2026公路工程监理工程师（合同管理）历年参考题库含答案详解

2026公路工程监理工程师（合同管理）历年参考题库含答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、某高层建筑消防排烟系统采用机械排烟方式。排烟风机设置在排烟井道内，烟气温度为280℃。排烟风管采用镀锌钢板制作，厚度为1.2mm。排烟风机的风量不应小于系统最大计算排烟量的多少倍？A.1.1倍B.1.2倍C.1.3倍D.1.5倍2、某舒适性空调房间采用侧送风方式，送风口距地面高度为2.8m，送回风口高差为3.0m，室内设计温度为26℃，送风温差为8℃，房间内人员散热量为3.5kW，照明散热量为2.0kW，围护结构传热为1.0kW。该房间送风量最接近多少？A.1.2kg/sB.1.5kg/sC.1.8kg/sD.2.0kg/s3、某工业建筑采用自然通风降温，进风口面积为120㎡，排风口面积为100㎡。室内热源热强度为200W/㎡，建筑体积为60000m³，室内外温差为10℃，空气密度为1.2kg/m³。自然通风换气次数最接近多少？A.3次/hB.5次/hC.7次/hD.9次/h4、某建筑采用湿膜加湿器对新风进行加湿处理。新风量为5000m³/h，室外空气含湿量为3g/kg干空气，要求加湿后含湿量为10g/kg干空气。加湿器喷水量为2L/s，加湿效率为0.8。该加湿器的湿膜表面积至少应为多少？A.10㎡B.15㎡C.20㎡D.25㎡5、某空调系统采用组合式空气处理机组，设有表冷段、加热段、加湿段和风机段。表冷段处理风量8000m³/h，空气进口干球温度28℃、湿球温度22℃，出口干球温度16℃。表冷器排数为6排，迎风面风速为2.5m/s。表冷器排数增加至8排时，处理风量不变，出口空气状态最接近下列哪项？A.14℃B.15℃C.16℃D.18℃6、某大型公共建筑中央空调冷水系统采用一次泵变流量系统，冷水机组额定流量为800m³/h，最小流量为400m³/h。系统最不利环路阻力为35m，各支路调节阀关闭时最大阻力为40m。为保护冷水机组，系统中应设置什么装置？A.旁通阀B.压差控制器C.流量限制器D.变频调速装置7、根据《标准施工招标文件》的规定，下列文件中属于合同组成部分的是。A.招标文件中的图纸B.工程量清单C.合同协议书D.投标函附录E.技术规范8、在公路工程施工合同中，承包人未按合同约定投保建筑工程一切险的，。A.发包人可以代为投保，费用由承包人承担B.发包人不承担代投保义务C.承包人的违约行为由监理人通知改正D.保险费用由发包人承担E.合同自动解除9、下列关于工程预付款的说法，正确的是。A.预付款额度一般不低于合同价款的10%B.预付款必须在开工前支付C.预付款应从进度款中分期扣回D.预付款保函金额必须等于预付款金额E.预付款可以分两次支付10、合同工程中发生的计日工，其款项应按照确定。A.合同约定计日工单价乘以实际完成数量B.市场价C.预算定额D.概算标准E.成本加酬金方式11、根据公路工程合同管理规定，承包人向发包人提出的索赔，应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.42E.5612、下列关于工程进度款支付的说法，错误的是。A.进度款支付周期一般为一个月B.进度款支付申请应附已完工程计量资料C.进度款支付比例一般为已完工程价款的70%～90%D.进度款支付须经监理人审核确认E.进度款支付不受预付款扣回影响13、工程变更估价原则包括。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人提出变更工作的单价，报监理人审核后执行D.变更估价由发包人单方面确定E.变更估价不适用已标价工程量清单的，按成本加利润原则确定14、根据公路工程合同管理相关规定，关于不可抗力事件的处理，下列说法正确的是。A.不可抗力导致工程损害由发包人承担B.不可抗力导致承包人施工设备损坏由承包人承担C.不可抗力导致工期延误，承包人可申请工期顺延D.不可抗力发生后，承包人应立即通知发包人E.不可抗力造成的损失由双方各承担50%15、下列关于工程质保期的说法，正确的是。A.公路工程质保期一般从工程竣工验收合格之日起计算B.质保期内出现的质量缺陷由承包人负责修复C.质保期的具体期限应在合同中约定D.质保期最长不得超过工程合理使用年限E.质保期内发包人可以随意扣留质量保证金16、根据FIDIC合同条件，工程师在收到承包商提交的索赔报告后，应在天内作出答复或要求进一步补充材料。A.14B.28C.42D.56E.8417、下列关于合同解除的说法，正确的是。A.发包人可以随时解除合同，只需支付已完工程价款B.承包人严重违约时，发包人有权解除合同C.合同解除后，承包人应撤离施工现场D.合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力E.因不可抗力解除合同，双方互不承担违约责任18、在公路工程施工合同中，关于分包的说法正确的是。A.承包人可以将全部工程分包给他人B.分包须经发包人同意C.分包人应就分包工程向承包人负责D.承包人对分包工程不承担连带责任E.分包工程不得再次分包19、根据公路工程合同管理相关规定，索赔费用计算不包括。A.人工费B.材料费C.机械使用费D.利润E.违约金20、下列关于工程保留金的说法，正确的是。A.保留金按进度款的一定比例逐次扣留B.保留金总额一般不超过合同价款的5%C.保留金在工程缺陷责任期满后经结算返还D.保留金由监理人代管E.保留金可用于抵扣承包人应支付的违约金21、合同文件解释顺序中，优先级高于技术标准和要求的是。A.图纸B.已标价工程量清单C.专用合同条款D.投标函附录E.中标通知书22、根据公路工程合同管理规定，下列属于承包人违约情形的是。A.承包人无正当理由未按开工日期开工B.承包人未按合同约定投入施工人员和机械设备C.承包人拒绝按监理人指示返工不合格工程D.承包人转包或违法分包工程E.发包人未按约定支付工程款23、下列关于工程保险的说法，正确的是。A.建筑工程一切险由承包人投保B.承包人设备保险由承包人投保C.第三者责任险通常包含在建筑工程一切险中D.保险金额应足以覆盖工程重新建造的费用E.保险期限应覆盖整个施工期及缺陷责任期24、合同争议解决方式包括。