2027年备考二建工程施工管理 模拟题库及答案下载

2027年备考二建工程施工管理模拟题库及答案下载

一、单选题（共60题）1.已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14天，最早开始时间为10天，工作C的最迟完成时间为16天，最早完成时间为14天，工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。A、5B、9C、7D、11【答案】C【解析】新版教材P138-139已知B的总时差=最迟开始时间-最早开始时间=14-10=4天，C的总时差=16-14=2天，A的总时差=自由时差+紧后工作的最小总时差。依题意，A的总时差=5+2=72.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制投标文件时，招标文件中提供了暂估单价的材料，应按（）计入综合单价。A、投标时的市场价格B、投标人自主确定的价格C、按暂估的单价D、政府主管部门公布的价格【答案】C【解析】新版教材P70招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。暂估价即为招标文件工程量清单中提供的价格。3.“自项目开始至项目完成”指的是项目的()。A、计划期B、施工期C、决策期和实施期D、实施期【答案】D【解析】自项目开始至项目完成指的是项目的实施期。4.对专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经（）批准后执行。A、监理单位技术负责人B、总监理工程师C、专业监理工程师D、专业工程师【答案】B【解析】P465.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，取得为工程建设所需修建场外设施的权利应（）。A、由发包人负责办理，承包人协助并承担有关费用B、由发包人负责办理，并承担有关费用，承包人协助C、由承包人负责办理，发包人协助并承担有关费用D、由于承包人负责办理，并承担有关费用，发包人协助【答案】B【解析】新版教材P236页，该题主要考察的是：发包人的责任和义务，教材原文是除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出人施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。故正确答案为B6.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），属于安全施工费的是()A、现场临时办公房的维护费用B、现场消防器材费用C、施工现场临时用电费用D、高空作业防护费用【答案】D【解析】根据《建筑安装工程费用项目组成》《建标[2003]206号》，安全施工费包括：楼板、屋面、阳台等临边防护费用；通道口防护费用；预留洞口E护费用；电梯井口防护费用；楼梯边防护费用；垂直方向交叉口作业防护费用；高空作业防护费用。故D项正确。依据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013中的规定，B项、D项均正确。7.关于施工职业健康安全管理体系维持中，项目组合规性评价组织人的说法，正确的是（）。A、由企业的最高管理者组织进行B、由企业技术负责人组织进行C、由项目经理组织进行D、由项目技术负责人组织进行【答案】C【解析】新版教材P194，（3）合规性评价项目组级评价，由项目经理组织有关人员对施工中应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合规性评价。8.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是()A、向监理工程师提交索赔证据B、提出索赔意向通知C、提交索赔报告D、与业主就索赔事项进行谈判【答案】B【解析】在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意事用书面形式及时通知发包人或者工程师（监理人），向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工程程序的第一步。9.在理论上和工程实践中，一般而言，工程项目的控制性施工进度计划是指()。A、单位工程施工进度计划B、施工企业年度生产计划C、工程项目施工总进度规划D、工程项目月度施工计划【答案】C【解析】新版教材P130以上列举了许多进度计划的名称，在理论上和工程实践中并没有非常明确的界定。何为控制性进度计划。一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。10.工人在工作班内消耗的工作时间可以分为必需消耗的时间和损失时间。必需消耗的工作时间，包括有效工作时间，休息和不可避免中断时间。下列与休息时间长短有关的是（）。A、.工作量B、.工作内容C、.劳动条件D、.工作班数量【答案】C【解析】新版教材P74，休息时间是工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息和生理需要的时间消耗。这种时间是为了保证工人精力充沛地进行工作，所以在定额时间中必须进行计算。休息时间的长短和劳动条件有关，劳动越繁重紧张、劳动条件越差（如高温），则休息时间越长。11.环境管理体系标准是适用于各行各业、任何类型和规模的组织的（）标准。A、建议性B、参考性C、推荐性D、强制性【答案】C【解析】新版教材P189环境管理体系标准作为推荐性标准被各类组织普遍采用，适用于各行各业、任何类型和规模的组织用于建立组织的环境管理体系，并作为其认证的依据。所以选项C正确。12.施工过程的质量控制，必须以其作为基础和核心的选项是()。A、工序的质量控制B、最终产品质量控制C、实体质量控制D、质量控制点【答案】A【解析】新版教材P167-168施工过程是由一系列相互联系与制约的工序构成，工序是人、材料、机械设备、施工方法和环境因素对工程质量综合起作用的过程，所以对施工过程的质量控制，必须以工序质量控制为基础和核心。