2025-2026年二级造价工程师安装工程结算模拟试卷

2025-2026年二级造价工程师安装工程结算模拟试卷一、单项选择题（共15题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及住建部施工过程结算相关规定，政府投资的安装工程推行施工过程结算时，优先采用的结算节点划分依据是（）A.月度进度节点B.分部工程节点C.分项工程节点D.检验批节点答案：B解析：安装工程按分部工程划分结算节点（如给排水及采暖分部、建筑电气分部、通风空调分部、消防工程分部等），可同步对应分部工程质量验收程序，便于工程量核实与价款确认，符合工程管理实际。2.某电气安装工程招标工程量清单中镀锌钢管DN100的工程量为1200m，投标综合单价为118元/m，合同约定工程量偏差超过±15%时调整综合单价，工程量增加时超出部分单价调整系数为0.9。施工中因设计变更实际完成工程量为1560m，则该分项工程的结算价款为（）元A.184080B.181956C.179712D.162840答案：B解析：工程量偏差上限=1200×(1+15%)=1380m，实际工程量1560m＞1380m，超出15%部分的单价需调低。结算价款=1380×118+(1560-1380)×118×0.9=162840+19116=181956元。3.某消防工程招标时，水流指示器为暂估价材料，暂估单价为28元/个，投标报价中水流指示器的综合单价为42元/个（含暂估材料价28元/个）。施工中实际采购单价为32元/个，经发包人确认无误，则结算时水流指示器的综合单价应调整为（）元/个A.32B.42C.46D.49答案：C解析：暂估价材料的价差风险由发包人承担，结算时综合单价=原综合单价-暂估单价+实际确认单价=42-28+32=46元/个。4.某电气安装工程施工中，因发包人提供的配电柜延迟7天到货，导致承包人自有起重机闲置3天，租赁的电动弯管机闲置2天，人员窝工56工日。已知起重机台班单价1200元/台班，折旧费380元/台班；弯管机租赁单价450元/台班；人工单价180元/工日，窝工补贴60元/工日。不考虑管理费、利润等其他费用，则承包人可索赔的费用为（）元A.9180B.6840C.5400D.4920答案：C解析：自有机械闲置按折旧费计算，租赁机械闲置按租赁费计算，人员窝工按窝工补贴标准计算。索赔费用=3×380+2×450+56×60=1140+900+3360=5400元。5.安装工程竣工结算文件的法定编制主体是（）A.发包人B.承包人C.监理单位D.第三方造价咨询机构答案：B解析：根据清单计价规范，竣工结算文件由承包人负责编制，发包人可自行或委托造价咨询机构核对。6.某通风空调工程竣工结算的承包人应得价款为286万元，承包人已按合同约定足额缴纳履约保证金。根据《建设工程质量保证金管理办法》，竣工结算时发包人预留质量保证金的最高限额为（）万元A.0B.5.72C.8.58D.14.3答案：A解析：工程项目竣工前已缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。7.某给排水安装工程按月结算进度款，本月已完合格分部分项工程价款为120万元（不含税），其中发包人供应的管材价值28万元（不含税）。合同约定进度款支付比例为已完工程价款的80%，不考虑措施费、规费、税金等其他费用，则本月应支付给承包人的进度款为（）万元A.73.6B.80.2C.90.4D.96答案：A解析：甲供材价款应从进度款中扣除，本月应支付进度款=(120-28)×80%=73.6万元。8.某工业管道安装工程招标清单中无不锈钢管DN80的对应项目，也无类似项目。已知当地造价管理机构发布的该规格管道安装的定额基价为126元/m（不含税），承包人投标报价浮动率为6%，则该变更项目的综合单价应按（）元/m确认（不含税）A.118.44B.126C.133.56D.136.96答案：A解析：已标价工程量清单无适用及类似项目时，按造价管理机构发布的信息价格组价后，乘以承包人报价浮动率调整。结算单价=126×(1-6%)=118.44元/m。9.关于安装工程施工过程结算文件的效力，下列说法正确的是（）A.施工过程结算文件仅作为进度款支付依据，不纳入竣工结算B.经发承包双方签字确认的施工过程结算文件，未经对方同意不得擅自修改C.施工过程结算文件需经监理单位签字后方可生效D.施工过程结算的价款不含当期变更、签证费用答案：B解析：经发承包双方签字确认的施工过程结算文件是竣工结算文件的组成部分，未经双方协商一致，任何一方不得擅自修改。10.某电气照明工程竣工结算时，镀锌钢管DN20的工程量计算规则符合计量规范要求的是（）A.