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政裁决25、根据公路工程合同管理规定，当合同双方发生争议时，首先应采取的方式是。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政裁决26、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，监理人收到承包人提交的竣工付款申请单后，应在天内完成审查并报送发包人。A.7B.14C.28D.42E.5627、下列关于合同变更的说法，正确的是。A.合同变更须经双方协商一致B.合同变更可以采用书面形式C.合同变更不影响已履行部分的效力D.重大变更须报原审批机关批准E.合同变更后可随时恢复原合同内容28、在公路工程施工合同管理中，工程计量依据包括。A.工程量清单及说明B.合同图纸C.技术规范D.变更指令E.现场签证单29、根据《标准施工招标文件》，下列关于合同文件解释顺序的说法正确的是哪一项？A.合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款B.中标通知书、合同协议书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款C.合同协议书、投标函及其附录、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、通用合同条款、专用合同条款30、在公路工程施工合同中，监理人处理索赔的期限为收到索赔报告后多少天内？A.14天B.28天C.42天D.56天31、下列关于合同履约担保的说法，正确的是哪一项？A.履约担保金额一般为合同价款的10%B.履约担保可以采用银行保函形式C.履约担保由发包人提交D.履约担保在竣工结算后自动失效32、根据FIDIC合同条件，工程师在收到承包人提交的最终结清申请单后，应在多少天内核实并出具支付证书？A.14天B.28天C.42天D.56天33、在公路工程合同中，关于工程变更的说法，下列哪项是正确的？A.承包人可直接按变更实施，事后补办手续B.变更价款由承包人单方确定C.工程师有权发出变更指令，无需发包人批准D.变更引起工期调整应相应顺延工期34、下列关于工程预付款的说法，正确的是哪一项？A.预付款应在开工前7天内支付B.预付款扣回应从工程进度款累计达到合同价20%时开始C.预付款担保金额应与预付款等值D.预付款应在竣工前全部扣回35、在公路工程施工合同中，质量保证金的扣留比例不得超过工程价款结算总额的多少？A.3%B.5%C.10%D.15%36、下列关于合同解除的说法，正确的是哪一项？A.发包人可随时无条件解除合同B.承包人违约时，发包人可依法解除合同C.合同解除后双方权利义务立即终止D.解除合同无需通知对方37、根据《公路工程标准施工招标文件》，下列关于缺陷责任期的说法正确的是哪一项？A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期自工程移交证书中写明的竣工日期起算C.缺陷责任期内承包人不承担修复义务D.缺陷责任期自工程实际竣工日起算38、在公路工程施工索赔中，承包人因发包人原因导致工期延误提出索赔，下列哪项费用不能索赔？A.人工窝工费B.机械闲置费C.利润损失D.材料价格上涨损失39、下列关于工程款支付的说法，错误的是哪一项？A.进度款支付应计入已完工程量和合同约定价格B.发包人未按约定支付进度款，承包人可暂停施工C.竣工结算应在工程竣工验收后28天内完成D.支付证书签发后发包人应在14天内付款40、根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后多少天内提交索赔意向通知书？A.7天B.14天C.28天D.42天41、在公路工程材料设备采购合同中，关于交货地点的说法正确的是哪一项？A.必须约定交货地点，不得变更B.交货地点一般约定在买方仓库C.交货地点应在合同中明确约定，变更需双方协商一致D.交货地点由供应商单方确定42、下列关于总价合同与单价合同的说法，正确的是哪一项？A.总价合同的风险主要由承包人承担B.单价合同的风险主要由发包人承担C.总价合同适用于工程量难以预定的项目D.单价合同不适用于公路工程43、根据《合同法》相关规定，下列关于合同效力的说法正确的是哪一项？A.无效合同自始无效B.可撤销合同被撤销前有效C.效力待定合同经追认后有效D.以上说法都正确44、在公路工程施工合同中，关于不可抗力事件的处理，下列说法正确的是哪一项？A.不可抗力导致的损失由承包人承担B.不可抗力导致的工期延误可顺延C.不可抗力发生后承包人无需通知发包人D.不可抗力仅指自然灾害45、下列关于工程签证的说法，正确的是哪一项？A.签证应由承包人单方确认B.签证是合同双方对工程量或费用变更的书面确认C.签证无需监理人签字D.签证具有法律效力但无约束力46、在公路工程合同中，关于违约责任的承担方式，下列哪项不属于违约责任形式？A.继续履行B.采取补救措施C.支付违约金D.行政处罚47、根据《标准施工招标文件》，下列关于保险的说法正确的是哪一项？A.工程保险由承包人投保B.工伤保险由发包人投保C.第三者责任险由发包人投保D.保险费率由保险公司单方面确定48、在公路工程施工合同争议解决方式中，下列哪种方式不具有法律强制执行力？A.仲裁B.法院诉讼C.行政调解D.执行公证债权文书49、根据《公路工程标准施工招标文件》规定，合同文件解释顺序中排在最前面的是哪一项？A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.专用合同条款50、在公路工程合同管理中，关于履约担保的金额和有效期，下列说法正确的是？A.履约担保金额为合同价的5%，有效期到工程交工验收B.履约担保金额为合同价的10%，有效期到工程竣工验收合格C.履约担保金额为合同价的20%，有效期到缺陷责任期满D.履约担保金额为合同价的15%，有效期到保修期满51、关于预付款的说法，下列错误的是？A.预付款应在合同签订后14天内支付B.预付款数额一般为合同价的10%至30%C.预付款应从进度付款中逐次扣回D.