2026年全国监理工程师职业资格考试模拟题500题（含参考答案 ）

2026年全国监理工程师职业资格考试模拟题500题（含参考答案）覆盖科目：建设工程合同管理｜建设工程质量、投资、进度控制建设工程监理基本理论与相关法规｜建设工程监理案例分析500单选270，多选130，案例20题（100问）依据现行考试大纲及法律法规编写|二〇二六年目录第一篇建设工程合同管理（第1—120题）一、单项选择题（第1—80题）二、多项选择题（第81—120题）第二篇建设工程质量、投资、进度控制（第121—280题）一、单项选择题（第121—230题）二、多项选择题（第231—280题）第三篇建设工程监理基本理论与相关法规（第281—400题）一、单项选择题（第281—360题）二、多项选择题（第361—400题）第四篇建设工程监理案例分析（第401—500题）案例一～案例二十（每案例5问）附录答题与备考提示编写说明本套模拟题依据《全国监理工程师职业资格考试大纲》及现行《民法典》《建筑法》《招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）、《建设工程施工合同（示范文本）》等编写，覆盖四个考试科目的核心考点，共500题，全部为原创命题，题型、题量与难度贴近真实考试。结构安排篇章科目单选题多选题案例题合计第一篇建设工程合同管理8040—120第二篇建设工程质量、投资、进度控制11050—160第三篇建设工程监理基本理论与相关法规8040—120第四篇建设工程监理案例分析——20题（100问）100合计—270130100500使用建议1.单选题每题1分，多选题每题2分，多选、错选、漏选均不得分，建议按90分钟／100题的速度限时训练。2.每题后附【答案】与【解析】，建议第一遍作答时遮住答案区，第二遍再对照解析逐题复盘。3.标注"★"的题目为高频考点，建议重点记忆；标注"★★"的为每年必考内容。4.案例分析题按"先看问题、再读背景、分点作答"的顺序练习，答案中的采分点已用分号分隔。目录第一篇建设工程合同管理（第1—120题）第二篇建设工程质量、投资、进度控制（第121—280题）第三篇建设工程监理基本理论与相关法规（第281—400题）第四篇建设工程监理案例分析（第401—500题）第一篇建设工程合同管理一、单项选择题（第1—80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程合同法律关系中，作为客体的通常是（）。A.建设单位与施工单位B.监理单位C.工程建设行为及工作成果D.工程价款【答案】C【解析】合同法律关系由主体、客体和内容三要素构成。客体是主体权利义务所指向的对象，建设工程合同的客体是工程建设行为及其形成的工作成果（建筑物、构筑物），而非当事人或价款。2.某施工企业向材料供应商发出"若贵方能在30日内将P.O42.5水泥以每吨420元的价格送货至工地，我方即购买500吨"的函件，该函件属于（）。A.要约邀请B.要约C.承诺D.意向书【答案】B【解析】该函件内容具体确定（标的、数量、价格、履行期限均明确），并表明经对方承诺即受约束，符合要约的构成要件。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，内容不具体确定。3.关于要约撤回与撤销的说法，正确的是（）。A.撤回通知应在受要约人发出承诺通知之前到达B.撤销通知应在受要约人发出承诺通知之前到达C.撤回与撤销的法律效果相同，均使要约自始无效D.要约一经发出即不可撤回，但可以撤销【答案】B【解析】要约撤回的通知应在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达；要约撤销的通知应在受要约人作出承诺之前到达受要约人。撤回使要约不生效，撤销使已生效的要约失效，二者效果不同。4.下列情形中，要约不得撤销的是（）。A.要约人确定了承诺期限B.要约以口头形式作出C.要约未表明是否受约束D.受要约人尚未为履行合同作准备【答案】A【解析】要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销，或受要约人有理由认为要约不可撤销并已为履行合同作了合理准备的，要约不得撤销。5.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文到达时间应为（）。A.数据电文发出的时间B.数据电文进入该特定系统的时间C.收件人阅读该数据电文的时间D.收件人回复确认的时间【答案】B【解析】依据《民法典》第四百七十四条，采用数据电文形式的意思表示，收件人指定特定系统接收的，该数据电文进入该特定系统的时间视为到达时间；未指定的，进入收件人任一系统的时间视为到达时间。6.某工程招标文件规定投标截止时间为6月10日9时，某投标人于6月10日8时50分提交投标文件后又于9时10分书面通知撤回。该投标人的行为（）。A.属于要约撤回，投标文件不生效B.属于要约撤销，投标文件失效C.投标截止后不得撤回，撤回将导致投标保证金不予退还D.经招标人同意可以撤回，不影响评标【答案】C【解析】投标文件在投标截止时间前可以补充、修改或撤回；投标截止后至投标有效期结束前，投标人不得撤销投标文件，否则招标人有权不退还投标保证金。7.关于合同成立与生效的说法，正确的是（）。A.合同成立即生效B.依法成立的合同自成立时生效，法律另有规定或当事人另有约定的除外C.合同经公证后成立D.未办理批准手续的合同一律不成立【答案】B【解析】合同成立是当事人意思表示一致的事实判断，合同生效是法律对其效力的认可。依法成立的合同自成立时生效；依照法律、行政法规规定应当办理批准等手续生效的，依照其规定。8.提供格式条款一方不合理地免除自己责任、加重对方责任、限制对方主要权利的，该条款（）。A.有效B.效力待定C.无效D.可撤销【答案】C【解析】《民法典》第四百九十七条规定，提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利，或者排除对方主要权利的，该格式条款无效。9.下列合同中，属于无效合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思情况下订立的合同C.行为人与相对人恶意串通损害他人合法权益的合同D.显失公平的合同【答案】C【解析】无效合同的情形包括：无民事行为能力人签订的合同；虚假意思表示；违反法律、行政法规强制性规定；违背公序良俗；恶意串通损害他人合法权益。A、B、D属可撤销合同。10.当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】C【解析】《民法典》规定，当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起九十日内没有行使撤销权的，撤销权消灭。11.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后有效。相对人可以催告法定代理人在（）内予以追认。A.15日B.30日C.60日D.90日【答案】B【解析】相对人可以催告法定代理人在三十日内予以追认；法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认前，善意相对人有撤销的权利。12.双务合同中，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化、转移财产以逃避债务的，可以（）。A.行使同时履行抗辩权B.行使先履行抗辩权C.中止履行，即行使不安抗辩权D.直接解除合同【答案】C【解析】应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有经营状况严重恶化、转移财产抽逃资金、丧失商业信誉等情形的，可以中止履行，即不安抗辩权。中止履行应及时通知对方，对方提供适当担保时应恢复履行。13.因债务人怠于行使其到期债权，影响债权人到期债权实现的，债权人可以（）。A.以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利B.以债务人的名义向法院起诉相对人C.直接占有债务人的财产D.请求撤销债务人与相对人的合同【答案】A【解析】代位权是债权人以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但该权利专属于债务人自身的除外。