监督下现场答案D45.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.竣工预验收B.竣工验收合格C.交付使用D.正式投入使用答案B46.施工图设计文件未经审查或者审查不合格的，不得（）。A.进行招标B.用于施工C.进行报建D.签订合同答案B47.建设单位应当将施工图设计文件报（）审查。A.建设行政主管部门B.施工图审查机构C.监理单位D.设计单位答案B48.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。A.由监理单位独自承担赔偿责任B.由承包单位独自承担赔偿责任C.与承包单位承担连带赔偿责任D.不承担赔偿责任答案C49.下列材料中，必须实行见证取样和送检的是（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于装修的涂料C.用于非承重墙的砌块D.普通玻璃答案A50.建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告D.已结清工程款答案D51.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门备案。A.7B.15C.30D.60答案B52.在正常使用条件下，房屋建筑的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.30年C.50年D.5年答案A53.施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有（）；未经检验或者检验不合格的，不得使用。A.书面记录和专人签字B.现场记录C.照片资料D.检测报告答案A54.下列行为中，属于违法分包的是（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位B.总承包单位将非主体结构施工分包C.分包单位将其承包的建设工程再分包D.经建设单位认可将劳务作业分包答案A解析违法分包包括将工程分包给不具备资质条件的单位、未经建设单位认可分包、分包单位再分包等。本题A最为明确。55.根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时设计、同时施工C.同时招标、同时施工、同时验收D.同时设计、同时审批、同时施工答案A56.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。A.7B.15C.30D.60答案B57.下列属于建筑节能措施的是（）。A.使用节能材料B.加强保温隔热C.采用节能设备D.以上都是答案D58.施工现场从事危险作业的人员，其意外伤害保险由（）办理。A.建设单位B.施工单位C.保险公司D.作业人员自行答案B59.建设工程纠纷中，最常用的解决方式是（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼答案A60.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院（）。A.应当受理B.不予受理C.酌情受理D.经协商后受理答案B61.下列纠纷中，不能约定仲裁的是（）。A.建设工程施工合同纠纷B.建设工程勘察合同纠纷C.婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷D.建设工程监理合同纠纷答案C62.诉讼时效期间为3年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。该规定属于（）。A.普通诉讼时效B.特别诉讼时效C.最长权利保护期间D.短期诉讼时效答案A63.关于民事诉讼管辖，因不动产纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。A.被告住所地B.原告住所地C.不动产所在地D.合同签订地答案C64.施工合同纠纷中，当事人约定由建设工程所在地人民法院管辖，该约定属于（）。A.级别管辖B.专属管辖C.协议管辖D.指定管辖答案C65.行政复议申请期限为自知道该具体行政行为之日起（）日内。A.30B.45C.60D.90答案C66.下列行政处罚中，属于行为罚的是（）。A.罚款B.责令停产停业C.警告D.没收违法所得答案B67.施工企业资质证书的有效期为（）年。A.2B.3C.5D.8答案C68.注册建造师变更执业单位，应当与聘用单位解除劳动关系后，在规定期限内通过新聘用单位申请变更注册，变更注册后仍延续（）有效期。A.原注册B.新注册C.重新核定的D.延长1年的答案A69.根据《民法典》，建设工程价款优先受偿权的行使期限为（）个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。A.6B.12C.18D.24答案C70.关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.强制性标准必须执行B.推荐性标准必须执行C.企业标准必须执行D.地方标准必须执行答案A四、建设工程法规及相关知识多项选择题（每题2分，共60分）1.我国法的形式包括（）。A.宪法B.法律C.行政法规D.地方性法规E.国际条约答案ABCDE2.下列关于法人分类的说法，正确的有（）。A.法人分为营利法人和非营利法人B.特别法人包括机关法人、农村集体经济组织法人等C.公司属于营利法人D.事业单位属于非营利法人E.社会团体法人属于特别法人答案ABCD解析社会团体法人属于非营利法人，E错误。3.建设工程代理行为中，委托代理终止的情形包括（）。A.代理期间届满B.被代理人取消委托C.代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.被代理人死亡答案ABCDE4.申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经落实答案ABCDE5.下列情形中，不需要申请施工许可证的有（）。A.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程B.抢险救灾及其他临时性房屋建筑C.农民自建低层住宅D.军用房屋建筑工程E.大型市政基础设施工程答案ABCD6.施工企业资质的法定条件包括（）。A.有符合规定的净资产B.有符合规定的主要人员C.有符合规定的技术装备D.有符合规定的已完工程业绩E.有符合规定的注册资本答案ABCDE7.下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A.以不合理条件限制潜在投标人B.与投标人串通投标C.依法必须招标的项目规避招标D.确定中标人前与投标人就实质性内容进行谈判E.在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人答案ABCDE8.下列情形中，评标委员会应当否决投标的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价E.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价答案ABCDE9.下列关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人终止招标的，应当及时退还投标保证金D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人无权没收投标保证金E.招标人可以不要求投标人提交投标保证金答案ABCE解析投标人在投标截止前撤回投标文件的，招标人应当自收到撤回通知之日起5日内退还投标保证金，D错误。10.关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方应当签订共同投标协议C.