(铁路合同)建设工程施工合同汇总_第1页
(铁路合同)建设工程施工合同汇总_第2页
(铁路合同)建设工程施工合同汇总_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、建设工程施工合同发包人:(以下简称甲方承包人:河南正达建筑工程有限公司(以下简称乙方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围:施工图纸内全部内容三、合同工期:自年月日至年月日四、工程质量标准:合格五、承包方式:包工包料六、合同价款:合计金额￥:元(大写:七、组成本合同的文件(顺序1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.标准、规范及有关技术文件5.图纸6.工程报价单或预算书八、双方责任8.1发包人工作(1办理土地征用、拆迁补偿、平整

2、施工场地等工作;(2将施工所需水、电线路从施工场地外部接至约定地点;(3向承包人提供施工场地工程地质和地下管线资料,8.2承包人工作:按图施工同时做好以下工作(1遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,并办理有关手续;(2做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑、古树名木的保护工作;九、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时,应以书面形式要求承包人暂停施工,并妥善保护已完工程;承包人实施工程师作出的处理意见后,以书面形式提出复工要求。十、质量保修从工程实际竣工验收合格之日算起,保修期限符合建设工程质量管理条例的有关规定。十一、工程变更11.1发

3、包人需对原工程设计进行变更,应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。11.2承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。十二、合同价款与支付12.1本工程不支付预付款;12.2基础部分完成,经验收合格,付至该部分工程价值的80%;主体工程达到一层封顶,经验收合格,付至该部分工程的80%;主体工程达到二层封顶,经验收合格,付至该部分工程价值的80%;装饰工程完成经验收合格,付至部分工程价值的80%;主体工程达到验收条件,付至工程造价的95%;工程达到全部验收合格,余额5%一次付清。十三、争议发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,由郑州铁路运输法院裁决

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论