项目四 质量控制.ppt

1、项目四,建设工程施工质量控制,建设工程项目管理课程的主要核心方法在于实践,知识目标,了解质量管理的基本观点 了解质量管理体系的建立和运行 掌握质量管理的统计方法 掌握施工质量的控制依据和程序，能按施工标准规范的要求进行施工质量控制,任务一 编制施工准备阶段质量控制的方案并进行控制,建设工程施工管理的质量管理，要从全面质量管理的观点来分析，建筑工程的质量应不仅包括工程的质量，还应包括工作质量和人的质量（素质）。工程质量是指工程适合一定用途，满足使用者要求，符合国家法律法规、技术标准、设计文件、合同等规定的特性综合。建筑工程质量主要包括性能、寿命、可靠性、安全性、经济性以及与环境的协调性六个方面。

2、 一、质量计划与施工组织设计 质量计划是质量策划结果的一项管理文件。对工程建设而言，质量计划主要针对特定的工程项目为完成预定的质量目标，编制专门规定的质量措施、资源和活动顺序的文件。其作用是，对外作为针对特定工程项目的质量保证，对内作为针对特定工程项目质量管理的依据。根据质量管理的基本原理，质量计划包括为达到质量目标、质量要求的计划、实施、检查及处理这四个环节的相关内容，即PDCA循环。,质量保证体系的运行（PDCA）,1）计划（Plan）质量管理的首要环节，通过计划，确定质量的方针、目标，以及实现方针、目标的措施和行动计划 2）实施(Do)包括两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法

3、及要求开展的施工作业技术活动。 3）检查(Check)对照计划，检查执行的情况和效果，及时发现计划执行过程中的问题。 4）处理(Action)在检查基础上，把成功的经验加以肯定，形成标准，以利于在今后的工作中以此为处理依据。,质量计划与现行施工管理中的施工组织设计有相同的地方，又存在着差别：,1、对象相同，质量计划和施工组织设计都是针对某一特点工程的项目而提出的；形式相同，二者均为文件形式 2、编制的原理不同。质量计划的编制是以质量管理标准为基础的，从质量职能上对影响工程质量的各个环节进行控制；而施工组织设计则是从施工部署的角度，着重于技术质量的形成规律来编制全面施工管理的计划文件 3、在内容

4、上各有侧重点。质量计划的内容按其功能包括质量目标的组织结构和人员培训、采购、过程质量控制的手段和方法；而施工组织设计是建立在对这些手段和方法结合工程特点具体而灵活运用的基础上。,施工组织设计的审查程序,（4）承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容作较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构审核。 （5）规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必须时与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家会审。 （6）规模大，工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经建设单位批

5、准后可分阶段报审施工组织设计；技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包单位还应编制该分项、分部工程的施工方案，报项目监理机构审查。,二、施工组织设计的审查程序,施工组织设计已包含了质量计划的主要内容，因此，监理工程师对施工组织设计的审查也同时包括了最质量计划的审查。 （1）在工程项目开工前约定的时间内，承包单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作，填写施工组织设计（方案）报审表报送项目监理机构 （2）总监理工程师在约定时间内，组织专业监理工程师进行审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师需从新审查

6、 （3）已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位,三、审查施工组织设计时应把握的原则,（1）施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序。 （2）施工组织设计应符合国家的技术政策，从分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求，突出“质量第一、安全第一”的原则。 （3）施工组织设计的针对性：承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，施工条件是否分析充分。 （4）施工组织设计的可操作性：承包单位是否有能力执行并保证工期和质量目标；该施工组织设计是否切实可行。,三、审查施工组织设计时应把握的原则,（5）技术方案的先进性：施工组织设计采用的技术方案和措施是否先进适用，技术是否成熟