联合体各方以一个投标人的身份共同投标D.联合体中标后，由联合体各方分别与招标人签订合同E.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任答案ABCE解析联合体中标后，应由联合体各方共同与招标人签订合同，D错误。11.下列合同中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈手段订立，损害国家利益的合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同C.违反法律、行政法规的强制性规定的合同D.无民事行为能力人订立的合同E.显失公平的合同答案ABCD解析显失公平的合同属于可撤销合同，E错误。12.建设工程施工合同的主要内容条款包括（）。A.工程范围B.建设工期C.工程质量D.工程价款E.技术资料交付时间答案ABCDE13.下列关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.承包人对建设工程折价或拍卖价款享有优先受偿权B.优先受偿权优于抵押权和其他债权C.建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用D.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人E.优先受偿权的行使期限为6个月答案ABCD解析优先受偿权的行使期限为18个月，E错误。14.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害D.劳动者患病在规定的医疗期满后不能从事原工作E.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作造成严重影响答案ABCE解析劳动者患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事另行安排的工作的，用人单位需提前30日书面通知或额外支付一个月工资后可以解除合同，属于预告解除，D错误。15.下列属于施工单位安全生产责任的有（）。A.建立健全安全生产责任制度B.保证安全生产条件所需资金的投入C.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员D.对施工现场的安全生产负总责E.为施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品答案ABCE解析对施工现场安全生产负总责的是总承包单位，且是在实行施工总承包的情况下，D不准确。16.下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大工程，需要编制专项施工方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程及支撑体系D.起重吊装及安装拆卸工程E.脚手架工程答案ABCDE17.施工现场的“三宝”包括（）。A.安全帽B.安全带C.安全网D.安全标志E.安全围挡答案ABC18.下列属于建设单位安全生产责任的有（）。A.依法办理施工许可B.向施工单位提供施工现场地下管线资料C.不得压缩合同约定的工期D.编制专项施工方案E.组织竣工验收答案ABCE解析编制专项施工方案是施工单位的责任，D错误。19.在建设工程质量管理中，建设单位的质量责任包括（）。A.依法对工程建设进行招标B.将工程发包给具有相应资质的单位C.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标D.对施工质量进行验收E.按合同约定采购建筑材料答案ABCE20.下列关于见证取样的说法，正确的有（）。A.见证人员由建设单位或监理单位中具备施工试验知识的人员担任B.取样人员应在见证人员见证下取样C.见证人员应对取样的过程进行见证D.见证取样涉及结构安全的试块、试件和材料E.见证人员应作见证记录并签字答案ABCDE21.下列工程中，必须实行监理的有（）。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E.国家规定必须实行监理的其他工程答案ABCDE22.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）进行查验。A.建设单位B.建设工程质量监督机构C.设计单位D.勘察单位E.监理单位答案AB解析隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构进行查验。23.关于建设工程竣工环保验收，下列说法正确的有（）。A.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时投产使用B.编制环境影响报告书的建设项目，应当进行竣工环境保护验收C.编制环境影响报告表的建设项目，应当进行竣工环境保护验收D.填报环境影响登记表的建设项目，应当进行竣工环境保护验收E.不需要进行环境影响评价的建设项目，无需进行竣工环保验收答案ABC解析填报环境影响登记表的建设项目，不需要进行竣工环境保护验收，D错误；不需要进行环境影响评价的建设项目，若需要配套环保设施，仍应进行验收，E错误。24.下列属于施工现场固体废物污染环境防治措施的有（）。A.分类存放B.及时清运C.综合利用D.无害化处理E.就地焚烧答案ABCD解析禁止在施工现场焚烧废弃物，E错误。25.仲裁协议应当具备的内容包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.仲裁费用承担方式E.仲裁庭组成方式答案ABC26.下列诉讼中，属于专属管辖的有（）。A.因不动产纠纷提起的诉讼B.因港口作业中发生纠纷提起的诉讼C.因继承遗产纠纷提起的诉讼D.因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼E.因合同纠纷提起的诉讼答案ABC解析建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，属于专属管辖，D也正确。本题应选ABCD。27.根据《民法典》，下列属于可撤销合同的有（）。A.重大误解订立的合同B.显失公平的合同C.一方以欺诈手段订立的合同D.一方以胁迫手段订立的合同E.违反法律强制性规定的合同答案ABCD28.下列关于行政复议的说法，正确的有（）。A.行政复议以书面审查为原则B.行政复议不收取费用C.行政复议期间具体行政行为一般不停止执行D.行政复议决定书一经送达即发生法律效力E.对行政复议决定不服的，可以提起行政诉讼答案ABCDE29.关于建设工程质量保证金，下列说法正确的有（）。A.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.合同约定由承包人缴纳质量保证金的，可以从工程款中预留C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担费用D.缺陷责任期满后，发包人应返还质量保证金E.质量保证金与履约保证金性质相同答案ABCD解析质量保证金与履约保证金性质不同，E错误。30.下列属于工程建设强制性标准监督检查内容的有（）。A.对建设单位、施工单位等执行强制性标准的情况进行监督检查B.对工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等阶段执行强制性标准的情况进行监督检查C.对有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准进行监督检查D.对违反强制性标准的行为进行查处E.对推荐性标准的执行情况进行全面检查答案ABCD解析推荐性标准不强制监督检查，E错误