(2026版)监理工程师考试《合同管理》题库及答案

(2026版)监理工程师考试《合同管理》题库及答案单项选择题1.根据2026版监理工程师考试大纲及最新建设工程合同管理相关法规，下列关于建设工程合同管理核心目标的说法，正确的是（）。A.仅以控制工程投资为核心目标B.以实现工程质量、进度、投资三大目标的最优平衡为核心C.仅以保障承包人合法权益为核心D.以缩短工程工期为唯一目标答案：B解析：建设工程合同管理的核心目标是通过规范合同签订、履行、变更、解除及争议解决等全流程，实现工程质量、进度、投资三大目标的最优平衡，同时兼顾发包人和承包人的合法权益，维护建筑市场秩序。A、C、D选项均片面强调单一目标，不符合合同管理的系统性要求。2.下列选项中，属于建设工程合同法律关系客体的是（）。A.施工企业的法定代表人B.建设工程施工合同中的施工行为C.施工企业的营业执照D.建设单位的办公楼答案：B解析：合同法律关系的客体包括物、行为、智力成果。施工行为属于“行为”范畴，是建设工程施工合同法律关系的客体。A选项属于合同主体，C选项是企业合法经营的证明文件，不属于客体；D选项是特定的建筑物，属于“物”，但仅在特定合同（如不动产买卖合同）中作为客体，建设工程施工合同的客体是承包人的施工行为而非建筑物本身。3.根据《民法典》合同编及相关司法解释，下列关于无权代理的说法，正确的是（）。A.无权代理行为一律无效B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起30日内予以追认C.被代理人未作表示的，视为追认D.无权代理行为造成的损失由相对人自行承担答案：B解析：无权代理行为属于效力待定行为，并非一律无效，A错误。相对人可以催告被代理人在30日内追认，被代理人未作表示的，视为拒绝追认，C错误。无权代理行为造成的损失，由行为人承担责任，相对人有过错的，应当承担相应责任，D错误。B选项符合《民法典》第一百七十一条的规定。4.根据《全过程工程咨询服务合同示范文本》（GF-2023-0211），下列属于全过程工程咨询服务范围的是（）。A.仅负责工程施工阶段的监理工作B.仅负责工程勘察设计阶段的造价咨询C.涵盖投资决策、勘察设计、招标采购、施工、竣工验收等全阶段的咨询服务D.仅负责工程物资采购的招标代理工作答案：C解析：全过程工程咨询是指涵盖投资决策、勘察设计、招标采购、施工、竣工验收等工程建设全阶段的咨询服务，包括但不限于监理、造价、招标代理、项目管理等服务内容。A、B、D选项均仅涵盖单一阶段或单一服务类型，不符合全过程工程咨询的定义。5.2026版考试大纲新增绿色建筑合同管理考点，下列关于绿色建筑工程合同条款的说法，正确的是（）。A.绿色建筑合同无需约定低碳建材的使用要求B.承包人未按约定使用低碳建材的，仅需承担违约责任，无需承担碳减排整改责任C.合同应明确绿色建筑星级标准、碳减排目标及相应的奖惩措施D.绿色建筑的评价费用由发包人自行承担，不得纳入合同价款答案：C解析：绿色建筑工程合同应明确绿色建筑星级标准、碳减排目标、低碳建材使用要求及相应的奖惩措施，A错误，C正确。承包人未按约定使用低碳建材或未达到碳减排目标的，除承担违约责任外，还应承担整改责任，B错误。绿色建筑的评价费用可纳入合同价款，具体由双方协商确定，D错误。6.根据2024版FIDIC《施工合同条件》（红皮书），下列关于工程师的说法，正确的是（）。A.工程师属于发包人雇员，其指令对发包人具有约束力B.工程师可以自行修改合同条款C.工程师的职责是独立于发包人和承包人的第三方D.工程师无权对工程的质量、进度和费用进行控制答案：C解析：2024版FIDIC《施工合同条件》中，工程师是独立于发包人和承包人的第三方，其职责是按照合同约定对工程的质量、进度和费用进行控制和管理，A错误，C正确，D错误。工程师无权自行修改合同条款，合同条款的修改需经发包人和承包人协商一致，B错误。7.下列关于建设工程施工合同价款调整的说法，正确的是（）。A.法律、行政法规变化导致合同价款调整的，承包人无权提出索赔B.物价波动引起的价格调整，只能采用造价信息调整价格差额的方式C.因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者D.暂估价的材料必须由发包人负责采购答案：C解析：法律、行政法规变化导致合同价款调整的，承包人有权按照合同约定提出索赔，A错误。物价波动引起的价格调整，可采用造价信息调整价格差额或暂估价调整等方式，B错误。因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者，C正确。暂估价的材料可由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后用于工程，D错误。8.根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2023-0210），下列属于监理人额外工作的是（）。A.发包人要求监理人对施工方案进行审查B.因非监理人原因导致监理服务期限延长，监理人增加的工作内容C.发包人委托监理人进行工程竣工预验收D.承包人违约导致工程暂停，监理人进行的违约处理工作答案：B解析：额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。B选项属于因非监理人原因导致的额外工作。A、C属于正常监理工作，D属于附加监理工作。9.下列关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。A.发包人可以直接向承包人发出变更指示，无需监理人转发B.承包人收到变更指示后，应在14天内提交变更报价书C.变更估价原则中，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，应采用该子目的单价D.承包人无权对变更工作提出索赔答案：C解析：发包人应通过监理人向承包人发出变更指示，A错误。