行使范围以债权人的到期债权为限。14.债务人以明显不合理的低价转让财产，影响债权人的债权实现，且相对人知道该情形的，债权人可以请求人民法院（）。A.确认转让行为无效B.撤销债务人的行为C.变更转让价格D.要求相对人承担违约责任【答案】B【解析】债权人撤销权针对债务人无偿处分财产权益、以明显不合理低价转让财产、恶意延长到期债权履行期限等影响债权实现的行为，可请求法院撤销。15.债权人转让债权的，应当通知债务人。未经通知，该转让（）。A.无效B.对债务人不发生效力C.可撤销D.效力待定【答案】B【解析】债权转让无需债务人同意，但应当通知债务人；未经通知，该转让对债务人不发生效力。债务转移则应当经债权人同意。16.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方（）。A.只能要求继续履行B.可以解除合同C.只能要求赔偿损失D.必须申请仲裁后方可解除【答案】B【解析】法定解除的情形包括：因不可抗力致使不能实现合同目的；履行期限届满前一方明确表示或以行为表明不履行主要债务；一方迟延履行主要债务经催告后在合理期限内仍未履行；一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的等。17.我国《民法典》合同编对违约责任采用的归责原则是（）。A.过错责任原则B.严格责任原则（无过错责任）C.过错推定原则D.公平责任原则【答案】B【解析】违约责任原则上实行严格责任，即当事人一方不履行合同义务或者履行不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，不以违约方有过错为要件。18.约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。一般认为，"过分高于"的标准是超过损失的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】C【解析】司法实践中，约定的违约金超过造成损失的30%的，一般可认定为"过分高于造成的损失"，可请求适当减少；低于损失的可请求增加。19.当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方（）。A.可以同时适用违约金和定金B.只能选择适用违约金或者定金条款C.只能适用定金条款D.只能适用违约金条款【答案】B【解析】《民法典》第五百八十八条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，不能并用。定金不足以弥补损失的，可以请求赔偿超过定金数额的损失。20.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（）。A.不得就扩大的损失请求赔偿B.可以就全部损失请求赔偿C.应当承担违约责任D.可以请求减少违约金【答案】A【解析】减损规则要求守约方采取适当措施防止损失扩大，未采取措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿；为防止损失扩大所支出的合理费用，由违约方负担。21.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，（）。A.一律免除全部责任B.部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外C.不免除责任，仅可延期履行D.由双方平均分担损失【答案】B【解析】不可抗力是法定免责事由，根据其影响部分或全部免除责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任；同时应及时通知对方并在合理期限内提供证明。22.下列担保方式中，属于法定担保的是（）。A.保证B.抵押C.留置D.质押【答案】C【解析】留置权是法定担保物权，依法律规定直接产生，无须当事人约定；保证、抵押、质押、定金均为约定担保。23.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（）承担保证责任。A.连带责任保证B.一般保证C.按份保证D.补充保证【答案】B【解析】《民法典》第六百八十六条改变了原《担保法》的推定规则：当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。24.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.抵押合同成立B.抵押合同生效C.办理抵押登记D.主债权到期【答案】C【解析】以建筑物、建设用地使用权、正在建造的建筑物等财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未登记不得对抗善意第三人。25.关于质押的说法，正确的是（）。A.质权自质押合同生效时设立B.以汇票出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立C.质押不移转占有D.质押的标的只能是不动产【答案】B【解析】质权包括动产质权与权利质权，均以移转占有为特征。以汇票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，自办理出质登记时设立。26.建设工程施工合同中，承包人主张建设工程价款优先受偿权的，其行使期限为（）。A.自发包人应当给付工程价款之日起6个月B.自发包人应当给付工程价款之日起18个月C.自工程竣工之日起2年D.自合同解除之日起1年【答案】B【解析】承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该优先受偿权优于抵押权和其他债权。27.我国招标投标法规定的招标方式为（）。A.公开招标和邀请招标B.公开招标、邀请招标和议标C.竞争性谈判和单一来源采购D.自行招标和委托招标【答案】A【解析】《招标投标法》规定招标分为公开招标和邀请招标两种方式。议标已不再作为法定招标方式。28.下列工程中，必须进行招标的是（）。A.施工单项合同估算价300万元人民币的市政工程B.全部使用国有资金投资的水利工程C.抢险救灾工程D.采用不可替代专利技术的工程【答案】B【解析】全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目、使用国际组织或者外国政府贷款援助资金的项目，达到规定规模标准的必须招标。A项未达到400万元的施工招标限额；C、D属可以不招标的情形。29.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.5D.7【答案】B【解析】邀请招标应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。少于三个的，应当重新招标。30.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.7日B.10日C.15日D.20日【答案】C【解析】澄清或修改应在投标截止时间至少十五日前以书面形式通知所有招标文件收受人，不足十五日的，应当顺延投标截止时间。31.投标有效期从（）起计算。A.招标文件开始发出之日B.提交投标文件截止之日C.开标之日D.中标通知书发出之日【答案】B【解析】投标有效期自投标截止之日起算。投标有效期内投标人不得撤销投标文件，招标人应在此期限内完成开标、评标、定标和签订合同。32.下列情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标报价高于招标控制价B.投标文件未按要求密封C.投标人名称与营业执照不一致D.投标文件中大写金额与小写金额不一致【答案】A【解析】投标报价高于招标控制价（最高投标限价）的，评标委员会应当否决其投标。B项属招标人拒收情形；C项属资格审查不合格；D项应以大写金额为准修正，不构成否决理由。33.依法必须进行招标的项目，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.3人；1/2B.5人；2/3C.5人；1/2D.7人；2/3【答案】B【解析】评标委员会成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家一般从专家库内随机抽取。