2026年一级建造师补考《建筑实务》真题及答案

2026年一级建造师补考《建筑实务》真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.按建筑物层数分类，地上7层住宅属于（）。A.低层B.多层C.中高层D.高层答案C2.在建筑工程用钢中，随着钢材含碳量的增加，下列性能中降低的是（）。A.抗拉强度B.硬度C.塑性D.屈服强度答案C3.水泥进场时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对（）进行复验。A.强度、安定性和凝结时间B.细度和烧失量C.氧化镁和三氧化硫D.碱含量和氯离子答案A4.某大体积混凝土工程采用普通硅酸盐水泥，浇筑完成后，其保湿养护时间不得少于（）。A.7dB.14dC.21dD.28d答案B5.测定混凝土立方体抗压强度时，标准试件的尺寸是（）。A.100mm×100mm×100mmB.150mm×150mm×150mmC.200mm×200mm×200mmD.70.7mm×70.7mm×70.7mm答案B6.混凝土结构中，同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于（）。A.15mmB.20mmC.25mmD.30mm答案C7.关于屋面卷材防水层铺贴方向的说法，正确的是（）。A.屋面坡度小于3%时，卷材宜平行于屋脊铺贴B.屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直于屋脊铺贴C.屋面坡度大于15%时，卷材宜平行于屋脊铺贴D.上下层卷材可相互垂直铺贴答案A8.地下工程防水混凝土的抗渗等级不得低于（）。A.P4B.P6C.P8D.P10答案B9.地下建筑防水工程中，墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于（）mm的墙体上。A.150B.200C.250D.300答案D10.钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的（）试验和复验，其结果应符合设计要求。A.抗滑移系数B.扭矩系数C.紧固轴力D.摩擦系数答案A11.下列玻璃中，属于节能装饰型玻璃的是（）。A.钢化玻璃B.夹层玻璃C.镀膜玻璃D.防火玻璃答案C12.建筑幕墙的防火层应采取隔离措施，防火层应采用经防腐处理且厚度不小于（）mm的钢板承托。A.1.0B.1.2C.1.5D.2.0答案C13.施工现场临时用电采用TN-S接零保护系统，其中PE线是指（）。A.工作零线B.保护零线C.相线D.接地线答案B14.建筑施工高处作业中，凡在坠落高度基准面（）m及以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。A.1.5B.2C.2.5D.3答案B15.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》，脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于（）mm处的立杆上。A.150B.200C.250D.300答案B16.施工项目成本核算中，“三同步”检查是指（）。A.预算成本、目标成本、实际成本三同步B.成本核算、成本分析、成本考核三同步C.形象进度、产值统计、实际成本归集三同步D.人工费、材料费、机械费三同步答案C17.某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第3天，持续时间为4天；其有两项紧后工作，最迟开始时间分别为第9天和第10天，则工作M的总时差为（）天。A.2B.3C.4D.5答案A解析工作M的最早完成时间为3+4=18.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.42答案C19.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5答案D20.根据民用建筑工程室内环境污染控制要求，下列属于I类民用建筑的是（）。A.住宅B.办公楼C.旅馆D.文化娱乐场所答案A二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列荷载中，属于可变荷载的有（）。A.结构自重B.风荷载C.雪荷载D.楼面活荷载E.地基不均匀沉降答案B、C、D解析结构自重属于永久荷载，地基不均匀沉降属于永久作用，均不属于可变荷载。2.关于混凝土拌合物和易性的说法，正确的有（）。A.和易性包括流动性、黏聚性和保水性B.坍落度越大，流动性越大C.坍落度试验可同时评定黏聚性和保水性D.和易性不好会影响混凝土施工质量E.加入高效减水剂可降低流动性答案A、B、C、D解析高效减水剂能提高混凝土拌合物的流动性，或在保持流动性不变的情况下减少用水量，而不是降低流动性。3.下列土方开挖方式中，属于建筑基坑常用开挖方式的有（）。A.放坡开挖B.中心岛式开挖C.盆式开挖D.逆作法开挖E.盾构开挖答案A、B、C、D解析盾构开挖主要用于隧道等地下工程，不属于建筑基坑常用开挖方式。4.关于模板及支架拆除的说法，正确的有（）。A.拆模顺序一般为先支后拆、后支先拆B.承重模板应在同条件养护试块强度达到设计要求后方可拆除C.侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损后方可拆除D.