预付款必须全额用于材料设备采购52、下列关于工程计量的说法正确的是？A.监理工程师可按承包人的实际完成量进行计量B.计量应以设计图纸为依据，超出图纸部分不予计量C.工程量清单中的工程量即为最终结算工程量D.所有变更工程均需重新计量计价53、在公路工程合同索赔中，承包人提出工期索赔的期限是知道或应当知道索赔事件发生后多少天内？A.7天B.14天C.28天D.42天54、下列关于保留金的说法正确的是？A.保留金扣留比例为进度款支付额的10%B.保留金扣留上限为合同价的5%C.保留金在工程交工时全额退还D.保留金由发包人以现金形式扣留55、关于合同变更的程序，下列说法正确的是？A.承包人可自行变更合同内容B.变更须经监理工程师和发包人同意C.变更只需监理工程师签字即可生效D.变更不需要书面文件56、下列哪项不属于不可抗力事件的范畴？A.地震B.战争C.承包商管理不善D.洪水57、在公路工程合同争议处理中，关于争议评审的说法正确的是？A.争议评审是诉讼的前置程序B.争议评审决定对双方具有最终约束力C.争议评审组由合同双方共同选定D.争议评审不消耗任何费用58、关于合同解除的说法，下列正确的是？A.发包人可随时无条件解除合同B.承包人违约时发包人可直接解除合同无需通知C.因不可抗力致使合同无法履行，双方可解除合同D.合同解除后承包人无需承担任何责任59、下列哪项关于分包管理的说法是错误的？A.分包须经发包人同意B.分包人应具备相应资质C.总包人对分包工程承担连带责任D.分包人可以与第三人再次分包60、监理工程师在合同管理中的职权不包括以下哪项？A.工程计量确认权B.工程款支付审批权C.合同变更决定权D.索赔事项审核权61、关于进度款支付的程序，下列说法正确的是？A.承包人每月向监理人提交进度付款申请单B.监理人收到申请后14天内完成审核C.发包人收到监理人证书后7天内支付D.进度款支付不涉及质量问题的审查62、公路工程合同中的最终结清证书的含义是？A.表示承包人已完成全部施工任务B.表示发包人对承包人提出的索赔仍有权提出C.标志着发包人不再承担支付义务以外的其他义务D.意味着工程质量保修责任终止63、关于质量缺陷责任期的说法，下列错误的是？A.缺陷责任期一般为1年B.缺陷责任期最长不超过2年C.缺陷责任期从工程实际交工之日起算D.缺陷责任期与质量保修期是同一概念64、在工程保险方面，下列说法正确的是？A.工程一切险由承包人投保B.第三者责任险由发包人投保C.承包人人员工伤保险由发包人负责D.保险金额应足以弥补可能发生的损失65、关于工期延误的责任认定，下列说法正确的是？A.所有工期延误均由承包人承担B.发包人原因导致的延误承包人可索赔工期和费用C.不可抗力导致的延误承包人可以索赔费用D.承包人原因导致的延误发包人可索赔费用并顺延工期66、关于合同价格调整的说法，下列错误的是？A.物价波动可引起合同价格调整B.法律变化可引起合同价格调整C.工程量变化不会引起合同价格调整D.变更可引起合同价格调整67、关于违约责任的承担方式，下列说法正确的是？A.违约金和定金可以同时适用B.违约金不足以弥补损失的，不再赔偿C.继续履行是违约方可选择的责任方式D.赔偿损失以实际损失为限68、在合同风险管理中，风险分担的基本原则是？A.风险全部由承包人承担B.风险全部由发包人承担C.风险由最能控制风险的一方承担D.风险由双方平均分担69、根据《公路工程标准施工招标文件》，下列关于投标保证金的说法正确的是：A.投标保证金不得超过投标总价的1%B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.投标保证金有效期应短于投标有效期D.投标保证金只能以现金形式提交70、在公路工程施工合同管理中，下列关于预付款的说法错误的是：A.预付款应在合同签订后按约定时间支付B.预付款的扣回方式应在合同中约定C.预付款额度一般为合同价款的10%-30%D.预付款必须在工程竣工前全部扣回71、根据FIDIC合同条件，工程师在收到承包商提交的索赔报告后，应在多少天内作出回应：A.28天B.42天C.56天D.84天72、公路工程施工合同中，质量保证金的预留比例最高不得超过工程价款结算总额的：A.3%B.5%C.8%D.10%73、下列关于公路工程施工合同变更的说法正确的是：A.任何单位无权擅自变更合同B.发包人可直接口头通知承包人变更C.变更不需要经过监理人D.承包人可自行决定变更74、在公路工程合同管理中，不可抗力事件发生后，承包商应在多少天内向监理人提交索赔意向通知：A.7天B.14天C.28天D.56天75、下列关于缺陷责任期的说法正确的是：A.缺陷责任期从工程竣工之日起计算B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.缺陷责任期内承包商不承担维修义务D.缺陷责任期从工程验收合格之日起算76、公路工程施工合同中，进度款的支付周期通常为：A.按月支付B.按季度支付C.按半年支付D.按年度支付77、根据《标准施工招标文件》，承包人的履约担保金额一般为合同价款的：A.3%B.5%C.10%D.20%78、公路工程施工合同争议解决的首选方式是：A.诉讼B.仲裁C.协商D.行政裁决79、下列关于工程计量的说法正确的是：A.计量只需依据设计图纸B.计量无需监理人参与C.已完合格工程方可计量D.设计变更部分不予计量80、在公路工程施工合同管理中，工期延误补偿费用的计算原则是：A.只补偿直接损失B.只补偿间接损失C.补偿实际损失但不超过可预见范围D.给予双倍赔偿81、根据合同管理规定，暂停施工指令应由谁签发：A.项目经理B.总监理工程师C.发包人代表D.政府主管部门82、公路工程施工合同中，合同价格的调整因素不包括：A.法律法规变化B.市场价格波动C.承包商管理水平D.工程量变化83、下列关于保修责任的说法正确的是：A.保修期从开工之日起计算B.保修范围包括所有工程内容C.保修期内因使用不当造成的损坏由承包商负责D.保修责任与缺陷责任期是两个不同概念84、在公路工程合同管理中，当出现合同条款理解分歧时，解释优先顺序正确的是：A.通用合同条款-专用合同条款-技术标准B.技术标准-通用合同条款-专用合同条款C.专用合同条款-通用合同条款-技术标准D.通用合同条款-技术标准-专用合同条款85、公路工程施工合同中，分包工程的质量责任由谁承担：A.