34.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.15日B.30日C.45日D.60日【答案】B【解析】招标人和中标人应自中标通知书发出之日起三十日内订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。35.招标人最迟应当在书面合同签订后（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.5日B.10日C.15日D.30日【答案】A【解析】招标人最迟应当在书面合同签订后五日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。36.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任B.联合体投标的，以牵头人的资质等级确定联合体的资质等级C.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标D.联合体中标后可以自行更换成员【答案】A【解析】联合体各方应签订共同投标协议，就中标项目向招标人承担连带责任；资质等级按联合体中资质等级较低的单位确定；联合体各方在同一项目中不得再以自己名义单独投标或参加其他联合体投标。37.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的（）分包给他人完成。A.主体结构工程B.关键性工作C.部分非主体、非关键性工作D.全部工程【答案】C【解析】中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，但不得将主体、关键性工作分包，且分包须经招标人同意。接受分包的人应具备相应资格，不得再次分包。38.某施工合同因承包人将工程转包而被解除，发包人（）。A.只能要求承包人承担违约责任，不能解除合同B.有权解除合同，并要求承包人赔偿损失C.只能要求承包人返还已付工程款D.必须经监理人同意后方可解除合同【答案】B【解析】承包人非法转包、违法分包或者出借资质的，属于根本违约，发包人有权解除合同并要求赔偿损失；转包合同无效，发包人还可请求收缴当事人已经取得的非法所得。39.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，组成合同的各文件中，解释顺序排列最优先的是（）。A.专用合同条款B.中标通知书C.已标价工程量清单D.投标函及其附录【答案】B【解析】合同文件解释顺序一般为：合同协议书；中标通知书；投标函及其附录；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。40.关于建设工程监理合同性质的说法，正确的是（）。A.监理合同属于承揽合同B.监理合同属于委托合同，具有委托合同的一般特征C.监理合同属于买卖合同D.监理合同属于建设工程施工合同的从合同【答案】B【解析】《民法典》将监理合同归入委托合同一章，监理合同的订立、履行、解除适用委托合同的一般规则，但监理人须具备相应资质，其职责由法律法规特别规定。41.建设工程监理合同履行中，下列属于委托人义务的是（）。A.主持工程建设有关协作单位的组织协调B.审查施工承包人提交的竣工结算C.负责与外部单位联系，协调外部关系D.审核施工承包人报送的施工进度计划【答案】C【解析】委托人负责与外部单位（政府主管部门、市政、供电、供水等）联系协调；A、B、D均属监理人受委托承担的职责。42.关于监理人义务的说法，正确的是（）。A.监理人可以将全部监理工作转让给第三人B.监理人应按合同约定组建项目监理机构并派驻监理人员C.监理人可自行更换总监理工程师，无需通知委托人D.监理人对施工质量承担保证责任【答案】B【解析】监理人不得转让全部或部分监理业务；更换总监理工程师应经委托人书面同意；监理人承担的是监理责任（过错责任），不对施工质量承担保证责任。43.监理合同采用"人月费"计价方式时，其特点是（）。A.适用于监理范围明确、工程量可准确计算的项目B.以监理人员实际投入的时间为计费基础，适用于工期长、范围不易确定的项目C.按工程造价的固定百分比计取D.由委托人按工程进度分阶段包干支付【答案】B【解析】人月费法按监理人员投入的月数计费，适应工期延长、服务范围变化较大的项目，但对投入人员的考核要求高。44.建设工程勘察合同中，发包人未按约定提供勘察工作条件的，勘察人（）。A.只能继续履行，不得主张权利B.可以顺延工期并有权要求增加费用C.可以立即解除合同D.应当自行解决并承担费用【答案】B【解析】发包人未按约定提供必要的工作条件，勘察人有权顺延工期、要求增加费用；逾期超过约定期限的，勘察人可以解除合同。45.设计合同履行中，因发包人原因造成设计文件需重大修改的，增加的设计费用应由（）承担。A.设计人B.发包人C.施工承包人D.监理人【答案】B【解析】因发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交资料错误，造成设计人需返工或修改设计的，发包人应按实际工作量增加设计费用，并相应顺延设计期限。46.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在开工日期（）前向承包人提供施工场地。A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】B【解析】发包人应在开工日期十四天前向承包人移交施工场地，并保证场地具备施工条件；未按期提供的，承包人有权要求顺延工期并赔偿损失。47.施工合同中的"工期"是指（）。A.合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限B.从签订合同到竣工验收的全部时间C.从开工到竣工结算完成的时间D.从投标截止到工程移交的时间【答案】A【解析】工期是合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。开工日期、竣工日期均在协议书中约定。48.因发包人原因导致工程暂停施工持续56天以上的，承包人（）。A.只能等待复工B.有权要求解除合同C.应当自行恢复施工D.只能要求顺延工期【答案】B【解析】因发包人原因引起的暂停施工持续56天以上，承包人可向发包人发出要求复工的通知；发包人在收到通知后28天内仍未复工的，承包人有权解除合同。49.隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知（）检查。A.发包人和建设行政主管部门B.监理人和发包人C.设计人和质量监督机构D.监理人和设计人【答案】B【解析】承包人应在隐蔽工程隐蔽前通知监理人检查，监理人未按时检查的，承包人可自行检查并记录。未经检查擅自隐蔽的，监理人有权要求剥离检查，费用和工期后果由承包人承担。50.监理人对承包人报送的材料进行检验，发现质量不符合要求，监理人（）。A.只能要求承包人降价使用B.应拒绝接收，要求承包人运出施工现场C.可同意使用但须做好记录D.应报设计单位确认后使用【答案】B【解析】监理人发现材料设备不符合合同要求，应拒绝接收并要求承包人运出施工现场，重新采购符合要求的材料，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。51.工程竣工验收由（）组织。A.监理单位B.施工单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】C【解析】竣工验收由建设单位组织，勘察、设计、施工、监理等单位参加。监理单位负责组织竣工预验收，质量监督机构对验收过程实施监督。52.根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期一般为（）。A.6个月、12个月或24个月，由双方在合同中约定B.一律为12个月C.一律为24个月D.由监理人确定【答案】A【解析】缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。53.