按设计图示延长米计算，扣除配电箱、接线盒所占长度B.按设计图示延长米计算，不扣除配电箱、接线盒所占长度C.按实际敷设长度计算，含预留长度及损耗量D.按定额消耗量计算，含定额规定的损耗量答案：B解析：电气配管工程量按设计图示尺寸以延长米计算，不扣除管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度，预留量按规范要求计入综合单价或单独列项。11.某消防安装工程施工期间发生不可抗力，导致已安装完毕的消防水泵损坏，修复费用2.6万元；承包人的施工机具损坏损失1.2万元；发包人要求的赶工费用3.8万元；停工期间承包人应发包人要求留在现场的管理人员工资0.9万元。不考虑其他费用，则承包人可索赔的费用为（）万元A.6.3B.7.3C.8.5D.9.7答案：B解析：不可抗力导致的已完工程损坏、发包人要求的赶工费用、发包人要求留守的人员工资由发包人承担；施工机具损坏由承包人承担。索赔费用=2.6+3.8+0.9=7.3万元。12.某安装工程竣工结算总额为1500万元，发包人收到承包人提交的竣工结算文件后，法定核对期限最长为（）天A.20B.30C.45D.60答案：B解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》，竣工结算金额在500万-2000万元的，核对期限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天。13.某通风空调安装工程签约合同价为1280万元，其中暂列金额为180万元。合同履行过程中，发承包双方确认的工程变更、现场签证、索赔费用合计146万元，合同约定价格波动风险均由承包人承担。则该工程竣工结算时，暂列金额的调整金额为（）万元A.-34B.34C.-180D.146答案：A解析：暂列金额余额归发包人所有，调整金额=实际发生费用-签约暂列金额=146-180=-34万元，即结算时需扣减暂列金额34万元。14.某给排水工程发包人供应的管材价值68万元（不含税），合同约定甲供材现场保管费率为0.8%，由承包人负责保管，建筑服务增值税率为9%，则竣工结算时承包人可获得的该笔保管费合计为（）元A.5440B.5929.6C.6120D.6670.8答案：B解析：甲供材现场保管费属于工程价款组成部分，需计取增值税。保管费合计=680000×0.8%×(1+9%)=5440×1.09=5929.6元。15.关于安装工程竣工结算争议处理，下列说法正确的是（）A.发承包双方对竣工结算有争议的，需待争议全部解决后方可办理结算B.争议解决期间，承包人有权拒绝交付已完工程C.无争议部分的竣工结算价款可先行支付D.争议事项只能通过诉讼方式解决答案：C解析：发承包双方对竣工结算文件有争议的，无争议部分可先行办理不完全竣工结算并支付对应价款，有争议部分按合同约定的调解、仲裁或诉讼方式解决。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.安装工程竣工结算的核心编制依据包括（）A.施工合同及补充协议B.招标工程量清单及投标文件C.已完合格工程量确认单D.承包人内部成本核算资料E.工程变更及现场签证文件答案：ABCE解析：竣工结算编制依据为发承包双方共同确认的工程资料及合同文件，承包人内部成本核算资料不属于结算法定依据。2.下列安装工程价款调整事项中，属于发包人应承担的风险有（）A.国家法律、法规、规章变化影响合同价款B.省级建设主管部门发布的人工费调整C.施工机械台班价格上涨5%（合同约定风险幅度为±6%）D.发包人提供的材料规格型号不符合合同约定E.承包人施工方案优化导致的费用节约答案：ABD解析：施工机械价格波动在合同约定风险幅度内的由承包人承担；承包人施工方案优化的费用节约归承包人，不调整合同价款。3.下列关于安装工程施工过程结算的说法，正确的有（）A.政府投资项目原则上应推行施工过程结算B.结算节点可按分部工程划分，如给排水分部、电气分部等C.经发承包双方签字确认的施工过程结算文件，未经对方同意不得擅自修改D.施工过程结算的价款不包含当期的索赔、签证费用E.施工过程结算确认的价款应与进度款同期支付答案：ABCE解析：施工过程结算应将当期完成的分部分项工程费、变更费、索赔费、签证费等全部纳入，同步确认并支付。4.安装工程竣工结算审核时，属于工程量审核要点的有（）A.分部分项工程量计算规则是否与计量规范一致B.设计变更增加的工程量是否经发包人或监理人确认C.综合单价的组价是否符合合同约定D.计日工的用工、机械台班数量是否有发包人签认E.规费计取比例是否符合现行规定答案：ABD解析：综合单价组价属于单价审核内容，规费计取属于费用计取标准审核内容，均不属于工程量审核范畴。