13.因承包合同计价形式不同，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同()进行招标。A、必须在完成方案设计后B、必须在完成初步设计后C、必须在完成施工图设计后D、可以在设计各个阶段【答案】D【解析】该问题对应于考试用书的2Z106033成本加酬金合同的内容。采用成本加酬金合同，工程项目招标时对于设计深度的要求比其他两种方式更为宽松，可以在设计的各个阶段进行招标。所以，正确选项是D。14.建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用()编制形成。A、人工定额B、概算定额C、预算定额D、施工定额【答案】D【解析】项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。15.某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，50人重伤，直接经济损失3000万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号），该事故等级为（）。A、一般事故B、较大事故C、重大事故D、特别重大事故【答案】C【解析】P17516.从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最大的合同是()。A、单价合同B、总价合同C、变动单价合同D、成本加酬金合同【答案】B【解析】单价合同的当事人双方都不需承担工作量风险，对双方有利。成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险。而总价合同对承包商而言，既要承担价格风险，又要承担工作量风险。所以，正确选项是B。17.承包人的缺陷责任期应自()起计算。A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、工程接收证书中写明的实际竣工日期C、发包人签认工程接收证书之日D、监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日【答案】B【解析】缺陷责任期自实际竣工日期起计算。18.施工项目经理部进行项目成本费用控制的主要费用对象是（）A、工程设计费B、工程监理费C、业主建设管理成本D、工程分包费用【答案】D【解析】新版教材P116-117，施工阶段是控制建设工程项目成本发生的主要阶段，它通过确定成本目标并按计划成本进行施工资源配置，对施工现场发生的各种成本费用进行有效控制，其具体的控制方法如下。(1)人工费的控制(2)材料费的控制(3)施工机械使用费的控制(4)施工分包费用的控制D正确19.某施工企业经过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划。该阶段所编制的成本计划属于（）A、竞争性成本计划B、指导性成本计划C、实施性成本计划D、战略性成本计划【答案】B【解析】指导性成本计划即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同标书为依据，按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划，且一般情况下只是确定责任总成本指标。20.某地下工程施工合同约定，计划2月份开挖160000m，合同单价均为85元／m。到2月底，经确认实际开挖土方180000m，实际单价为72元／m，则该工程的以工作量表示的进度偏差(SV)为()万元。A、234B、-234C、170D、-170【答案】C【解析】进度偏差SV=BCWP-BCWS=85*(180000-160000)=170万元。21.对施工任务的平行发包，发包人可以根据建设项目的结构进行分解分包，也可以根据建设项目施工的（）进行分解发包A、不同部位B、不同投资额C、不同专业系统D、不同特点【答案】C【解析】新版教材P223，原文是：“对施工任务的平行发包，发包方可以根据建设项目的结构进行分解发包，也可以根据建设项目施工的不同专业系统进行分解发包”，故本题选C。22.东安大学作为项目业主通过公开招标的方式选择远达建筑公司作为该学校体育馆项目的施工方，那么远达建筑公司的项目管理目标包括()。A、.工期、质量、成本目标B、.设计目标C、.投资目标D、.利润最大化【答案】A【解析】新版教材P4，施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益。其项目管理的目标包括施工的成本目标，施工的进度目标和施工的质量目标。23.某项目进行成本偏差分析，结果如下：已完工程实际施工成本一已完工程计划施工成本＜0，拟完工程计划施工成本一已完工程计划施工成本＞0，则说明该项目()。A、成本节约，工期提前B、成本超支，工期拖后C、成本超支，工期提前D、成本节约，工期拖后【答案】D【解析】费用偏差CV=已完工作预算费用(BCWP）已完工作实际费用(ACWP)。CV为负值，项目运行超出预算费用；CV为正值，项目运行节支。进度偏差SV=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)。SV为负值，进度延误；SV为正值，进度提前。24.施工项目现场设置专职安全员，是施工安全保证体系中的()保证措施。A、组织B、技术C、制度D、投入【答案】A【解析】施工安全保证体系包括：施工安全的组织保证体系、施工安全的制度保证体系、施工安全的技术保证体系、施工安全投入保证体系、施工安全信息保证体系。其中，施工安全的组织保证体系是负责施工安全工作的组织管理系统，一般包括最高权力机构、专职管理机构的设置和专兼职安全管理人员的配备（如企业的主要负责人、专职安全管理人员，企业、项目部主管安全的管理人员以及班组长、班组安全员）。25.施工质量保证体系的运行，应以()为重心。A、过程管理B、计划管理C、结果管理D、成品保护【答案】A【解析】施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理，通过计划、实施、检查和处理的步骤展开。