发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】B【解析】按现行规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。54.关于工程计量的说法，正确的是（）。A.工程量应按承包人实际完成的全部工程量计量B.工程量应按合同约定的计量方法，对承包人已完成且质量合格的工程进行计量C.监理人应在计量后7天内通知承包人D.承包人未参加计量的，计量结果无效【答案】B【解析】计量是对承包人已完成且质量合格的工程按合同约定的计量方法、计量单位进行测量与计算。承包人收到计量通知后未派人参加的，监理人单独计量结果视为有效。55.因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化，且变更工作内容与清单中某项类似，其综合单价应（）。A.由承包人自行确定B.参照类似项目的综合单价确定C.按原单价上浮15%确定D.由造价管理机构裁定【答案】B【解析】变更估价原则为：已标价清单中有适用项目的，采用该项目的单价；有类似项目的，参照类似项目单价；均无的，由承包人提出、监理人商定或确定。56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7天B.14天C.28天D.56天【答案】C【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书，逾期未发出的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。57.索赔成立应同时具备的条件不包括（）。A.与合同对照，事件已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同约定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.索赔事件已获得发包人代表的口头认可【答案】D【解析】索赔成立的三个条件为：事件造成实际损失；原因不属于承包人责任或风险；按约定程序和时间提出索赔。口头认可不能替代书面程序。58.下列事件中，承包人可以向发包人提出工期索赔的是（）。A.承包人施工机械故障导致停工B.承包人施工组织不当造成返工C.发包人提供的设计图纸延误D.承包人劳务人员不足【答案】C【解析】工期索赔的前提是延误由非承包商原因造成且影响关键线路。发包人提供图纸延误属发包人责任，可索赔工期和费用。59.因不可抗力造成工程本身损害、发包人人员伤亡的，其损失应（）。A.全部由承包人承担B.工程本身损害由发包人承担，双方人员伤亡由各自所在单位负责C.全部由发包人承担D.由双方按比例分担【答案】B【解析】不可抗力造成的损失按以下原则分担：工程本身损害、发包人人员伤亡及财产损失由发包人承担；承包人人员伤亡及施工机械设备损坏由承包人承担；停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由发包人承担。60.合同价格形式不包括（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定回报合同【答案】D【解析】建设工程施工合同价格形式主要有单价合同、总价合同和成本加酬金合同三类，分别适用于工程量不确定、工程范围明确、工程内容不明确等不同情形。61.采用成本加酬金合同，对发包人而言的主要风险是（）。A.工程造价不易控制，承包人缺乏降低成本的动力B.招标工作量大C.承包人承担的风险过大D.工程变更难以处理【答案】A【解析】成本加酬金合同中，工程成本实报实销，承包人风险小但缺乏控制成本的动力，发包人承担了大部分风险，造价控制难度大。62.工程预付款的扣回方式通常为（）。A.从第一次进度款开始等额扣回B.在工程进度达到约定比例后，按约定比例从进度款中扣回C.竣工结算时一次性扣回D.由承包人自愿归还【答案】B【解析】预付款一般在开工前支付，随着工程进度推进，在进度款累计达到一定比例后按约定比例起扣，至竣工前全部扣回。63.监理人收到承包人进度付款申请单后，应在约定的时间内完成审核并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，（）。A.视为承包人申请被拒绝B.视为已签发进度款支付证书C.由监理人直接确定金额D.应重新提交申请【答案】B【解析】发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。此为合同中的"视为条款"，旨在防止发包人拖延支付。64.工程竣工结算审核中，监理人应在收到竣工结算文件后的约定时间内提出审核意见。发包人收到竣工结算文件后在约定期限内不予答复的，（）。A.视为认可承包人提交的结算文件B.承包人应重新提交C.由造价咨询机构核定D.按合同价结算【答案】A【解析】按《建设工程价款结算暂行办法》，发包人收到竣工结算文件后在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件，承包人可依此主张工程价款。65.合同争议解决方式中，具有强制执行力且一裁终局的是（）。A.协商B.调解C.仲裁D.争议评审【答案】C【解析】仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后当事人就同一纠纷再申请仲裁或向法院起诉的，不予受理。争议评审属于ADR方式，其决定不具有终局强制力。66.合同双方约定"发生争议提交北京仲裁委员会仲裁，也可向有管辖权的人民法院起诉"，该争议解决条款（）。A.有效，当事人可自由选择B.无效，既约定仲裁又约定诉讼的，仲裁协议无效C.有效，以仲裁优先D.由仲裁机构决定【答案】B【解析】仲裁协议必须明确排除法院管辖。既约定仲裁又约定诉讼的，仲裁协议无效（但一方申请仲裁、另一方未在首次开庭前提出异议的除外）。67.FIDIC《施工合同条件》（新红皮书）中，由（）负责工程的日常管理和合同履行监督。A.雇主B.工程师C.承包商代表D.争端裁决委员会【答案】B【解析】FIDIC合同条件下，工程师（Engineer）受雇主委托负责合同履行监督、颁发指令、确定价格和工期等。争端裁决委员会（DAB）负责争议裁决。68.FIDIC合同条件中，承包商应在察觉或应已察觉索赔事件后（）内发出索赔通知。A.7天B.14天C.28天D.42天【答案】C【解析】FIDIC规定承包商应在察觉或应已察觉引起索赔的事件后28天内发出索赔通知，逾期丧失索赔权利；并在42天内提交详细索赔报告。69.建筑工程一切险的保险期限（）。A.从工程开工之日起至竣工验收之日止B.从投保之日开始，至工程交付使用之日止，包括保证期C.从材料设备运抵工地开始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之日止D.由投保人与保险人协商确定，但不得超过1年【答案】C【解析】建筑工程一切险的保险期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。70.建筑工程一切险中，第三者责任险主要承保（）。A.工程本身的物质损失B.施工机具的损失C.因施工造成第三者人身伤亡或财产损失依法应承担的赔偿责任D.承包人雇员的人身伤亡【答案】C【解析】第三者责任险承保工程施工期间因意外事故造成工地及邻近地区第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。71.招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A.3%B.5%C.10%D.20%【答案】C【解析】履约保证金不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保。72.关于工程款支付担保的说法，正确的是（）。A.由承包人向发包人提供B.由发包人向承包人提供，保证按约支付工程款C.与履约担保可以相互替代D.只能采用银行保函形式【答案】B【解析】支付担保是发包人向承包人提供的、保证其履行支付工程款义务的担保，可采用银行保函、担保公司担保等形式，与承包人提供的履约担保相互对应而非替代。73.合同风险管理中，承包商对"业主资信差、支付能力不足"的风险，最适宜采取的对策是（）。A.风险回避B.风险转移（要求提供支付担保）C.风险自留D.风险分散【答案】B【解析】对发包人支付能力风险，承包商可通过要求发包人提供工程款支付担保将风险转移；风险回避会丧失市场机会，自留则风险敞口过大。