5.下列安装工程索赔事件中，承包人可以索赔利润的有（）A.发包人提供的设计图纸错误导致返工B.发包人要求提前竣工导致赶工费用增加C.施工中发现地下文物导致停工D.发包人原因导致设备全功能测试失败需重新测试E.不可抗力导致工期延误，发包人要求赶工答案：AD解析：发包人原因导致的工程返工、额外工作可索赔利润；提前竣工赶工费、不利物质条件、不可抗力赶工仅可索赔费用（或工期），不涉及利润索赔。6.关于安装工程质量保证金的说法，正确的有（）A.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金C.缺陷责任期最长不超过2年D.发包人接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复的，视为同意返还E.承包人原因造成的工程缺陷，维修后无需承担超出保证金部分的损失答案：ABC解析：发包人接到返还申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不答复的，才视为认可返还申请；承包人原因造成的缺陷，维修后仍需承担超出保证金部分的损失赔偿责任。7.下列费用中，应计入安装工程竣工结算总价的有（）A.发承包双方确认的分部分项工程费B.按实际发生调整的措施项目费C.发包人供应的工程设备购置费D.总承包服务费E.暂列金额剩余部分答案：ABCD解析：暂列金额剩余部分归发包人所有，不计入承包人应得的结算价款，但工程总造价包含暂列金额实际发生部分。8.安装工程进度款支付申请的内容应包括（）A.累计已完成的合同价款B.累计已支付的合同价款C.本周期合计完成的合同价款D.本周期应扣减的甲供材价款E.本周期应支付的竣工结算款答案：ABCD解析：进度款为施工过程中的中间支付，竣工结算款为工程完工后的最终清算，不属于进度款支付申请内容。9.下列关于安装工程现场签证的说法，正确的有（）A.现场签证必须由承包人项目经理签字方为有效B.承包人应在收到发包人指令后7天内提交现场签证报告C.发包人应在收到现场签证报告后48小时内确认或提出修改意见D.现场签证的费用应与当期进度款同期支付E.计日工费用无需现场签证，按投标报价直接计入答案：BCD解析：现场签证的签字主体按合同约定执行，不一定是项目经理；计日工的工程量需经发包人现场签证确认后方可计价。10.安装工程竣工结算的计价原则包括（）A.分部分项工程费按双方确认的工程量和已标价清单的综合单价计算B.措施项目中的总价项目按已标价清单金额计算，不得调整C.暂列金额扣除工程价款调整金额后，余额归发包人D.规费和税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算E.计日工按发包人实际签证确认的数量和投标报价计算答案：ACDE解析：措施项目中的总价项目，发生工程变更或措施费调整事项时，应按合同约定调整，并非固定不变。三、判断题（共5题，每题1分。正确的打“√”，错误的打“×”）1.安装工程竣工结算的工程量应按招标工程量清单的工程量计算，实际偏差部分不得调整。（）答案：×解析：竣工结算工程量按发承包双方确认的实际完成合格工程量计算，允许按合同约定调整工程量偏差。2.施工过程中，发包人供应的材料价格上涨时，该部分材料的价差应由发包人承担，调整合同价款。（）答案：√解析：甲供材料的价格风险由发包人承担，价格波动时应按实际价格调整合同价款。3.安装工程的安全文明施工费应按实调整，但不得低于当地建设主管部门规定标准的90%。（）答案：×解析：安全文明施工费属于不可竞争性费用，应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得低于规定标准的100%。4.缺陷责任期内，由他人原因造成的工程缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，发包人不得从质量保证金中扣除费用。（）答案：√解析：非承包人原因造成的缺陷，不属于质量保证金保障范围，不得从保证金中扣除维修费用。5.安装工程竣工结算文件经发承包双方签字确认后，即作为工程交付使用的唯一依据。（）答案：×解析：工程交付使用的依据是竣工验收合格文件，竣工结算文件仅作为价款结算的依据。四、案例分析题（共3题，共60分）（一）背景资料（20分）：某办公楼电气工程采用工程量清单计价方式招标，签约合同价为386万元，合同工期120天，合同约定：（1）进度款按月支付，支付比例为已完合格工程价款的80%；（2）分部分项工程量偏差超过±15%时，超出部分的综合单价调整系数为0.9（工程量增加时）或1.1（工程量减少时）；（3）甲供材料价款在当月进度款中按实际领用金额全额扣回；（4）安全文明施工费按分部分项工程费的6%计取，规费按分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和的5%计取，增值税率为9%；（5）施工过程中发生的变更、签证费用随当期进度款同期支付。