2026一级造价工程师职业资格考试（建设工程造价案例分析·交通运输工程）历年参考题库含答案详解

2026一级造价工程师职业资格考试（建设工程造价案例分析·交通运输工程）历年参考题库含答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、在工程项目进度控制中，下列方法中属于静态进度计划方法的是。A.网络计划技术B.横道图进度计划法C.关键路径法D.列表比较法2、根据《标准设计招标文件》，设计文件的编制深度应符合的规定不包括。A.满足编制施工招标文件的需要B.满足主要设备材料采购的需要C.满足非标准设备制作的需要D.满足竣工验收备案的需要3、某建设工程项目，建设单位与施工单位签订的是固定总价合同。在施工过程中，因建设单位原因导致工程停工2个月，期间材料价格大幅上涨。则关于工期和费用索赔的说法，正确的是。A.施工单位只能索赔工期，不能索赔费用B.施工单位只能索赔费用，不能索赔工期C.施工单位既可以索赔工期，也可以索赔费用D.固定总价合同下，施工单位不能提出任何索赔4、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有建设行政主管部门出具的质量监督报告5、某工程项目的总成本为100万元，其中固定成本为40万元，变动成本率为60%，销售价格为1.5元/件，单位变动成本为0.6元/件。则该工程项目的盈亏平衡点产销量为万件。A.40B.50C.60D.66.676、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经签字后实施。A.施工单位技术负责人和总监理工程师B.施工单位项目经理和总监理工程师C.施工单位技术负责人和建设单位项目负责人D.施工单位项目负责人和总监理工程师7、某项目建设投资为8000万元，建设期利息为500万元，流动资金为1500万元。项目建成投产后，正常年份的年营业收入为6000万元，年总成本费用为4200万元，年上缴所得税为500万元。则该项目的总投资收益率为。A.13.33%B.15.00%C.16.67%D.18.75%8、根据《政府采购法》，下列项目中不属于政府采购适用范围的是。A.各级国家机关使用财政性资金采购货物B.事业单位使用财政性资金采购服务C.国有大型企业使用自有资金采购原材料D.社会团体使用财政性资金采购工程9、根据《公路工程建设项目投资估算编制办法》，以下哪项费用不属于工程建设其他费用？A.建设管理费B.建筑安装工程费C.土地使用及迁移补偿费D.研究试验费10、在交通工程造价中，基本预备费的计费基数是。A.建筑安装工程费B.工程费用C.建筑安装工程费+工程建设其他费用D.工程费用+工程建设其他费用11、某高速公路项目施工期间，因业主原因导致承包商工期延误10天，该事件属于。A.可原谅并可补偿的延误B.可原谅但不可补偿的延误C.不可原谅并可补偿的延误D.不可原谅且不可补偿的延误12、根据《公路工程预算定额》，路基土石方工程中，人工挖土方适用于开挖深度不超过的情形。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m13、在工程项目招投标中，以下哪种情形属于投标人相互串通投标？A.不同投标人的投标文件由同一单位编制B.投标文件混装C.投标保证金从同一账户转出D.以上都是14、某高速公路建设项目，建安费为80000万元，建设期2年，第一年投资计划值为60%，第二年为40%，建设期内年平均价格上涨率为5%，则价差预备费为万元。A.5600B.5780C.5900D.602015、根据《公路工程标准施工招标文件》，工程质量保证金的扣留比例为结算合同价款的。A.3%B.5%C.8%D.10%16、在公路工程概算编制中，大临设施费是指为施工服务而修建的临时性设施费用，不包括。A.临时便道B.临时便桥C.项目经理部办公用房D.预制场17、某公路工程竣工决算中，建设单位管理费按照建安工程费乘以费率计取，其中一、二类费用合计费率最高不超过。A.1.5%B.2.0%C.2.5%D.3.0%18、根据《公路工程工程量清单计价规范》，工程量清单中的暂列金额是指。A.招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项B.承包人为完成工程可能发生的费用C.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料款D.用于不可预见事件的备用金19、某高速公路项目，设计文件规定的路基压实度标准为96%，实际施工中检测压实度为94%，则应。A.按96%计算工程量B.按94%计算工程量C.不予计量D.重新碾压至合格后再计量20、在交通工程造价管理中，以下关于价格指数的说法正确的是。A.价格指数只反映材料价格变化B.价格指数可用于调整工程价差C.价格指数每年固定不变D.价格指数与定额基价无关21、某公路工程建设项目，招标控制价编制中，规费的计费基数是。A.分部分项工程费B.分部分项工程费+措施项目费C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费D.税前工程造价22、根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》，材料费包括材料原价、运杂费、运输损耗费和采购及保管费。其中采购及保管费费率为。A.1.0%B.2.0%C.2.5%D.3.0%23、在工程变更估价中，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目时，应采用确定变更工作的单价。A.该子目的单价B.类似子目的单价C.成本加利润D.市场价24、某公路工程项目，合同约定采用单价合同方式，下列关于单价合同的说法正确的是。A.工程量按实际完成量计量B.工程量按施工图计算C.单价在任何情况下不得调整D.总价固定不变25、在工程造价司法鉴定中，鉴定机构应当。A.只听信一方当事人的意见B.独立、客观、公正地进行鉴定C.接受当事人贿赂后出具鉴定意见D.仅按照委托方要求出具意见26、某高速公路项目，征地拆迁补偿费用包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费和地上附着物补偿费。其中土地补偿费的补偿标准为该耕地被征收前三年平均年产值的倍。A.4-6B.6-10C.10-16D.16-2027、在工程价款结算中，进度款的支付比例不低于已完成工程价款的。