74.合同分析的重点内容不包括（）。A.合同的法律基础B.合同条款的完整性C.合同风险与索赔机会D.承包人的施工技术方案【答案】D【解析】合同分析主要针对合同的法律基础、主要条款、权利义务、价格与支付、工期、违约责任、风险分配等；施工技术方案属于施工组织设计范畴。75.合同交底的目的是（）。A.使项目管理人员和作业层了解合同内容、明确各自责任B.向业主汇报合同履行情况C.完成合同备案手续D.作为工程结算的依据【答案】A【解析】合同交底是由合同管理人员向项目管理人员、作业层解释和说明合同内容、工作要求、责任分工和风险点，使合同目标落实到具体岗位。76.合同实施控制的核心是（）。A.合同变更管理B.合同实施偏差分析与纠偏C.合同档案管理D.合同谈判【答案】B【解析】合同实施控制是通过合同实施监督、跟踪、诊断，发现实际与目标的偏差，分析原因并采取调整措施，实现合同目标。变更管理是控制的内容之一而非核心。77.根据《建设工程监理规范》，监理人处置工程变更时，总监理工程师应（）。A.直接签发工程变更令B.组织专业监理工程师审查变更申请，报建设单位同意后签发C.自行确定变更价款D.要求施工单位与设计单位协商【答案】B【解析】总监理工程师应组织专业监理工程师审查变更申请，了解实际情况、收集资料，与建设单位、设计单位、施工单位协商，达成一致后签发工程变更单。78.关于合同终止的说法，正确的是（）。A.合同解除后，合同中结算和清理条款随之失效B.债务已经履行、债务相互抵销、债务人依法将标的物提存等均导致合同权利义务终止C.合同终止后当事人不再承担任何义务D.合同终止必须经双方协商一致【答案】B【解析】合同终止的法定情形包括债务已履行、债务相互抵销、提存、免除、混同等；合同终止后，不影响结算和清理条款的效力，当事人仍应遵循诚信原则履行通知、协助、保密等后合同义务。79.某工程因发包人未按约支付进度款导致停工，承包人采取的正确做法是（）。A.立即解除合同并撤离现场B.催告发包人在合理期限内支付，逾期仍不支付的，可暂停施工或解除合同C.自行变卖已完工程抵偿工程款D.停止一切施工并拒绝移交工程资料【答案】B【解析】发包人未按约支付价款的，承包人可催告其在合理期限内支付；逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，建设工程价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。80.根据《保障农民工工资支付条例》，建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及（）。A.人工费用拨付周期B.材料采购渠道C.施工机械配置D.分包单位名单【答案】A【解析】建设单位与施工总承包单位应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用，人工费用拨付周期不得超过1个月。二、多项选择题（第81—120题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）81.合同法律关系由（）构成。A.主体B.客体C.内容D.形式E.担保【答案】ABC【解析】合同法律关系三要素为主体（自然人、法人、非法人组织）、客体（行为、物、财产、智力成果等）和内容（权利义务）。形式是合同的外在表现，不是法律关系构成要素。82.关于合同订立过程中要约与承诺的说法，正确的有（）。A.承诺的内容应当与要约的内容一致B.承诺对要约内容作出实质性变更的，为新要约C.承诺生效时合同成立D.承诺可以撤回，也可以撤销E.受要约人超过承诺期限发出承诺的，一律无效【答案】ABC【解析】承诺只能撤回不能撤销；超过承诺期限发出的承诺为新要约，但要约人及时通知受要约人该承诺有效的除外。83.下列合同中，属于无效合同的有（）。A.无民事行为能力人订立的合同B.行为人与相对人以虚假的意思表示订立的合同C.违反法律、行政法规强制性规定订立的合同D.因重大误解订立的合同E.违背公序良俗的合同【答案】ABCE【解析】重大误解属可撤销合同。无效合同自始没有法律约束力，其情形还包括恶意串通损害他人合法权益。84.下列情形中，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构撤销合同的有（）。A.基于重大误解订立的合同B.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思情况下订立的合同C.一方以胁迫手段使对方在违背真实意思情况下订立的合同D.显失公平的合同E.合同标的物质量不合格的合同【答案】ABCD【解析】可撤销合同的五种情形为：重大误解、欺诈、第三人欺诈（对方知道或应当知道）、胁迫、显失公平。质量不合格属违约，不构成撤销事由。85.双务合同履行中的抗辩权包括（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.代位权E.撤销权【答案】ABC【解析】代位权和撤销权属于债的保全制度，不是抗辩权。86.违约责任的承担方式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.行政罚款【答案】ABCD【解析】违约责任方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金和定金罚则。行政罚款是行政处罚，不属于民事责任方式。87.关于不可抗力的说法，正确的有（）。A.不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况B.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除违约责任C.因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方D.不可抗力发生后，当事人应在合理期限内提供证明E.发生不可抗力即可解除合同【答案】ABCD【解析】不可抗力只有在致使不能实现合同目的时才可解除合同；仅暂时影响履行的，可部分或全部免除责任并顺延履行。88.我国《民法典》规定的担保方式有（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金【答案】ABCDE【解析】五种担保方式：保证、抵押、质押、留置、定金。留置为法定担保，其余为约定担保。89.关于建设工程招标的说法，正确的有（）。A.招标分为公开招标和邀请招标B.公开招标应当发布招标公告C.邀请招标应向三个以上特定法人或其他组织发出投标邀请书D.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人E.招标人可以根据投标人的报价高低决定是否公开评标标准【答案】ABCD【解析】评标标准应当在招标文件中载明，不得在开标后另行确定或改变。90.下列工程建设项目，可以不进行招标的有（）。A.涉及国家安全、国家秘密的工程B.抢险救灾工程C.采用不可替代的专利或专有技术的工程D.采购人依法能够自行建设、生产的工程E.全部使用国有资金投资的大型市政工程【答案】ABCD【解析】全部使用国有资金投资且达到规模标准的项目必须招标。A、B、C、D均为《招标投标法》规定可以不招标的情形。91.招标文件应当包括的内容有（）。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格审查的标准C.投标报价要求和评标标准D.拟签订合同的主要条款E.评标委员会成员名单【答案】ABCD【解析】评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，不属于招标文件内容。92.关于资格审查的说法，正确的有（）。A.资格审查分为资格预审和资格后审B.资格预审应当在投标前进行C.资格后审应当在开标后进行D.资格审查应审查投标人的资质、业绩、财务状况、信誉等E.通过资格预审的投标人少于三个的，应当重新招标【答案】ABCDE【解析】资格预审由招标人依法组织实施，审查资质、业绩、财务、信誉等内容，分预审和后审两种；通过资格预审的申请人少于三个的，招标人应当重新招标，故E项亦正确。93.评标委员会应当否决投标的情形有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限E.