房地产项目工程承包合同二篇

房地产项目工程承包合同二篇篇一甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于：1.甲方拟在______市______区______路______号建设一幢______层高的______住宅楼，项目名称为______。2.乙方具备相应的施工资质，愿意承包上述项目的施工工程。双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：______住宅楼2.工程地点：______市______区______路______号3.工程规模：总建筑面积______平方米，其中地上______层，地下______层。4.工程内容：包括土建、装饰、安装等全部施工内容。5.工程合同价：人民币______元整（大写：______元整）。第二条合同工期1.本工程计划开工日期：____年____月____日。2.本工程计划竣工日期：____年____月____日。3.实际工期如有变动，双方应协商一致，签订补充协议。第三条工程质量1.本工程质量标准应符合国家现行的工程质量标准及设计要求。2.乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。第四条工程款支付1.工程款支付方式：按月进度支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。2.甲方应在每个支付节点前，根据乙方提交的工程量清单和发票，支付相应比例的工程款。3.乙方应确保提交的工程量清单和发票真实、准确。第五条风险责任1.因不可抗力导致工程停工、延期或损失，双方互不承担责任。2.因设计变更、工程量增加等原因导致工程费用增加，经双方协商一致，可调整合同价款。3.因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。4.因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的违约责任。第六条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。2.违约金计算方式：按合同价款的_____%计算。第七条争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________篇二甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于：1.甲方拟在______市______区______路______号建设一幢______层高的______住宅楼，项目名称为______。2.乙方具备相应的施工资质，愿意承包上述项目的施工工程。双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：______住宅楼2.工程地点：______市______区______路______号3.工程规模：总建筑面积______平方米，其中地上______层，地下______层。4.工程内容：包括土建、装饰、安装等全部施工内容。5.工程合同价：人民币______元整（大写：______元整）。第二条合同工期1.本工程计划开工日期：____年____月____日。2.本工程计划竣工日期：____年____月____日。3.实际工期如有变动，双方应协商一致，签订补充协议。第三条工程质量1.本工程质量标准应符合国家现行的工程质量标准及设计要求。2.乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。第四条工程款支付1.工程款支付方式：按月进度支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。2.甲方应在每个支付节点前，根据乙方提交的工程量清单和发票，支付相应比例的工程款。3.乙方应确保提交的工程量清单和发票真实、准确。第五条风险责任1.因不可抗力导致工程停工、延期或损失，双方互不承担责任。2.因设计变更、工程量增加等原因导致工程费用增加，经双方协商一致，可调整合同价款。3.因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。4.因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的违约责任。第六条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。2.违约金计算方式：按合同价款的_____%计算。第七条争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（盖