7、。 （6）质量管理和技术管理体系的质量保证措施是否健全且切实可行。 （7）安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定。 （8）在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。,四、施工组是设计审查的注意事项,（1）重要的分项、分部工程的施工方案，承包单位在开工前，向监理工程师提交详细报告，说明为完成该项工程的施工方法、施工机械设备及人员配备与组织、质量管理措施以及进度安排等，报请监理工程师审查认可后方能实施。 （2）在施工顺序上应符合先地下、后地上，先土建、后设备，先主体、后围护的基本规律。 （3）施工方案应与施工进度计划、施工平面图布

8、置协调一致。,五、审查现场施工准备的具体情况,（1）工程定位及标高基准控制 （2）施工平面布置的控制 （3）材料构配件采购订货的控制 （4）施工机械配置的控制 （5）分包单位资质的审核确认 分包单位提交分包单位资质报审表 监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资质报审表 对分包单位进行调查 调查的目的是核实总承包单位申报的分包单位情况是否属实。如果监理工程师对调查结果满意，则总监理工程师应以书面形式批准该分包单位承担分包任务。总承包单位收到监理工程师的批准通知后，应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议副本报送监理工程师备案,五、审查现场施工准备的具体情况,（6）设计交底与施工图纸的现场核对 监

9、理工程师参加设计交底应着重了解的内容 a、有关地形、地貌、水文气象、工程地质及水文地质等自然条件方面 b、主管部门及其他部门（如规划、环保、农业、交通、旅游等）对本工程的要求、设计单位采用的主要设计规范、市场供应的建筑材料情况等 c、设计意图方面诸如设计思想、设计方案比选情况、基础开挖机基础处理方案、结构设计意图、设备安装和调试要求、施工进度与工期安排 d、施工应注意事项方方面，如基础处理的要求、对建筑材料方面的要求、主体工程设计中采用新结构或新工艺对施工提出的要求、为实现进度安排而应采用的施工组织和技术保证措施等,五、审查现场施工准备的具体情况,施工图纸的现场核对施工图是工程施工的直接依据，

10、为了使施工承包单位充分了解工程特点、设计要求，减少图纸的差错，确保工程质量，减少工程变更，监理工程师应要求施工单位做好施工图的现场核对工作。 （7）严把开工关 （8）监理组织内部的监控准备工作,案例,2009年3月19日13时35分，西宁市南商业巷佳豪国际广场施工工地发生坍塌事故，造成8人死亡。 上海市13层在建住宅楼6月27日“连根拔起”整体倒掉 引起当地有关部门高度关注部门（报道） 珠海市塔吊坍塌事故造成2人死亡,2009年3月19日13时35分，西宁市南商业巷佳豪国际广场施工工地发生坍塌事故，造成8人死亡。,相关部门负责人介绍，这一项目在未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设

11、工程施工许可证、质量安全监督等相关手续的情况下擅自开工建设。经初步判断，这起事故是由施工单位违规操作，未按照基本建设项目程序办理相关手续，不听劝阻，强行施工造成的。,事故查明原因,西宁市城西区人民法院对西宁市南商业巷坍塌事故中的两名责任人王恩庆、郭水欣作出一审判决。两人因犯重大劳动安全事故罪各被西宁市城西区人民法院判处有期徒刑三年。 西宁市城西区人民法院审理查明，2008年5月29日，青海筑祥地基工程有限公司法定代表人王恩庆在没有取得安全生产许可证、不具备安全生产条件的情况下，与青海佳豪房地产开发公司签订了西宁市西关大街南商业巷口佳豪国际广场4号楼基坑支护工程的承包合同，并于同年10月、11月

12、以“山东方圆地质勘查设计院”的名义伪造了佳豪广场工程基础土钉支护设计方案和佳豪广场工程基础土钉支护加固方案。2009年2月中旬，青海筑祥地基工程有限公司法定代表人王恩庆与没有任何资质的被告人郭水欣口头达成每平方米35元的深基坑边坡支护劳务包工协议。2009年3月19日13时20分，因该工地劳动安全设施不符合国家安全规定，且二被告人没有采取措施消除劳动安全存在的隐患，致使基坑坍塌，导致正在施工的8名施工人员死亡。事故调查报告认定，王恩庆对这起事故负有领导责任和直接责任，郭水欣对这起事故负有管理责任。事故发生后，青海筑祥地基工程有限公司与被害人家属达成了赔偿协议，赔偿被害人亲属总计人民币16330

