2026年鹤壁招标采购从业人员专业技术能力考试（招标采购合同管理中级）测试题库及答案

2026年鹤壁招标采购从业人员专业技术能力考试（招标采购合同管理中级）测试题库及答案一、单项选择题（每题1分，共20分）1.根据《中华人民共和国民法典》，招标公告、招标文件在订立合同过程中的法律性质属于（）。A.要约B.要约邀请C.承诺D.合同附件答案：B解析：招标公告、招标文件是希望他人向自己发出要约的意思表示，属于要约邀请；投标文件是要约，中标通知书是承诺。2.招标采购合同中，中标通知书的到达时间对合同成立有直接影响。根据《民法典》，该合同一般成立于（）。A.开标时B.评标结束时C.中标通知书到达中标人时D.书面合同签字盖章时答案：C解析：中标通知书是承诺。承诺到达要约人时生效，合同即告成立。书面合同的订立属于法定形式要求，起到确认和细化作用。3.根据《招标投标法实施条例》，履约保证金不得超过中标合同金额的比例是（）。A.5%B.10%C.15%D.20%答案：B4.定金具有担保功能。根据《民法典》，定金数额不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%答案：B5.按照《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）内提交索赔意向通知书。A.7天B.14天C.28天D.56天答案：C6.根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月答案：D7.下列合同文件解释顺序中，正确的是（）。A.专用合同条款优于通用合同条款B.通用合同条款优于专用合同条款C.图纸优于合同协议书D.已标价工程量清单优于中标通知书答案：A解析：合同文件优先顺序一般为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款等，专用条款优先于通用条款。8.对格式条款有两种以上解释的，应当作出的解释是（）。A.不利于提供格式条款一方的解释B.不利于接受格式条款一方的解释C.按照通常理解解释D.由行政机关决定解释答案：A9.下列情形中，通常属于不可抗力的是（）。A.建筑材料市场价格波动B.地震导致施工现场损毁C.承包人施工机械故障D.发包人迟延支付工程款答案：B10.合同解除权未约定行使期限，解除权人知道或者应当知道解除事由后不行使的，该权利消灭的期限为（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年答案：B11.建设工程价款优先受偿权行使期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月答案：C12.根据相关规定，质量保证金总扣留比例不得超过工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%答案：B13.当事人既约定违约金又约定定金，一方违约时，守约方（）。A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.可以选择适用违约金或者定金条款D.可以同时适用违约金和定金条款答案：C14.下列选项中，不属于招标采购合同实质性内容的是（）。A.合同标的B.合同价款C.履行期限D.争议解决方式答案：D解析：根据相关规定，工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等属于实质性内容，争议解决方式一般不属于实质性内容。15.承包人将建设工程主体结构施工分包的，该分包合同（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定答案：B解析：建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，主体结构分包属于违反法律强制性规定，分包合同无效。16.下列情形中，不属于合同权利义务终止的是（）。A.债务已经按照约定履行B.合同解除C.债权人免除债务D.债务人更换法定代表人答案：D17.关于情势变更，下列说法正确的是（）。A.商业风险均可直接适用情势变更B.情势变更只能由法院依职权适用C.发生情势变更后，当事人即可单方解除合同D.继续履行合同对一方明显不公平的，可以请求变更或者解除合同答案：D18.当事人在合同中订有有效仲裁协议，一方就合同纠纷起诉到法院，另一方在首次开庭前未对法院受理提出异议的，视为（）。A.放弃仲裁协议，法院继续审理B.仍应由仲裁机构仲裁C.法院应驳回起诉D.由法院和仲裁机构协商管辖答案：A19.