质量保证体系运行状态和结果的信息应及时反馈，以便进行质量保证体系的能力评价。26.下列关于工程变更的说法，正确的是()A、如果计划完整，工程变更可以避免B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等C、一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化D、工程变更不能作为施工成本控制的依据【答案】B【解析】在项目的实施过程中，由于各方面的原因，工程变更是很难避免的。工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本必将发生变化。施工成本控制的依据主要有工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更、施工组织设计和分包合同等。27.安全事故按伤害程度可分为（）。A、轻伤、重伤、严重伤亡B、轻伤、一般伤亡、重大伤亡C、轻伤、重伤、死亡、重大伤亡D、轻伤、重伤、死亡【答案】D【解析】新版教材P210.按照安全事故伤害程度分类（1）轻伤（2）重伤（3）死亡28.材料供应商甲因施工企业乙拖欠贷款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是()。A、和解B、调解C、诉讼D、诉讼与调解相结合【答案】B【解析】调解包括法院调解与诉讼外调解。法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方当事人自愿的基础上，以制作调解书的形式，解决纠纷的一种方式。29.分部分项工程成本的分析过程中，实际偏差的获得是比较()。A、实际成本与实际收入B、实际偏差与目标偏差C、实际成本与概算成本D、实际成本与估算成本【答案】B【解析】新版教材P123分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。30.某工程由于施工现场管理混乱，质量问题频发，最终导致在建的一栋办公楼施工至主体2层倒塌，死亡11人。则该起质量事故属于（）A、特别重大事故B、严重质量事故C、重大质量事故D、一般质量事故【答案】C【解析】重大质量事故指工程倒塌或报废；或由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；或直接经济损失10万元以上。31.下列有关施工总承包模式的表述中，正确的是()。A、项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平B、施工总承包合同一般实行单价合同C、业主需进行多次招标，合同管理量较大D、业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调【答案】D【解析】新版教材P223-P224，本题考查的是施工总承包模式的特点，其特点为可概括为如下：1.费用控制（早控有利）；2.进度控制（建设周期较长）；3.质量控制（依赖总包）；4.合同管理（一对一）；5.组织与协调（管理工作量小）“，因质量控制依赖总包，所以A选项错误，施工总承包合同一般实行开口合同，对业主方的合同管理和投资控制十分不利，所以B选项错误，业主只需进行一次招标，与一个施工总承包单位签约，业主只需要复杂对施工总承包单位的管理及组织协调，工作量大大减小，对业主比较有利，所以C选项错误，故选D。32.对业主而言，成本加酬金合同的优点不包括（）。A、可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计的不足B、可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理C、可以转移风险，有利于业主方的投资控制D、可以通过分段施工缩短工期【答案】C【解析】P25833.建设工程项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务之一。A、施工总承包方B、设计方C、施工方和设计方D、业主方【答案】D【解析】新版教材P126，原文是建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务（若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务）。34.施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。A、①—②—③—④B、②—①—③—④C、②—①—④—③D、①—③—②—④【答案】B35.某施工企业承担了某项施工任务，在进行施工成本控制时，为及时了解该施工项目的盈亏情况，需要与实际施工成本进行比较的成本项是()。A、施工成本规划中的相应成本项B、工程合同价中的相应成本项C、工程投标价中的相应成本项D、工程款支付中的相应成本项【答案】B【解析】新版教材P32在进行施工成本控制时，为及时了解该施工项目的盈亏情况，实际施工成本应和工程合同价中的相应成本项进行比较，故选B。和选项A比较反映的是成本规划完成情况，与选项C、D比较，则没有实际意义。有人反复说要选择A，现在回答如下：A之所以不选择，原因是，题干问的是“为及时了解该施工项目的盈亏情况“，那么只有和合同价比较才是可以的。你和成本规划比较虽然也能比较，但是比较后并不能获得赚钱还是亏损了，只能看是不是按照规划完成了相应的成本计划。36.质量计划应根据()来编制．A、企业质量手册和项目质量目标B、企业质量目标和质量记录C、PDCA循环D、质量管理体系的认证结论【答案】A【解析】项目施工质量保证体系应有可行的质量计划．工程项目施工质量计划可以按内容分为施工质量工作计划和施工质量成本计划．质量计划应根据企业的质量手册和项目质量目标来编制．故选A．37.如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用（）。A、应由承包人承担B、应由发包人承担C、应视重新检验结果，确定由哪方承担D、由承包人和发包人各承担50%【答案】A【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。