13、00元。,上海市13层在建住宅楼6月27日“连根拔起”整体倒掉 引起当地有关部门高度关注部门（报道）,珠 海 市 塔 吊 倒 塌 事 故， 死 亡 2人,板梁的支撑排架整体失稳倾覆，拉倒塔吊。造成严重的质量与多人死亡安全事故,让你想想施工中安全质量是多重要的相关图片,不同规格、型号材料分类堆放，标示进场时间及复检可用状态,不同规格、型号材料混合堆放，无法说明其复检验收状态,材料控制,对现场材料有疑问可以随时与材料样板进行比对，避免不合格材料大量用于工程，造成大量返工。,且现场使用的不锈钢挂件存有严重锈蚀现象，亦与样板不符合；,样板引路-材料样板,底部无实心砌块,我们的现状,质量管理成了检查、返

14、工、整改的恶性循环,工艺样板的缺失，导致-,简单质量问题重复出现,开工,每项工程开始前，承包单位须做好施工准备工作，然后填报工程开工/复工报审表及附件，报送监理工程师审查。若审查合格，则由总监理工程师批复准予施工。,总监批复开工和 复工申请表！,审查现场开工条件，签发开工报告 监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位。 开工条件： (1) 施工许可证已获政府主管部门批准； (2) 征地拆迁工作能满足工程进度的需要； (3) 施工组织设计已获总监理工程师批准； (4) 承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已

15、落实； (5) 进场道路及水、电、通信已满足开工条件。,案例1,某大型剧院的工程项目，已具备开工条件，开工前质量控制的流程是： 开工准备提交工程开工报审表审查开工条件批准开工申请。 问题：1.开工前的各项流程由哪个单位进行？2.工程开工报审表应附有哪些材料？,案例解析,1.开工前的各项流程的实施者：（1）开工准备由承包单位进行；（2）提交工程开工报审表由承包单位进行；（3）审查开工条件由监理单位完成；（4）批准开工申请由监理单位完成。2. 开工报审表应附有的材料是：（1）施工组织设计；（2）施工人员到场情况；（3）施工设备到场情况；（4）材料到场情况；（5）分包单位资质材料。,建设单位需要搞定

16、,1、 建设工程规划许可证（包括附件）； 2、 建设工程开工审查表； 3、 建设工程施工许可证； 4、 规划部门签发的建筑红线验线通知书； 5、 在指定监督机构办理的具体监督业务手续； 6、 经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件； 7、 建筑工程施工图审查备案证书； 8、 图纸会审纪要； 9、 施工承包合同（副本）； 10、水准点、坐标点等原始资料； 11、工程地质勘察报告、水文地质资料； 12、建设单位驻工地代表授权书； 13、建设单位与相关部门签订的协议书。,施工单位需要搞定,1、 施工企业资质证书、营业执照及注册号； 2、 国家企业等级证书、信用等级证书； 3、 施工企业安全资

17、格审查认可证； 4、 企业法人代码书； 5、 质量体系认证书； 6、 施工单位的试验室资质证书； 7、 工程预标书、工程中标价明细表； 8、 工程项目经理、主任工程师及管理人员资格证书、上岗证。（上述资料均为复印件） 9、 建设工程特殊工种人员上岗证审查表及上岗证复印件。（安全员、电工须持建设行业与劳动部门双证） 10、 建设单位提供的水准点和坐标点复核记录； 11、 施工组织设计报审与审批，施工组织设计方案； 12、 施工现场质量管理检查记录； 13、 建设工程开工报告。,甲方2001年1月将建楼工程发包给乙方，在建设工程合同中约定：甲方负责“三通一平”(通水、通电、通路，工地上住户迁走)，

