合同管理修改版

合同管理修改版1.B主要是为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式。第1章绪论思考题A.委托代理人B.法定代理C.指定代理D.转委托2.委托代理人与第三人签定合同的法律特征表现为A 以被代理人的名义与对方谈判；商签的合同内应有代理人的权利与义务的条款；C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求；D.所形成的合同由委托人与代理人共同履行。3.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。人向人民法院起诉，要求支付材料款。DA．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业4.代理是指代理人以名义进行代理行为。BA.自己B.被代理人C.代理人D.第三人5.建设市场主体中，不需要实行资质管理的是。BA．建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位6.法人成立进行注册登记时，应当以为住所。AA.主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地C．主要合同履行地D．董事长的户口所在地7.建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期应从时起算。DA.订立施工合同B.工程完工C.工程通过竣工验收D.约定应当支付工程款8.施工许可证的申请者是。BA监理单位B建设单位C施工单位D设计单位9.属于来自业主的风险是AA.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动10．公民委托律师代理诉讼属于DA．法定代理B．指定代理C．约定代理D．委托代理11．代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，承担民事责任。BA．代理人对自己的行为B．被代理人对代理人的代理行为C．代理人对第三人的行为D．被代理人对第三人的行为12.《民法通则》的调整对象是调整平等主体之间的（BD）。A.人际关系B.人身关系C.公共关系D.财产关系13.法人其特征主要有（ACD）。A.独立的组织B.独立的合伙人C.独立的财产D.独立的责任14.根据我国法律规定，公民的民事行为能力分类有（ABC）。A.完全民事行为能力B.限制民事行为能力C.无民事行为能力D.有民事行为能力15.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（ABCE）。A．依法成立B．有必要的财产和经费C．有自己的名称、组织机构和场所D．有符合法定条件的法定代表人E．能独立承担法律责任16.联营——是指企业之间，企业与事业单位之间的横向经济联合的一种法律形式17.民法——是调整平等民事主体之间，公民之间，以及法人与公民之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称18.公路建筑工程市场——19.民事责任——民事主体在民事活动中，因实施了民事违法行为，根据民法所承担对其不利的民事法律后果或基于法律特别规定而应承担的民事责任20.建筑工程质量——是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准设计文件和合同对工程的安全、经济、美观等特性的综合要求21.法人——具有权利能力和行为能力并依法享有民事权利和承担民事义务的组织22.公路建筑产品具有什么特点？工程量大，造价高；工艺简单；施工条件差；对环境影响大；社会效益和经济效益高23.公路建筑市场的特点有哪些？24.公路建筑生产有哪些特点？第2章复习思考题1.某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运输费用未予明确，则供货商备齐钢材后，应。DA.将钢材送到施工现场B.将钢材送到发包人的办公所在地C.将钢材在公证机关公证下提存D.通知发包人自提2.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。DA．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业3.债务人或第三人将其动产或权利移交债权人手中占有，用以担保债权的履行，属于担保方式中的。DA.抵押B.留置C.保证D.质押4.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照价格履行。AA.订立合同时履行地的市场B.履行合同时履行地的市场C.订立合同时订立地的市场D.履行合同时订立地的市场5、合同法的核心内容是。CA.合同的谈判B.合同的订立C.有关合同履行的规定D.合同的变更6.是建设工程施工合同的从合同。CA.建设工程监理合同；B.工程分包合同；C.施工合同变更协议；D.解决合同争议的仲裁协议；7.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同BA．不成立B．成立C．无效D．可撤销8.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在到达对方。CA.要约到达对方之前B.对方承诺到达要约人之前C.对方发出承诺之前D.对方承诺生效之后9．在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是CA．谈判B．要约邀请C．要约D．承诺10．