投标报价低于其他投标人【答案】ABCD【解析】投标报价低于成本或高于最高投标限价的应否决，但低于其他投标人报价本身不是否决理由。94.常用的评标方法有（）。A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.合理低价法D.抽签法E.议标法【答案】ABC【解析】评标方法一般包括经评审的最低投标价法、综合评估法和合理低价法。抽签法、议标不属于法定评标方法。95.下列情形中，中标无效的有（）。A.招标代理机构泄露应当保密的标底B.招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人名称C.投标人相互串通投标D.投标人以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标E.中标人将中标项目分包【答案】ABCD【解析】中标人只能将非主体、非关键性工作依法分包，合法分包不导致中标无效。A、B、C、D均属影响中标结果公正性的违法行为，中标无效。96.关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.联合体各方应签订共同投标协议B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体资质等级按较低的单位确定D.联合体各方不得再以自己名义单独投标E.联合体牵头人代表联合体各方签订合同即可，其他成员不承担责任【答案】ABCD【解析】联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目承担连带责任，E项错误。97.关于工程分包的说法，正确的有（）。A.分包须经建设单位认可B.分包只能是一次分包，接受分包的单位不得再次分包C.主体结构工程必须由总承包单位自行完成D.分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E.总承包单位可以将全部工程分包给具有相应资质的单位【答案】ABCD【解析】转包（将全部工程转给他人或肢解后以分包名义转给他人）是法律禁止的行为，E项错误。98.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，组成施工合同的组成文件包括（）。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及其附录D.专用合同条款E.施工组织设计【答案】ABCD【解析】施工组织设计是承包人提交的履行文件，经监理人批准后作为施工依据，但不属于合同文件组成部分。99.发包人的主要合同义务包括（）。A.办理取得施工许可等审批手续B.提供施工场地和施工条件C.提供设计图纸等技术资料D.按约定支付工程款E.组织施工并保证工程质量【答案】ABCD【解析】组织施工、保证质量是承包人的义务。100.承包人的主要合同义务包括（）。A.按合同约定的质量标准和工期完成工程B.编制施工组织设计并报监理人审批C.对施工现场的安全负责D.负责施工期间的工程照管E.办理施工许可证【答案】ABCD【解析】施工许可证由建设单位（发包人）办理，不属于承包人义务。101.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的工作有（）。A.组织编制监理规划B.审查和处理工程变更C.组织审查施工组织设计D.签发工程开工令、暂停令和复工令E.调解建设单位与施工单位的合同争议【答案】ABDE【解析】总监理工程师不得将下列工作委托给总监代表：主持编制监理规划、审批实施细则；根据工程进展调配人员；组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；签发开工令、暂停令、复工令；签发工程款支付证书、竣工结算审核意见书；调解合同争议、处理索赔；组织验收分部工程、审查单位工程质量检验资料等。102.工程变更可能引起的变化有（）。A.工程量增减B.工程质量标准变化C.工程进度计划调整D.合同价款调整E.合同主体变更【答案】ABCD【解析】工程变更涉及设计、质量、进度、工程量与价款等实质性内容的变化，但不改变合同主体。103.索赔成立的基本条件包括（）。A.事件造成了承包人实际经济损失或工期延误B.损失原因不属于承包人的责任或风险C.承包人按合同规定的程序和时间提出索赔D.索赔事件经监理人现场确认E.索赔金额经造价咨询机构审核【答案】ABC【解析】D、E是索赔处理过程中的环节，不是索赔成立的必备条件。104.不可抗力造成的下列损失中，应由发包人承担的有（）。A.工程本身的损害B.发包人人员的伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.停工期间承包人按监理人要求照管工程的费用E.因工程损害导致第三人财产损失【答案】ABDE【解析】承包人施工机械设备的损坏由承包人自行承担。105.关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.竣工验收由建设单位组织B.监理单位应组织竣工预验收C.竣工验收应形成验收报告D.未经竣工验收的工程不得交付使用E.竣工验收合格后，承包人即可免除质量保修责任【答案】ABCD【解析】竣工验收合格不免除承包人的保修责任，保修期内出现质量缺陷仍应履行保修义务。106.关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.缺陷责任期内承包人应履行修复缺陷的义务D.缺陷责任期满，发包人应按约定返还质量保证金E.缺陷责任期等同于工程保修期【答案】ABCD【解析】缺陷责任期与保修期是两个不同概念，缺陷责任期是预留质量保证金的期限，一般短于或等于保修期。107.工程价款结算的方式有（）。A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.双方约定的其他结算方式E.按投标报价包干结算且不得调整【答案】ABCD【解析】结算方式包括按月结算、分段结算、竣工后一次结算及双方约定的其他方式。固定总价合同在约定风险范围内不调整，但设计变更、不可抗力等仍可调整。108.建设工程合同争议的解决方式包括（）。A.和解B.调解C.争议评审D.仲裁E.诉讼【答案】ABCDE【解析】和解、调解、争议评审、仲裁、诉讼均为合同争议解决方式，其中仲裁与诉讼具有强制执行力。109.关于建设工程勘察设计合同的说法，正确的有（）。A.勘察设计合同的发包人可以是建设单位B.勘察设计人应具备相应资质C.发包人应提供开展勘察设计所需的基础资料D.设计人对设计文件的质量负责E.设计文件经审查批准后，设计人不再承担任何责任【答案】ABCD【解析】设计人对其设计文件的质量负责，不因审查批准而免除因设计缺陷应承担的责任。110.委托监理合同的特点包括（）。A.监理人须具备相应资质B.监理人应以自己的名义独立开展工作C.委托人应支付监理酬金D.监理合同属于委托合同E.监理人对工程实体质量承担保证责任【答案】ABCD【解析】监理人承担的是监理责任，即因未履行或未正确履行监理职责而承担的过错责任，不对工程实体质量承担保证责任。111.建筑工程一切险的保险项目一般包括（）。A.建筑工程本身B.工程用的材料和设备C.施工机具D.第三者责任E.承包人雇员的意外伤害【答案】ABCD【解析】建筑工程一切险包括物质损失部分（工程本身、材料设备、施工机具等）和第三者责任部分；雇员意外伤害由雇主责任险或人身意外险承保。112.关于履约担保的说法，正确的有（）。A.由承包人向发包人提供B.可以采用银行保函、担保公司保证等形式C.金额一般不超过中标合同金额的10%D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内退还E.履约担保可以替代质量保证金【答案】ABCD【解析】履约担保与质量保证金的功能、期限不同，不能相互替代。113.承包人转移合同风险的措施有（）。A.投保工程一切险B.要求分包商提供履约担保C.采用固定总价合同将材料涨价风险转由发包人承担D.通过索赔将不可预见风险转化为费用补偿E.在投标报价中计入风险费【答案】AB【解析】保险和分包担保属于典型的风险转移。C项固定总价合同通常由承包人承担涨价风险，方向相反；D、E属于风险应对中的补偿与自留措施。