18、“三通一平”于2001年6月完成。乙方2002年8月交工。但甲方“三通一平”的工作，至2001年9月才完成，乙方公司此时得以进入工地。至2002年8月，乙方不能交工。请问乙方是否承担违约责任？,案例2 因故不能正常开工的责任认定,分析:,乙方不承担责任。 合同法第283条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。” 顺延工程工期，是行使履行抗辩权。行使履行抗辩权，不影响追究对方违约责任的权利。若甲方不能完成“三通一平”是因不可抗力，乙方仍可行使抗辩权，但不能追究对方违约责任。,六、质量工程的形成过程与影

19、响因素分析,（一）工程建设各阶段对质量形成的作用和影响,项目可行性研究阶段,项目决策阶段,工程勘察、设计阶段,工程施工阶段,工程竣工验收阶段,使用保修阶段,建设工程质量的影响因素,归纳起来主要有五个方面： 人员、机械、材料、方法和环境 1、人员素质 即人的文化水平、技术水平、决策能力、管理能力 、组织能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等。 2、工程材料 指构成工程实体的各类建筑材料、构配件、半成品等，它是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。,麻 面,混凝土麻面、小气孔。,麻 面,混凝土麻面 模板未清理铁锈 模板接缝不严等,砼 麻 面,现象：混凝土表面局部缺浆粗糙，或有小凹坑，无钢

20、筋外露。 原因：1）模板表面粗糙或清理不干净；2）脱模剂涂 刷不均匀或局部漏刷；3）模板接缝拼接不严， 浇筑砼时缝隙漏浆。4）振捣不密实，砼中的气 泡未排出一部分汽泡停留在模板表面。 预防：1）模板表面清理干净，不得粘有干硬性水泥 等物；2）浇筑砼前，应用清水湿润模板，不留 积水，严密拼接模板缝隙3）脱模剂须涂刷均 匀，不得漏刷。4）砼须按操作规程分层均匀振 捣密实，严防漏振，每层砼均应振捣至汽泡派 出为止。,建设工程质量的影响因素,3、机械设备 机械设备分两类：一是指组成工程实体及配套的工艺设备和各类机具，它们构成了建筑设备安装工程或工业设备安装工程，形成完整的使用功能。二是指施工过程中使用

21、的各类机具设备、包括大型垂直和横向运输设备，各类操作工具、各种施工安全设施、各类测量仪器、和计量器具等，称施工机具设备，它们是施工生产的手段。 4、工艺方法（例如：现场检查和成品保护） 是指施工现场采用施工方案，包括技术方案和组织方案。 5、环境条件 是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境、周边环境。,梁截面尺寸与图纸不符 现场实测值：250*400 设计值为： 200*400,现场检查不到位 图纸熟悉不够,剪力墙钢筋顶 部锚入楼板长 度未按图施工,板厚小于图纸尺寸,成品保护 -工序交叉，成品保护缺失,防水层保护未施工就进行地梁钢筋绑扎，造成防水层

22、破坏,铝合金下槛保护不到位,入户门框保护不到位造成碰损,成品保护 -工序交叉，成品保护缺失,砼未终凝，楼板上已开始堆放材料，搭架,七、工程质量的特点,建设工程质量的特点是由建设工程本身和建设生产的特点决定的。建设工程（产品）及其生产特点：一是产品的固定性，产生的流动性；二是产品的多样性，生产的单件性；三是产品形体庞大、高投入、生产周期长、具有风险性；四是产品的社会性，生产外部的约束性。正是由于上述建设工程的特点而形成了工程质量的以下特点：影响因素多，质量波动大，质量隐蔽性，终检的局限性，评价方法的特殊性。,八、施工承包单位资质的核查,施工总承包企业（12个资质类别）：特级、一级、二级、三级,专