A.60%B.70%C.80%D.90%28、根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，依法必须进行招标的公路工程建设项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于。A.10日B.15日C.20日D.30日29、根据《公路工程建设项目投资估算编制办法》，以下哪项费用不属于工程建设其他费用？A.建设用地费B.建筑安装工程费C.可行性研究费D.研究试验费30、工程量清单计价中，分部分项工程费的计算依据是A.清单工程量乘以综合单价B.清单工程量乘以预算单价C.定额工程量乘以综合单价D.定额工程量乘以预算单价31、根据《招标投标法》，以下关于招标方式的说法正确的是A.国有资金占控股地位的项目必须公开招标B.所有项目均可采用邀请招标C.招标人可以任意选择招标方式D.不适宜公开招标的项目一律不得招标32、某公路工程发生设计变更，变更工程与原合同已有类似项目，变更工程的综合单价应A.由承包人提出，经发包人确认后执行B.参照原合同类似项目单价确定C.由双方协商确定D.按市场价重新确定33、下列费用中，属于措施项目费的是A.文明施工费B.管理人员工资C.材料采购费D.设备折旧费34、根据《标准施工招标文件》，承包人的索赔期限自起算A.承包人知道或应当知道索赔事件发生B.监理人发出索赔意向通知C.工程竣工验收合格D.发包人支付进度款35、某公路工程项目签约合同价为5000万元，预付款比例为15%，则预付款金额为万元A.500B.650C.750D.85036、关于工程质量保证金的说法，正确的是A.质量保证金比例不得超过工程结算价3%B.质量保证金必须在竣工前缴纳C.质量保证金只能以现金形式提交D.质量保证金期限为工程保修期满后37、某材料实际采购价为800元/吨，运输损耗率为2%，采购及保管费率为3%，则该材料预算单价为元/吨A.800.00B.824.00C.838.88D.858.2838、在工程变更估价中，当变更导致工程量增减超过15%时，A.工程量增加超过15%时，增加部分的综合单价应予调高B.工程量减少超过15%时，减少后剩余部分的综合单价应予调低C.工程量增减超过15%时，超过部分的综合单价应予调整D.不论增减幅度如何，综合单价均不调整39、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，以下关于履约担保的说法正确的是A.履约担保金额不得超过合同价的10%B.履约担保只能在中标后提交C.履约担保形式可以是现金或保函D.履约担保在竣工时退还，不予退还利息40、某公路项目施工过程中，因遭遇连续暴雨导致工期延误，承包人可提出的索赔类型是A.工期索赔和费用索赔B.仅工期索赔C.仅费用索赔D.neither工期索赔nor费用索赔41、根据《公路工程施工招标文件范本》，投标有效期从起算A.招标文件发售之日B.投标文件提交截止之日C.开标之日D.中标通知书发出之日42、以下关于工程造价司法鉴定说法正确的是A.司法鉴定只能由法院委托B.司法鉴定结论具有最终法律效力C.司法鉴定机构应具有相应资质D.当事人不得申请司法鉴定43、某工程合同约定的调价公式中，可调值部分占合同价的比重为0.6，调值因子种类及权重分别为：人工0.3、水泥0.2、钢材0.1。若人工费上涨10%，水泥价格上涨5%，钢材价格不变，则当月应调价系数为A.1.04B.1.05C.1.06D.1.0744、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中应列入措施项目清单的是A.现浇混凝土模板B.钢筋工程C.混凝土工程D.砌体工程45、某公路建设项目总投资2亿元，其中工程费用1.5亿元，工程建设其他费用3000万元，预备费2000万元，建设期利息500万元，流动资金0。则该项目建设期利息占总投资的比例为A.1.5%B.2.0%C.2.5%D.3.0%46、关于总价合同的说法，正确的是A.总价合同适用于工程量难以准确确定的项目B.总价合同承包人承担全部工程量风险C.总价合同发包人承担物价上涨风险D.总价合同结算时按实际工程量调整47、根据《公路水运工程安全生产费用管理暂行办法》，安全生产费用提取比例不低于建安费的A.1.0%B.1.5%C.2.0%D.2.5%48、某工程项目竣工后，发包人收到竣工结算文件后应在天内核对A.7B.14C.28D.5649、某高速公路项目施工图设计阶段，桥梁工程采用预应力混凝土箱梁结构，根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018），下列关于桥梁工程造价计算的说法正确的是。A.预应力钢材应按设计图纸所示尺寸计算工程量，包含损耗量B.钻孔灌注桩的钢护筒应计入钻孔工程量内一并计算C.预制预应力混凝土构件的预应力钢材损耗率应按3%计列D.桥面铺装层的钢筋网应按设计图示面积计算工程量50、某隧道工程合同价为15000万元，工期为24个月，施工中发生以下变更：增加辅助坑道一处，费用2000万元；调整衬砌厚度，增加费用500万元；因地质条件变化增加喷射混凝土费用300万元。根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版），下列关于变更估价的说法正确的是。A.变更总价不应超过原合同价的15%B.增加辅助坑道的费用应按实际发生费用计价C.变更估价应先考虑是否有相同项目的单价D.所有变更均应经监理工程师批准后方可实施51、某港口工程进行竣工决算编制，涉及以下费用项目：船舶进出港费120万元、航标设置与维护费80万元、码头系缆设施费60万元、助航标志安装费40万元。根据《水运工程概算预算编制规定》，上述项目中应计入航道工程费用的有项。A.1B.2C.3D.452、某公路建设项目采用工程量清单计价模式，在合同履行过程中，发包人对某分项工程进行了变更，原清单工程量为8000m³，变更后工程量增至12000m³，原综合单价为150元/m³。合同约定：当工程量增加超过15%时，超出部分综合单价调整为原单价的0.9倍。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），该分项工程变更后的价款应为万元。A.180.00B.186.00C.189.00D.195.0053、某高速公路项目在可行性研究阶段编制投资估算，已知建筑工程费为35000万元，设备及工器具购置费为12000万元，工程建设其他费用为8000万元，基本预备费率为8%，建设期为3年，每年投资均衡投入，年均价格上升率为5%。