114.合同分析的内容包括（）。A.合同的法律基础B.合同条款的完整性与一致性C.合同双方的权利义务D.合同价格与支付条件E.承包人的施工技术水平【答案】ABCD【解析】合同分析针对合同文本本身，E项属于对承包人能力的评价，不属于合同分析内容。115.工程变更管理的主要工作包括（）。A.提出变更申请B.审查变更的必要性与可行性C.确定变更价款和工期调整D.签发变更指令并监督实施E.变更资料归档【答案】ABCDE【解析】工程变更管理是闭环管理，从提出、审查、计价、指令到归档，各环节均不可缺少。116.FIDIC合同条件中，属于雇主风险的有（）。A.战争、敌对行动、入侵B.工程所在国的叛乱、革命、暴动C.雇主使用或占用永久工程的任何部分D.承包商的设计错误（红皮书情形）E.工程所在国的放射性污染【答案】ABCE【解析】FIDIC新红皮书中，承包商负责其设计（如有）的错误，属承包商风险。117.国际工程承包中，常用的合同类型有（）。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.交钥匙合同E.固定回报合同【答案】ABCD【解析】国际工程常见总价合同、单价合同、成本加酬金合同及EPC交钥匙合同，无"固定回报合同"类型。118.关于电子招标投标的说法，正确的有（）。A.电子招标投标活动应使用数据电文形式B.电子招标投标平台应具备身份认证、电子签名功能C.电子投标文件应在投标截止时间前完成上传D.电子开标应当在投标截止时间的同一时间公开进行E.电子招标投标可以不再保存纸质档案【答案】ABCD【解析】电子招标投标虽以数据电文形式进行，但仍应按规定归档保存相关电子文档，E项表述不准确。119.合同文件管理的主要工作包括（）。A.合同文本及附件的收集与保管B.合同履行过程中的函件往来管理C.变更、索赔资料的归档D.合同台账的建立与更新E.合同纠纷的诉讼代理【答案】ABCD【解析】诉讼代理属法律事务，不属于合同文件管理范畴。120.关于监理人处理合同争议的说法，正确的有（）。A.监理人应独立、公正地进行调解B.监理人的调解意见对双方具有强制约束力C.调解不成时，当事人可按约定申请仲裁或提起诉讼D.监理人应及时了解争议情况并作好记录E.监理人可以代替仲裁机构作出裁决【答案】ACD【解析】监理人居中调解，其意见不具有强制约束力（合同另有约定除外），更不能代替仲裁或诉讼。第二篇建设工程质量、投资、进度控制一、单项选择题（第121—230题，每题1分）121.建设工程质量控制的PDCA循环中，"C"阶段的主要任务是（）。A.制定质量目标和实现目标的措施B.执行计划、落实措施C.检查计划执行情况，发现问题D.总结经验、制定标准并转入下一循环【答案】C【解析】PDCA分别代表计划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）、处理（Action）。检查阶段是对照计划检查执行效果，寻找偏差和问题。122.监理单位在工程质量控制中应遵循的原则不包括（）。A.坚持质量第一B.坚持以人为控制核心C.坚持预防为主D.坚持按最低成本控制质量【答案】D【解析】监理质量控制原则包括质量第一、以人为核心、预防为主、坚持质量标准、严格检查、公正守法。质量控制不是按最低成本，而是在满足质量标准前提下合理控制造价。123.施工质量控制中，属于"事前控制"的是（）。A.工序质量检查B.隐蔽工程验收C.施工组织设计审查D.分项工程质量验收【答案】C【解析】事前控制包括图纸会审、施工组织设计审查、质量管理体系审查、人员资格审查、材料设备采购计划审查等。A、B、D均属事中或事后控制。124.图纸会审应由（）组织。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】B【解析】图纸会审由建设单位组织，设计、监理、施工等单位参加。监理单位应协助建设单位组织并做好会审记录。125.监理工程师审查施工组织设计时，重点审查的内容不包括（）。A.施工方案的可行性与针对性B.质量保证措施的可靠性C.施工进度计划的合理性D.施工单位的利润水平【答案】D【解析】施工组织设计审查关注施工部署、方案、进度、质量、安全、环保等技术与组织措施的合理性、针对性，与施工单位利润水平无关。126.施工组织设计经（）审查签认后，方可实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.质量监督机构【答案】B【解析】施工组织设计应由总监理工程师审查签认后实施；重点部位、关键工序的专项施工方案也应由总监理工程师签认。127.见证取样的见证人员应由（）具备相应资格的人员担任。A.施工单位B.建设单位或监理单位C.检测机构D.材料供应商【答案】B【解析】见证人员应由建设单位或监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任，并应在检测机构备案。128.涉及结构安全的试块、试件和材料，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】C【解析】依据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的30%。129.监理人对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督的活动称为（）。A.巡视B.旁站C.平行检验D.见证取样【答案】B【解析】旁站是监理人员在关键部位、关键工序施工过程中进行的全过程现场跟班监督活动，应做好旁站记录。130.项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在施工单位自检的基础上，按照一定比例独立进行检查或检测的活动称为（）。A.巡视B.旁站C.平行检验D.交接检验【答案】C【解析】平行检验是项目监理机构在施工单位自检合格基础上，按一定比例独立进行的检查或检测，是监理质量控制的重要手段。131.监理人在巡视中发现施工质量缺陷，首先应（）。A.下达工程暂停令B.要求施工单位立即整改，并记录问题C.报告建设单位D.直接组织返工【答案】B【解析】一般质量缺陷先要求施工单位整改并跟踪复查；只有存在严重质量隐患、可能造成质量事故时，才由总监理工程师下达工程暂停令。132.进场材料经检验不合格，监理人应（）。A.允许降级使用B.要求限期运出施工现场C.要求施工单位自行处理D.报建设单位决定是否使用【答案】B【解析】不合格材料应要求施工单位限期运出施工现场，不得用于工程；已使用的应要求拆除、返工。133.混凝土配合比应由（）提供并报监理人审批。A.建设单位B.施工单位或具有相应资质的试验室C.监理单位D.质量监督站【答案】B【解析】混凝土配合比应由具备相应资质的试验室通过试配确定，由施工单位报监理人审批后使用。134.检验批质量验收合格的条件不包括（）。A.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格B.具有完整的施工操作依据、质量检查记录C.质量控制资料完整D.观感质量符合要求【答案】D【解析】观感质量是单位工程验收的内容。检验批合格条件为主控项目和一般项目抽样检验合格、具有完整的施工操作依据和质量检查记录。135.分项工程质量验收由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.施工单位项目技术负责人【答案】C【解析】检验批、分项工程由专业监理工程师组织验收；分部工程由总监理工程师组织验收；单位工程由建设单位组织验收。136.建筑工程施工质量验收中，涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要检验项目称为（）。A.一般项目B.主控项目C.观感项目D.允许偏差项目【答案】B【解析】主控项目是对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目，必须全部合格。137.单位工程质量验收合格的条件不包括（）。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定D.工程结算已完成【答案】D【解析】单位工程质量验收合格条件为：所含分部工程质量均验收合格；质量控制资料完整；安全和主要使用功能核查及抽查结果符合规定；观感质量符合要求。