2027年备考二建工程施工管理 自测提分题库加答案

2027年备考二建工程施工管理自测提分题库加答案

一、单选题（共60题）1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201），承包人必须在发出索赔意向通知后()d内向工程师提交一份详细的索赔文件。A、28B、30C、42D、56【答案】A【解析】FIDIC合同条件和我国《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的28天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。2.以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是()。A、.预算定额B、.概算定额C、.概算指标D、.投资估算指标【答案】A【解析】新版教材P71预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。3.如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应()。A、承担由此增加的费用，但不承担工期延误B、承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用C、承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失D、承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润【答案】D【解析】新版教材P236页，该题主要考察的是：发包人的责任和义务，原文是发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。4.关于施工质量控制的说法，正确的是()A、施工质量控制应强调过程控制B、施工质量控制应独立于施工质量管理C、施工质量控制的关键在于工程项目的终检D、施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定【答案】A【解析】工程项目的施工质量控制应强调过程控制，边施工边检查边整改，及时做好检查、认证记录。5.施工项目的项目经理应由()任命。A、建设单位项目部B、监理公司C、施工企业法定代表人D、施工企业董事会【答案】C【解析】新版教材P33建筑施工企业项目经理，是受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。故选项C正确。6.根据工程质量监督的相关规定，工程质量监督机构应该在开工前召开工程建设各方代表参加的监督会议，同时（）A、讨论监督方案，安排监督计划B、公布监督方案，并进行第一次监督C、要求施工单位编制监督方案，创造监督条件D、审批建设单位编制的监督方案，安排监督检查细则【答案】B【解析】根据工程质量监督的相关规定，工程质量监督机构应该召开工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求并进行第一次监督。监督方案由监。督机构制定，无需各方讨论，故选项A错误。选项C要求施工单位编制监督方案的说法也不正确。选项D建设单位编制监督方案并安排监督机构审批的说法不正确。7.按《建筑安装工程费用项目组成》（44号文）规定，施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程费用的()。A、社会保险费B、人工费C、企业管理费D、现场管理费【答案】A【解析】社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。8.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（）。A、设计图纸的质量B、材料及设备的质量C、业主的决策质量D、施工计划的质量【答案】B【解析】本题考查的是运用动态控制原理控制施工质量。质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，它还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。教材P32。9.根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而形成的定额是()A、预算定额B、概算定额C、概算指标D、投资估算指标【答案】D【解析】投资估算指标是根据已建工程或现有工程的价格数据和资。料，经分析、归纳和整理编制而成的。10.施工现场主导机械一台，台班单价1000元/台，折旧费500元/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（）元。A、OB、500C、1000D、1500【答案】D【解析】机械费=台班折旧费500元/台班×1台机器=500（元）；人工费=人工工日成本×窝工工日=100元/工日×10天=1OOO（元）；所以可以索赔1000+500=1500（元）。11.施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向()归档。A、监理单位B、建设单位C、城建档案管理机构D、质量监督机构【答案】B【解析】施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位归档。12.项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是()。A、工作流程图B、组织结构图C、项目结构图D、工作任务分工表【答案】A【解析】新版教材P8工作流程组织则反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。13.