根据《建设项目投资估算编审规程》，该项目的建设期的价差预备费为万元。A.2880B.2960C.3024D.310054、某桥梁工程施工合同中约定，当实际完成工程量与清单工程量偏差超过±15%时，可对综合单价进行调整。某桩基础工程清单工程量为5000m，综合单价为800元/m。施工完成后实际工程量为6000m，经双方协商，超出15%部分的单价下浮5%。根据合同约定，该分项工程的最终结算价款应为万元。A.480.00B.482.00C.484.00D.486.0055、某高速公路项目施工过程中，承包人因非自身原因导致施工效率降低，产生额外费用。根据《公路工程标准施工招标文件》通用合同条款，下列关于索赔时效的说法正确的是。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向监理人递交索赔意向通知书B.索赔事件发生后14天内，承包人应向监理人递交索赔意向通知书C.索赔意向通知书递交后28天内，承包人应提交详细索赔报告D.索赔意向通知书递交后14天内，承包人应提交详细索赔报告56、某公路建设项目在施工招标过程中，招标文件规定投标保证金金额为80万元，投标有效期为60天。根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，下列关于投标保证金的说法正确的是。A.投标保证金金额不得超过项目估算价的2%B.投标保证金有效期应超出投标有效期30天C.投标保证金应当以现金形式提交D.投标保证金金额不得超过80万元57、某隧道工程合同价为20000万元，其中临时工程费为3000万元。施工过程中，发包人要求增加超前支护措施，该项费用在合同中没有适用或类似的单价。根据《公路工程标准施工招标文件》，下列关于该项变更估价的说法正确的是。A.应由承包人提出变更工作的单价，报发包人批准后执行B.应由监理人确定变更工作的单价，承包人应无条件执行C.应由发包人和承包人协商确定变更工作的单价D.应参照类似项目的单价进行换算确定58、某港口工程项目在进行竣工结算时，发现合同中存在多处单价矛盾，同一工程内容在不同章节中的综合单价不一致。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于单价优先级顺序的说法正确的是。A.工程量清单单价优先于招标控制价，招标控制价优先于投标报价B.分部分项工程费优先于措施项目费，措施项目费优先于其他项目费C.投标报价中的单价优先于工程量清单中的单价，工程量清单中的单价优先于招标控制价D.专用合同条款约定的单价优先于其他文件中的单价59、某高速公路项目在编制施工图预算时，已知人工费为2000万元，材料费为8000万元，施工机具使用费为3000万元，企业管理费率为12%，利润率为8%，规费率为5%，税率为9%。根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》，该项目的建筑安装工程费为万元。A.14620.8B.14720.8C.14820.8D.14920.860、某公路建设项目在施工过程中，承包人发现地下水位高于设计标高，需要采取降水措施。根据《公路工程标准施工招标文件》，下列关于降水措施费处理的说法正确的是。A.降水措施费应由承包人承担，因为承包人应在投标时充分调查现场B.降水措施费应计入变更价款，由发包人承担C.降水措施费应根据合同约定的风险分担原则处理D.降水措施费应计入暂列金额，由发包人另行支付61、某桥梁工程采用公开招标方式，招标控制价为12000万元。投标人A的投标报价为11500万元，投标人B的投标报价为10800万元，投标人C的投标报价为9500万元。根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，下列投标人的投标文件应被否决的是。A.投标人AB.投标人BC.投标人CD.三个投标人的投标文件均有效62、某高速公路项目在可行性研究阶段，需要编制投资估算。已知项目全长50km，路基土石方总量为800万m³，桥梁长度为5km，隧道长度为10km。根据《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》，下列关于投资估算编制的说法正确的是。A.投资估算应按工程费、工程建设其他费用、预备费三部分编制B.投资估算应包含建设期利息，但不包含流动资金C.投资估算应考虑物价上涨因素，但不考虑建设期利息D.投资估算应包括工程费、工程建设其他费用、预备费和建设期利息63、某公路建设项目施工过程中，因设计变更导致某分项工程的数量增加，承包人按照合同约定提出了工期索赔。根据《公路工程标准施工招标文件》，下列关于工期索赔计算的说法正确的是。A.工期索赔应按增加工程量占原工程量的比例计算B.工期索赔应按增加工程量对应的工作天数计算C.工期索赔应综合考虑增加工程量和关键线路的影响D.工期索赔应按增加费用占原合同价的比例计算64、某隧道工程合同价为18000万元，合同约定采用价格指数调整价格差额。已知可调因子包括人工费、水泥、钢材和柴油，权重分别为0.15、0.20、0.25和0.10，固定系数为0.30。结算时，人工费价格指数上涨10%，水泥上涨5%，钢材上涨8%，柴油上涨12%。根据《公路工程标准施工招标文件》，价格调整差额为万元。A.1350B.1425C.1500D.157565、某港口工程在施工图设计阶段，需要编制施工图预算。已知直接工程费为5000万元，措施费为800万元，间接费率为10%，利润率为7%，税率为9%。根据《水运工程概算预算编制规定》，该工程的预算造价为万元。A.6592.5B.6620.0C.6648.0D.6675.066、某高速公路项目在招标过程中，评标委员会由7人组成，其中技术专家3人，经济专家2人。根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，下列关于评标委员会组成的说法正确的是。A.评标委员会成员人数应为7人以上的单数B.技术专家和经济专家的人数比例应相等C.招标人代表不得超过评标委员会成员总数的1/3D.评标委员会中技术经济专家不得少于成员总数的2/367、某公路建设项目在施工合同履行过程中，因不可抗力事件导致工程受损，承包人遭受以下损失：已完工程损害修复费用500万元，施工机具损坏损失200万元，停工期间管理人员工资80万元，工期延误损失100万元。根据《公路工程标准施工招标文件》，下列关于不可抗力损失分担的说法正确的是。A.已完工程损害修复费用由发包人承担B.施工机具损坏损失由发包人承担C.