分包人独立承担B.承包人承担全部责任C.承包人和分包人承担连带责任D.发包人和承包人共同承担86、根据合同管理要求，工程变更估价的原则不包括：A.合同中已有相同项目的按相同项目单价执行B.合同中有类似项目的参照类似项目单价C.合同中没有相同或类似项目的由承包人自主定价D.合同中没有适用单价的参照类似项目单价87、公路工程施工合同终止的情形不包括：A.合同履行完毕B.合同解除C.合同变更D.当事人协商同意终止88、在公路工程施工合同中，索赔证据的材料不包括：A.合同文件B.施工日志C.承包商利润预期D.来往函件89、根据《标准施工招标文件》，下列关于预付款担保的说法正确的是：A.预付款担保金额与预付款金额相同B.预付款担保应在预付款支付前提交C.预付款担保在工程竣工后继续有效D.预付款担保只能采用银行保函形式90、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在收到承包人提交的索赔报告后，应于多少天内予以答复或要求进一步补充证据？A.14天B.28天C.42天D.56天91、下列关于工程变更价款的确定方法，说法错误的是：A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中无适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.变更价款确定争议时可请总监理工程师协调解决92、根据FIDIC施工合同条件，工程师应在收到承包商的索赔通知后多少天内作出回应？A.28天B.42天C.56天D.84天93、关于质量保证金的扣留方式，下列说法正确的是：A.只能按月从进度款中扣留B.可在支付预付款时一次性扣留C.可由承包人以保证金形式提交D.质量保证金不得超过结算总额的10%94、根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期一般最长不超过：A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月95、下列关于不可抗力后果及其处理的说法，错误的是：A.永久工程损害由发包人承担B.承包人设备损坏由承包人承担C.停工期间应发包人要求留在施工场地的必要管理人员费用由承包人承担D.工程本身的修复费用由发包人承担96、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后多少天内，向监理人递交索赔意向通知书？A.7天B.14天C.28天D.42天97、下列关于暂估价的说法，正确的是：A.暂估价材料设备由承包人采购的，价格以实际采购价为准B.暂估价专业工程由承包人施工的，无需进行招标C.暂估价列入竞争费用D.暂估价由发包人确定，承包人不得提出异议98、根据《标准施工招标文件》，下列关于保留金扣留的说法正确的是：A.保留金按工程进度款的10%扣留B.保留金扣留上限为合同价的5%C.保留金应在竣工结算时全部退还D.保留金由发包人和承包人协商确定扣留比例99、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人：A.仅延长工期B.仅赔偿经济损失C.延长工期并赔偿经济损失D.延长工期或赔偿经济损失100、下列关于工程预付款的表述，错误的是：A.预付款应在开工通知载明的开工日期7天前支付B.预付款的扣回方式应在合同中约定C.预付款主要用于承包人购买材料设备D.预付款应在进度款中按约定比例扣回

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251，排烟风机的风量不应小于系统最大计算排烟量的1.3倍。选项C正确。2.【参考答案】B【解析】总冷负荷=3.5+2.0+1.0=6.5kW。送风量G=Q/(cp×Δt)=6500/(1.01×8)≈0.805kg/s。考虑热压影响及实际设计，送风量约1.5kg/s，选项B正确。3.【参考答案】B【解析】热压通风量G=Q/(cp×ΔT)=200×60000/(1.01×10×1000)=1188kg/s。换气次数n=G×v/(ρ×V)，考虑有效面积和温差，换气次数约5次/h，选项B正确。4.【参考答案】B【解析】加湿量Gw=5000×(10-3)/1.2=29167g/h=29.2kg/h。实际需要水量=29.2/0.8=36.5kg/h。喷水量2L/s=7200kg/h，远大于需求。湿膜表面积按每㎡湿膜加湿能力约2.4kg/h计算，至少需要15㎡，选项B正确。5.【参考答案】A【解析】表冷器排数增加，换热能力增强，在相同风量下出口温度降低。6排表冷器出口16℃，8排表冷器处理能力更强，出口温度可降至14℃左右，选项A正确。6.【参考答案】A【解析】一次泵变流量系统中，当末端负荷减小时，通过调节阀关小减少流量，可能使流过冷水机组的流量低于最小流量。设置旁通阀可在最小流量时保证旁通，保护冷水机组，选项A正确。7.【参考答案】ABCDE【解析】根据《标准施工招标文件》合同条款规定，组成合同的各项文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。图纸、技术规范均属于合同文件组成部分。本题所有选项均为合同组成部分，因此全选。合同文件的优先解释顺序依次为：合同协议书、中标通知书、投标函及附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单。8.【参考答案】ABC【解析】根据合同管理相关规定，承包人应按合同约定投保建筑工程一切险。若承包人未按时投保，发包人有权代为投保，但费用由承包人承担。发包人没有代为投保的法定义务，代投保属于权利而非义务。监理人发现承包人无正当理由于到期仍未投保时，应通知其限期改正。合同不会因未投保而自动解除。保险是承包人的合同义务，未履行的后果不包括合同解除。9.【参考答案】AC【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》规定，预付款额度一般为合同价款的10%～30%，具体比例由发包人和承包人在合同专用条款中约定。预付款应在合同协议书签订后且在开工日期前支付。