材料供应商甲因施工企业乙拖欠贷款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是()。A、和解B、调解C、诉讼D、诉讼与调解相结合【答案】B【解析】调解包括法院调解与诉讼外调解。法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方当事人自愿的基础上，以制作调解书的形式，解决纠纷的一种方式。14.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001），对于通过返工可以解决工程缺陷的检验批，应()A、按验收程序重新进行验收B、按技术处理方案和协商文件进行验收C、经检测单位检测鉴定后予以验收D、经设计单位复核后予以验收【答案】A【解析】当建设工程质量不符合要求时，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。15.某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱、电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的（）原则。A、冗余安全处理B、预防与减灾并重处理C、直接隐患与简介隐患并治D、单项隐患综合处理【答案】D【解析】本题考查的是施工安全隐患的处理。题干描述的是单项隐患综合处理原则某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。教材P206。16.安全隐患的处理程序正确的是（）。A、登记→整改→复查→销案B、整改→登记→复查→销案C、登记→整改→销案→复查D、整改→登记→销案→复查【答案】A【解析】本题考查的是安全检查制度。安全隐患的处理程序按照“登记→整改→复查→销案”的程序处理安全隐患。17.下列关于职业健康安全管理体系和环境管理体系的说法，错误的是（）。A、组织的三大管理体系指的是质量、职业健康安全和环境B、职业健康管理体系标准的五大要素是，职业健康安全方针、策划、实施与运行、检查与纠正措施和持续改进C、实施环境管理体系标准的关键是，坚持持续改进和环境污染预防D、对环境管理的目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调【答案】B18.下列选项中，能够体现企业实现风险控制的总体职业健康安全目标的是（）。A、职业健康安全方针B、危险源识别C、风险评价D、风险控制策划【答案】A【解析】新版教材P186管理体系中的职业健康安全方针体现了企业实现风险控制的总体职业健康安全目标。危险源识别、风险评价和风险控制策划，是企业通过职业健康安全管理体系的运行，实行事故控制的开端。19.凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查许可。A、设计方B、施工单位项目经理C、施工单位技术负责人D、监理工程师【答案】D【解析】建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件等均应进行现场验收，凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。20.施工单位在收齐工程文件整理立卷后，建设单位、监理单位应根据()的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后向建设单位移交。A、建设主管部门B、合同文件C、城建档案管理机构D、法律规范【答案】C【解析】新版教材P286，原文是“施工单位在收齐工程文件整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建档案管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后向建设单位移交。”依题意只有“城建档案管理机构”符合题意，故选C。21.某打桩工程施工至第二个月底，出现了工程的费用偏差小于0，进度偏差大于0的状况。则至第二个月底中该打桩工程的已完工作实际费用(ACWP)、计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)的关系可表示为()。A、BCWP>ACWP>BCWSB、BCWS>BCWP>ACWPC、ACWP>BCWP>BCWSD、BCWS>ACWP>BCWP【答案】C【解析】新版教材P118~119。按赢得值法，费用偏差CV=BCWP-ACWP；进度偏差SV=BCWP-BCWS。若CVBCWP；SV>0，则BCWP大于BCWS。故有ACWP＞BCWP＞BCWS。22.39.下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是()。A、确定进度控制的工作流程B.优化施工方案C.选择合适的施工承发包方式D.选择合理的合同结构【答案】B【解析】【解析】施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。P14723.某建设工程包括土建、安装、装饰装修等若干单位工程，现业主将土建工程发包给甲施工单位，安装工程发包给乙施工单位，装饰装修工程发包给丙施工单位。对业主来说，这样的发包方式在费用控制与进度控制方面的特点是()。A、对投资的早期控制不利，且不利于缩短建设周期B、对投资的早期控制不利，但有利于缩短建设周期C、对投资的早期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D、对投资的早期控制较为有利，但有利于缩短建设周期【答案】B【解析】本题综合考察平行发承包模式在费用控制与进度控制方面的特点。平行发承包模式下，由于业主要等到最后一份合同签订后才能确定整个工程的总造价，因此对业主投资的早期控制不利。而业主在某一部分施工图完成后，即可开始这部分的招标，因此在进度控制方面，有利于缩短建设周期。24.