承包人未经发包人同意将部分专业工程分包给具备相应资质的第三人，该第三人与承包人应就工程质量向发包人承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.不承担责任答案：B解析：承包人与分包人就其完成的工作成果向发包人承担连带责任。未经发包人同意属于违约，但不否定工程质量上的连带责任。20.根据《民法典》，下列不属于要约的是（）。A.招标公告B.投标文件C.中标通知书D.载明具体价格的订货单答案：A解析：招标公告属于要约邀请；投标文件是要约；中标通知书是承诺。载明具体价格的订货单通常可构成要约。二、多项选择题（每题2分，共20分）1.下列文件中，属于要约邀请的有（）。A.招标公告B.普通商业广告C.拍卖公告D.中标通知书答案：ABC解析：招标公告、普通商业广告、拍卖公告一般属于要约邀请；中标通知书是承诺，不属于要约邀请。2.根据《民法典》，下列合同中无效的有（）。A.无民事行为能力人订立的合同B.双方以虚假意思表示订立的合同C.违反法律、行政法规强制性规定的合同D.显失公平的合同答案：ABC解析：显失公平的合同属于可撤销合同，而非当然无效；无民事行为能力人订立、虚假意思表示、违反法律强制性规定等一般导致合同无效。3.承担违约责任的方式包括（）。A.继续履行B.赔偿损失C.支付违约金D.适用定金罚则答案：ABCD4.下列属于法定解除合同情形的有（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C.当事人协商一致解除合同D.一方明确表示不履行主要债务答案：ABD解析：C项属于协商解除，不是法定解除情形。5.关于建设工程分包，下列说法正确的有（）。A.承包人经发包人同意，可以将部分非主体、非关键性工作分包B.禁止承包人将主体结构施工分包C.分包单位不得将其承包的工程再分包D.个人可以随意承揽专业工程分包业务答案：ABC解析：D项错误，分包工程应由具备相应资质条件的单位承接。6.关于合同变更，下列表述正确的有（）。A.当事人协商一致，可以变更合同B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.招标采购合同履行中，不得签订背离中标合同实质性内容的协议D.任何合同变更都必须办理批准、登记手续答案：ABC解析：只有依法应当办理批准、登记手续的合同变更才需要办理，并非所有变更均需批准登记。7.不可抗力发生后，当事人应当履行的义务包括（）。A.及时通知对方B.在合理期限内提供证明C.采取措施防止损失扩大D.无条件免除全部责任答案：ABC解析：不可抗力并不当然免除全部责任，应根据影响程度部分或者全部免除责任，且迟延履行后发生不可抗力的不免除其违约责任。8.在建设工程施工合同中，发包人的主要责任通常包括（）。A.提供施工场地条件B.组织设计交底C.按合同约定支付工程款D.负责现场安全施工答案：ABC解析：现场安全施工一般属于承包人责任。9.根据《标准施工招标文件》，承包人作为合同一方应提交的担保有（）。A.履约担保B.预付款担保C.质量保证金D.投标保证金答案：ABC解析：投标保证金是投标阶段的担保，不属于施工合同履行阶段的承包人担保；质量保证金虽不属于担保物权，但在合同履行中作为质量保证安排。10.关于合同争议解决，下列说法正确的有（）。A.有效仲裁协议排除法院主管B.当事人可以在仲裁和诉讼之间反复选择C.仲裁实行一裁终局D.合同中没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁机构不予受理答案：ACD解析：仲裁和诉讼只能择一，不能反复选择；有效仲裁协议排除司法管辖，仲裁裁决具有终局效力。三、判断题（每题1分，共10分）1.招标公告属于要约。答案：错误解析：招标公告属于要约邀请，投标文件才是要约。2.中标通知书到达中标人时，招标采购合同成立。答案：正确3.合同履行过程中，经双方协商可以签订补充协议变更合同价款，但不得背离原中标合同实质性内容。答案：正确4.定金数额不得超过主合同标的额的30%。答案：错误解析：定金不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金效力。5.不可抗力发生后，违约方可以不通知对方而直接免除责任。答案：错误解析：不可抗力发生后，当事人负有及时通知、提供证明、防止损失扩大等义务，否则可能对扩大损失承担责任。6.合同解除后，尚未履行的，终止履行。答案：正确7.合同当事人可以在合同中约定排除法定解除权的适用。答案：错误解析：法定解除权属于法律赋予当事人的权利，当事人不得通过约定预先排除。8.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。