经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，AA．另一方可请求法院强制执行B．仲裁机构可强制执行C．另一方可以请求公安机关强制执行D．另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款11.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方。BA．可单方宣布解除合同B．必须按原单价交付剩余水泥C．有权拒绝按原单价供应水泥D．可单方面修改价格条款强制采购方执行12．建设工程纠纷解决的几种途径中，是依靠国家强制力来实现的。CA．和解B．调解C．诉讼D．仲裁13．施工承包合同中的经济法律关系客体是指CA．业主B．承包商C．合同标的D．合同条款14．某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于。AA．采取欺诈手段B．采取胁迫手段C．超越经营范围D．无效代理15．合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应。BA．立即停止执行B．继续有效C．宣告无效D．对要求变更的条款部分无效16．无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是。AA．违约方向第三方抵押的财产B．不属于该合同范围内的违约方财产C．合同标的物D．违约方关系人的财产17．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是。BA．定金B．抵押C．质押D．留置18、下列属于合同主要条款的有（ABCDE）。A.当事人名称和住所B.标的、数量、质量C.违约责任D.履行期限E.履行地点及方式19、《合同法》规定，对违反合同者追究责任时，实行（ABE）。A.严格责任原则；B.以补偿性为原则；C.过错原则；D.因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任；E.违约金、定金并用原则；20．《经济合同法》规定，经济合同依法订立具有法律约束力。审查经济合同的有效性，应从以下几方面考虑：（ABC）。A．当事人主体资格B．形式程序合法C．合同内容合法D．合同登记备案E．合同经过公证21．下列关于合同无效的表述中，正确的是（ABCDE）。A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C．以合法形式掩盖非法目的D．损害社会公共利益E．违反法律、地方性法规的强制性规定22.根据《合同法》，下列合同中无效的有（ACE）。A．损害社会公共利益的合同B．附条件的合同C．以合法形式掩盖非法目的的合同D．附期限的合同E．恶意串通，损害第三人利益的合同23．我国建设工程纠纷处理的基本形式有（ABDE）。A．诉讼B．调解C．斡旋D．和解E．仲裁24、无效合同——违反合同订立原则的合同都属于无效合同25.合同的变更——合同变更是指对有效成立的合同就其内容即当事人的权利、义务进行变更、增减、修改的工程36.简述公路工程合同变更的估价原则和方法26．效力待定合同——不符合合同生效条件，但也不能构成无效合同或可撤销合同的条件27、合同——是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议28．合同争议——由于合同双方当事人在履行合同过程中对合同的理解不同或者出于各自的利益差异，出现的纠纷和争议29.抵押——是合同当事人一方用自己或第三方财物为另一方当事人提供清偿债务的权利30.《合同法》规定了哪几种无效合同。答：1、一方以欺诈胁迫的手段订立合同，损害国家利益2、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益3、以合法形式掩盖非法目的4、损害社会公共利益5、违反法律、行政法规的强制性规定31．合同法的基本原则是什么？·答：平等、自愿原则公平、诚实信用原则遵守法律、维护社会公共利益原则依法成立的合同，对当事人具有约束力的原则32.简述合同的特点。答：双方平等的民事法律行为、当事人双方表示一致的行为、一种合法的行为第3章复习思考题1．采用（B）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A．公开招标B．邀请招标C．议标D．比价招标2．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．10日B．15日C．30日D．三个月3．按照拥有的（BCDE），将承包商按工程专业划分为不同资质等级。A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.工程业绩E.信誉4．对于技术复杂，又缺乏经验的公路设计项目，设计分为（ABD）阶段进行。A.初步设计；B.施工图设计；C.工程设备设计；D.施工组织设计；E.技术设计；5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和组成。DA.现场管理费B.工程建设费C.风险金D.税金6.关于定金以下说法不正确的有（ABD）。A.定金就是预付款B.如果给付定金的一方未支付定金，而主合同已经履行，会影响主合同的成立C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.债务人履行债务后，定金不予收回E.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金7.投标承包工程，是投标的核心。AA.报价B.工期C.质量D.信誉8.