施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()A、自然环境因素B、施工质量管理环境因素C、技术环境因素D、作业环境因素【答案】D【解析】施工作业环境因素主要指施工现场的平面和空间环境条件，各种能源介质供应，施工照明、通风、安全防护设施，施工场地给排水，以及交通运输和道路条件等因素。这些条件是否良好，直接影响到施工能否顺利进行，以及施工质量能否得到保证。25.在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以（）为准确定投标报价的综合单价。A、设计图纸B、消耗量定额C、工程量清单的项目特征描述D、企业定额【答案】C【解析】新版教材P68若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以分部分项工程清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。26.某房屋建筑工程在安装塑钢窗时，由于塑钢窗的质量有问题，导致安装后窗框与窗扇出现部分变形，监理要求拆除后更换合格塑钢窗重新安装，此时已造成直接经济损失15000元。按事故造成的损失程度，该事件属于()A、严重质量事故B、一般质量事故C、质量问题D、质量缺陷【答案】C【解析】质量不合格包括质量问题和质量事故。质量问题：凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于规定限额的称为质量问题。质量事故：凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失在规定限额以上的称为质量事故。一般质量事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济报失的事故。本题损失为15000元，最符合题意的答案为C。27.建设工程项目的信息管理的目的旨在通过()为项目建设的增值服务。A、有效的项目信息的存档和处理B、有效的项目信息的处理和交流C、有效的项目信息传输的组织和控制D、有效的项目信息的收集和存贮【答案】C【解析】建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。28.下列关于城市轨道交通地下工程风险管理的说法中，正确的是()。A、风险的损失量仅考虑费用损失，不必计算工期损失B、风险管理应编制风险控制预案、建立重大风险事故呈报制度C、风险管理实施的主要阶段包括施工准备期、施工期和竣工验收D、工程实施中所发生的职业健康危险属于环境影响事故【答案】B【解析】本题属于综合性的题。本题结合城市轨道交通地下工程考核风险损失、实施阶段划分、人员伤害和环境影响事故的区分以及风险管理工作内容的认识，选项A说法错误，选项C不全面，没有体现工程特点。而选项D应当是设计单位该考虑的，只有选项B所述完全正确。29.某工程采用工程量清单计价招标，工程量清单中的挖方量为2800m3，投标人根据地质资料和施工方案计算的挖方量为5200m3，人工费为44000元，材料费为16000元，机械费为39000元，管理费以人、材、机费合计为计算基础，费率为17%，利润以人、材、机费与管理费合计为计算基础，费率为10%，则投标人填报的综合单价应为（）元/m3。A、24.5B、45.5C、24.2D、44.9【答案】B【解析】新版教材P65管理费以人、材、机费合计为计算基础，则管理费=（44000+16000+39000）*17%=16830元利润以人、材、机费与管理费合计为计算基础，则利润=（44000+16000+39000+16830）*10%=11583元综合单价=（人、材、机费+管理费+利润）/清单工程量=（44000+16000+39000+16830+11583）/2800=45.5/m2故正确选项为B。本题千万不可以用5200作为计算综合单价的工程量。30.分部工程划分的依据可以是()。A、施工工艺、设备类别B、工种、材料C、楼层、施工段、变形缝D、专业性质、工程部位【答案】D【解析】新版教材P164分部工程划分应按专业性质、工程部位确定。31.对施工进度的计划值和实际值进行比较时，如以里程碑事件的进度目标作为进度计划值，则进度的实际值应是()。A、总进度规划的实际进度B、里程碑事件的实际进度C、各子系统的实际进度D、各分项工作的实际进度【答案】B【解析】新版教材P31比较施工进度的计划值和实际值时，其对应的工程内容应一致，以里程碑事件的进度目标作为计划值，则进度的实际值是相对于里程碑事件或再细化的分项工作的实际进度。32.通过树状图的方式对一个工程的结构层逐层分解以反映该工程的所有任务的组织工具应当是()。A、工作流程图B、工作任务分工表C、项目结构图D、组织结构图【答案】C【解析】在组织系统(项目组织)的设计中，项目结构图、工作流程图、组织结构图和工作任务分工表都属常用的组织工具。反映一个项目所有工作任务的组织工具是项目结构图，即本题的C选项。33.政府行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，不属于其职权的是（）。A、要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B、进入被检查单位的施工现场检查C、发现有影响工程质量的问题时，责令改正D、收取质量监督费【答案】D【解析】新版教材P182政府行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有下列三项职权：1、要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料2、进入被检查单位的施工现场检查3、发现有影响工程质量的问题时，责令改正。34.根据计日工的有关要求，当承包人按照规定程序提交计日工项目现场签证报告后2天内，发包人未确认也未提出修改意见，则()。A、承包人提交的现场签证报告已被发包人认可B、承包人重新提交现场签证报告C、承包人修改后重新提交现场签证报告D、承包人放弃提交现场签证报告【答案】A35.