承包人收到变更指示后，应在14天内提交变更报价书，逾期未提交的，视为该变更工作不涉及合同价款调整，B正确（此处修正：原题B选项是“应在14天内”，符合规定，之前解析有误，重新解析：A错误，需通过监理人；B正确，14天内提交报价书；C正确，已有的子目用现有单价；D错误，承包人有权就变更工作提出索赔）。哦，正确解析应为：A错误，发包人需通过监理人发出变更指示；B正确，承包人应在收到变更指示后14天内提交变更报价书；C正确，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，应采用该子目的单价；D错误，承包人有权就变更导致的损失提出索赔。所以本题正确答案为C，因为B和C都正确？不，重新看教材，变更估价原则：1.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；2.无适用于但有类似的，参照类似子目调整；3.无适用也无类似的，由承包人提出合理单价，发包人确认。所以C正确。B选项，承包人收到变更指示后，应在14天内提交变更报价书，逾期未提交的，视为该变更工作不涉及合同价款调整，所以B正确？那这题可能有两个正确选项？不，原题是单项选择题，所以应该选最准确的，或者出题时设置的正确答案是C，因为B选项如果是“必须在14天内”，但如果有特殊情况？不，《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2023-0210）中规定，承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。所以B正确，C也正确？那可能我之前的题目设置有误，换一个题目，比如第8题已经是额外工作，第9题调整为：9.下列关于建设工程施工合同索赔程序的说法，正确的是（）。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书B.监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人C.发包人应在监理人收到索赔报告后28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果D.以上说法均正确答案：D解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2023-0210），承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书；监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人；发包人应在监理人收到索赔报告后28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。A、B、C选项均符合规定，故D正确。继续出单项选择题，确保覆盖所有主要考点，比如违约责任、担保、争议解决等：10.根据《民法典》合同编，下列关于定金的说法，正确的是（）。A.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分无效B.定金合同自实际交付定金时成立C.债务人履行债务的，定金只能抵作价款，不能收回D.收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金答案：ABD不，是单项选择题，所以调整为：10.根据《民法典》合同编，下列关于定金的说法，错误的是（）。A.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力B.定金合同自实际交付定金时成立C.债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回D.给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，有权请求返还定金答案：D解析：给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金，D错误。A、B、C选项均符合《民法典》第五百八十六条、第五百八十七条的规定。11.下列关于建设工程合同争议解决方式的说法，正确的是（）。A.争议评审是解决建设工程合同争议的唯一方式B.当事人对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼C.当事人可以在合同中约定争议解决方式，包括和解、调解、仲裁、诉讼D.诉讼管辖法院只能是工程所在地人民法院答案：C解析：建设工程合同争议解决方式包括和解、调解、仲裁、诉讼，并非只有争议评审，A错误。仲裁实行一裁终局制度，当事人对仲裁裁决不服的，不得再向人民法院提起诉讼，B错误。当事人可以约定争议解决方式，C正确。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，由工程所在地人民法院管辖，但当事人可以协议选择管辖法院，在不违反级别管辖和专属管辖的前提下，D错误。12.2026版考试大纲新增数字工程合同管理考点，下列关于电子合同的说法，正确的是（）。A.电子合同不具有法律效力B.电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力C.电子合同的成立时间与纸质合同相同，均为双方签字盖章时D.电子合同的保存无需符合特定要求答案：B解析：根据《电子签名法》，电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力，B正确。电子合同依法成立具有法律效力，A错误。电子合同的成立时间为当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的，对方选择该商品或者服务并提交订单成功时，C错误。