预付款从进度款中按比例扣回，扣回比例应在专用条款中约定。预付款保函金额应等于预付款金额，但可以分期减少。预付款一般一次支付，不要求分两次。10.【参考答案】A【解析】计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同约定的单价计价的一种方式。计日工价款应按实际完成的计日工数量和合同约定的计日工单价计算确定。合同约定的单价优先于市场价或其他计价方式。计日工不适用于按预算定额或概算标准计价，也不采用成本加酬金方式。实际发生数量以监理人签认的记录为准。11.【参考答案】C【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。索赔意向通知书是索赔程序的第一步，逾期将丧失索赔权利。该期限是除斥期间，不可中断或延长。12.【参考答案】E【解析】进度款支付不受预付款扣回影响的说法是错误的。实际上，进度款支付时应同时扣除当期应扣回的预付款、质量保证金等费用。进度款支付周期一般为一个月，支付申请需附计量资料，经监理人审核确认后，发包人按约定比例支付。支付比例通常在已完工程价款的70%～90%之间，具体比例由合同约定。预付款扣回、质量保证金扣留均在进度款支付时一并处理。13.【参考答案】ABE【解析】工程变更估价应遵循以下原则：一是已有适用单价的，采用该子目的单价；二是无适用但有类似单价的，可参照类似子目单价在合理范围内确定；三是既无适用也无类似的，由承包人提出适当单价，经监理人审核后执行，而非由发包人单方面确定。变更估价原则上按成本加利润的原则确定。变更估价程序需经监理人和发包人确认，不能单方面决定。14.【参考答案】ABCD【解析】不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。不可抗力导致的工程损害由发包人承担，承包人施工设备损坏由承包人自行承担。因不可抗力导致工期延误的，承包人有权申请工期顺延。不可抗力发生后，承包人应及时通知发包人和监理人，并采取减损措施。不可抗力损失不由双方各承担50%，而是按风险分担原则处理。15.【参考答案】ABC【解析】公路工程质量保证金应从工程竣工验收合格之日起计算质保期。质保期内出现的质量缺陷，应由承包人负责修复，承包人不承担修复义务的，发包人可自行或委托他人修复，费用从质量保证金中扣除。质保期的具体期限由合同双方在专用条款中约定，一般为1～2年，并非必须达到工程合理使用年限。质量保证金的扣留和返还应严格按合同约定执行，发包人不得随意扣留。16.【参考答案】B【解析】根据FIDIC《施工合同条件》（红皮书）规定，工程师在收到承包商提交的索赔报告或进一步详细资料后，应在28天内作出回应，即批准或不批准，或要求承包商提交进一步的索赔证据。如果工程师未能在28天内作出答复，视为拒绝该索赔请求。这一期限是FIDIC合同中的重要时限规定，旨在督促工程师及时处理索赔，保障合同双方的合法权益。17.【参考答案】BCDE【解析】发包人不能随意解除合同，解除合同必须有法定或约定事由。当承包人出现严重违约行为，如工期严重延误、工程质量存在重大问题等，发包人有权解除合同。合同解除后，承包人应及时撤离施工现场，移交工程资料和已完工程。合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力，这些条款在合同终止后仍然有效。因不可抗力导致合同无法履行而解除的，双方互不承担违约责任，但应妥善处理已完工程的结算事宜。18.【参考答案】BCE【解析】承包人不得将全部工程转包或违法分包。分包必须经发包人同意，并在合同中约定或获得发包人书面认可。分包人就分包工程向承包人负责，承包人对分包工程与分包人向发包人承担连带责任。这是为了保护发包人的合法权益，确保工程质量。分包工程不得再次分包，即禁止转包和二次分包。违法分包的行为将导致分包合同无效，并应承担相应法律责任。19.【参考答案】E【解析】索赔费用是指因非承包人原因导致承包人遭受损失时，承包人向发包人提出的费用补偿要求。索赔费用通常包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利息和利润等合理费用。违约金不属于索赔费用范畴，违约金是合同约定的违约方应向守约方支付的款项，其性质与索赔不同。索赔费用应以实际损失为基础进行计算，需提供相应的证明材料。索赔利润的计取需视具体情况而定。20.【参考答案】ABCE【解析】保留金又称质量保证金，是发包人在支付工程进度款时按约定比例扣留的资金，用于保证承包人在缺陷责任期内履行质量保修义务。保留金按进度款的一定比例逐次扣留，总额一般不超过合同价款的3%～5%。缺陷责任期满并经结算后，保留金应返还承包人。保留金可由监理人或发包人代管。保留金可用于抵扣承包人在缺陷责任期内应承担的修复费用或违约金。21.【参考答案】CDE【解析】合同文件的解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。由此可知，专用合同条款、投标函附录、中标通知书的优先级均高于技术标准和要求。图纸和已标价工程量清单的优先级低于技术标准和要求。合同协议书优先级最高。正确理解合同文件解释顺序对于处理合同争议具有重要意义。22.【参考答案】ABCD【解析】承包人违约情形包括：未按合同约定派出项目管理机构和人员；未按合同约定投入施工人员和机械设备；工程材料或设备不合格且拒绝更换；工程质量不合格且拒绝返工或返工后仍不合格；未经许可将工程转包或违法分包；无正当理由未按开工日期开工；明确表示或以行为表明不履行合同义务等。发包人未按约定支付工程款属于发包人违约情形，不属于承包人违约。承包人违约将导致发包人有权解除合同并要求赔偿损失。23.【参考答案】BCD【解析】建筑工程一切险一般由发包人或承包人投保，具体由合同约定。承包人设备保险由承包人自行投保。第三者责任险通常作为建筑工程一切险的附加险，也可单独投保。保险金额应足以覆盖工程重新建造的费用，以确保风险充分转移。保险期限一般从工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止，缺陷责任期内的保险可由双方另行约定。保险的具体安排应在合同中明确约定。24.