2026年黑龙江省牡丹江市检察官、法官入员额考试真题（附答案）

2026年黑龙江省牡丹江市检察官、法官入员额考试练习题（附答案）一、单项选择题（每题1分，共10分）1.根据《中国共产党政法工作条例》，牡丹江市中级人民法院应当向（）请示报告重大事项和重大问题。A.牡丹江市委政法委B.黑龙江省委政法委C.牡丹江市委D.黑龙江省高级人民法院党组2.根据2024年修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》，被告人张某因诈骗罪在牡丹江市某区人民法院受审，自愿认罪认罚签署具结书，公诉机关量刑建议为有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。法院审理中查明，张某诈骗实际数额为65万元，而非公诉机关指控的42万元，公诉机关原量刑建议不当。下列做法正确的是（）A.人民法院应当直接采纳公诉机关量刑建议B.人民法院可以要求公诉机关调整量刑建议，公诉机关不调整的，依法作出判决C.人民法院应当将案件退回公诉机关补充侦查D.人民法院应当直接改判加重刑罚，无需征求公诉机关意见3.根据《中华人民共和国检察官法》，下列人员符合条件，可以进入牡丹江市人民检察院员额检察官序列的是（）A.李某，32岁，牡丹江市人大常委会副主任（在职），全日制法学本科学历，通过国家统一法律职业资格考试，从事法律工作满8年B.王某，45岁，原黑龙江省高级人民法院助理审判员，辞职后到牡丹江市人民检察院工作满1年，通过国家统一法律职业资格考试，法学硕士学历C.张某，50岁，牡丹江市人民检察院法律政策研究室主任，四级高级检察官衔级，符合员额任职基本条件，近五年年度考核均为优秀D.赵某，28岁，华东政法大学刑法学博士，毕业后入职牡丹江市人民检察院满2年，通过国家统一法律职业资格考试4.根据《中华人民共和国民法典》关于抵押权的规定，牡丹江市市民王某将其位于牡丹江市区的商品房抵押给某银行并办理抵押登记，抵押期间王某未告知银行，将房屋出卖给刘某，完成交付并办理过户登记。下列说法正确的是（）A.王某与刘某的房屋买卖合同无效B.银行的抵押权不受房屋转让影响，仍可依法行使C.王某转让房屋未经银行同意，转让行为无效，刘某不能取得房屋所有权D.银行抵押权因房屋转让而消灭，只能向王某主张债权5.张某在牡丹江市林口县某国有林场偷伐国家一级保护野生红松，立木蓄积共计12立方米，张某的行为触犯的核心罪名是（）A.盗伐林木罪B.危害国家重点保护植物罪C.盗窃罪D.滥伐林木罪6.根据《中华人民共和国法官职业道德基本准则》，牡丹江市中级人民法院法官赵某审理一起民间借贷纠纷，一方当事人是赵某的远房表哥，赵某知情后应当采取的正确做法是（）A.继续审理，当事人不申请回避就不退出B.主动申请回避C.请示院长决定是否回避D.由对方当事人决定是否申请回避，自己不主动提出7.根据《中华人民共和国人民检察院组织法》，人民检察院行使职权时，可以采取的措施不包括（）A.对刑事案件立案侦查B.对人民法院审判活动是否合法进行监督C.对不服人民法院已经发生法律效力的判决裁定，按照审判监督程序提出抗诉D.直接认定被告人无罪并判决生效8.根据新修订的《中华人民共和国行政诉讼法》相关规定，牡丹江市某区人民法院审理行政机关负责人出庭应诉案件，行政机关负责人无正当理由不出庭的，法院可以采取的措施不包括（）A.通报批评B.向监察机关提出司法建议C.缺席判决D.直接撤销被诉行政行为9.员额法官检察官司法责任制要求，下列关于错案责任追究的表述正确的是（）A.只要案件被改判，就应当追究办案人员责任B.法官检察官对自己办理的案件终身负责C.院庭长对案件的监督意见，一律由院庭长承担责任D.因法律法规修订导致案件改判的，仍然应当追究原办案人员责任10.根据最高人民法院司法解释，关于涉农民土地承包经营权纠纷，下列法院应当受理的是（）A.集体经济组织成员因未实际取得土地承包经营权提起民事诉讼B.集体经济组织成员就用于分配的土地补偿费数额提起民事诉讼C.土地承包经营权流转纠纷D.历史遗留的土地权属争议二、多项选择题（每题2分，共20分）1.根据《法官检察官入额遴选办法（试行）》，员额法官检察官遴选应当坚持的原则包括（）A.党管干部B.德才兼备、以德为先C.注重实绩、择优遴选D.民主公开、竞争公平2.