下列有关《建设工程工程量清单计价规范》的说法正确的是（）。A、分部分项工程量清单应采用全费用综合单价B、综合单价计算的第一步是确定组合定额子目C、工程量清单综合单价不包括风险费用D、投标人编制的投标报价可以低于成本价【答案】B【解析】本题考查的是工程量清单计价。选项A，正确的表述应为“分部分项工程量清单应采用综合单价”，综合单价与全费用综合单价是两个不同的概念；选项C，正确的表述应为“工程量清单综合单价应包括一定范围的风险费用”；选项D，正确的表述应为“投标人的投标报价不得低于其自身的成本”。36.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为()。A、建设工程文件B、归档文件C、施工文档资料D、工程档案【答案】D【解析】在《建设工程文件归档整理规范》GB／T50328--2014中明确建设工程档案是“在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称工程档案。”故应选D。37.编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。A、⑤-①-②-③-④B、①-⑤-②-③-④C、①-②-③-④-⑤D、⑤-②-③-④-①【答案】D【解析】本题考查的是施工组织总设计的编制程序。施工组织总设计的编制程序：（1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；（2）计算主要工种工程的工程量；（3）确定施工的总体部署；（4）拟定施工方案；（5）编制施工总进度计划；（6）编制资源需求量计划；（7）编制施工准备工作计划；（8）施工总平面图设计；（9）计算主要技术经济指标。参见教材P27。38.26.根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）,关于暂列金额的说法，正确的是（）。A、已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用B．已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用C．发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有D．发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有【答案】A【解析】【解析】已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。P8639.定期地将施工成本计划值与实际值进行比较，进行施工成本控制，其正确的步骤是()。A、比较—分析预测—纠偏—检查B、比较—预测分析—纠偏检查C、比较预测—分析检查—纠偏D、比较分析—预测—检查—纠偏【答案】A【解析】施工成本控制目标的实现分5个步骤来实施：①比较(对施工成本计划值与实际值进行比较)；②分析(对比较的结果进行分析)；③预测(估计完成项目所需的费用)；④纠偏(对施工成本产生的偏差采取相应的就偏措施)；⑤检查(对工程进展进行跟踪和检查，了解纠偏执行情况)。40.施工方进度控制的任务是依据（）控制施工工作进度。A、业主方对施工进度的要求B、施工任务承包合同对施工进度的要求C、建筑施工工期定额D、业主方对施工进度的要求和工期定额【答案】B【解析】施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。41.根据《建设工程质量管理条例》规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。A、监理单位技术负责人B、专业监理工程师C、总监理工程师代表D、总监理工程师【答案】D【解析】未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。42.根据《工程建设项目施工招标投标法》，工程施工项目招标信息发布时，正确的是（）。A、指定媒介可以酌情收取费用B、招标文件售出后不予退还C、招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告D、招标人不得对招标文件所附的设计文件向投标人押金【答案】B【解析】A错，不得收取费用；C错，至少在一家指定的媒介发布招标公告；D对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收押金。43.53.根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括()。A、旁站、巡视和班组自检B.巡视、平行检验和班组自检C.平行检验、班组互检和旁站D.旁站、巡视和平行检验【答案】D【解析】【解析】监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。P4144.施工成本管理中，项目经理部通过加强施工调度，提高机械利用率来降低成本的措施属于()A、组织措施B、技术措施C、经济措施D、合同措施【答案】A【解析】组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。组织措施的另一方面是编制施工成本控制计划，确定合理详细的工作流程。要做好施工采购规划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本；加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗；加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加。45.需要编制单位工程施工组织设计的工程项目是（）。A、新建居民小区工程B、发电厂干灰库烟囱工程C、工厂整体搬迁工程D、拆除工程定向爆破工程【答案】B【解析】本题考查的是施工组织设计的分类及其内容。