【参考答案】ABCD【解析】合同争议解决方式主要包括协商、调解、仲裁和诉讼四种。协商是当事人自行协商解决争议的方式，具有灵活性和高效性的特点。调解可由第三方主持，促成双方达成和解协议。仲裁是基于双方仲裁协议，由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。诉讼是通过人民法院审理作出的判决。行政裁决不是合同争议的法定解决方式，行政裁决适用于特定行政纠纷。合同争议的解决应遵循法定程序和合同约定。25.【参考答案】A【解析】合同争议发生后，双方当事人应首先通过友好协商的方式解决争议。协商是争议解决的首选方式，具有程序简便、成本低、有利于维护双方合作关系等优势。协商不成时，可请求第三方进行调解。调解仍不能解决的，可根据合同约定的仲裁条款申请仲裁或向人民法院提起诉讼。协商不是必经程序，但实践中往往能有效化解争议。合同中应明确约定争议解决方式和程序。26.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，监理人收到承包人提交的竣工付款申请单后，应在28天内完成审查并报送发包人。发包人应在收到监理人报送的竣工付款申请单后14天内完成审批，经发包人签认的竣工付款证书应为最终付款凭证。监理人逾期未完成审查也未提出修改意见的，视为认可承包人提交的竣工付款申请单。竣工付款是工程结算的重要环节，各方应严格遵守时限规定。27.【参考答案】ABCD【解析】合同变更是指合同成立后，当事人在原合同的基础上对合同的内容进行修改或补充。合同变更须经双方当事人协商一致，可以采用书面形式。合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利，也不影响已履行部分的效力。重大合同变更如涉及政府投资项目，须报原审批机关批准。合同变更后的内容取代原合同相应条款，但不能随时恢复原合同内容，除非双方另行达成协议。合同变更应采用书面形式并妥善保管。28.【参考答案】ABCDE【解析】工程计量是确定已完工程价值的基础工作，是支付工程进度款的依据。工程计量依据包括工程量清单及说明、合同图纸、技术规范、变更指令和现场签证单等。工程量清单是计量的基础文件，合同图纸反映工程的几何尺寸和技术要求，技术规范规定工程质量和验收标准。变更指令是工程变更的书面凭证，现场签证单是现场实际发生事项的确认文件。工程计量应按合同约定的方法和程序进行，确保计量的准确性和公正性。29.【参考答案】A【解析】根据《标准施工招标文件》规定，合同文件的优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书等。合同协议书效力最高，专用合同条款优先于通用合同条款。30.【参考答案】B【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》规定，监理人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复承包人。如监理人未在28天内答复，视为认可承包人的索赔要求。该期限属于法定时限，超期将产生不利法律后果。31.【参考答案】B【解析】履约担保是承包人向发包人提供的担保，而非发包人提交。履约担保形式包括银行保函、担保公司保函和保证金等，银行保函是常用方式。履约担保金额一般不低于合同价款的10%。履约担保有效期通常至工程缺陷责任期满，而非竣工结算后自动失效。32.【参考答案】B【解析】根据FIDIC合同条件规定，工程师应在收到最终结清申请单后28天内核实并签发最终支付证书。若工程师逾期未签发，承包人有权催促。工程师核实时应考虑所有应扣款项，如保留金扣回、预付款扣回等，确保金额准确。33.【参考答案】D【解析】工程变更应经发包人批准或由工程师按授权发出指令，承包人不得擅自变更。变更价款应由双方协商确定，协商不成可按合同约定程序处理。变更引起工程量增减或施工方案改变的，应合理调整工期，确保工期顺延。34.【参考答案】C【解析】预付款担保金额应与预付款金额相等，确保发包人权益。预付款支付时间一般按合同约定，通常在合同签订后开工前支付。预付款扣回通常在工程进度款累计达到合同价款30%时开始，并在规定期限内扣完，而非竣工前全部扣回。35.【参考答案】A【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》规定，发包人应按合同约定方式预留质量保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。36.【参考答案】B【解析】合同解除需依法定或约定条件进行，发包人不可随意无条件解除。承包人严重违约时，发包人可依法解除合同。合同解除后，尚未履行的终止履行，已履行的应结算清理。解除合同应通知对方，通知到达时合同解除。37.【参考答案】A【解析】缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体由合同约定。缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起算，而非实际竣工日。缺陷责任期内承包人对工程质量缺陷负有修复义务，发包人有权从质量保证金中扣除修复费用。38.【参考答案】C【解析】因发包人原因导致工期延误的索赔中，承包人可索赔人工窝工费、机械闲置费及材料价格上涨等直接损失。但利润损失一般不予索赔，因为工期延误并未影响承包人完成工程内容，不存在利润损失。只有因发包人违约导致合同解除时才可能涉及利润赔偿。39.【参考答案】C【解析】进度款支付按已完工程量和合同约定价格计算是正确的。发包人拖欠进度款，承包人有停工权利。支付证书签发后发包人应在规定期限内付款。竣工结算应在工程竣工验收合格后的一定时间内完成，但28天的说法不准确，具体时限按合同约定执行。40.【参考答案】C【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明索赔事由。逾期未提交索赔意向通知书的，丧失索赔权利。这是索赔程序的重要时限要求，有助于及时固定证据和避免争议扩大。41.【参考答案】C【解析】材料设备采购合同的交货地点应在合同中明确约定。交货地点变更需买卖双方协商一致，任何一方不得单方变更。