38.已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.80，则该机械的时间定额为()台班／100m3。A、0.42B、0.83C、1.04D、3.33【答案】C【解析】产量定额=0.5*(60/2)*8*0.8=96（m3／台班）；时间定额=1/产量定额=1/96*100=1.04（台班／100m3）。39.关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（）。A、施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调B、项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平C、在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制D、业主需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调【答案】C【解析】本题考查的是施工总承包模式。选项A，正确的表述应为“项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由业主负责”；选项B，正确的表述应为“项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平”；选项D，正确的表述应为“业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调”。教材P224。40.施工进度计划的调整应包括工作（工序）起止时间的调整、工作关系的调整、资源提供条件、必要的目标的调整以及（）的调整。A、施工管理组织B、合同约定工期C、工程量D、施工技术方案【答案】C【解析】新版教材P149-150施工进度计划的调整应包括下列内容：工程量、工作（工序）起止时间、工作关系、资源提供条件、必要目标的调整。这些调整的内容按照网络计划编制需要的各项参数而设定的，因此，选项C正确。41.某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，针对不可控风险的选择对策是()。A、规避风险B、转移风险C、减轻风险D、自留风险【答案】B【解析】常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。本题中，针对不可控风险的选择对策是风险转移。42.在施工质量验收过程中，作业组织和作业人员的自我质量检验常称为()。A、自检B、互检C、专检D、交接检验【答案】A【解析】自我检验。简称“自检”，即作业组织和作业人员的自我质量检验。43.施工企业实施环境管理体系标准的关键是（）。A、坚持持续改进和环境污染预防B、采用PDCA循环管理模式C、组织最高管理者的承诺D、组织全体员工的参与【答案】A【解析】P18944.根据《标准施工招标文件》，发生发包人索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据，发包人提出索赔的期限和要求应（）。A、视工程具体情况而不同B、在《标准施工招标文件》中没有规定C、与承包人提出索赔的期限和要求相同D、与承包人协商以后确定【答案】C【解析】新版教材P267，原文是“根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发生发包人的索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与承包人提出索赔的期限和要求相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出”，故选C。45.编制人工定额时，应计人定额时间的是（）A、工人在工作时间内聊天时间B、工人午饭后迟到时间C、材料供应中断造成的停工时间D、工作结束后的整理工作时间【答案】D【解析】编制人工定额时间，就是拟定必须消耗的时间，而工作结束后的整理时间属于必须消耗的时间。46.某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元，措施费为直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润为5%，练合税率为3.41%。则该工程建筑安装工程总造价为（）万元。A、8881B、9135C、9447D、9495【答案】D【解析】直接工程费=人工+材料+机械=1500+5000+1OOO=7500（万元）；措施费=直接工程费×6%=7500×6%=450（万元）；直接费=直接工程费+措施费=7500+450=7950（万元）；间接费=直接费×费率=7950×10%=795（万元）；直接费+间接费=7950+795=8740（万元）；利润=（直接费+间接费）×利润率=8745×5%=437.25（万元）；税金=（直接费+间接费+利润）×3.4l%=313.114725（万元）；总造价=直接费+间接费+利润+税金=9495.364725（万元）。47.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，下列措施项目适合采用分包法计价的是（）。A、混凝土模板B、垂直运输C、冬雨期施工D、室内空气污染测试【答案】D【解析】新版教材P673.分包法计价在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。48.某混凝土工程招标清单工程量为200m3，综合单价为300元/m3。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为250m3。合同约定当实际工程量增加超过15%时可调整单价，调价系数为0.9。该混凝土工程的实际工程费用为（）万元。