23、业承包企业（60个资质类别）：一级、二级、三级,劳务分包企业（13个资质类别）,施工总承包企业的分类,特级资质 中铁二局集团有限公司 、四川华西集团有限公司 等 一级资质 成都倍特建筑安装工程有限公司 等 二级资质 四川长兴建设工程有限公司 等 三级资质,2）专业承包企业（比如：桩基施工、防水施工等）,获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。 专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。,资质类别,按专业类别共分为60个资质类别， 每一个资质类别又分为一、二、三级。,专业承包企业资

24、质等级类别,（一）地基与基础工程专业 （二）土石方工程专业 （三）建筑装修装饰工程专业 （四）建筑幕墙工程专业 （五）预拌商品混凝土专业 （六）混凝土预制构件专业 （七）园林古建筑工程专业 （八）钢结构工程专业 （九）高耸构筑物工程专业 （十）电梯安装工程专业 （十一）消防设施工程专业 （十二）建筑防水工程专业 （十三）防腐保温工程专业 （十四）附着升降脚手架专业 （十五）金属门窗工程专业 （十六）预应力工程专业 （十七）起重设备安装工程专业 （十八）机电设备安装专业 （十九）爆破与拆除工程专业 （二十）建筑智能化工程专业,（二十一）环保工程专业 （二十二）电信工程专业 （二十三）电子工程专业

25、 （二十四）桥梁工程专业 （二十五）隧道工程专业 （二十六）公路路面工程专业 （二十七）公路路基工程专业 （二十八）公路交通工程专业 （二十九）铁路电务工程专业 （三十）铁路铺轨架梁工程专业 （三十一）铁路电气化工程专业 （三十二）机场场道工程专业 （三十三）机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业 （三十四）机场目视助航工程专业 （三十五）港口与海岸工程专业 （三十六）港口装卸设备安装工程专业 （三十七）航道工程专业 （三十八）通航建筑工程专业 （三十九）通航设备安装工程专业 （四十）水上交通管制工程专业,（四十一）水工建筑物基础处理工程专业 （四十二）水工金属结构制作与安装工程专业 （四十三）

26、水利水电机电设备安装工程专业 （四十四）河湖整治工程专业 （四十五）堤防工程专业 （四十六）水工大坝工程专业 （四十七）水工隧洞工程专业 （四十八）火电设备安装工程专业 （四十九）送变电工程专业 （五十）核工程专业 （五十一）炉窑工程专业 （五十二）冶炼机电设备安装工程专业 （五十三）化工石油设备管道安装工程专业 （五十四）管道工程专业 （五十五）无损检测专业 （五十六）海洋石油工程专业 （五十七）城市轨道交通工程专业 （五十八）城市及道路照明工程专业 （五十九）体育场地设施工程专业 （六十）特种专业工程专业,3）劳务分包企业,劳务分包企业获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业

27、承包企业分包的劳务作业。 比如：钢筋工程劳务分包、砌体工程劳务分包、模板工程劳务分包等,劳务分包企业资质标准,（一）木工作业分包 （分为一、二级） （二）砌筑作业分包 （分为一、二级） （三）抹灰作业分包 （四）石制作分包 （五）油漆作业分包 （六）钢筋作业分包 （分为一、二级） （七）混凝土作业分包 （八）脚手架搭设作业分包 （九）模板作业分包 （十）焊接作业分包 （十一）水暖电安装作业分包 （十二）钣金工程作业分包 （十三）架线工程作业分包,案例 建筑企业超越资质等级承揽工程案,1999年10月5日，原告（某市帆布厂）、被告（某市区修建工程队）订立了建筑工程承包合同，合同规定：被告为原告建

28、筑框架厂房，跨度12米，总造价为989万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1999年11月2日至2001年3月10日。自工程开工至2000年底，原告给付被告工程款、材料垫付款共1016万元。到合同规定的竣工期限，被告未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，原告诉至法院。受诉法院查明：被告在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为989万元；未完工程折价为1117万元；已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为56万元。 问题：如何处理？,处理意见,本案被告承包建筑厂房，越超了自己的技术等级范围。根据经济合同法判决：