快拆支架体系的立杆间距不应大于2mE.拆模时应先拆承重部分答案A、B、C、D解析拆模应遵循先支后拆、后支先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，故E错误。5.下列建筑装饰装修材料中，属于有机材料的有（）。A.木材B.塑料C.石膏板D.玻璃E.沥青答案A、B、E解析石膏板和玻璃属于无机材料。6.关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，正确的有（）。A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接B.幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线连通上下柱C.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于2mm的铝合金板制造D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接，应除去其镀膜层E.使用不同材料的防雷连接应避免双金属腐蚀答案A、B、D、E解析兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造，故C错误。7.施工现场临时用电工程，下列做法符合规定的有（）。A.采用TN-S接零保护系统B.实行“一机一闸一漏一箱”C.外电线路与脚手架最小安全操作距离符合要求D.配电箱和开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作E.所有用电设备金属外壳均应采用保护接地答案A、B、C、D解析TN-S系统中，用电设备金属外壳应做保护接零，而非保护接地，故E错误。8.下列分部分项工程中，需要编制专项施工方案并进行专家论证的有（）。A.开挖深度为5m的基坑支护工程B.搭设高度为8m的混凝土模板支撑工程C.搭设高度为24m的落地式钢管脚手架工程D.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量为100kN的起重吊装工程E.施工总荷载为12kN/m²的混凝土模板支撑工程答案A、B、D解析搭设高度24m的落地式脚手架属于危大工程，但不需要专家论证；施工总荷载12kN/m²未达到15kN/m²，也不需要专家论证。9.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于其他项目费的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费答案A、B、C、D解析规费属于规费、税金项目，不属于其他项目费。10.关于施工现场消防安全管理，下列说法正确的有（）。A.在建工程内严禁设置宿舍B.动火作业应办理动火许可证C.氧气瓶与乙炔瓶工作间距不应小于5mD.灭火器应放在被保护物的附近和通风干燥处E.施工现场临时消防车道宽度不应小于3.5m答案A、B、C、D解析临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m，故E错误。三、案例分析题（共5题，（一）（二）（三）题各20分，（四）（五）题各30分，共120分）案例（一）背景资料某办公楼工程，合同工期51天。施工总承包单位编制的双代号网络计划中部分工作逻辑关系及持续时间见下表。工作紧前工作持续时间（天）A—5B—8CA10DA12EB、C14FC18GD、E10HF、G12施工过程中发生如下事件：事件一：因建设单位设计变更，导致C工作延误5天。事件二：因施工单位施工机械故障，导致F工作延误3天。事件三：因不可抗力导致H工作停工2天。施工单位分别就上述事件提出工期索赔。问题1.指出该网络计划的关键线路，并计算计算工期。（6分）2.事件一中，施工单位的工期索赔是否成立？说明理由。（4分）3.事件二中，施工单位的工期索赔是否成立？说明理由。（4分）4.事件三中，施工单位的工期索赔是否成立？说明理由，并计算总可索赔工期。（6分）答案1.关键线路为：A→C→E→G→H。计算工期为5+2.成立。理由：C工作为关键工作，设计变更是建设单位原因，非施工单位原因，且延误5天影响总工期5天，应顺延工期。3.不成立。理由：F工作延误3天，但其总时差为6天，延误时间未超过总时差，不影响总工期；且施工机械故障属于施工单位自身原因，工期不予顺延。4.成立。理由：不可抗力属于非承包人原因，H工作为关键工作，停工2天导致总工期延误2天，工期应予顺延。总可索赔工期为5+案例（二）背景资料某现浇钢筋混凝土框架结构办公楼，地下2层，地上8层。混凝土工程施工方案及施工过程如下：事件一：项目部计划先浇筑框架柱混凝土至梁底，随即浇筑梁板混凝土；梁板混凝土沿主梁方向由一端向另一端浇筑；楼板施工缝留设在主梁跨中1/3范围内。事件二：二层梁板混凝土浇筑过程中因突发暴雨中断，施工单位在梁板跨中1/2处留设了施工缝。恢复浇筑前，安排工人清除施工缝处浮浆和松动石子后，立即继续浇筑。事件三：主体结构验收时发现三层一根框架梁跨中附近出现竖向裂缝，经检测分析认为由混凝土收缩和温度变化引起，不影响结构安全。问题1.指出事件一中混凝土浇筑及施工缝留设的不妥之处，并写出正确做法。（6分）2.指出事件二中施工缝留设位置及处理方法的不妥之处，并写出正确做法。（8分）3.事件三中的裂缝按产生原因属于什么性质裂缝？