交货地点直接影响运输费用承担和风险转移时点，是合同重要条款。未约定或约定不明的，按相关规定确定。42.【参考答案】A【解析】总价合同中承包人承担工程量风险，发包人承担价格风险，总体风险主要由承包人承担。单价合同风险由双方分担，工程量风险由发包人承担，价格风险由承包人承担。总价合同适用于设计深度高、工程量可准确计算的项目。单价合同广泛应用于公路工程。43.【参考答案】D【解析】无效合同自始没有法律约束力。可撤销合同在被撤销前是有效的，撤销后自始无效。效力待定合同经权利人追认后有效，拒绝追认则无效。三种合同效力形态各有其法律规定，合同当事人应关注合同效力状态以维护自身权益。44.【参考答案】B【解析】不可抗力事件导致的工期延误，承包人可申请工期顺延。不可抗力造成的损失由双方按合同约定分担，工程本身损失由发包人承担，承包人人员伤亡和机械设备损失由承包人承担。不可抗力发生后承包人应及时通知发包人，不可抗力不仅包括自然灾害，还包括社会异常事件。45.【参考答案】B【解析】工程签证是合同双方对施工过程中工程量增加、费用变更等事项的书面确认文件，需经监理人审核、发包人确认。签证经各方签字盖章后具有法律效力，对合同双方具有约束力。签证是结算和索赔的重要依据，应真实、准确、及时办理。46.【参考答案】D【解析】违约责任形式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等民事救济方式。行政处罚是行政机关对违法行为的制裁，属于行政责任范畴，不属于违约责任形式。违约责任是合同当事人不履行合同义务或履行不符合约定时应承担的责任。47.【参考答案】A【解析】按照《标准施工招标文件》规定，承包人应以发包人和承包人共同名义投保工程一切险和第三者责任险。工伤保险由用人单位即承包人依法缴纳。保险费率由保险公司根据风险评估确定，并非单方面随意定价。合同当事人应按规定及时投保并保持保险有效。48.【参考答案】C【解析】行政调解达成的协议依靠当事人自愿履行，不具有法律强制执行力。仲裁裁决和法院判决具有强制执行力，当事人不履行可申请法院强制执行。公证债权文书经公证后可直接申请法院强制执行。争议解决方式选择应综合考虑效率、成本和专业性等因素。49.【参考答案】A【解析】合同文件的解释顺序依次为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单及其他合同文件。合同协议书具有最高优先解释权，当各文件出现不一致时，以排在前面的文件为准。这一顺序体现了双方最终合意的效力优先原则，也符合合同法的基本逻辑。50.【参考答案】B【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》规定，履约担保金额一般为合同价的10%。履约担保的有效期应从承包人提交履约担保之日起，至工程竣工验收合格之日止。若合同约定有缺陷责任期，发包人可要求延长履约担保有效期至缺陷责任期满。履约担保可采用银行保函或保证金形式，但银行保函更为常见和便利。51.【参考答案】D【解析】预付款主要用于承包人施工准备和材料采购，但并未强制要求必须全额用于材料设备采购。预付款通常在合同签订并具备施工条件后14天内支付，金额一般为合同价的10%至30%，具体比例由招标人在招标文件中明确约定。预付款的扣回方式通常采用等比率扣回法，即在进度付款证书中按约定比例逐次扣回，直至扣完为止。52.【参考答案】B【解析】工程计量应以合同文件为依据，以设计图纸和工程量清单为基准。监理工程师应按合同约定的计量方法和程序进行计量，对于承包人自行施工超出设计图纸范围的工程量不予计量。工程量清单中的工程量仅为估算量，结算时应按实际完成且经计量确认的工程量为准，并非直接采用清单工程量。53.【参考答案】C【解析】根据《公路工程标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和延长工期的权利。这是索赔时效的重要规定，体现了索赔程序的严谨性和时效性要求。54.【参考答案】B【解析】保留金的扣留比例一般为进度款支付额的5%，累计扣留的保留金总额一般不超过合同价的5%作为上限。保留金在工程竣工验收合格后分两次退还，一般在签发工程移交证书后退还一半，缺陷责任期满后退还剩余部分。保留金可以采用从进度款中扣减的方式扣留，也可采用其他方式确保承包人的质量保修责任。55.【参考答案】B【解析】合同变更必须遵循法定和约定的程序。任何合同变更均须经监理工程师审核并报发包人批准后方可实施，承包人无权自行变更合同内容。变更应采用书面形式，包括变更意向书、变更通知单或补充协议等，口头变更一般不产生法律效力。合同变更涉及价款调整的，应按规定程序确定变更价格并办理相应手续，确保变更合法合规。56.【参考答案】C【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，通常包括自然灾害如地震、洪水、台风等，以及社会异常事件如战争、罢工等。承包商管理不善属于承包商自身应承担的风险范围，不属于不可抗力。不可抗力事件发生后，承包人应及时通知发包人和监理人，并采取必要措施减少损失，同时按规定程序提出索赔。57.【参考答案】C【解析】争议评审是一种替代性争议解决方式，评审组由合同双方共同选定或按照合同约定方式组建，评审过程相对灵活高效。争议评审的决定对双方不具有最终强制约束力，若一方不服可进一步通过仲裁或诉讼解决。争议评审并非诉讼或仲裁的前置程序，当事人可以选择直接提起诉讼或仲裁。评审费用一般由合同双方在协议中约定分担方式。58.【参考答案】C【解析】合同解除必须符合法定或约定的条件。因不可抗力致使合同目的无法实现的，当事人可以解除合同，这是合同法的基本规定。发包人不得随意解除合同，解除合同应遵循法定程序，包括提前通知等要求。承包人严重违约时，发包人在催告合理期限内仍未改正的，可依法解除合同。合同解除后，承包人仍应对其已完成的工程质量和解除前的违约责任承担责任。59.【参考答案】D【解析】分包管理应遵守相关法律法规和合同约定。分包须经发包人同意，分包人应具备相应资质等级和安全生产条件。总承包单位对分包工程的质量和安全向发包人承担连带责任。分包人不得将其承包的工程再次分包，这是防止层层转包、保障工程质量的重要规定。专业分包和劳务分包均需符合法定条件和程序。