下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
1、。内墙施工合同甲方：乙方：为明确双方责任，确保施工顺利进行，经充分协商，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，双方达成协议，签订本合同，双方共同遵守。第1条：项目概述1.项目名称：2.项目位置：3.工作范围：(根据施工图纸和甲方要求，负责内墙工程的施工)4.合同方式：5.建筑材料：6.建筑面积：约平方米(工程竣工后，按实际开发面积结算)7.建筑单价：元/平方米8.暂定合同总价：元(即人民币：元)。第2条：项目期限工期：从(日期)至(日期)(因自然灾害和不可抗力延期)第三条：支付方式第四条：工程质量1.甲方保证在保质期内不会剥落或褪色。2.建设工程质量监督部门应对本合同的工程
2、质量进行评估，以满足本条款的要求。3、双方对工程质量有争议的，提交建设工程质量监督部门进行仲裁。第五条：竣工验收双方应根据建筑装饰工程施工及验收规范 JG73-91标准接受工程施工质量。第六条：甲乙双方的责任一、甲方的责任1.甲方为工人提供水、电和住宿的，费用由甲方承担。2.乙方的进度款应按第三条支付。3、负责提供与施工相关的信息。4.甲方应派代表到现场协助乙方解决由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，并及时处理乙方交付的与工程进度和现场签证有关的工作5、负责组织工程竣工验收。二。乙方的责任1.施工时应严格按照甲方确定的施工图纸和说明进行，以确保质量和及时竣工交付。2.乙方应指定一
3、名现场代表行使乙方的权利和义务。3、负责提供内墙工程验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，进行竣工结算。4.施工期间，做好现场防火、防盗和安全生产工作。甲方对在工作期间盗窃乙方材料不负任何责任。乙方应对施工期间发生的任何人身安全事故和其他事故负责。5.乙方人员进入现场由专人管理，受甲方统一管理。6、搞好文明施工，做好各项工作。第七条：违约责任和争议1.乙方应按合同规定的质量标准进行施工。如因乙方责任造成施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的一切费用由乙方承担3.本合同履行过程中如有争议，双方应协商解决。如不能达成一致，应提交有关仲裁机构或提交法院解决。第8条：其他1.在合同履行期间，双方之间的任何争议应通过协商解决。协商不成的，可以向项目所在地人民法院起诉。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。本
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论