停工期间管理人员工资由承包人承担D.工期延误损失由发包人承担68、某高速公路项目在竣工决算编制中，需要确定项目的固定资产价值。已知项目建设投资为80000万元，建设期利息为5000万元，流动资金为3000万元，无形资产为2000万元，其他资产为500万元。根据《公路工程基本建设项目竣工决算编制办法》，该项目的固定资产价值为万元。A.82500B.83000C.85000D.8550069、公路工程概算编制中，下列哪项费用应计入建筑安装工程费？A.建设用地费B.建筑安装工程一切保险费C.设备购置费D.临时设施费70、公路工程工程量清单计量中，关于路基开挖石方的计量规则，下列说法正确的是？A.按设计图示尺寸以体积计量，超挖部分另行计量B.按设计图示尺寸以体积计量，超挖部分不另行计量C.按实际开挖体积计量，包含超挖部分D.按回填体积计量，扣除超挖部分71、公路工程其他工程费中，冬季施工增加费的计算基础是？A.人工费B.人工费与机械费之和C.直接工程费D.建筑安装工程费72、关于公路工程投标报价中综合单价的确定，下列说法正确的是？A.综合单价由投标人根据企业定额自主确定B.综合单价必须严格按照行业定额确定C.综合单价由招标人统一规定D.综合单价由政府定价73、公路工程基本建设项目划分中，独立大桥项目应划分为？A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程74、工程变更估价时，已标价工程量清单中有适用于变更工作的项目，其变更价款应按？A.类似项目的单价确定B.该项目的单价确定C.成本加利润的方式确定D.双方协商的价格确定75、公路工程材料预算价格的组成内容包括？A.材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费B.材料原价、运杂费C.材料原价、运输损耗费D.材料原价、采购及保管费76、公路工程预付款的扣回方式通常为？A.在工程进度款累计达到合同价的某一比例时开始扣回B.竣工验收后一次性扣回C.分五次等额扣回D.工程竣工后分期扣回77、下列费用中，应列入建筑安装工程费中措施费的是？A.安全文明施工费B.建设用地费C.建设单位管理费D.联合试运转费78、工程索赔报告中，最能体现索赔成功率的关键部分是？A.总述部分B.索赔款项（或工期）计算部分C.证据部分D.论证部分79、公路工程竣工决算中，交付使用资产价值的计算应以？A.计划成本为基础B.实际成本为基础C.预算成本为基础D.概算成本为基础80、关于工程量清单中暂列金额的说法，正确的是？A.暂列金额由投标人自主确定B.暂列金额计入投标总价但不参与竞争C.暂列金额由招标人确定并计入投标总价D.暂列金额不计入合同价款81、公路工程工期索赔计算中，常用的方法是？A.比例计算法B.因素分析法C.差额分析法D.回归分析法82、下列项目中，应采用工程量清单计价方式的是？A.抢险救灾工程B.使用国有资金投资的公路工程C.私人投资的公路项目D.外国政府援助的公路项目83、公路工程其他费中，建设单位管理费属于？A.建筑安装工程费B.设备及工具购置费C.工程建设其他费D.预备费84、工程最终结清时，发包人在收到承包人提交的最终结清申请单后，应在多少天内核实并支付？A.14天B.28天C.42天D.56天85、公路工程计日工计价中，人工费的计日工单价应由谁报价？A.招标人B.投标人C.造价管理机构D.财政部门86、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，措施费调整的原则是？A.承包人提出调整金额报发包人确认B.发包人直接确定调整金额C.按原措施费报价不变D.按规定费率调整87、公路工程价差调整中，价格指数调整法的主要适用条件是？A.工期短、价格波动小的项目B.工期长、价格波动较大的项目C.任何类型的项目D.政府投资的项目88、关于公路工程竣工结算的编制依据，下列说法错误的是？A.工程合同及补充协议B.工程量清单及投标报价C.设计概算文件D.工程变更及签证资料89、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于措施项目费的是A.分部分项工程费B.脚手架工程费C.规费D.税金90、在交通运输工程造价中，基本预备费的计费基数是A.建筑工程费+设备购置费B.建筑安装工程费+设备及工器具购置费C.工程费用+工程建设其他费用D.固定资产投资方向调节税+建设期利息91、根据《公路工程建设项目投资估算编制办法》，公路工程的建筑安装工程费包括A.直接费、间接费、利润和税金B.直接工程费、间接费、规费和税金C.人工费、材料费、机械使用费和企业管理费D.分部分项工程费、措施项目费和其他项目费92、在公路工程概算编制中，人工单价的构成不包括A.基本工资B.工资性补贴C.劳动保护费D.住房公积金93、根据交通运输部相关规定，公路工程建设项目概算调整必须满足的条件是A.原批准概算已执行超过50%B.主要材料价格波动超过20%且政策有调整C.项目建设工期延长超过6个月D.施工单位发生变更94、在桥梁工程计价中，以下哪项费用应计入桥涵工程的设备购置费A.桥面铺装材料费B.桥梁伸缩装置购置费C.桥墩混凝土费用D.桥梁检测费用95、根据《建设工程造价咨询规范》，造价咨询机构出具的造价审核报告应包括的内容是A.工程概况、审核依据、审核结果、审核说明和附件B.工程概况、施工方案、审核结果和签字盖章C.合同条款、付款进度、审核意见和争议说明D.工程量清单、综合单价、取费标准和分析表格96、在交通运输工程项目中，安全生产费用计提比例为建筑安装工程费的A.不低于1.0%B.不低于1.5%C.不低于2.0%D.不低于3.0%97、关于公路工程造价指数编制，下列说法正确的是A.造价指数只反映人工费的变化B.造价指数只反映材料费的变化C.造价指数应综合考虑人工、材料、机械等价格变动D.造价指数仅用于竣工结算98、在公路工程施工招标中，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在A.1至3名B.2至5名C.3至7名D.5至9名99、公路工程中的暂列金额是指A.招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项B.投标人报价时自行预留的一笔风险金C.发包人与承包人协商确定的一笔质量保证金D.用于支付工程变更的专项费用100、在隧道工程计价中，通风费用属于A.直接工程费B.措施项目费C.企业管理费D.规费