答案：正确9.缺陷责任期最长不超过24个月。答案：正确10.建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，承包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿。答案：正确四、简答题（每题5分，共20分）1.简述招标采购合同订立的主要程序及各阶段的法律性质。答案：（1）发布招标公告或发出投标邀请书，属于要约邀请；（2）投标人递交投标文件，属于要约；（3）招标人发出中标通知书，属于承诺；（4）中标通知书到达中标人时合同成立，双方依法订立书面合同，作为合同形式要求，对已成立的合同内容进行确认和细化。解析：本问考查招标采购合同缔约过程中的意思表示性质。关键在于区分要约邀请、要约与承诺，以及合同成立的时间节点。2.简述合同法定解除的主要情形。答案：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。解析：法定解除权与约定解除权不同，法定解除情形由法律规定，核心在于合同目的不能实现或根本违约。3.简述承包人索赔应遵循的主要程序要点。答案：（1）承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内向监理人提交索赔意向通知书；（2）在索赔事件影响结束后，按规定提交正式索赔报告；（3）监理人或发包人应在合同约定期限内审核答复；（4）发包人逾期未答复的，按合同约定可视为索赔已经认可；（5）承包人行使索赔权不影响其按合同约定或其他法律途径主张权利。解析：索赔程序具有较强的时效性，逾期可能丧失权利。答题时应突出28天索赔意向通知书、正式索赔报告和逾期答复后果。4.简述履约担保的作用及其返还条件。答案：（1）作用：保证承包人在合同履行期间按照合同约定完成工程，确保发包人在承包人违约时能够获得相应救济；（2）返还条件：承包人已按合同约定履行义务，工程通过竣工验收并颁发接收证书后，发包人应按照合同约定及时释放或返还履约担保；（3）若承包人存在违约行为，发包人可依据履约担保提出索赔，担保金额相应扣除或不予返还。解析：履约担保是合同履行的重要保障，其返还与承包人合同义务的履行状态直接相关。五、案例分析题（每题15分，共30分）案例一某依法必须招标的房屋建筑工程，招标人与中标人A公司按中标结果签订施工总承包合同，合同价5000万元，工期300天。签订合同后，A公司以“原材料上涨”为由要求增加合同价款300万元并延长工期30天。双方未履行审批或设计变更手续，签订补充协议将合同价调整为5300万元，工期调整为330天。履行中，发包人未按补充协议支付首笔进度款，A公司停工。发包人催告后A公司仍以未付款为由拒绝复工，发包人遂解除合同并要求A公司承担工期延误损失。问题：（1）双方签订的补充协议是否有效？请说明理由。（5分）（2）A公司停工行为是否构成违约？发包人解除合同是否合法？（5分）（3）A公司能否仅以“原材料上涨”构成情势变更为由要求调整价款？（5分）答案：（1）补充协议无效。根据《招标投标法》第46条规定，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同价款和工期属于合同实质性内容。本案中，双方未经法定变更程序，仅以市场原因为由签订补充协议提高价款、延长工期，背离原中标合同实质性内容，应属无效。（2）A公司停工行为构成违约。因补充协议无效，发包人没有按补充协议支付进度款的义务，A公司不能据此停工。发包人催告后A公司仍拒绝复工，构成根本违约，发包人依法取得合同解除权，解除合同合法，并有权要求赔偿损失。（3）一般不能。原材料市场价格波动通常属于商业风险，承包人在投标时应当合理预见。情势变更需以继续履行合同对一方明显不公平为前提，且须请求法院或仲裁机构作出裁判。A公司应按照原合同履行，不能自行以情势变更为由停工或要求变更价款。解析：本题核心是招标采购合同中实质性内容变更的效力、违约解除与情势变更的界限。补充协议因背离中标合同实质性内容而无效；承包人以无效协议为由停工构成违约；市场风险不能当然适用情势变更。案例二某市政道路施工总承包项目，发包人为某建设局，承包人为B公司。合同约定：承包人未经发包人书面同意不得分包；因发包人原因导致的工期延误，承包人应在事件发生后28天内向监理人提交索赔意向通知书，逾期视为放弃索赔权利。施工中，B公司未经发包人同意将部分雨水管道工程分包给具有相应资质的C公司。后因发包人迟延提供施工图纸，造成停工10天。B公司在停工结束后第35天才向监理人提交索赔意向通知书。发包人发现雨水管道施工质量