工程结算不属于质量验收条件。138.某工程主体结构混凝土强度经检测达不到设计要求，经设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能，该质量问题的正确处理方式是（）。A.拆除重建B.可不作处理，予以验收C.经建设单位同意后予以验收D.由施工单位自行修复【答案】B【解析】经有资质的设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的，可不作处理，但应做好记录并予以验收，属于质量事故处理方式中的"不作处理"。139.工程质量事故按造成损失的严重程度分为（）。A.一般事故和重大事故B.特别重大、重大、较大和一般事故C.轻微、一般、严重、重大事故D.可修复与不可修复事故【答案】B【解析】依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及工程质量事故分类，按损失程度分为特别重大、重大、较大和一般事故四个等级。140.工程质量事故发生后，监理人首先应（）。A.组织事故调查B.签发工程暂停令，要求施工单位保护现场C.提出事故处理方案D.报告质量监督机构并处罚责任单位【答案】B【解析】事故发生后，总监理工程师应立即签发工程暂停令，要求施工单位采取措施防止事故扩大并保护现场，同时按规定报告建设单位。141.质量事故处理方案应由（）提出。A.监理单位B.设计单位或具有相应资质的相关单位C.施工单位D.建设单位【答案】B【解析】质量事故的技术处理方案一般由设计单位提出，或由具有相应资质的相关单位提出并经设计单位同意，监理单位负责审核和监督实施。142.质量事故处理完毕后，监理人应组织（），确认事故处理达到预期效果。A.重新验收B.检查验收并编写质量事故处理报告C.质量回访D.专家论证【答案】B【解析】事故处理完成后，监理人应组织检查验收，确认处理效果符合要求，并编写质量事故处理报告，经总监理工程师签字后归档。143.关于工程质量缺陷的说法，正确的是（）。A.质量缺陷均构成质量事故B.质量缺陷是指工程不符合规定要求的程度较轻、不影响结构安全和使用功能的问题C.质量缺陷无需处理D.质量缺陷只能通过返工处理【答案】B【解析】质量缺陷是不符合规定要求的程度较轻的问题，可能影响使用功能但不一定构成事故；处理方式包括返工、返修、让步接收等。144.ISO9000质量管理体系的核心管理原则不包括（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员积极参与D.利润最大化【答案】D【解析】质量管理七项原则为：以顾客为关注焦点、领导作用、全员积极参与、过程方法、改进、循证决策、关系管理。145.施工过程中形成的质量记录，其正确做法是（）。A.工程完工后统一补记B.由监理人员代填C.随施工进度及时、真实、完整记录并签认D.只保存电子版，不保存纸质版【答案】C【解析】质量记录应真实、及时、完整，与工程进度同步形成，不得事后补记或伪造，需按规定归档保存。146.用于工程计量的计量器具必须（）。A.由施工单位自行校准B.经法定计量检定机构检定合格并在有效期内C.由监理单位校准D.只要外观完好即可使用【答案】B【解析】用于工程质量检测的计量器具应经法定计量检定机构检定或校准合格，并在有效期内使用，监理人应检查其检定证书。147.检测机构完成检测后出具的检测报告应（）。A.只加盖检测机构公章B.加盖检测机构公章或检测专用章，并有检测人员、审核人员签字C.由委托单位确认后生效D.无需注明检测依据【答案】B【解析】检测报告应字迹清楚、结论明确，加盖检测机构公章或检测专用章，并有检测、审核、批准人员签字，同时注明检测依据。148.地基基础分部工程验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.设计单位项目负责人【答案】B【解析】分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收；地基基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位项目负责人也应参加。149.关于主体结构分部工程验收的说法，正确的是（）。A.只需总监理工程师参加B.勘察、设计单位项目负责人应参加C.由施工单位自行组织D.由质量监督机构组织【答案】B【解析】主体结构、地基基础等涉及结构安全的分部工程验收，勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加。150.建筑装饰装修工程中，涉及结构安全的材料应（）。A.只做外观检查B.按规定进行见证取样检测C.由供应商提供合格证即可D.由施工单位自行决定是否检测【答案】B【解析】涉及结构安全、使用功能的材料应按规定进行见证取样检测，检测合格后方可使用。151.工程建设强制性标准监督检查的内容不包括（）。A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收是否符合强制性标准C.工程项目的造价是否低于同类工程D.采用的材料、设备是否符合强制性标准【答案】C【解析】强制性标准监督检查针对执行情况，与工程造价高低无直接关系。152.施工质量控制的"三检制"是指（）。A.自检、互检、专检B.初检、复检、终检C.抽检、全检、免检D.内检、外检、监督检【答案】A【解析】三检制即操作者自检、班组间互检、专职质检员专检，是施工过程质量控制的基本制度。153.工序交接检验的目的是（）。A.确认上道工序质量合格后方可进行下道工序B.加快施工进度C.减少检测费用D.明确质量责任【答案】A【解析】工序交接检验是防止不合格工序流入下道工序的重要措施，未经监理人检查确认不得进入下道工序施工。154.关于工程质量保修的说法，正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为2年C.供热与供冷系统的保修期为1个采暖期、供冷期D.装修工程的保修期为5年【答案】A【解析】屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；装修工程为2年。155.因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，其保修责任由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.使用人或者第三方D.设计单位【答案】C【解析】因使用不当或第三方造成的质量缺陷，以及不可抗力造成的质量缺陷，不属于施工单位的保修范围。156.监理人在工程质量控制中的"检查认可权"表现为（）。A.未经监理人签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装B.监理人可以直接更换不合格的施工人员C.监理人可以代替施工单位进行质量自检D.监理人可以修改设计图纸【答案】A【解析】未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工；未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。157.某检验批的主控项目有1项不合格，经有资质检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能，该检验批（）。A.应判定为不合格，必须返工B.可予以验收C.应降级使用D.应由建设单位决定是否验收【答案】B【解析】经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收；经检测鉴定达到设计要求的检验批，应予验收。158.关于工程质量监督机构地位的说法，正确的是（）。A.质量监督机构是工程建设的责任主体之一B.质量监督机构依法对工程质量进行监督管理，不代替建设各方主体承担责任C.质量监督机构对工程质量承担连带责任D.质量监督机构负责组织竣工验收【答案】B【解析】质量监督机构履行政府监督职能，监督建设、勘察、设计、施工、监理等各方主体的质量行为，不替代责任主体的质量责任。159.建设工程质量责任的主体是（）。A.建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位B.仅施工单位C.仅建设单位和