牡丹江市法检机关落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，下列案件中，符合不捕不诉适用条件的有（）A.牡丹江林区农民王某，过失引发山火，过火面积2公顷，主动投案，赔偿国有林场全部损失，取得谅解，自愿认罪认罚B.农民工李某被包工头拖欠工资12万元一年，讨要过程中故意伤害包工头致轻伤一级，归案后认罪认罚，全额赔偿，取得包工头谅解C.牡丹江市某民营企业负责人张某，虚开增值税专用发票，税额120万元，归案后全额补缴税款、滞纳金和罚款，认罪认罚，企业经营正常，吸纳当地劳动力80余人D.某高校大学生赵某来牡丹江市实习，盗窃便利店财物价值2500元，归案后全额退赃退赔，取得被害人谅解，学校出具在校表现良好证明3.根据《中华人民共和国民法典》关于居住权的规定，牡丹江市市民王某立遗嘱，将自有房屋所有权处分给儿子王甲，同时载明女儿王乙有权在该房屋居住直至去世。下列说法正确的有（）A.居住权自王某遗嘱生效时设立B.王乙应当向登记机构申请居住权登记C.王乙可以将居住权转让给其子女D.王乙去世后，居住权消灭4.根据2024年修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》，下列关于速裁程序适用的表述，正确的有（）A.速裁程序适用于基层人民法院管辖的可能判处三年有期徒刑以下刑罚，案件事实清楚，证据确实充分，被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的案件B.被告人是未成年人的，不适用速裁程序C.适用速裁程序审理案件，应当当庭宣判D.适用速裁程序审理案件，不受刑事诉讼法规定的送达期限限制5.牡丹江市作为对俄边境口岸城市，办理涉俄跨境刑事案件，下列关于管辖权的表述正确的有（）A.走私珍贵动物制品入境案件，由入境地海关缉私部门管辖，对应检察机关、审判机关由牡丹江市有管辖权的机关管辖B.我国公民在俄罗斯对我国公民实施犯罪，由入境地或者离境前居住地的牡丹江市法院管辖C.俄罗斯公民在俄罗斯对我国国家或者公民实施犯罪，按照刑法规定最低刑为三年以上有期徒刑的，由被告人入境地或者被害人离境前居住地的牡丹江市法院管辖D.跨境电信网络诈骗案件，犯罪结果发生地在牡丹江市的，牡丹江市司法机关有管辖权6.根据《中华人民共和国检察官职业道德基本准则》，检察官应当遵守的职业道德要求包括（）A.忠诚B.公正C.清廉D.文明7.根据最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的规定，下列关于生态环境损害赔偿诉讼的表述正确的有（）A.牡丹江市行政区域内发生较大生态环境损害，由牡丹江市人民政府作为原告提起诉讼B.生态环境损害赔偿诉讼不影响侵权人依法承担刑事责任或者行政责任C.赔偿义务人可以通过生态环境修复、支付赔偿金等方式承担责任D.人民法院审理生态环境损害赔偿案件，可以引入专家辅助人出庭8.根据《中华人民共和国刑法》关于正当防卫的规定，下列情形应当认定为正当防卫的有（）A.张某在牡丹江火车站出站口，遭到李某持刀抢劫，张某夺刀将李某捅成重伤B.王某回家发现赵某正在强奸自己妻子，顺手拿起哑铃将赵某砸死C.刘某和孙某因琐事发生口角，双方互相斗殴，刘某将孙某打成轻伤D.陈某遭徐某追杀，逃跑过程中将路边停放的摩托车抢走，致车主财产损失9.下列关于员额法官检察官履职保障的表述，符合现行规定的有（）A.员额法官检察官实行单独职务序列管理，享受相应的工资待遇B.非因法定事由、非经法定程序，不得将员额法官检察官调离、免职、辞退或者作出降级、撤职等处分C.员额法官检察官依法履行职责，受法律保护，不受行政机关、社会团体和个人的干涉D.员额法官检察官年度考核不合格的，应当退出员额10.习近平法治思想的核心要义包括（）A.坚持党对全面依法治国的领导B.坚持以人民为中心C.坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化D.坚持抓住领导干部这个“关键少数”三、案例分析题（每题20分，共40分）案例一（刑事）：案情：2025年4月，牡丹江市绥芬河市居民赵某（男，35岁）为获取非法利益，从俄罗斯符拉迪沃斯托克通过绥芬河口岸走私入境国家禁止进口的珍贵动物制品紫貂皮12张、虎骨10公斤，经鉴定，紫貂、东北虎均为国家一级保护野生动物，案涉制品价值共计186万元。