A、6B、7.44C、7.5D、8.25【答案】B【解析】新版教材P84由于混凝土工程实际工程量超过了工程量清单的工程数量15%，其超出部分的工程量为：250－200*（1＋15%）＝20m3，该部分的综合单价需要调整，故该混凝土工程的价款为：200*（1＋15%）*300＋20*300*0.9＝7.44万元。49.某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求，强度不足，但经法定检测单位对混凝土实体强度进行实际检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值时，则()。A、可不做处理B、经监理单位认可后，可不做处理C、经建设单位认可后，但应严格控制施工荷载D、经质量监督机构认可后，可不做处理【答案】A【解析】某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求，强度不足，但经法定检测单位对混凝土实体强度进行实际检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值时，则可不做处理，不需要控制施工荷载。50.工程产品质量不合格，是指该工程产品没有满足()的要求。A、业主方B、监理方C、设计方D、某个规定【答案】D【解析】工程产品质量不合格的定义即为“凡工程产品未满足某个规定的要求，就称之为质量不合格”，其衡量标准为“规定”，而非参与工程管理的任一方的意见。因为业主方、监理方或设计方有可能提出“规定”以外的其他要求。因此答案选D。51.采用工程量清单方式招标确定的单价合同，施工中工程量计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程量变更引起工程量的增减，应（）计算。A、按实际施工图纸B、按承包人提交的计量报告C、按承包人在履行合同义务中完成的工程量D、不予计量【答案】C【解析】P8252.涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构及有关安全及重要使用功能的安装分部工程应进行有关()；A、见证取样送样试验或抽样检测B、物理检测C、重复检测D、无损检测【答案】A【解析】新版教材P172(1)涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构及有关安全及重要使用功能的安装分部工程应进行有关见证取样送样试验或抽样检测；53.根据制定的事故处理的方案，对质量事故进行认真处理属于()。A、事故处理的鉴定验收B、制定事故处理方案C、事故处理D、事故原因分析【答案】C【解析】事故处理：根据制定的事故处理的方案，对质量事故进行认真处理。54.编制分部分项工程量清单与计价表的核心是()。A、确定清单项目特征B、确定清单项目施工方案C、确定清单项目工程量D、确定清单项目综合单价【答案】D【解析】编制分部分项工程量清单与计价表的核心是确定清单项目综合单价。55.对于变动总价合同的计价方式，在合同执行过程中，可以按照()原则对合同总价进行相应的调整。A、合同约定B、承包商实际增加的费用C、市场行情D、监理工程师出具的承包商费用增加证明【答案】A【解析】该问题对应于考试用书的2Z106032总价合同的内容。变动总价合同的价格是一种相对固定的价格，合同执行过程中，由于通货膨胀等原因使工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行调整。所以，正确选项是A。56.对危及人身安全的紧急险情，应立即停工，并按照以下()程序处理安全隐患。A、整改—登记—复查—销案B、登记—复查—整改—销案C、登记—整改—复查—销案D、整改—复查—登记—销案【答案】C57.下列选项中，不属于监理实施细则编制依据的是()。A、施工合同文件B、工程设计文件C、施工组织设计D、监理规划【答案】A【解析】监理实施细则编制依据包括：监理规划；相关标准、工程设计文件；施工组织设计、专项施工方案。A项施工合同文件属于工程建设监理规划编制依据。58.下列选项中，一般而言属于工程项目控制性施工进度计划的是()。A、单位工程施工进度计划B、施工企业年度生产计划C、工程项目施工总进度规划D、工程项目月度施工计划【答案】C【解析】一般而言，控制性施工进度计划更宏观一些，反映项目总体内容和关键性的活动，而指导性施工进度计划和实施性施工进度计划是控制施工进度计划的细化和分解，内容相对来说比较具体。A、B、D三项属于实施性施工进度计划的范畴。59.对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可以发出()予以处理。A、质量问题整改通知书B、局部暂停施工指令单C、工程暂停施工通知书D、临时收缴资质证书通知书【答案】D【解析】依据质量监督检查的状况，工程质量监督机构对查实的问题可签发“质量问题整改通知单”或“局部暂停施工指令单”，对问题严重的单位可根据问题的性质签发“临时收缴资质证书通知书”。故本题正确答案为D。60.关于合同价款调整程序，下列说法中正确的是（）。A、出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告B、发包人应在收到承包人合同价款调增报告及相关资料之日起7天内予以核实C、出现合同价款调整时，招标工程应以投标截止日前14天为基准日D、因承包人原因导致工期延误，且导致合同价款调整的时间在合同工程原定竣工验收时间之后，合同价款调增的予以调整，合同价款调减的不予调整【答案】A【解析】P83二、多选题（共20题）1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—2001），发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有()A、直接套用B、参照其价格水平另行确定变更价格C、换算后采用D、承发包双方重新协商变更价格E、部分套用【答案】ACE【解析】《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法如下：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。