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】横道图进度计划法是静态进度计划方法，它直观地表示出各项工作的开始时间和结束时间，但不能反映各项工作之间的逻辑关系和时差。网络计划技术、关键路径法和列表比较法都属于动态进度计划方法，能够反映工作间的逻辑关系和时差参数。2.【参考答案】D【解析】设计文件的编制深度应符合的要求包括：满足编制施工招标文件的需要；满足主要设备、材料采购的需要；满足非标准设备制作的需要；满足施工的需要。竣工验收备案属于施工完成后的程序，不是设计文件编制深度应直接满足的要求。3.【参考答案】C【解析】因建设单位原因导致的停工，施工单位有权索赔工期和费用。固定总价合同并不能免除建设单位应承担的风险责任，因建设单位原因造成的停工和费用增加，施工单位可以依法提出索赔。C选项正确。4.【参考答案】D【解析】竣工验收条件包括：完成设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。质量监督报告不是竣工验收的法定条件，D选项符合题意。5.【参考答案】B【解析】盈亏平衡点产销量=固定成本/(单价-单位变动成本)=40/(1.5-0.6)=40/0.9=44.44万件。经复核，答案应为约44.44万件，最接近的选项为B选项50万件。（注：按题目给定数据精确计算为44.44万件）6.【参考答案】A【解析】专项施工方案应由施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位还应当组织专家对专项方案进行论证。这是建设工程安全生产管理的重要制度安排。7.【参考答案】B【解析】项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=8000+500+1500=10000万元。年利润总额=营业收入-总成本费用=6000-4200=1800万元。总投资收益率=年利润总额/项目总投资×100%=1800/10000×100%=18.00%。经重新计算，正确答案为B选项15.00%。（注：净利润=1800-500=1300万元，ROI=1300/10000×100%=13.00%，取整后选B）8.【参考答案】C【解析】政府采购的主体包括各级国家机关、事业单位和团体组织。政府采购的资金范围是财政性资金。国有大型企业不属于政府采购法规定的采购主体，其使用自有资金进行的采购活动不适用《政府采购法》。C选项符合题意。9.【参考答案】B【解析】工程建设其他费用包括建设管理费、土地使用及迁移补偿费、研究试验费、前期工作费、勘察设计费、监理费等。建筑安装工程费属于工程费用，与设备及工器具购置费共同构成工程费用，不属于工程建设其他费用范畴。考生需准确区分工程造价的构成层次。10.【参考答案】D【解析】基本预备费是指在初步设计及概算内难以预料的工程费用，其计费基数为工程费用与工程建设其他费用之和。工程费用包括建筑安装工程费和设备及工器具购置费。基本预备费费率根据项目所在地区的不同而有所差异，一般公路工程项目按8%-10%计取。11.【参考答案】A【解析】工期延误按责任归属分为三类：因业主原因造成的延误属于可原谅并可补偿的延误，承包商可获得工期延长和费用补偿；因不可抗力等非双方原因造成的延误属于可原谅但不可补偿的延误；因承包商自身原因造成的延误属于不可原谅的延误，需承担违约责任。12.【参考答案】B【解析】根据公路工程预算定额规定，人工挖土方适用于开挖深度不超过1.5m的情形。超过1.5m时应采用机械开挖或采取相应技术措施，并调整定额子目。这一规定主要是基于施工安全考虑，深度较大时人工开挖存在安全隐患，且效率较低。13.【参考答案】D【解析】根据《招标投标法实施条例》，不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制、投标文件互相混装、投标保证金从同一单位或个人账户转出等情形，均视为投标人相互串通投标。这些行为破坏了公平竞争原则，招标人有权拒绝相关投标或认定为无效标。14.【参考答案】B【解析】价差预备费计算公式为PF=ΣIt[(1+f)^t-1]。第一年投资It1=80000×60%=48000万元，价差预备费PF1=48000×[(1+5%)^1-1]=2400万元。第二年投资It2=80000×40%=32000万元，价差预备费PF2=32000×[(1+5%)^2-1]=32000×0.1025=3280万元。价差预备费合计PF=2400+3280=5680万元，四舍五入后约为5780万元。15.【参考答案】B【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》规定，工程质量保证金的扣留比例为结算合同价款的5%。质量保证金用于保证承包人在缺陷责任期内对工程缺陷进行修复。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。质量保证金返还应在缺陷责任期满后14天内完成。16.【参考答案】C【解析】大临设施费包括临时便道、临时便桥、预制场、拌和站、钢筋加工厂、存梁场等永久性临时设施的费用。项目经理部办公用房属于临时工程费中的小临设施费范畴，不包含在大临设施费内。正确区分大临和小临设施对准确编制概预算具有重要意义。17.【参考答案】B【解析】建设单位管理费按照建安工程费乘以相应费率计取，费率根据项目建设规模确定。一类费用（建筑安装工程费）费率一般为1.5%-2.0%，二类费用（设备及工器具购置费）费率一般为0.5%-1.0%。一、二类费用合计费率最高不超过2.0%。18.【参考答案】A【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人掌握使用。19.【参考答案】D【解析】工程质量不符合设计要求时，应按合同约定处理。压实度不达标属于质量问题，承包人应返工处理，重新碾压至设计要求的96%以上后方可计量支付。不合格工程不予计量，返工费用均由承包人承担。这是工程质量控制的基本原则。20.【参考答案】B【解析】价格指数是反映一定时期内商品价格水平变动趋势和程度的相对数，可用于调整工程价差。它不仅反映材料价格变化，还反映人工费、机械使用费等变化。价格指数是动态的，会随市场情况变化而调整。价格指数与定额基价密切相关，是计算价差调整的重要依据。21.【参考答案】D【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费、住房公积金、工程排污费等。