写出两种常用处理措施。（6分）答案1.不妥之处一：框架柱混凝土浇筑至梁底后，随即浇筑梁板混凝土。正确做法：柱混凝土浇筑完毕后，应停歇1～1.5h，使其初步沉实后，再浇筑梁板混凝土。不妥之处二：梁板混凝土沿主梁方向由一端向另一端浇筑。正确做法：梁板混凝土应同时浇筑，顺次梁方向由一端向另一端推进。不妥之处三：施工缝留设在主梁跨中1/3范围内。正确做法：楼板施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内。2.不妥之处一：施工缝留设在梁板跨中1/2处。正确做法：施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内。不妥之处二：清除浮浆和松动石子后，立即继续浇筑。正确做法：应清除浮浆、松动石子，将表面凿毛，用水冲洗湿润并清除积水，先在施工缝处铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆，再浇筑混凝土。3.该裂缝属于非荷载裂缝（变形裂缝，即温度收缩裂缝）。常用处理措施：①表面封闭法：采用环氧胶泥、聚合物水泥砂浆或防水涂料等涂刷裂缝表面；②压力注浆法：对较深或需要防渗的裂缝，采用低压注入环氧树脂浆液或聚氨酯浆液等。案例（三）背景资料某住宅小区地下车库基坑开挖深度4.5m，地下水位埋深2.0m，坑壁以粉质黏土、粉砂为主。施工单位编制了基坑支护与降水专项施工方案，采用SMW工法桩加一道钢筋混凝土支撑，坑内管井降水。事件一：专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。实施前，项目技术负责人直接向作业班组进行了安全技术交底，并由双方签字确认。事件二：基坑开挖至坑底时，局部坑底出现渗水、流砂，施工单位立即停止开挖，组织人员对局部坑底回填反压，同时增设降水井。事件三：现场检查发现，基坑边缘1m处堆放有大量土方，部分作业人员未佩戴安全帽，基坑周边未设置防护栏杆。问题1.指出事件一中安全技术交底的不妥之处，并写出正确做法。（6分）2.事件二中基坑产生流砂的主要原因有哪些？写出两种可行的处理措施。（8分）3.针对事件三中的三个不妥之处，分别写出正确做法。（6分）答案1.不妥之处一：项目技术负责人直接向作业班组进行安全技术交底，未向现场管理人员进行方案交底。正确做法：专项施工方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员进行方案交底；现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底。不妥之处二：交底只由双方签字确认。正确做法：安全技术交底应由交底人、被交底人和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。2.流砂主要原因：基坑底面位于粉砂、粉土层中，地下水位较高，降水深度不足，坑内外水头差较大，在动水压力作用下，土颗粒随水涌入坑内。处理措施：①增加降水井数量或加深降水井，将地下水位降至坑底以下0.5～1.0m；②对局部流砂部位采用回填反压，再采取高压注浆、旋喷桩或水泥土搅拌桩封底止水，形成止水帷幕。3.①基坑边缘1m处堆放土方不妥。正确做法：土方应堆放至距基坑边缘不小于2m处，且堆载高度不应超过1.5m。②部分作业人员未佩戴安全帽不妥。正确做法：进入施工现场的所有人员必须正确佩戴安全帽。③基坑周边未设置防护栏杆不妥。正确做法：基坑周边应设置防护栏杆，并悬挂警示标志，夜间设置红灯警示。案例（四）背景资料某建筑工程采用工程量清单计价，土方开挖清单工程量为8000m³，综合单价45元/m³。合同约定：当工程量偏差超过15%时，超出15%部分的综合单价调整为42元/m³；其余部分仍按原综合单价计价。事件一：实际完成土方开挖工程量9500m³，经发包人、监理人确认。事件二：因发包人提供的地质勘察资料与实际不符，导致设计变更，造成承包人停工5天，发生窝工费3万元。承包人提出工期索赔5天、费用索赔3万元。事件三：因承包人采购的钢筋未按计划进场，导致工期延误3天，承包人提出工期索赔3天、费用索赔1万元。工程竣工后，承包人向发包人提交竣工结算文件。问题1.计算土方开挖工程的结算价款。（8分）2.分别判断事件二、事件三中承包人的工期索赔和费用索赔是否成立，并说明理由。（10分）3.简述工程竣工结算的主要程序。（12分）答案1.工程量偏差超过15%的界限工程量为：8000实际完成9500m³，超出15%的工程量为：9500结算价款为：9200即土方开挖工程结算价款为426600元。2.事件二：工期索赔和费用索赔均成立。理由：发包人提供的地质勘察资料与实际不符，属于发包人原因，由此造成的停工和窝工损失，应由发包人承担，应顺延工期并赔偿窝工损失。事件三：工期索赔和费用索赔均不成立。理由：钢筋由承包人自行采购，未按计划进场属于承包人自身原因，工期不予顺延，费用不予补偿。3.竣工结算的主要程序如下：①承包人应在合同约定期限内，向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料。②发包人应在收到竣工结算书后的约定期限内进行核对；发包人委托工程造价咨询人审核的，应由咨询人提出审核意见。③发包人未在约定或合理期限内核对并提出异议的，视为认可承包人提交的竣工结算文件。④双方对竣工结算有异议的，应协商解决；协商不成的，可按合同约定申请调解、仲裁或提起诉讼。⑤竣工结算审核确认后，发包人应