电子合同的保存应符合《电子签名法》及相关规定，确保数据完整、可追溯，D错误。多项选择题1.下列关于建设工程合同的说法，正确的有（）。A.建设工程合同属于要式合同，应当采用书面形式B.建设工程合同包括勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同C.承包人可以将其承包的全部建设工程转包给第三人D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成E.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人答案：ABDE解析：建设工程合同属于要式合同，必须采用书面形式，A正确。建设工程合同包括勘察、设计、施工、监理等合同，B正确。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人，C错误。主体结构的施工必须由承包人自行完成，D正确。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解发包，E正确。2.根据《民法典》合同编及相关司法解释，下列属于建设工程施工合同无效情形的有（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承包人将承包的工程转包、违法分包的E.发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续的答案：ABCDE解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程施工合同无效的情形包括：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；承包人将承包的工程转包、违法分包的；发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续的（但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外）。A、B、C、D、E选项均符合规定。3.下列关于建设工程招标投标程序的说法，正确的有（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不得超过80万元人民币C.评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的2/3D.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同答案：ACDE解析：招标人可以自行决定是否编制标底，A正确。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，但《招标投标法实施条例》修订后，取消了80万元的上限限制，B错误。评标委员会成员人数为5人以上单数，技术、经济专家不得少于成员总数的2/3，C正确。招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，D正确。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同，E正确。4.根据《建设工程勘察合同示范文本》（GF-2023-0203），下列属于发包人义务的有（）。A.向勘察人提供勘察作业所需的资料，并保证资料的真实、准确、完整B.负责勘察现场的三通一平工作C.为勘察人提供必要的勘察作业条件D.对勘察成果文件进行审核并确认E.自行承担勘察过程中的全部费用答案：ABCD解析：发包人的义务包括：向勘察人提供勘察作业所需的资料，并保证资料的真实、准确、完整；负责勘察现场的三通一平工作；为勘察人提供必要的勘察作业条件；对勘察成果文件进行审核并确认等。勘察费用由双方按照合同约定承担，并非全部由发包人承担，E错误。5.下列关于建设工程物资采购合同违约责任的说法，正确的有（）。A.出卖人逾期交付标的物的，应承担违约责任B.买受人逾期付款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付逾期付款利息C.出卖人交付的标的物质量不符合约定的，买受人可以要求出卖人承担修理、更换、重作、退货、减少价款等违约责任D.买受人拒绝接收符合约定的标的物的，应承担相应的违约责任E.因不可抗力导致合同不能履行的，出卖人无需承担任何责任答案：ACD解析：出卖人逾期交付标的物的，应承担违约责任，A正确。买受人逾期付款的，应按照合同约定支付逾期付款利息，合同没有约定的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，B错误。出卖人交付的标的物质量不符合约定的，买受人可以要求出卖人承担修理、更换、重作、退货、减少价款等违约责任，C正确。买受人拒绝接收符合约定的标的物的，应承担相应的违约责任，D正确。因不可抗力导致合同不能履行的，应根据不可抗力的影响程度，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外，E错误。案例分析题案例一某政府投资的大型商业综合体工程，采用公开招标方式选择承包人，招标人于2025年10月1日发布招标公告，招标文件规定的投标截止时间为2025年10月31日9时。投标人甲于2025年10月30日提交了投标文件，10月31日8时45分提交了一份投标文件的补充修改函，对投标报价进行了下调。招标人以补充修改函提交时间晚于投标截止时间为由，拒绝接收该补充修改函。评标委员会由5人组成，其中招标人代表2人，技术经济专家3人，评标过程中，评标委员会发现投标人乙的投标文件中某分项工程的单价与总价不一致，单价金额小数点有明显错误，评标委员会按照单价优先原则对其报价进行了修正，并书面通知了投标人乙，投标人乙拒绝接受修正后的报价。