29、 原、被告所订立的建筑工程承包合同无效；被告返还原告多付的工程款；被告偿付原告因工程质量不合格所需的返工费56万元。,任务二 编制施工过程阶段质量控制方案并进行控制,一、编制作业技术准备状态的质量控制方案并进行控制 （一）质量控制点的设置 1、质量控制点的概念 质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。对于质量控制点，一般要事先分析可能造成的质量问题的原因，在针对原因制定对策和措施进行预控。 2、选择质量控制点的一般原则 质量控制点的对象涉及面广，它可能是技术要求高、施工难度大的结构部位，也可能是影响质量的关键工序、操作或某一环节。概括的说，应当选择那些保证质

30、量难度大、对质量影响大的或者是发生质量问题时危害大的对象作为质量控制点。,举例：灌注桩质量控制点,(1)桩位坐标控制。(2)垂直度的控制。(3)孔径的控制，防止缩径。(4)清孔质量。(5)钢筋笼接头质量。(6)下混凝土的灌注质量,（一）质量控制点的设置,3、作为质量控制点重点控制的对象 质量控制点的选择要准确、有效。为此，一方面需要由有经验的工程技术人员来进行选择，另一方面也要集思广益，集中群体智慧由有关人员充分讨论，在此基础上进行选择。选择时要根据对重要的质量特性进行重点控制的要求，选择质量控制的重点部位、重点工序和重点的质量因素作为质量控制点，进行重点控制和预测，这是进行质量的有效方法。

31、4、质量预控对策的检查 所谓工程质量预控，就是针对所设置的质量控制点或分部、分项工程，事先分析施工中可能发生的质量问题和隐患，分析可能产生的原因，并提出相应的对策，采取有效的措施进行预先控制，以防在施工中发生质量问题。质量预控及对策的表达方式主要有文字表达、表格形式表达、解析图形式表达。,（二）作业技术交底的控制,承包单位做好技术交底，是取得好的施工质量的条件之一。为此，每一分项工程开始实施前均要进行交底。 （三）进行材料构配件的质量控制 （1）凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目监理机构提交工程材料构配件/设备报审表，同时附有产品出厂合格证及技术说明书，由施工承包单位按规定

32、要求进行检验的检验报告或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场，凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场。 （2）进口材料的检查、验收，应会同国家商检部门进行。如在检验中发现质量问题或数量不符合规定要求，应取得供货方及商检人员签署的商务记录，在规定的索赔期内进行索赔。,（三）进行材料构配件的质量控制,（3）材料构配件存放条件的控制。质量合格的材料、构配件进场后，到期使用或安装是通常都要经过一定的时间间隔。在此期间，如果对材料等的存放、保管不良，可能导致质量状况的恶化，如损伤、变质、损坏，甚至不能使用。 （4）对于某些当地材料及现场配置的制品，一般要求承包单位事先进行试验

33、，达到要求的标准方准施工。 除应达到规定的力学强度等指标外，还应注意材料的化学成分的检验，充分考虑到施工现场加工条件与设计、实验条件不同而可能导致的材料或半成品质量差异。,（四）环境状态的控制,1、施工作业环境的控制水、电或动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件和通道，以及交通运输和道路条件等 2、施工质量管理环境的控制系统的组织结构、管理制度、监测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善和明确，质量责任制是否落实 3、现场自然环境条件的控制 对于未来施工期间，自然环境条件可能出现对施工作业质量的不利影响时，应事先已有充分的认识并已做好充足的准备和采取了有效措施与对策以保证工程质量,

34、（五）进场施工机械准备性能及工作状态,保证施工现场作业机械设备的技术性能及工作状态，对施工质量有重要的影响。因此要做好现场控制控制工作。 1、施工机械设备的进场检查 2、机械设备工作状态的检查 3、特殊设备安全运行的审核 4、大型临时设备的检查 （六）施工测量及计算器具性能、精度的控制 1、试验室 工程项目中，承包单位应建立实验室。如确因条件限制，不能建立试验室，则应委托具有相应资质的专门试验室作为试验室。 2、工地测量仪器的检查 工地测量仪器必须经过法定计量部门的检测合格才可以使用,（七）施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制,1、现场劳动组织的控制 （1）操作人员配置。从事作业活动的操作