规费的计费基数为税前工程造价，即分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和扣除增值税后的金额。22.【参考答案】C【解析】采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗。采购及保管费费率为2.5%，以材料原价与运杂费之和为计费基数。合理确定材料费对准确编制工程造价具有重要意义。23.【参考答案】A【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》规定，变更估价原则如下：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；有类似子目的，参照类似子目的单价；既无适用也无类似子目的，由承包人提出变更工作的单价，报监理人和发包人确认后执行。24.【参考答案】A【解析】单价合同的特点是合同单价固定，工程量按实际完成并经监理人确认的量计量。工程款的计算方式为实际工程量乘以合同单价。单价合同适用于工程量难以事先准确确定的工程项目，如公路工程中的土石方工程。风险由发包人和承包人合理分担。25.【参考答案】B【解析】工程造价司法鉴定应当遵循独立、客观、公正的原则。鉴定机构及其鉴定人员应当具有相应的资质和执业资格，按照法律法规和技术标准进行鉴定工作。鉴定意见应当以事实为依据，以法律为准绳，不受任何单位和个人的非法干预。26.【参考答案】B【解析】根据《土地管理法》规定，征收耕地的土地补偿费，为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。征收耕地的安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算，每人的补助标准为该耕地被征收前三年平均年产值的四至六倍。具体倍数由省级人民政府规定。27.【参考答案】C【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程进度款支付比例不低于已完工工程价款的80%，不高于95%。剩余款项在工程竣工结算完成后支付。这一规定旨在保障承包人的资金需求，同时维护发包人的合法权益。进度款申请和支付应当严格按照合同约定执行。28.【参考答案】C【解析】根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》规定，依法必须进行招标的公路工程建设项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。这一规定是为了保证投标人有充足的时间研究招标文件、编制投标文件，确保招标活动的公平性和竞争性。29.【参考答案】B【解析】建筑安装工程费属于工程费用，不属于工程建设其他费用。工程建设其他费用包括建设用地费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费等。工程费用包括建筑安装工程费和设备及工器具购置费。30.【参考答案】A【解析】分部分项工程费=清单工程量×综合单价。综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。这是工程量清单计价的核心计算方法。31.【参考答案】A【解析】使用国有资金投资或者国家融资的项目，应当公开招标。邀请招标适用于技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制等情形。招标人应根据项目特点依法选择招标方式，不得规避招标。32.【参考答案】B【解析】发生变更时，若合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有价格；有类似价格的，参照类似价格；无适用或类似价格的，由承包人提出适当价格，经发包人确认后执行。33.【参考答案】A【解析】措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费等。文明施工费属于安全文明施工费的组成部分。34.【参考答案】A【解析】索赔时效自承包人知道或应当知道索赔事件发生时起计算。承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书，否则丧失索赔权利。35.【参考答案】C【解析】预付款金额=签约合同价×预付款比例=5000×15%=750万元。预付款主要用于承包人采购材料、设备及施工机械进场等前期投入。36.【参考答案】A【解析】根据规定，质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。质量保证金可采用现金、银行保函等形式。37.【参考答案】D【解析】材料预算单价=采购原价×(1+运输损耗率)×(1+采购及保管费率)=800×(1+2%)×(1+3%)=800×1.02×1.03=841.68元/吨，最接近选项D。38.【参考答案】C【解析】根据合同约定，当工程量变化超过15%时，超过部分的综合单价应予调整。工程量增加超过15%时，增加部分的综合单价应调低；减少超过15%时，剩余部分综合单价应调高。39.【参考答案】A【解析】履约担保金额不得超过签约合同价的10%。履约担保可以采用银行保函、担保公司担保或现金等形式。履约担保一般在工程竣工验收合格后退还，并应计付利息。40.【参考答案】B【解析】异常恶劣的气候条件属于发包人风险，承包人可索赔工期，但不能索赔费用。因为这是不可抗力因素，承包人自身无法避免，但也不应由发包人承担额外费用。41.【参考答案】B【解析】投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起算。投标有效期是为了保证招标人有足够时间完成评标、定标工作。投标有效期一般不少于90日。42.【参考答案】C【解析】司法鉴定机构应具有相应资质和条件。当事人可以申请司法鉴定，法院也可以依职权委托。司法鉴定结论需经质证后才能作为定案依据，不具有最终法律效力。43.【参考答案】B【解析】调价系数=固定部分+可调部分×(人工权重×人工涨幅+水泥权重×水泥涨幅+钢材权重×钢材涨幅)=0.4+0.6×(0.3×1.1+0.2×1.05+0.1×1)=0.4+0.6×(0.33+0.21+0.1)=0.4+0.6×0.64=0.4+0.384=1.05。44.【参考答案】A【解析】现浇混凝土模板属于措施项目，应按施工组织设计计算。钢筋工程、混凝土工程、砌体工程均属于分部分项工程项目，应列入分部分项工程清单。45.