该工程施工到第3个月时，发生如下事项：1.第3个月按原合同单价计算的已完分部分项工程费为88万元（已含镀锌钢管DN50按实际工程量3800m和原单价计算的费用，不含新增应急照明配电箱费用）：（1）原招标清单中镀锌钢管DN50的工程量为3200m，投标综合单价为46元/m，因设计变更实际完成工程量为3800m；（2）新增应急照明配电箱12台，承包人按组价原则提出的综合单价为1280元/台，经发包人确认无误。2.第3个月承包人领用甲供电缆的含税价值为18万元。3.第3个月发包人确认的现场签证费用（不含税）为2.3万元。4.第2个月末累计已支付的合同价款（含税，已扣回甲供材）为196万元。问题：1.计算第3个月镀锌钢管DN50的结算价款（不含税）。（5分）2.计算第3个月新增应急照明配电箱的结算价款（不含税）。（2分）3.计算第3个月的分部分项工程费合计（不含税）。（3分）4.计算第3个月应计取的安全文明施工费（不含税）。（3分）5.计算第3个月应支付给承包人的进度款（含税，需扣回甲供材价款）。（7分）参考答案：问题1：首先判断工程量偏差：原工程量3200m，偏差上限=3200×(1+15%)=3680m（2分）实际工程量3800m＞3680m，超出15%部分的单价需调整为：46×0.9=41.4元/m（1分）镀锌钢管DN50结算价款（不含税）=3680×46+(3800-3680)×41.4=169280+4968=174248元=17.4248万元（1分）答：第3个月镀锌钢管DN50的不含税结算价款为17.4248万元（1分）。问题2：新增应急照明配电箱结算价款（不含税）=12×1280=15360元=1.536万元（1分）答：第3个月新增应急照明配电箱的不含税结算价款为1.536万元（1分）。问题3：原88万元分部分项工程费中，镀锌钢管按原单价计算的金额=3800×46÷10000=17.48万元（1分）需调减的镀锌钢管价款=17.48-17.4248=0.0552万元（1分）第3个月分部分项工程费合计=88-0.0552+1.536=89.4808万元（1分）答：第3个月不含税分部分项工程费合计为89.4808万元。问题4：安全文明施工费按分部分项工程费的6%计取，即：89.4808×6%≈5.3688万元（2分）答：第3个月应计取的不含税安全文明施工费为5.3688万元（1分）。问题5：（1）第3个月不含税价款构成：分部分项工程费：89.4808万元措施项目费（安全文明施工费）：5.3688万元其他项目费（现场签证）：2.3万元合计：89.4808+5.3688+2.3=97.1496万元（1分）（2）规费：97.1496×5%≈4.8575万元（1分）（3）不含税总造价：97.1496+4.8575=102.0071万元（1分）（4）税金：102.0071×9%≈9.1806万元（1分）（5）第3个月含税总价款：102.0071+9.1806≈111.1877万元（1分）（6）扣除甲供材及按支付比例计算后的进度款：111.1877×80%-18≈70.95万元（1分）答：第3个月应支付的含税进度款为70.95万元（1分）。（二）背景资料（18分）：某工业厂房通风空调安装工程，施工合同约定工期90天，每提前（或延误）1天奖励（或罚款）2000元（含税）。承包人投标报价中，通风机台班单价为860元/台班，折旧费为280元/台班；通风管制作安装人工单价为150元/工日，窝工补贴为50元/工日；管理费按人工费与机械费之和的12%计取，利润按人工费与机械费之和的7%计取；规费按人材机费+管理费+利润之和的4.5%计取，增值税率为9%。施工过程中发生如下事件：事件1：因发包人提供的通风设备延迟到货，导致施工暂停3天，造成人员窝工60工日，自有通风机闲置2台班，该工作位于关键线路上。事件2：施工到第20天时，遇罕见暴雨（不可抗力），导致工期延误5天，人员窝工40工日，已制作完成的120m通风管损坏（该通风管综合单价为185元/m，不含税，含人材机管利），现场临时设施损坏维修费用1.2万元（不含税），该工作位于关键线路上。事件3：暴雨过后，为清理现场、恢复施工，发包人要求承包人安排人员清理，发生用工30工日，机械1台班（按台班单价计算），该工作未额外增加总工期。事件4：施工到第45天时，因设计变更新增一段通风管制作安装，工程量为360m，持续时间2天，该工作位于关键线路上。