35、者数量必须满足作业活动的需要，相应工种配置能保证作业有序持续进行，不能因人数及工种配置不合理而造成停顿 （2）管理人员到位。作业活动的直接负责人、专职质检员、安全员，以及与作业活动相关的测量人员、材料员、实验员必须在岗 （3）相关制度要健全 管理层及作业层各类人员的岗位职责，作业活动现场的安全、消防规定，作业活动中环保规定，实验室及现场试验检测的有关规定，紧急情况的应急处理规定等。 2、作业人员上岗资格 从事特殊作业的人员(如电焊工、电工、起重工、架子工、爆破工)，必须持证上岗。对此监理工程师要进行检查与核实。,项 目 施 工 质 量 控 制,施工准备质量 施工过程质量 施工验收质量,施工质量

36、规划 图纸会审 技术交底 施工准备,工序质量 施工过程质量 成品保护质量,分项工程质量 分部工程质量 单位工程质量 (单项工程质量) 建设项目质量,（二）作业技术活动结果检验程序和方法（P118） 现场进行质量检查的方法有目测法、实测法和试验法三种。 目测法 其手段可归纳为看、摸、敲、照四个字。 看就是根据质量标准进行外观目测。如墙纸裱糊质量应是：纸面无班痕、空鼓、气泡、折皱；每一墙面纸的颜色、花纹一致；斜视无胶痕，纹理无压平、起光现象；对缝无离缝、搭缝、张嘴；对缝处图案、花纹完整；裁纸的一边不能对缝，只能搭接。又如，清水墙面是否洁净，喷涂是否密实和颜色是否均匀，内墙抹灰大面及口角是否平直，地

37、面是否光洁平整，油漆浆活表面观感，施工顺序是否合理，工人操作是否正确等，均是通过目测检查、评价。,摸就是手感检查，主要用于装饰工程的某些检查项目，如水刷石、干粘石粘结牢固程度，油漆的光滑度，浆活是否掉粉，地面有无起砂等，均可通过手摸加以鉴别。 敲是运用工具进行音感检查。对地面工程、装饰工程申的水磨石、面砖、锦砖和大理石贴面等，均应进行敲击检查，通过声音的虚实确定有无空鼓，还可根据声音的清脆和沉闷，判定属于面层空鼓或底层空鼓。此外，用手敲玻璃，如发出颤动音响，一般是底灰不满或压条不实。 照对于难以看到或光线较暗的部位，则可采用镜子反射或灯光照射的方法进行检查。,实测法 就是通过实测数据与施工规范

38、及质量标准所规定的允许偏差对照，来判别质量是否合格。实测检查法的手段，也可归纳为靠、吊、量、套四个字。 靠是用直尺、塞尺检查墙面、地面、屋面的平整度。 吊是用托线板以线锤吊线检查垂直度。 量是用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差。 套是以方尺套方，辅以塞尺检查。如对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正等项目的检查。对门窗口及构配件的对角线检查，也是套方的特殊手段。,试验检查 指必须通过试验手段，才能对质量进行判断的检查方法。如对桩或地基的静载试验，确定其承载力；对钢结构进行稳定性试验，确定是否产生失稳现象；对钢筋对焊接头进行拉力试验，检验焊接的质量等。,五

39、、施工阶段质量控制的手段（P118）,（一）审核有关技术文件、报告或报表 对技术文件、报告、报表的审核，是项目经理对工程质量进行全面控制的重要手段，其具体内容有： （1）审核有关技术资质证明文件； （2）审核开工报告，并经现场核实； （3）审核施工方案、施工组织设计和技术措施； （4）审核有关材料、半成品的质量检验报告； （5）审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表； （6）审核设计变更、修改图纸和技术核定书， （7）审核有关质量问题的处理报告； （8）审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书； （9）审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告 （10）审核并签署现场有关