采用合同中工程量清单的单价或价格有以下几种情况：一是直接套用，即从工程量清单上直接拿来使用；二是间接套用，即依据工程量清单，通过换算后采用；三是部分套用，即依据工程量清单，取其价格中的某一部分使用.2.在采用实测法进行施工现场的质量检查中，“套”是指以方尺套方，辅以塞尺检查，通常用“套”的方法进行检查的项目有()。A、门窗口及构件的对角线B、踢脚线的垂直度C、阴阳角方正D、油漆的光滑度E、砌体垂直度【答案】ABC【解析】新版教材P163用“套”的方法进行实测的项目通常包括阴阳角方正、踢脚线的垂直度、门窗口及构件的对角线等。选项D油漆的光滑度的检查通常用“摸”的方法检查，选项E砌体垂直度的检查通常用“吊”的方法检查。故本题正确选项为A、B、C。3.根据《中华人民共和国建筑法》的规定，在实施建筑工程监理前，建设单位应书面通知施工企业的内容包括()。A、工程监理单位B、监理单位项目负责人姓名C、监理的内容D、监理的期限E、监理的权限【答案】ACE【解析】新版教材：根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。因此，本题的正确选项为A、C、E。4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%的罚款的情形有()。A、谎报或者瞒报事故B、伪造或者故意破坏事故现场C、不立即组织事故抢救D、迟报或者漏报事故E、在事故调查处理期间擅离职守【答案】CDE【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故发生单位主要负责人有不立即组织事故抢救、在事故调查处理期间擅离职守、迟报或者漏报事故的违法行为之一的，处上一年年收入40%～80%的罚款。5.关于投标价编制原则，下列说法正确的有()A、投标价由投标人自主确定，但必须执行《计价规范》的强制性规定B、投标人的投标报价不得低于成本C、投标报价要按招标人提供的工程量清单填报D、按政府主管部门颁发的计价定额，不能参照企业定额报价E、应以施工方案、技术措施等作为报价计算的基本条件【答案】ABCE【解析】工程量清单计价下编制投标报价的原则如下：(1)投标报价由投标人自主确定，但必须执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的强制性规定；(2)投标报价不得低于工程成本；(3)投标人必须按招标工程量清单填报价格；(4)投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标；(5)投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础；(6)应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件；(7)报价计算方法要科学严谨，简明适用。企业定额是施工企业投标报价确定综合单价的依据之一。6.A建筑公司承担某土方开挖工程。工程于1月开工，根据进度安排同年2月份计划完成土方量4000立方米，计划单价为80元/立方米。时至同年2月底，实际完成工程量为4500立方米，实际单价为78元/立方米，通过赢得值法分析可知()。A、进度提前完成40000元工作量B、进度延误完成40000元工作量C、费用节支9000元D、费用超支9000元E、费用节支31000元【答案】AC【解析】新版教材P118-119因为按赢得值法，费用偏差CV=BCWP-ACWP；进度偏差SV=BCWP-BCWS。SV=（4500-4000）*80=40000元，为正值，进度提前。CV=4500*（80-78）=9000元，为正值，费用节支。故选A、C。7.建设工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。A、项目施工质量目标B、项目施工质量计划C、项目施工质量记录D、项目施工程序文件E、思想、组织、工作保证体系【答案】ABE【解析】P1578.在索赔资料准备阶段，主要工作有()。A、跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过B、分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据C、损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值D、起草提出索赔意向通知E、收集证据，获得充分而有效的各种证据【答案】ABCE【解析】新版教材P267，原文是“在索赔资料准备阶段，主要工作有：(1)跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过;(2)分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔依据:(3)损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值;(4)收集证据，获得充分而有效的各种证据。;(5)起草索赔文件，索赔报告。”，故选ABCE。9.下列费用中属于建筑安装工程费用中企业管理费的有（）。A、技术开发费B、投标费C、法律顾问费D、保险费E、地方教育附加【答案】ABCD【解析】新版教材P51企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、其他等14项内容，其他又包括技术转让费、技术开发费、投标费、业务招待费、绿化费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、保险费等。所有本试题选ABCD10.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的分部分项工程有（）。A、拆除工程B、地下暗挖工程C、高大模板工程D、起重吊装工程E、深基坑工程【答案】BCE【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。教材P200。11.固体废弃物的运输应采取（），避免泄露，遗漏，并送到政府批准的单位或场所进行处理A、分类