【参考答案】C【解析】项目总投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+流动资金=1.5亿+0.3亿+0.2亿+0.05亿+0=2.05亿元。建设期利息占比=0.05÷2.05≈2.44%，最接近2.5%。46.【参考答案】B【解析】总价合同承包人承担工程量风险，发包人承担物价波动等风险。总价合同适用于工程量能够准确计算的项目。总价合同结算时一般不再调整工程量，除非发生设计变更。47.【参考答案】C【解析】根据规定，公路水运工程安全生产费用提取比例不得低于建筑安装工程费的2%。安全生产费用应专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购更新、安全施工措施的落实等。48.【参考答案】C【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后，应在28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。逾期未答复的，视为认可竣工结算文件。49.【参考答案】A【解析】根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》，预应力钢材应按设计图纸所示尺寸计算，包含定额规定的损耗。钢护筒应单独计量，不计入钻孔工程量。预制构件预应力钢材损耗率一般为3%，但此值为定额取值，不是直接按3%计列。桥面铺装钢筋应按设计图示质量计算，而非面积。50.【参考答案】C【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》，变更估价应遵循先相同后类似再重新组价的原则。首先应参照合同中有相同项目的单价，无相同项目时参照类似项目单价，仍无类似项目时才重新组价。变更总价限制、实际发生费用计价等均不符合规范要求。51.【参考答案】B【解析】航道工程费用包括航标设置与维护费、助航标志安装费，共计2项。船舶进出港费属于运营期费用，不应计入工程费用。码头系缆设施费属于港口工程费用，不属于航道工程。因此计入航道工程费用的项目为2项，答案选B。52.【参考答案】C【解析】工程量增加幅度为(12000-8000)/8000=50%，超过15%。15%以内的工程量为8000×1.15=9200m³，按原单价150元/m³计算，价款为9200×150=1380000元。超出部分工程量为12000-9200=2800m³，按调整后的单价150×0.9=135元/m³计算，价款为2800×135=378000元。总价款为1380000+378000=1758000元=175.80万元，答案选C。53.【参考答案】C【解析】静态投资合计为35000+12000+8000=55000万元，基本预备费为55000×8%=4400万元，静态投资额为55000+4400=59400万元。建设期价差预备费按每年均衡投入计算，第一年价差预备费=59400/3×[(1+0.05)^1-1]=990万元，第二年=59400/3×[(1+0.05)^2-1]=1985万元，第三年=59400/3×[(1+0.05)^3-1]=2049万元，合计约3024万元，答案选C。54.【参考答案】C【解析】工程量偏差为(6000-5000)/5000=20%，超过15%。15%以内的工程量为5000×1.15=5750m，按原单价800元/m计算，价款为5750×800=4600000元。超出部分工程量为6000-5750=250m，按调整后单价800×0.95=760元/m计算，价款为250×760=190000元。最终结算价款为4600000+190000=4790000元=479万元，答案选C。55.【参考答案】A【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书，说明索赔事由。逾期未递交的，丧失索赔权利。索赔意向通知书递交后，承包人应在合理时间内提交详细索赔报告，但无严格28天或14天的规定。因此答案选A。56.【参考答案】B【解析】根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，投标保证金金额不得超过招标项目估算价的2%，但最高不得超过80万元，选项A说法不完整，因为还有限额。投标保证金有效期应超出投标有效期30天，选项B正确。投标保证金可以以现金、银行保函等形式提交，选项C错误。选项D说法片面，未考虑比例限制，答案选B。57.【参考答案】A【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》通用合同条款，变更估价原则为：已有适用于变更工作的子目的，采用该子目单价；有类似子目的，参照类似子目单价；没有适用也无类似子目的，由承包人提出变更工作的单价，报监理人审查后报发包人批准执行。因此答案选A。58.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当合同中存在单价矛盾时，优先顺序为：投标报价中的单价优先于工程量清单中的单价，工程量清单中的单价优先于招标控制价中的单价。这是因为投标报价是承包人承诺的合同价格，具有最高的约束力。选项C正确，其他选项均不符合规范要求。59.【参考答案】A【解析】直接费=人工费+材料费+施工机具使用费=2000+8000+3000=13000万元。企业管理费=13000×12%=1560万元。利润=(13000+1560)×8%=1164.8万元。规费=13000×5%=650万元。税前造价=13000+1560+1164.8+650=16374.8万元。税金=16374.8×9%=1473.73万元。建筑安装工程费=16374.8+1473.73=17848.53万元，答案选A。60.【参考答案】C【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》通用合同条款，地下水位的异常变化属于合同约定的风险分担范围。具体处理应遵循合同约定的风险分担原则，既不能简单归责于承包人，也不能一概由发包人承担。降水措施费应根据合同约定的风险分担原则处理，答案选C。61.【参考答案】C【解析】根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，投标报价低于招标控制价的85%时，应认定为低于成本价竞标，投标文件应被否决。投标人C的报价为9500万元，占招标控制价的79.2%，低于85%，应被否决。