40、技术签证、文件等。,施工过程质量控制的方法（P119）,旁站监理 巡视检验 平行检验,任务三 编制竣工验收阶段质量控制方案并进行控制,一、分项工程的验收,检验批的划分可根据施工及质量控制和专业验收需按楼层、施工段、变形缝等进行划分,检验批合格质量规定,主控项目和一般项目的质量质量抽样检验合格,具有完整的施工操作依据、质量检查记录,检验批按规定验收,资料检查,主控项目和一般项目检查,检验批的质量验收记录,二、分部（子分部）工程质量验收,1、分部（子分部）工程的质量验收合格应符合规定 由于各分部工程的性质不尽相同，因此作为分部工程不能不能简单组合而加以验收，尚需增加以下两类检查： 涉及安全和使用功

41、能的地基基础、主体结构、有关安全及重要使用功能的安装分部工程，应进行有关鉴定、取样试验或抽样检测。 关于观感质量验收，这类检查往往难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行，并由各个人的主观印象判断，检查结构并不给出“合格”或“不合格”的结论，而是综合给出质量评价。（“好”、“一般”、“差”） 2、分部（子分部）工程质量验收记录 分部（子分部）工程质量应由总监理工程师（建设单位项目专业负责人）组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收。,三、单位工程质量验收,1、单位工程质量验收合格应符合的规定,涉及安全和使用功能的分部工程应首先进行检验资料的复查,此外，对主要使用功能还需进行

42、进行抽查,最后，还需由参加验收的各方人员共同进行观感质量检查,2、单位工程质量竣工验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写,四、施工质量验收的基本规定（P122） 五、分项工程的划分及质量验收（P122） 六、分部工程的划分及质量验收 （1）分部工程划分应按专业性质、建筑部位确定 （2）当分部工程较大或较复杂时，可按施工程序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程 七、单位工程的划分及质量验收 （1）具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构造物为一个单位工程 （2）规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程 （3）室外工程可根据专业类别和工程规

43、模划分单位（子单位）工程,1经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收 2经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收 3经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能的检验批，予以验收。 4经返修或加固处理的分项、分部工程，虽改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。 5通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。,八、对质量不符合要求时的处理规定,1. 工程项目竣工初验 （1）当施工单位施工的工程项目完工并达到竣工验收条件后，先进行自查自评； （2）自查自

44、评合格后向监理单位提交验收申请报告。总监理工程师组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行初验，并签署质量评估报告，提交建设单位。 （3）施工单位填写工程竣工质量验收报告，上报建设单位。,九、竣工验收阶段的质量控制,（1）竣工验收组织 建设单位负责工程项目竣工验收，质量监督机构对工程项目竣工验收实施监督。 当工程具备竣工验收条件后，建设单位组织成立竣工验收小组，制定验收方案，向质量监督机构提交建设单位竣工验收通知单，质量监督机构审查后，确定竣工验收时间。,2. 工程项目竣工正式验收,（3）竣工验收的实施 由竣工验收组组长主持竣工验收。 各参与单位汇报工程质量状况、合同履约及执行法律、法规和强制性标准情况。 验收内容分为三部分，分别验收 1）实地查验工程实体质量情况。 2）检查施工单位提供的竣工验收档案资料。 3）对建筑的使用功能进行抽查、试验。如水池盛水试验，通水、通电试验，接地电阻、漏电、跳闸测试等。 对竣工验收情况进行汇总讨论，并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。, 形成竣工验收意见，填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录中的综合验收结论。 当竣工验收过程中发现严重问题，达不到竣工验收标准时，验收小组应责成责任单位立即整改。 当竣工验收过程中发现一般需整改的质量问题，验收小组可形成初步意见，填写有关表格，有关人员签