投标单位在投标报价时，对招标单位提供的工程量清单中的每一项的单价和合价都应填写，开标后发现没有填写的则。CA.允许投标单位补充填写B.由招标单位和投标单位协商C.认为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中D.视为废标9.招标人选择招标代理机构时，不是应满足的条件。A；A.招标代理机构必须是法人组织B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”。10.中标通知书是一种AA.要约B.承诺C.要约邀请D.合同11.联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人。CA共同承担责任B按份承担责任C承担连带责任D各自承担责任12.按下述施工公开招标的程序中，须招标管理机构审查的是C。A.工程标底编制B.招标预备会C.资格预审D.发放招标文件13.工程标底是招标工程项目的。CA合同价格B投标报价C预期价格D结算价格14．采用方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。BA．公开招标B．邀请招标C．议标D．比价招标15．根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是BA．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B．开标地点由招标人在开标前通知C．开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D．开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加16．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。CA．10日B．15日C．30日D．三个月17、我国招标投标法中规定的招标的方式有（AB）。A.公开招标B.邀请招标C.两阶段招标D.议标E.定向招标18.公开开标体现了招标的公正、公开、公平原则。开标后，任何投标人不得（AB）。A.更改投标书的报价；B.增加优惠条件；C.更改评标方法；D.更改定标方法；E.撤销投标书；19．下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（ABDE）。A．评标由招标人依法组建的评标委员会负责B．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数C．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一D．与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会E．评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密20.监理单位应在施工招标前选定或通过招标方式确定。（√）21.国道主干线和国家高速公路网建设项目的工程施工招标文件应当报交通部备案。（√）22.代理人以被代理人的名义同自己所代理的其他人签订的合同受到法律的保护。（×）23.公路工程施工合同主要采用保证作为合同的担保方式。（×）24.招标规则规定，业主可以视情况要求延长投标有效期，而且，投标单位必须接受。（×）25.投标须知——是找标人写给投标人看的，投标人在投标时必须仔细阅读，并遵照执行的说明文件26.现场考察——踏勘现场是招标文件发售以后，标前会议以前由招标人组织投标人到拟建项目施工现场进行实地踏勘的活动27.暂定金额——包括在工程报价中，但不包括在工程量清单中，由业主和工程师支配的，用于计日工暂列工程指定分包工程和突发事件费用的一笔款项28.现场考察的内容有哪些？答;地理、地貌、气象方面、法律法规方面、工程施工条件、经济方面、工程所在地有关健康、安全、环保、治安情况、其他方面29.影响投标决策的主观因素有哪些技术实力、经济实力管理实力、业绩信誉实力30.公路建设单位招标具备应哪些条件？答：1、初步设计和概算文件已被批准2、工程已经正式列入国家或地方公路建设计划，发包人已办理工程项目报建手续3、建设资金已经落实4、征地拆迁工作已基本完成或落实，能保证分年度连续施工5、施工图设计已基本完成或能满足招标时和工程开工后连续施工的要求第4章复习题1.《施工合同文本》中规定，发包人供应的材料设备单价与一览表不符时，由承担所有价差。BA.承包人B.发包人C.承发包双方共同D.工程师决定由谁2.承包人在临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承担。AA.发包人B.承包人C.工程师D.承发包双方共同3.在施工中由于原因导致工期延迟，承包商应当承担违约责任。BA.不可抗力B.承包人设备损坏C.设计变更D.工程量变化4.在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是DA.通过谈判招标确定承包商B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商D.通过竞争性招标确定承包商5.建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期应从时起算。DA.订立施工合同B.工程完工C.工程通过竣工验收D.约定应当支付工程款6.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指BA.完成合同内注明的全部工作的时间B.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的时间D.