海关行李过机检查发现异常后，赵某在海关盘查时主动交代了全部走私犯罪事实。赵某入境后将上述制品卖给牡丹江市东安区经营工艺品店的钱某，钱某明知案涉物品是走私入境的国家禁止进口的珍贵动物制品仍然全额收购，准备对外销售。2025年6月，绥芬河海关缉私分局查获该案，冻结赵某银行存款120万元，扣押上述未销售的紫貂皮、虎骨。另查明：赵某2018年因交通肇事罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，2022年缓刑考验期满，原判刑罚未实际执行。案件移送绥芬河市人民检察院审查起诉后，赵某自愿认罪认罚，但提出自己不知道紫貂、东北虎是国家一级保护野生动物，主张对其从轻处罚；钱某辩称自己不知道案涉物品是走私入境的，不构成犯罪。问题：1.赵某是否构成自首？请说明理由。（5分）2.赵某是否构成累犯？请说明理由。（5分）3.钱某的行为应当如何定罪？请说明理由。（5分）4.本案中赵某认罪认罚如何处理？请说明理由。（5分）案例二（民商事）：案情：2021年，牡丹江市甲房地产开发有限公司通过招拍挂取得牡丹江市区核心地块建设用地使用权，开发商品房项目。2022年，甲公司与黑龙江省乙建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，约定乙公司承建该项目，总工程价款12亿元，竣工日期为2024年10月1日，逾期竣工的，乙公司按照日万分之二标准支付违约金。合同签订后，乙公司进场施工，2023年受疫情管控影响，全市建设项目停工35天；2024年，甲公司未按照合同约定支付工程进度款，导致乙公司资金链断裂停工60天。2024年12月25日项目竣工，验收合格，共计逾期110天。甲公司起诉至牡丹江市中级人民法院，要求乙公司支付逾期竣工违约金总计6120万元。乙公司提出反诉，要求甲公司支付拖欠的工程价款本金3.2亿元及进度款利息3200万元，并主张对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权。另查明：①甲公司已经将案涉项目85%的商品房出售给消费者购房人，购房人均已支付全部购房款，办理网签备案，房屋已经交付，尚未办理产权转移登记；②乙公司主张的3.2亿元工程价款本金中，包含工人工资1.1亿元、材料款1.2亿元、工程利润9000万元，3200万元利息系甲公司逾期支付进度款产生的违约损失；③乙公司起诉主张优先受偿权的时间为2025年3月10日，距离工程竣工日期不足三个月，未超过法定行使期限。问题：1.本案逾期竣工的违约责任应当如何分担？请说明理由。（7分）2.乙公司主张的建设工程价款优先受偿权范围是否符合法律规定？请说明理由。（6分）3.乙公司的建设工程价款优先受偿权能否对抗本案购房消费者？请说明理由。（7分）四、论述题（共30分）结合牡丹江市作为边疆对俄开放口岸的工作实际，谈谈你入员额后，如何践行习近平法治思想，履行好员额法官/检察官职责。要求：观点明确，结合实际，逻辑清晰，不少于800字。参考答案一、单项选择题1.C2.B3.C4.B5.B6.B7.D8.D9.B10.C解析：1.根据《中国共产党政法工作条例》规定，地方各级政法单位应当向同级党委请示报告重大事项，因此选C。2.2024年修正《刑事诉讼法》明确，人民法院认为量刑建议明显不当的，可要求检察机关调整，检察机关不调整的，人民法院依法作出判决，因此选B。3.根据《检察官法》规定，人大常委会组成人员不得兼任检察官，排除A；入额遴选要求符合任职年限、实绩要求，B选项王某任职不满遴选年限，排除B；赵某博士毕业后仅入职2年，累计法律工作经验不足5年要求，排除D，因此选C。4.《民法典》第406条规定，抵押期间抵押人可以转让抵押财产，抵押权不受影响，因此选B。其余题目均符合现行法律规定，答案如上。二、多项选择题1.ABCD2.ABCD3.BD4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.ABCD8.ABD9.ABCD10.ABCD解析：所有选项均符合现行政策、法律规定，部分题目要点说明：根据《民法典》规定，居住权自登记时设立，不得转让、继承，因此A、C错误，B、D正确；互相斗殴不存在防卫意图，不构成正当防卫，排除C，因此选ABD，其余选项均符合要求。