选项AC是需要编制总组织设计的工程，选项D是需要编制分部分项工程组织设计的工程。教材P27。46.及时购买补充适用的规定、规程等行业标准的行动，属于职业健康安全管理体系运行中的（）活动。A、信息交流B、执行控制C、文件管理D、合规性评价【答案】C【解析】新版教材P194文件管理包括对现有有效文件进行整理编号，方便查询索引；对适用的规范、规程等行业标准应及时购买补充，对适用的表格要及时发放；对在内容上有抵触的文件和过期的文件要及时作废并妥善处理。47.在监理过程中，监理工程师发现工程设计不符合建筑工程设计标准，应当()。A、要求设计单位改正B、报告施工图审查机构C、报告建设单位要求设计单位改正D、报告总监理工程师下达停工令【答案】C【解析】根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。因此，正确选项为C。48.在施工期间发生合同价款调增事项，承包人应在该事项发生后的()天内，向发包人提交合同价款调增报告及相关资料，否则视为承包人对该事项不存在调整价款要求。A、7B、14C、21D、28【答案】B49.某施工企业项目经理在组织项目施工中，由于安全意识不强，疏于管理，造成脚手架坍塌事故，导致1人死亡，3人重伤，直接经济损失达880万元，则政府主管部门主要追究其（）。A、法律责任B、经济责任C、行政责任D、领导责任【答案】A50.工程监理单位与建设单位的关系属于（）关系。A、承包B、中介服务C、委托代理D、合作【答案】C【解析】新版教材P41建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作。所以选C51.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，则()。A、视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B、视为发包人已接受承包人完成的该部分工作C、发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人D、不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作【答案】D【解析】新版教材P243页，该题主要考察的是：进度付款证书规定，教材原文是监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。选D52.22.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于（）。A、采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整B．采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整C．采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整D．采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整【答案】D【解析】【解析】固定单价合同，即合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目综合单价在约定条件内是固定的，不予调整，工程量允许调整；工程量清单项目综合单价在约定的条件外，允许调整，但调整的方式、方法应在合同中约定。53.在项目施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在（）的前提下，控制工程的进度。A、确保工程质量和安全B、确保经济效益C、确保施工进度计划D、确保投资限额【答案】A【解析】新版教材P126，必须确保质量和安全在工程施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在确保工程安全和质量的前提下，控制工程的进度54.根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以()方式实施变更的零星工作。A、临时工B、计日工C、钟点工D、计件工【答案】B55.某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主(监理工程师)发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工。在这样的情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交()。A、新的索赔意向书B、延续索赔通知C、新的索赔证据和依据D、最终索赔报告【答案】B56.调整项目组织结构、进行管理职能分工，属于项目目标控制纠偏措施中的()。A、组织措施B、管理措施C、技术措施D、经济措施【答案】A【解析】项目动态控制的纠偏措施中，涉及组织结构、工作职能分工、工作流程的是组织措施；涉及管理思想、方法、手段、合同管理等是管理措施；涉及资金、激励等是经济措施；涉及技术、施工方案等是技术措施。57.若某事件经过风险评估，位于事件风险量区域图中的风险区C，则应()。A、采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区DB、采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区BC、采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区BD、采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区D【答案】A【解析】风险区C，发生的概率较高，则应采取措施，降低其发生概率，使其移位至风险区D。58.