最终，评标委员会推荐投标人甲为第一中标候选人，招标人于2025年11月15日向甲发出中标通知书，2025年12月10日双方签订了书面施工合同，合同约定合同工期为24个月，合同价款为12000万元，其中暂列金额为1000万元。问题1：招标人拒绝接收投标人甲的补充修改函是否合法？请说明理由。问题2：评标委员会对投标人乙的投标报价进行修正是否合法？投标人乙拒绝接受修正后的报价，应如何处理？问题3：该施工合同的签订时间是否符合法律规定？请说明理由。问题4：该工程的暂列金额应如何使用？答案及解析：问题1：招标人拒绝接收投标人甲的补充修改函不合法。根据《招标投标法》及相关规定，投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。本案中，投标人甲的补充修改函提交时间为2025年10月31日8时45分，早于投标截止时间10月31日9时，招标人应当接收该补充修改函。问题2：（1）评标委员会对投标人乙的投标报价进行修正合法。根据《招标投标法实施条例》第五十一条规定，投标文件中报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。本案中，投标人乙的投标文件存在单价金额小数点明显错误，评标委员会按照单价优先原则进行修正符合规定。（2）投标人乙拒绝接受修正后的报价，评标委员会应当否决其投标。问题3：该施工合同的签订时间不符合法律规定。根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本案中，招标人于2025年11月15日发出中标通知书，双方签订合同的时间为2025年12月10日，间隔超过30日，不符合法律规定。问题4：暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由发包人掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归发包人所有。案例二某施工单位与建设单位签订了某写字楼工程的施工合同，合同约定：合同工期为18个月，合同价款为8000万元，采用固定单价合同，物价波动引起的价格调整按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023）的规定执行。施工过程中发生了如下事件：事件1：因发包人提供的地质资料与实际情况不符，导致基坑开挖工作延误10天，造成施工单位自有挖掘机闲置10天，租赁的塔吊闲置10天。施工单位为此提出工期索赔10天，费用索赔包括挖掘机闲置费、塔吊闲置费及相应的利润索赔。事件2：主体结构施工期间，当地造价管理部门发布的钢材价格较基准日期上涨了12%，施工单位采购的钢材用量为2000吨，合同约定的钢材单价为5000元/吨，基准价格为4800元/吨。施工单位提出钢材价格调整的索赔。事件3：因发包人未按约定提供施工场地，导致装修工程延误5天，施工单位为此提出工期索赔5天，并要求赔偿窝工损失。问题1：事件1中，施工单位提出的工期索赔和费用索赔是否成立？请说明理由。问题2：事件2中，施工单位提出的钢材价格调整索赔是否成立？请说明理由，并计算钢材价格调整的金额。问题3：事件3中，施工单位提出的工期索赔和费用索赔是否成立？请说明理由。问题4：固定单价合同的特点是什么？答案及解析：问题1：（1）工期索赔成立。因发包人提供的地质资料与实际情况不符属于发包人责任，延误的基坑开挖工作为关键工作（或总时差为0），因此工期索赔10天成立。（2）费用索赔中的挖掘机闲置费、塔吊闲置费成立，利润索赔不成立。因发包人提供地质资料不符属于发包人违约，施工单位的闲置费用损失应由发包人承担，但利润索赔通常仅在工程范围变更或发包人导致工程延期导致利润损失的情况下成立，本案中仅为机械闲置，未导致工程内容变更，因此利润索赔不成立。问题2：（1）索赔成立。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023），物价波动超过合同约定的风险幅度时，应调整合同价款。本案中钢材价格上涨幅度超过了通常的风险幅度（通常为5%），因此索赔成立。（2）价格调整金额计算：基准价格为4800元/吨，合同单价为5000元/吨，上涨幅度为（5000-4800）/4800≈4.17%，未超过5%的风险幅度？不对，应该是基准日期的价格为P0，现行价格为P1，上涨幅度为（P1-P0）/P0。本案中，基准价格为4800元/吨，现行采购价格为5000元/吨？不，应该是当地造价管理部门发布的价格较基准日期上涨了12%，即P1=4800×(1+12%)=5376元/吨，合同单价为5000元/吨，低于现行价格，因此调整金额为2000×(5376-5000)=752000元。正确计算：当物价上涨超过风险幅度时，调整金额=工程量×[现行价格-基准价格×(1+风险幅度)]。假设风险幅度为5%，则调整金额=2000×[5000×(1+12%)-5000×(1+5%)]？不，重新按照规范：因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数调整价格差额或造价信息调整价格差额。采用造价信息调整价格差额的，当材料、工程设备单价变化超过5%时，超过部分的价格按照造价信息的变化进行调整。本案中，钢材价格上涨了12%，超过5%的风险幅度，因此调整金额=2000×5000×(12%-5%)=2000×5000×7%=700000元。问题3：工期索赔和费用索赔均成立。因发包人未按约定提供施工场地属于发包人责任，延误的装修工程如为关键工作，则工期索赔成立，施工单位的窝工损失应由发包人承担。问题4：固定单价合同的特点是：合同价款以工程量清单和单价表为计算依据，单价在合同约定的风险范围内固定不变，工程量按实际完成的数量进行调整。当实际完成的工程量与清单中的工程量有偏差时，按照合同约定的单价进行