三、案例分析题案例一参考答案1.赵某构成自首。根据《刑法》及相关司法解释，罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被盘问、教育后主动交代犯罪事实的，应当认定为自动投案，如实供述的成立自首。本案中，海关仅发现行李异常，未掌握赵某走私珍贵动物制品的具体犯罪事实，赵某主动交代全部罪行，符合自首的认定条件，应当认定为自首。（5分）2.赵某不构成累犯。根据《刑法》规定，累犯的成立要求前罪刑罚执行完毕或者赦免以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪。缓刑考验期满后，原判刑罚不再执行，不属于“刑罚执行完毕”，不满足累犯的成立前提，因此赵某不构成累犯。（5分）3.钱某构成走私珍贵动物制品罪。根据《刑法》第一百五十五条规定，直接向走私人非法收购国家禁止进口物品的，以走私罪论处。本案中，钱某直接向走私人赵某收购走私入境的国家禁止进口的珍贵动物制品，符合该条款规定，应当以走私珍贵动物制品罪定罪处罚。（5分）4.应当对赵某适用认罪认罚从宽制度。首先，认罪认罚要求被告人认可指控的犯罪事实，对行为性质的辩解不属于不认罪，赵某承认自己实施了走私行为，仅对是否知晓案涉物品保护级别提出辩解，不影响认罪认罚的成立。其次，检察机关应当综合赵某自首、认罪认罚等情节，依法提出从宽量刑建议，赵某签署具结书后，人民法院经审查程序合法的，应当采纳量刑建议，依法对赵某从宽处罚。（5分）案例二参考答案1.乙公司仅对15天的逾期竣工承担违约责任，其余95天逾期责任由甲公司自行承担。理由：根据《民法典》第五百九十条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任。本案中，疫情管控属于不可抗力，导致停工35天，工期应当顺延，该部分逾期责任免除。根据《民法典》第八百零三条规定，发包人未按约定提供资金，承包人有权顺延工期，并主张停工损失。本案中，甲公司未按约定支付工程进度款导致停工60天，属于发包人违约，工期应当顺延，该部分逾期责任由甲公司承担。本案共计逾期110天，扣除应当顺延的95天，剩余15天逾期责任由乙公司承担，乙公司仅需支付该15天的违约金。（7分）2.3.2亿元工程价款本金符合优先受偿权范围，3200万元利息不符合。理由：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，建设工程价款优先受偿权的范围限于工程价款，包括人工费、材料费、利润等，不包括发包人违约产生的利息、违约金、损害赔偿金。本案中，3.2亿元本金均属于工程价款范畴，3200万元利息属于逾期付款违约损失，因此仅本金部分纳入优先受偿权范围。（6分）3.乙公司的优先受偿权不能对抗购房消费者。理由：根据司法解释规定，承包人享有的建设工程价款优先受偿权不得对抗已支付全部或大部分购房款的消费者。本案中，案涉商品房的购房人均为消费者，已支付全部购房款，房屋已交付并办理网签备案，消费者对所购房屋的权利优先于建设工程价款优先受偿权，因此乙公司的优先受偿权不能对抗上述购房人。（7分）四、论述题参考范文习近平法治思想是新时代全面依法治国的根本遵循和行动指南，作为准备进入员额的司法人员，我入员额后，将始终以习近平法治思想引领司法履职，结合牡丹江市边疆对俄口岸的实际，从以下四个方面履行职责：第一，始终坚持党对司法工作的绝对领导，把牢正确政治方向。牡丹江市地处中俄边境，是国家向北开放的重要门户，肩负着维护边境安全、保障边疆稳定的重大政治责任。我入员额后，将始终把政治建设放在首位，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格落实重大事项请示报告制度，自觉将司法工作融入牡丹江市打造向北开放新高地、推进东北生态屏障建设、乡村振兴等中心工作，确保党中央和省委、市委的决策部署在司法办案中落地见效，坚决维护国家主权、安全和发展利益。第二，始终坚持以人民为中心，践行司法为民宗旨。牡丹江市地域广阔，既有偏远的林区、乡村，也有口岸城镇，部分山区林区群众距离城区