某承包商承揽的住宅工程项目，由于业主对于相关设计修改迟迟拿不定主意，致使一项工作拖期3天完工，造成窝工，由于该工作有3天的自由时差，根据索赔成立应该具备的前提条件，承包商()。A、不应向业主提出超过3天的工期索赔B、不应向业主提出费用索赔C、不应向业主提出工期索赔D、应向业主提出工期索赔【答案】C【解析】根据索赔成立应该具备的前提条件，索赔事件应该造成费用或工期损失，并且不属于承包商的责任，且按合同规定的时限内及时向业主提交索赔意向通知和索赔报告。由于该项工作拖期3天在其自由时差之内，并没有造成对于后续工程(工期和费用)的影响，所以承包商不应向业主提出工期索赔，但是拖期3天造成窝工，是由于业主原因产生的费用增加，可以进行费用索赔，A、B、D选项不正确。故答案C正确。59.对危及人身安全的紧急险情，应立即停工，并按照以下（）程序处理安全隐患。A、整改-登记-复查-销案B、登记-复查-整改-销案C、登记-整改-复查-销案D、整改-复查-登记-销案【答案】C【解析】新版教材P201。如有危及人身安全的紧急险情，应立即停工；并应按照“登记—整改—复查—销案”的程序处理安全隐患。60.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A、调增的和调减的均予以调整B、调增的和调减的均不予调整C、调增的不予调整，调减的予以调整D、调增的予以调整，调减的不予调整【答案】C【解析】新版教材P84：(2)因承包人原因导致工期延误，且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。二、多选题（共20题）1.下列选项中，属于施工总承包方管理任务的有()。A、.负责整个工程的施工安全B、.控制施工的成本C、.为分包施工单位提供和创造必要的施工条件D、.负责整个工程的投资控制E、.负责施工资源的供应组织【答案】ABCE【解析】新版教材P5;施工总承包方（GC，GeneralContractor）对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任，它的主要管理任务如下。（1）负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等。（2）控制施工的成本（这是施工总承包方内部的管理任务）。（3）施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者，它除了完成自己承担的施工任务以外，还负责组织和指挥其自行分包的分包施工单位和业主指定的分包单位的施工（业主指定的分包单位有可能与业主单独签订合同，也可能与施工总承包方签约，不论采用何种合同模式，施工总承包方应负责组织和管理业主指定的分包单位的施工，这也是国际的惯例），并为分包单位提供和创造必要的施工条件。（4）负责施工资源的供应组织。（5）代表施工方与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。2.下列关于施工方项目经理责任的表述中，正确的有()。A、应承担施工质量责任，对发生重大事故的项目经理必须依法严肃处理B、应承担施工成本责任，对成本严重超支的项目经理必须依法严肃处理C、应承担施工安全责任，对发生重大安全事故的项目经理必须依法严肃处理D、应承担施工工期责任，对不按期竣工的项目经理必须依法严肃处理E、对施工承担全面管理责任，实行项目经理负责制【答案】ACE【解析】新版教材P37。项目经理应承担施工安全和质量的责任，对发生重大工程质量安全事故或市场违法违规行为的项目经理，必须依法予以严肃处理。项目经理对施工承担全面管理的责任。而B项表述不够严谨，D项不按期竣工的因素很多，也可能是其它方面的，如发生自然灾害等等。3.建筑安装工程费按照费用构成要素划分，人工费包括()A、计时工资或计件工资B、劳动保护费C、加班加点工资D、医疗保险费E、奖金、津贴补贴【答案】ACE【解析】建筑安装工程费按照费用构成要素划分：由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。人工费包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。选项B中，劳动保护费属用于企业管理费；选项D中，医疗保险是规费。4.业主方和项目参与各方都有各自的项目管理任务及其管理职能分工。管理职能由提出问题、筹划、决策、执行、检查等组成。下列选项中，符合管理职能内涵的表达方式的有()。A、明确加快进度的多种可能方案B、明确安全生产管理由谁负责C、发现实际成本项目超出了预算D、执行进度控制计划E、从多种方案中选定一个拟执行的方案【答案】ACDE【解析】应理解管理职能的含义，并注意区分管理职能分工与工作任务分工。选项A属于筹划环节；选项C属于提出问题环节；选项D属于执行环节；选项E是作出决策。因此，选项A、C、D和E都属于管理职能的范畴。而选项B是确定工作任务由谁负责，属于工作任务分工，因而本题正确的选项中不包括B。5.工作流程流程组织包括（）组织。A、管理工作流程B、信息处理工作流程C、物质流程D、工作任务分工E、管理职能分工【答案】ABC【解析】新版教材P24工作流程组织包括：(1)管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程；(2)信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程；(3)物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。6.关于特种作业人员的安全教育的说法中，正确的有（）。A、特种作业人员上岗作业前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训教育B、特种作业人员培训后，经考核合格方可取得操作证，并准许独立作业C、取得操作证特种作业人员，必须定期进行复审。