60.【参考答案】C【解析】监理工程师在合同管理中具有工程计量确认权、工程款支付审批权、索赔事项审核权等职权，但这些职权均属审核和建议性质，重大事项需报发包人批准。合同变更的决定权属于发包人，监理工程师仅有审核建议权。监理工程师应公正、独立、诚信地履行职务，维护合同双方的合法权益。监理工程师的职权范围和行使程序应在合同中明确约定。61.【参考答案】A【解析】承包人应按合同约定的周期向监理人提交进度付款申请单及supportingdocuments。监理人应在收到申请后14天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到监理人审核后签发的支付证书后28天内完成支付。进度款支付前应审查工程质量是否合格，未经验收或验收不合格的工程不得计入进度款。逾期支付的，承包人有权按合同约定主张违约金。62.【参考答案】C【解析】最终结清证书是在缺陷责任期满后，发包人对承包人完成最终结清后签发的证书。签发最终结清证书后，发包人和承包人之间关于本工程合同项下的权利义务即告终止，但法律另有规定的除外。承包人仍可依据合同和法律规定承担质量保修责任。最终结清证书的签发不免除承包人在缺陷责任期内应承担的质量责任。63.【参考答案】D【解析】缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，一般为1年，最长不超过2年，自工程实际交工验收之日起计算。质量保修期是承包人对其施工工程在保修范围和保修期限内出现质量问题履行保修义务的期限，两者概念不同，保修期通常长于缺陷责任期。缺陷责任期满后将退还剩余质量保证金。64.【参考答案】D【解析】工程保险应由合同双方在合同中明确约定投保范围和保险金额。通常情况下，建筑工程一切险和安装工程一切险由承包人投保，第三者责任险可由一方或双方投保。承包人应为其施工人员购买工伤保险，这是法定义务而非发包人责任。保险金额应合理确定，足以弥补可能发生的损失，确保风险得到有效转移和补偿。65.【参考答案】B【解析】工期延误的责任认定应区分不同原因。因发包人原因或监理人原因导致的工期延误，承包人可以索赔工期和费用，并有权获得合理利润。因承包人原因导致的延误，承包人应自行承担损失，发包人有权索赔因此产生的费用和损失。因不可抗力导致的延误，承包人可以索赔工期但不能索赔费用，双方各自承担相应损失。66.【参考答案】C【解析】合同价格调整是合同管理的重要内容。物价波动超过约定幅度时，可按合同约定调整合同价格。国家法律、法规和政策变化影响合同价格的，应按规定调整。工程设计变更导致工程量变化的，应对变更部分的价格进行调整。工程量清单中工程量偏差超过约定幅度时，也可引起综合单价的调整。这些都是合同公平原则的体现。67.【参考答案】D【解析】违约责任承担方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等。违约金不足以弥补实际损失的，违约方应就不足部分继续赔偿。违约金和定金不能同时适用，当事人只能选择其一。继续履行是守约方有权要求违约方承担的责任方式，而非违约方可选择的方式。赔偿损失的范围包括直接损失和可得利益损失，但以违约方订立合同时可预见的损失为限。68.【参考答案】C【解析】合同风险分担应遵循公平合理原则，将风险分配给最有能力控制该风险的一方。通常发包人承担政策变化、地质条件异常等风险，承包人承担施工技术、管理效率等风险。双方各自承担可控范围内的风险，并通过保险等方式转移部分风险。合理的风险分担有利于合同的顺利履行，避免一方承担不合理的风险负担，促进合作关系。69.【参考答案】B【解析】根据规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且投标有效期应与投标有效期一致。投标保证金可采用现金、银行保函、担保公司担保书等多种形式提交，故B项正确，其他选项均不符合规定。70.【参考答案】D【解析】预付款的扣回方式和时机应在合同中约定，通常从进度款支付达到一定额度开始扣回，并不要求在竣工前全部扣回。A、B、C三项说法均正确，D项错误，故本题选D。71.【参考答案】A【解析】根据FIDIC合同条件规定，工程师在收到承包商提交的索赔报告及详细资料后，应在28天内予以回应，或要求承包商提交进一步证据。若工程师未在规定时间内回应，视为认可索赔请求。故A项正确。72.【参考答案】B【解析】根据相关规定，质量保证金的预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。这是为了保障工程质量，同时避免对承包商造成过大资金压力。故B项正确。73.【参考答案】A【解析】公路工程施工合同变更必须依法依规进行，任何单位或个人无权擅自变更合同。变更需经双方协商一致，并通过书面程序确认。B、C、D项说法均错误，故本题选A。74.【参考答案】C【解析】根据合同管理规定，不可抗力事件发生后，承包商应在28天内向监理人提交索赔意向通知，逾期则视为放弃索赔权利。这一时限要求有助于及时固定证据和处理索赔。故C项正确。75.【参考答案】B【解析】缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，一般为1年，最长不超过2年。在缺陷责任期内，承包商负有修复缺陷的义务。A、D混淆了起算时间，C项说法错误，故本题选B。76.【参考答案】A【解析】公路工程施工合同进度款一般按月支付。承包商每月申报已完成工程量，经监理人审核确认后，发包人按约定比例支付进度款。这种支付方式有利于保障工程资金流转。故A项正确。77.【参考答案】C【解析】履约担保是承包人向发包人提供的保证履行合同义务的担保。根据规定，履约担保金额一般为合同价款的10%，在工程竣工交付后退还。这既保障了发包人权益，也体现了承包商的履约诚意。故C项正确。78.【参考答案】C【解析】合同争议解决应按照协商、调解、仲裁或诉讼的顺序进行。协商是争议解决的首选方式，具有简便、高效、维护合作关系等优点。只有在协商不成时，才考虑其他方式。故C项正确。79.【参考答案】C【解析】工程计量必须以已完合格工程为对象，不合格工程不得计量。计量需依据合同文件、设计图纸和现场实际，经监理人审核确认。设计变更经批准后