投标书上的工期7.当工程内容明确、工期较短，宜采用DA.总价可调合同B.总价不可调合同C.单价合同D.成本加酬金合同8.下列建设工程施工合同文件发生矛盾，应该优先考虑执行的是CA.工程量清单B.工程预算书C.工程变更协议书D.施工图纸9．工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可保护自己合法权益。CA．自动撤场B．要求变更合同C．宣布合同终止D．拒绝移交工程10．监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则CA．监理工程师应推迟计量时间B．监理工程师单独计量无效C．监理工程师单独计量有效D．监理工程师可不必再计量11．采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由控制。BA．业主B．监理工程师C．总包商D．分包商12．FIDIC合同条件规定，应由业主签发。AA．中标通知书B．工程移交证书C．解除缺陷责任书D．最终支付证书13．采用方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。BA．公开招标B．邀请招标C．议标D．比价招标14．施工承包合同中的经济法律关系客体是指。C A．业主B．承包商C．合同标的D．合同条款15．业主应对原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。A．监理工程师提供的水准点高程有误B．承包商使用的测量仪器有误差C．承包商放线有误而监理工程师未差出D．承包商放线后监理工程师未进行复测16.在施工合同中，下列（BCDE）工作应由承包人完成。A.土地征用与拆迁；B.临时用地、占道申请报批手续；C.提供工程地质报告；D.保护施工现场地下管道和临近建筑物及构筑物；E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表。17.施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括（ADE）。中标通知书；B.招标文件；C.投标书及其附件；D.技术规范；E.工程量清单；18.（ACDE）情况下，施工合同可以变更或解除。A.双方经协商同意，且合法；B.由于一方法定代表人的变动；C.由于一方的违约，使施工合同履行成为不必要；D.不可抗力的作用；E.当事人一方破产而确实无法履行合同；19.建设工程施工合同具有以下特有的法律特征（ABDE）。A.主体具有法人资格和相应资质；B.主体具有连带的权利义务关系；C.合同价款定价的多样性；D.合同的签定与履行有严格的计划性和法定程序；E.合同的签定一定要有第三方的担保；20.在建设工程施工承包合同中，属于承包方合法权利的有（ABD）。A.获得提前竣工奖励；B.索赔权；C.对不可抗力的确定权；D.因不可抗力情况而请求赔偿权；E.限期收取合同的价款权；21.工程师发布变更指令的范围应限于（BCD）等方面。A.删减部分承包人工作内容交给其他人完成；B.改变部分工程的基线；C.改变已批准承包人施工时间和顺序；D.增加合同约定的工程量；E.改变施工工程的性质；22.施工合同的发包方对（ABDE）承担责任。A．施工场地的土地征用B．支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用C．施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作D．提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料E．提前使用后发生损坏的修理费用23.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（ABCE）。A．合同条件B．协议条款C．承包工程投标书D．施工监理日志E．工程恰商纪要24.施工合同示范文本规定，在施工中由于（ABCD）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。A．不可抗力事件的发生B．工程量的变化C．一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时D．工程设计变更E．施工机械出现故障25.FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指（A）的承包商。A．由业主选定，与总承包商签合同B．由总包商选定，与业主签合同C．由监理工程师选定，与业主签合同D．由业主选定，与监理工程师签合同26.根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．10日B．15日C．30日D．三个月27.公路工程施工合同变更不能包括（AD）的变更A．合同主体 B．通用条件C．专用条件D．施工图纸28.施工合同规定，因业主不能支付工程款，承包人可扣留部分或全部工程并予以妥善保护，由业主承担费用。承包人享有的是（BD）。A．占有权B．留置权 C．使用权 D．抵押权29.属于监理工程师的权力的是（BC）A．财务支付权B．监督权 C．索赔权 D．争议诉讼权30.公路施工合同标准文本规定，公路施工合同文件的组成内容包括（ADE）。A.中标通知书；B.招标文件；C.投标书及其附件；D.技术规范；E.工程量清单；31.《公路工程施工标准合同文件》条款的规定，由于（ACE）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A．发包人未按约定提供施工场地

B．分包人对承包人的施工干扰C．设计变更