特种作业操作证每3年复审1次D、特种作业操作证的复审时间可以最多延长至每5年1次E、特种作业操作证的复审时间可以最多延长至每6年1次【答案】ABCE【解析】新版教材P198和P200特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年一次。故D项错误7.影响周转性材料消耗量的主要因素有()A、第一次制造时的材料消耗B、每周转使用一次材料的损耗C、周转使用次数D、因管理不善引起的损耗E、周转材料的最终回收及其回收折价【答案】ABCE【解析】影响周转性材料消耗量的主要因素有：第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；周转使用次数；周转材料的最终回收及其回收折价。8.《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011的规范性引用条件有（）。A、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004B、《职业健康安全管理体系要求》GB/T28002-2011C、《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T19011-2003D、《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002-2011E、《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008【答案】ADE【解析】新版教材P185-186B是错的，《职业健康安全管理体系要求》GB/T28002-2011应该是《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002-2011C是错的：《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T19011-2003，没有这一项9.下列关于总价合同的说法，正确的有（）。A、总价合同和单价合同有时在形式上相似，而且在性质上是完全相同的B、采用固定总价合同，承包商承担了较大的风险C、固定总价合同适用于工程结构和技术复杂的工程D、固定总价合同适用于工程结构和技术简单，风险小的工程项目E、固定总价合同适用于工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确的项目【答案】BDE【解析】总价合同和单价合同有时在形式上很相似，例如，在有的总价合同的招标文件中也有工程量表，也要求承包商提出各分项工程的报价，与单价合同在形式上很相似，但两者在性质上是完全不同的。总价合同是总价优先，承包商报总价，双方商讨并确定合同总价，最终也按总价结算。即A错误；采用固定总价合同，双方结算比较简单，但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。即B正确；固定总价合同适用于以下情况：(1)工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；(2)工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；(3)工程结构和技术简单，风险小；(4)投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场，复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划；(5)合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备。即DE正确，C错误。10.下列关于关键线路和关键工作的说法中，正确的是()。A、关键线路上相邻工作的时间间隔大于零B、关键工作的总时差一定为零C、关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间D、关键线路上各工作持续时间之和最长E、关键线路可能有多条【答案】DE【解析】关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零或最早开始时间等于最迟开始的工作就是关键工作。在网络计划中，关键线路是总的工作持续时间最长的线路；是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路；所有工作的时间间隔均为零的线路应为关键线路。一个网络计划可能有一条或几条关键的线路，在网络计划执行过程中，关键线路有可能转移。故选项D、E正确。11.根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441—86)，按安全事故类别分类，伤亡事故分为()A、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、火灾B、灼烫、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C、电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤D、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸E、中毒、窒息、触电、淹溺【答案】ABDE【解析】根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441—86)中，按安全事故类别分类，可将事故类别分为20类，即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。12.79.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）,施工项目经理应履行的职责有（）。A、对资源进行动态管理B.建立各种专业管理体系C.参与工程竣工验收D.主持编制项目目标责任书