低碳交通设施建设合同三篇

低碳交通设施建设合同三篇篇一甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________签订日期：____年__月__日签订地点：______________________________一、项目概况1.1项目名称：_________________________1.2项目地点：_________________________1.3项目规模：_________________________1.4项目总投资：人民币______万元整（大写：_________________________）二、建设内容2.1乙方负责本项目的设计、施工、验收及保修等工作。2.2低碳交通设施建设包括但不限于以下内容：（1）交通设施规划与设计；（2）道路、桥梁、隧道等交通基础设施的建设；（3）交通信号、监控系统等智能交通系统的建设；（4）新能源汽车充电桩、换电站等配套设施的建设；（5）绿色环保材料的应用；（6）节能减排技术的应用。三、合同工期3.1本项目合同工期为____个月，自合同生效之日起计算。四、合同价款4.1本项目合同价款为人民币______万元整（大写：_________________________）。4.2合同价款包括但不限于以下费用：（1）设计费；（2）材料费；（3）人工费；（4）施工机械使用费；（5）管理费；（6）利润；（7）其他相关费用。五、付款方式5.1甲方按照以下进度支付合同价款：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_____%；（4）保修期满后，甲方支付合同价款的_____%。六、工程进度及验收6.1乙方应按照合同约定的工期和进度要求完成工程，并保证工程质量。6.2甲方有权对工程进度进行监督检查，对不符合质量要求的工程有权要求乙方整改。6.3工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的验收报告后____个工作日内组织验收。七、质量保证7.1乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。7.2乙方在工程保修期内，对因施工原因造成的质量问题负责修复，并承担相应的责任。八、知识产权8.1本合同中涉及的设计图纸、技术资料等知识产权归甲方所有。8.2乙方不得将甲方提供的图纸、技术资料等用于其他项目。九、违约责任9.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。9.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。十、争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他11.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。11.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________篇二甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________签订日期：____年__月__日签订地点：______________________________一、项目概况1.1项目名称：低碳交通设施建设项目1.2项目地点：_________________________1.3项目规模：_________________________1.4项目总投资：人民币______万元整（大写：_________________________）二、建设内容与范围2.1乙方负责项目的勘察、设计、施工、调试、验收及保修等全过程。2.2低碳交通设施建设内容包括但不限于：-交通基础设施（道路、桥梁、隧道等）的建设与改造；-智能交通系统（交通信号、监控系统等）的安装与维护；-新能源汽车充电桩、换电站的规划与建设；-绿色环保材料的应用；-节能减排技术的应用与推广。三、合同工期3.1本项目合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应按照合同约定的工期完成项目，并确保工程质量达到国家及行业标准。四、合同价款4.1本项目合同价款为人民币______万元整（大写：_________________________）。4.2合同价款包含但不限于以下费用：-设计费；-材料费；-人工费；-施工机械使用费；-管理费；-利润；-其他相关费用。五、付款方式5.1甲方按以下进度支付合同价款：-合同签订后，支付合同价款的_____%作为预付款；-工程进度达到合同约定节点时，支付合同价款的_____%；-工程竣工验收合格后，支付合同价款的_____%；-保修期满后，支付合同价款的_____%。六、工程进度与验收6.1乙方应按照合同约定的进度完成工程，并接受甲方的监督和检查。6.2工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的验收报告后____个工作日内组织验收。七、质量保证7.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。7.2乙方在工程保修期内，对因施工原因造成的质量问题负责修复，并承担相应责任。八、知识产权8.1本合同中涉及的设计图纸、技术资料等知识产权归甲方所有。8.2乙方不得将甲方提供的图纸、技术资料等用于其他项目。九、违约责任9.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。9.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。十、争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、合同生效与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。十二、其他12.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。12.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________签订日期：____年__月__日签订地点：______________________________篇三甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________签订日期：____年__月__日签订地点：______________________________一、项目概况1.1项目名称：低碳交通设施建设项目1.2项目地点：_________________________1.3项目规模：_________________________1.4项目总投资：人民币______万元整（大写：_________________________）二、建设内容与范围2.1乙方负责项目的勘察、设计、施工、调试、验收及保修等全过程。2.2低碳交通设施建设内容包括但不限于：-交通基础设施（道路、桥梁、隧道等）的建设与改造；-智能交通系统（交通信号、监控系统等）的安装与维护；-新能源汽车充电桩、换电站的规划与建设；-绿色环保材料的应用；-节能减排技术的应用与推广。三、合同工期3.1本项目合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应按照合同约定的工期完成项目，并确保工程质量达到国家及行业标准。四、合同价款4.1本项目合同价款为人民币______万元整（大写：_________________________）。4.2合同价款包含但不限于以下费用：-设计费；-材料费；-人工费；-施工机械使用费；-管理费；-利润；-其他相关费用。五、付款方式5.1甲方按以下进度支付合同价款：-合同签订后，支付合同价款的_____%作为预付款；-工程进度达到合同约定节点时，支付合同价款的_____%；-工程竣工验收合格后，支付合同价款的_____%；-保修期满后，支付合同价款的_____%。六、工程进度与验收6.1乙方应按照合同约定的进度完成工程，并接受甲方的监督和检查。6.2工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的验收报告后____个工作日内组织验收。七、质量保证7.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。7.2乙方在工程保修期内，对因施工原因造成的质量问题负责修复，并承担相应责任。八、知识产权8.1本合同中涉及的设计图纸、技术资料等知识产权归甲方所有。8.2乙方不得将甲方提供的图纸、技术资料等用于其他项目。九、违约责任9.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。9.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。十、争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、合同生效与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。十二、其他12.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。12.2