D。承包人的主要施工机械出现故障

E．发生不可抗力

32．按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是BCA．合同专用条件B．投标书C．中标意向书D．合同协议书33.除合同另有规定外，无监理工程师事先书面同意，承包商不得将工程的任何部分分包出去。（×）34.公路工程施工合同主要采用保证作为合同的担保方式。（×）35.施工合同——施工合同是指业主和承包商就建设项目工程而明确双方权利、义务关系的协议35.合同的变更答：合同变更是指对有效成立的合同就其内容即当事人的权利、义务进行变更、增减、修改的工程36.简述公路工程合同变更的估价原则和方法。答：37.简述FIDIC合同条件具有的特点。答：国际性、通用型、权威性、公正合理、职责分明、程序严谨、易于操作、通用条件和专用条件的有机结合38.简述合同变更产生的原因。答：业主根据工程变更设计变更39.监理工程师对已经检验的隐蔽工程某部位施工质量产生怀疑，要求承包人进行剥露重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。监理工程师如何看待增加的成本和延误的工期？答：不给予赔偿费用与工期。这是承包人自己操作失误的第.9章复习题1.施工索赔是在施工过程中，承包商根据合同和法律的规定，对（D）的过错所造成的损失，或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出，承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。A.业主B.监理工程师C.业主和监理工程师D.并非由于自己2.委托监理合同中不属于监理义务的内容是。BA.负责施工合同的协调管理B.负责外部关系的协调C.认真勤奋地工作D.不得泄露申明的秘密3.是建设工程施工合同的从合同。CA.建设工程监理合同；B.工程分包合同；C.施工合同变更协议；D.解决合同争议的仲裁协议；4.监理招标的宗旨是对监理单位的选择。DA.人员B.设备C.报价D.能力5.当工程内容明确、工期较短，宜采用DA.总价可调合同B.总价不可调合同C.单价合同D.成本加酬金合同6．建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则。DA．该项索赔视为已经批准B．视为已被拒绝C．尚待批准D．承包商应进一步提交索赔证据7．监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则CA．监理工程师应推迟计量时间B．监理工程师单独计量无效C．监理工程师单独计量有效D．监理工程师可不必再计量8．分包商在施工现场的协调管理工作，应由负责。BA．业主B．监理工程师C．总包商D．分包商自己9．施工合同中索赔的性质属于AA．经济补偿B．经济惩罚C．经济制裁D．经济补偿和经济制裁10．监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是施工进度计划。DA．承包商编制的B．业主编制的C．监理单位制定并由承包商认可的D．承包商提交并经监理工程师批准的11.施工分包合同的当事人为（ABC）。A.发包人；B.承包人；C.监理人；D.设计人；E.分包人；12.工程师发布变更指令的范围应限于（BCE）等方面。A.删减部分承包人工作内容交给其他人完成；B.改变部分工程的基线；C.改变已批准承包人施工时间和顺序；D.增加合同约定的工程量；E.改变施工工程的性质；13.建设工程监理合同示范文本规定，（ABC）是监理人服务的内容。A.正常的监理工作；B.附加工作；C.额外工作；D.承包商要求的工作；E.合约外的工作；14.保证合同是（B）签订的合同。A．债权人与债务人B．债权人与保证人C．债务人与保证人D．保证人与被保证人15.合同争议发生后，非自愿采取的解决争议的方式是（CD）。A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼16．对于技术复杂，又缺乏经验的公路设计项目，设计分为（ABE）阶段进行。A.初步设计；B.施工图设计；C.工程设备设计；D.施工组织设计；E.技术设计；17.我国公路建设工程纠纷处理的基本形式有（ABDE）。A．诉讼B．调解C．斡旋D．和解E．仲裁18.根据施工监理合同的规定，（BDE）是监理单位的义务。A.使用建设单位提供的设施完成工作后归还B.按合同约定派驻人员C.参与施工单位的施工活动D.负责办理施工有关的行政批准手续E.负责工程施工中有关各方的协调管理19.监理单位应在施工招标前选定或通过招标方式确定。（√）20违约方只要支付了违约金和赔偿金，就可以不再履行合同。（×）21.公路工程施工合同主要采用保证作为合同的担保方式。（×）22.只有由于发包人不履行合同的行为责任原因，导致承包人的合法权益受到损害，承包人才可以提出索赔。（×）23.工程风险——是在工程施工期间和缺陷责任期间发生的、可能给工程带来损失或连带引起其它损失或人员伤亡的任何事件。24.施工索赔——是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应有自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予补偿或赔偿要求的行为25.不平衡报价法——在同一工程项目中，在总价不变的情况下，对分部分项报价作适当调整，以争取最多的盈利。26.简述公路工程合同变更的估价原则和方法。