该项目无相同或类似清单项目，当地造价管理机构发布的定额基价为108.4元/m（其中人工费22.4元/m，材料费68元/m，机械费18元/m），定额人工消耗量为0.28工日/m，材料、机械价格与定额基价一致，人工单价按承包人投标单价150元/工日执行。事件5：承包人采取赶工措施，最终工程实际工期为97天。问题：1.分别分析事件1-事件4中，承包人是否可以提出工期和费用索赔？说明理由。（8分）2.计算承包人可获得的索赔费用总额（含税）。（6分）3.计算承包人可获得的工期提前奖励（或应支付的工期罚款）金额。（4分）参考答案：问题1：事件1：可以提出工期和费用索赔（1分）。理由：发包人提供设备延迟到货属于发包人责任，且工作位于关键线路上，影响总工期，因此可索赔工期和费用（1分）。事件2：可以提出工期索赔和部分费用索赔（1分）。理由：罕见暴雨属于不可抗力，工期延误由发包人承担，可索赔工期；已完通风管损坏属于已完工程损失，由发包人承担，可索赔对应费用；人员窝工、临时设施损坏属于承包人应承担的风险，不予索赔（1分）。事件3：可以提出费用索赔，不能提出工期索赔（1分）。理由：不可抗力后的现场清理属于发包人应承担的责任，可索赔费用；清理工作未额外增加总工期，因此不索赔工期（1分）。事件4：可以提出工期和费用索赔（1分）。理由：设计变更属于发包人责任，且工作位于关键线路上，影响总工期，因此可索赔工期和费用（1分）。问题2：（1）事件1索赔费用：人员窝工费=60×50=3000元，机械闲置费=2×280=560元，合计3560元（窝工不计管理费、利润）规费=3560×4.5%=160.2元，税金=(3560+160.2)×9%≈334.82元事件1含税索赔费用=3560+160.2+334.82≈4055.02元（1分）（2）事件2索赔费用：通风管损坏费用=120×185=22200元（综合单价含人材机管利）规费=22200×4.5%=999元，税金=(22200+999)×9%≈2087.91元事件2含税索赔费用=22200+999+2087.91≈25286.91元（1分）（3）事件3索赔费用：人工费=30×150=4500元，机械费=1×860=860元管理费=(4500+860)×12%=643.2元，利润=(4500+860)×7%=375.2元人材机管利合计=4500+860+643.2+375.2=6378.4元规费=6378.4×4.5%≈287.03元，税金=(6378.4+287.03)×9%≈600.89元事件3含税索赔费用=6378.4+287.03+600.89≈7266.32元（2分）（4）事件4索赔费用：每m人工费=0.28×150=42元，材料费68元，机械费18元，人材机合计128元管理费=(42+18)×12%=7.2元/m，利润=(42+18)×7%=4.2元/m综合单价=128+7.2+4.2=139.4元/m总费用=360×139.4=50184元（含人材机管利）规费=50184×4.5%=2258.28元，税金=(50184+2258.28)×9%≈4719.81元事件4含税索赔费用=50184+2258.28+4719.81≈57162.09元（1分）总索赔费用=4055.02+25286.91+7266.32+57162.09≈93770.34元≈9.38万元（1分）答：承包人可获得的含税索赔费用总额约为9.38万元。问题3：可索赔总工期=3（事件1）+5（事件2）+2（事件4）=10天（2分）允许总工期=合同工期+索赔工期=90+10=100天（1分）实际工期97天，提前天数=100-97=3天工期提前奖励=3×2000=6000元（1分）答：承包人可获得工期提前奖励6000元。（三）背景资料（22分）：某住宅楼消防安装工程采用工程量清单计价方式，签约合同价为628万元，其中：分部分项工程费480万元，措施项目费68万元（其中安全文明施工费32万元），其他项目费50万元（其中暂列金额40万元，总承包服务费10万元）；规费按分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和的5%计取，增值税率为9%。合同工期180天，缺陷责任期12个月，质量保证金按承包人应得结算价款的3%预留。施工过程中发承包双方确认的事项如下：1.分部分项工程费：因设计变更和工程量偏差调整后，最终确认的分部分项工程费为512万元（含甲供消防器材不含税费用）。2.措施项目费：因分部分项工程量增加，安全文明施工费按规定调整为34.5万元，其余单价措施项目费调整后增加12.8万元，总价措施项目费（不含安全文明施工费）不变。