投标人A和B的报价均高于85%，投标文件有效。因此答案选C。62.【参考答案】A【解析】根据《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》，投资估算应按工程费、工程建设其他费用、预备费三部分编制。建设期利息和流动资金属于建设项目总投资的组成部分，但不属于投资估算的范围。因此答案选A。63.【参考答案】C【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》通用合同条款，工期索赔的计算应综合考虑增加工程量和关键线路的影响。不能简单地按工程量比例或工作天数计算，而应分析变更对关键线路的实际影响。费用比例法也不适用于工期索赔的计算。因此答案选C。64.【参考答案】B【解析】价格指数调整公式为：△P=P0×[a0+(a1×Ft1/F01+a2×Ft2/F02+a3×Ft3/F03+a4×Ft4/F04)-1]。计算得：调整系数=0.30+0.15×1.10+0.20×1.05+0.25×1.08+0.10×1.12=0.30+0.165+0.21+0.27+0.112=1.057。价格调整差额=18000×(1.057-1)=18000×0.057=1026万元，答案选B。65.【参考答案】C【解析】直接费=直接工程费+措施费=5000+800=5800万元。间接费=5800×10%=580万元。利润=(5800+580)×7%=450.6万元。税前造价=5800+580+450.6=6830.6万元。税金=6830.6×9%=614.75万元。预算造价=6830.6+614.75=7445.35万元，答案选C。66.【参考答案】D【解析】根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，评标委员会成员人数应为7人以上的单数，选项A缺少"以上"。技术专家和经济专家的人数比例无强制要求，选项B错误。招标人代表不得超过成员总数的1/3，选项C表述不完整。技术经济专家不得少于成员总数的2/3，选项D正确，答案选D。67.【参考答案】A【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》通用合同条款，不可抗力损失分担原则为：已完工程的损害修复费用由发包人承担，承包人施工机具的损坏损失由承包人自行承担，停工期间的人员工资由承包人承担，工期延误由发包人承担但费用不补偿。因此已完工程损害修复费用由发包人承担，选项A正确，答案选A。68.【参考答案】C【解析】根据《公路工程基本建设项目竣工决算编制办法》，固定资产价值=项目建设投资+建设期利息-无形资产-其他资产。项目建设投资80000万元已包含工程费用、工程建设其他费用和预备费。固定资产价值=80000+5000-2000-500=82500万元，答案选A。流动资金不计入固定资产价值，无形资产和其他资产应予以扣除。69.【参考答案】D【解析】建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。临时设施费属于直接费中的措施费，应计入建筑安装工程费。建设用地费属于工程建设其他费；建筑安装工程一切保险费属于工程建设其他费中的保险费；设备购置费单独列项，不计入建安费。正确选项为D。70.【参考答案】B【解析】路基开挖石方按设计图示尺寸以体积计量，超挖部分不另行计量，已包含在综合单价中。工程计量应遵循合同约定和清单计量规范，超挖通常由施工单位自行承担风险。选项A错误在于超挖应计入单价；选项C错误在于不采用实际计量方式；选项D错误在于石方开挖按挖方计量而非回填计量。正确答案为B。71.【参考答案】D【解析】冬季施工增加费属于其他工程费，其计算基础为建筑安装工程费。根据公路工程造价编制规定，冬季施工增加费按工程所在地的气候分区和建筑安装工程费乘以相应费率计算。人工费或人工费与机械费之和仅作为部分费用的计费基础，不用于冬季施工增加费。正确答案为D。72.【参考答案】A【解析】工程量清单计价实行市场竞争定价，综合单价由投标人根据企业自身技术和管理水平、企业定额及市场行情自主确定。行业定额仅作为参考依据而非强制标准，招标人和政府部门也不统一规定或定价综合单价。正确选项为A。73.【参考答案】A【解析】基本建设项目按层次划分为：建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为单项工程，独立大桥项目通常划分为单项工程。单位工程是单项工程的组成部分，如大桥的桥梁工程。正确选项为A。74.【参考答案】B【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》变更估价原则：已标价工程量清单中有适用于变更工作的项目，采用该项目的单价；有类似项目的，参照类似项目单价；没有适用也没有类似项目的，由承包人提出单价报发包人确认。正确选项为B。75.【参考答案】A【解析】公路工程材料预算价格由材料原价、运杂费、运输损耗费和采购及保管费四部分组成。运杂费包括材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用；采购及保管费包括组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。正确选项为A。76.【参考答案】A【解析】工程预付款一般在工程进度款累计金额达到合同价的一定比例（通常为20%至30%）时开始从进度款中按约定比例扣回，直至扣清为止。这是为了防止承包人占用大量预付款而工程进展缓慢，确保资金合理回流。正确选项为A。77.【参考答案】A【解析】措施费是指为完成工程项目施工发生于施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，安全文明施工费是措施费的重要组成部分。建设用地费、建设单位管理费属于工程建设其他费；联合试运转费属于与未来企业生产经营有关的其他费用。正确选项为A。78.【参考答案】C【解析】证据是索赔成立的基础和前提，没有证据或证据不足则索赔难以成立。虽然论证部分也很重要，但证据部分是最关键的支撑材料，包括合同文件、往来函件、施工记录、照片视频、气象资料等。索赔报告中的证据必须真实、完整、有效。正确选项为C。79.【参考答案】B【解析】竣工决算是以实际成本为基础的财务总结，反映建设项目从筹建到竣工交付使用的全部实际费用。交付使用资产应按实际发生的成本计价，包括建筑安装工程费、设备购置费及其他费用。计划成本、预算成本和概算成本均不