答：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价已标价工程量清单中无适用于变更的子母，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价，已标价工程量清单中无适用类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析的基础上，由监理人商定或确定变更工作的单价27.简述指定分包商的特点答：分包人由业主或监理工程师事先在合同中指定或通过招标产生，完成的工程有暂定金额支付的工程具有申诉权2、分包人与承包人签订分包合同，与业主仍无合同关系3、分包的工作仅限于工程报价所列“暂列金额”有关的项目28.发生索赔的原因有哪些答：合同文件引起的索赔、不可抗力和不可预见因素引起的索赔、业主方原因、工程师方、价格调整、法规变化29.试述承包商索赔的一般程序。答：意向通知、证据资料准备、索赔报告的编写、提交索赔报告、索赔报告的评审、谈判、争议的解决30.试述业主、承包商、监理三方的关系。答：三角关系平等的民事关系31.某工程项目在实施过程中，由于遇到百年难见的大洪水，导致施工现场被淹，基础被泡，严重影响了工程质量。试指出该事件的性质，以及事件发生后当事人双方应做哪些工作？答；不可抗力的突发自然灾害1、永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。2、承包人设备的损坏由承包人承担3、发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用4、承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担5、不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。6、合同一方当事人延迟履行没在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。32.承包商编写索赔报告时应注意什么？答：必须说明索赔的合同依据，必须有详细准确的损失金额及时间计算，要证明客观事实与损失之间的因果关系、责任分析应清楚、准确索赔值的计算依据要正确，计算公式要文件规定的且得到公认，用词要婉转和恰到。33.试述风险管理的步骤。答：风险识别、风险评价、风险对策决策、实施决策、检查34.试述三大控制的关系。35.试比较保险与担保的异同点。答：答：不同点有：1、风险对象不同、风险方式不同、风险责任不同、风险选择不同、相同点：都为工程发挥着保驾护航的作用36.试比较一般性分包与指定分包的异同点。答相同点：都是承包人与分包人签订分包合同2、都不能减轻承包人对业主的责任不同点：聘请人不同、完成的工作内容不同、申诉权不同37.工程风险的对策有哪些？答：风险回避、预防风险、自留风险、转移风险、集合风险、抑制风险案例分析1.某高速公路建设项目，采用公开招标方式，招标程序如下：⑴成立招标工作小组；⑵编制招标文件（资格预审文件，招标文件）；⑶发出招标邀请书；⑷对投标者进行资格预审并将结果通知投标者；⑸发售招标文件，设计图纸及技术资料；⑹建立评标组织，制定评标，定标方法；⑺标前答疑会；⑻组织投标单位现场勘察；⑼召开标会议，审查投标书；⑽发出中标通知书；⑾建设单位与中标单位签订承包合同。①该建设单位招标程序是否正确？请列出正确的招标程序。答：不正确，排列是⑴⑵⑷⑸⑻⑺⑹⑼⑽⑾②参加资格预审的投标单位应提供哪些资料？答：⒈资质条件；⒉财务要求；⒊业绩要求⒋信誉要求⒌项目经理资格和项目总工资格；⒍其他主要管理人员和技术人员要求；⒎主要机械设备和试验检测设备要求③在招标过程中，假定有下列情况发生，应如何处理？⑴在招标文件售出后，招标人希望将其中的一个变电站项目从招标文件的工程量清单中删除，于是，在投标截止日前，书面通知了每一个招标文件收受人。答：招标人的做法是错误的，必须在投标结束前15天以书面形式通知投标人。⑵招标人自9月1日向中标人发出中标通知，中标人于9月3日收到中标通知，由于中标人的报价比排在第二位的投标人报价稍高，于是，招标人在中标通知书发出后，与中标人进行了多次谈判要求中标人降低价格，但是中标人不同意，于是，招标人于9月10日向排名第二的投标人发出了中标通知，于10月13日签定了工程承包合同。答：招标人的做法是错误的，招标人应双倍返还中标保证金。2.某高速公路建设项目，采用公开招标方式，在参加投标的单位中，假定有下列情况发生，应如何处理？⑴A单位在投标有效期内撤销了投标书⑵B单位提交了投标书之后，于投标截止日期前用电话通知招标单位其投标报价7000万元有误，多报了300万元，希望在评标进行调整。⑶C单位的投标书上只有投标人的公章。⑷D单位没有参加标前会议答：A单位投标无效，没收投标保证金B单位修改无效，必须以书面形式通知招标人，但是可以进行投标。C单位投标无效，不没收投标保证金。D单位投标有效，可以不参加标前会议。3.某工程采用公开招标方式，有ABCDEF六家施工单位参与投标，在招标文件中规定，评标时采用两阶段评标的综合评标法，评标委员会由7名委员组成，技术标总分为40分，评标按得分不到28分者，不评其商务标，商务标总分为60分，评标时，以标底的50%与投标单位报价算术平均数的50%之和为基准价，但最高（最低）报价高于（低于）次高（次低）报价的15%者，在计算投标单位算术平均数时不考虑，且其商务标得分为15分，在基准价60分，报价比基准价每下降1%扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1%扣2分，扣分不保底。投标人ABCDEF标底报价13656111081430313098132411412513790技术标分32.934.627.235.732.530.1答：排列是ADEFBC计算方法[（13656+13098+13241+14125）÷4+13790]÷2=13660A1%：1=（13656-13660）/