钢便桥施工合同

1、合同版本：2016年8月16日甲方合同编号：乙方合同号：钢制临时桥梁施工合同甲方：乙方：浙江兴图大桥临时钢结构工程有限公司。合同签署地点：合同签订日期：2000钢制临时桥梁施工合同甲方：乙方：根据工程建设的需要，甲方委托乙方承担本工程斜坡钢便桥的材料组织、架设、正常维护和拆除工作。甲乙双方本着自愿互利、保质保量、按期完工的原则，根据中华人民共和国合同法和建设工程施工合同协议条款的有关规定和条款，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条乙方的资格和注册资格证书编号：发证机关：资质专业及等级：特殊工程(结构加固分项)专业承包不分级；桥梁工程二级专业承包；钢结构工程二级专业承包；营业执照注册

2、号：有效期：2006年12月21日至2026年12月20日第二条项目内容合同涉及的项目名称：合同施工现场：工程范围：乙方提供的工作内容：i)结构设计、材料组织、运输、安装、正常维护和拆除。2)施工用的各种起重机、打桩锤等机械设备进出现场。3)结构与路基、混凝土桥台(以及桥台下部的基础钢管桩)连接段的材料和施工由甲方负责，相关费用不包含在本合同价格中。乙方有义务在施工过程中提供指导。第三条工程量和技术标准i)暂定工程量为：斜坡栈桥设计平面尺寸为75m*4.5m，上部平台设计平面尺寸为15m*6m，共427.5m2，具体工程量根据实际施工数量确定；2)最大行驶速度为10公里/小时，纵向行驶距离不小

3、于15米；3)设计校核荷载：1。轮式车辆：10m3混凝土运输罐车通过，满载后按40t计算；4)上述设计标准已由甲方明确，因甲方使用不当造成的事故(包括但不限于甲方施工设备型号、施工荷载大于设计荷载、行车速度过快等)。)由甲方承担.第四条合同期限建筑物的使用该合同结构的使用寿命在18个月以内。开工时间从乙方施工完成并提交甲方验收之日起算。截止日期为乙方完成拆除之日。合同期满后，甲方如需延期继续使用，应提前30天以书面形式通知乙方续租意向书(附表5)，经乙方同意，双方应签订补充合同继续使用。甲方如需拆除结构，应提前15天以书面形式通知乙方“退出通知”(附表4)，乙方应在收到甲方书面通知后15个工作

4、日内组织人员和设备进入现场进行拆除，不影响甲方其他项目的施工.如果甲方未能履行书面搬迁通知义务，工程费用(包括继续使用费)应计算至乙方实际完全搬迁之日。第五条工程造价i)合同期内的单价：钢便桥建设单价为2000元/，暂定总造价为855000元；大写：人民币捌拾伍万伍仟元整。合同总价的计量方法：钢便桥合同总价按实际使用面积乘以合同单价计算。2)上述合同单价为合同期内的综合单价，包括结构构件及配件材料(梁、纵梁、桥桩、桥面系统等)的使用费。)、安装和拆除、出入境费用等。在协议执行过程中，单价不会随着结构合同使用寿命的缩短而降低，也不会随着使用寿命的延长而调整3)合同规定的使用期限届满后，如甲方需要

5、继续使用，经乙方同意，应签订继续使用的补充合同，月单价为每平方米60元(60.00元/)。如未签订续租协议，继续使用费按本合同结算总额折算成日使用费标准计算继续使用费。第六条项目负责人i)甲方指定的项目负责人是代表甲方全权履行本合同的人，负责审批乙方提交的费用结算材料等文件，发布相关指令等。并有权代表甲方签订相关补充合同.2)乙方指定的项目负责人代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行过程中的技术、材料收集、人工操作进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算、合同价款收取等工作。第七条甲方的权利和义务1)享有结构使用权，但没有所有权。该结构只能在现场使用，在使用期间应保证结构材料的完整性。不得

6、出售、转让、转租、抵押或采取任何其他侵犯租赁物所有权的行为。2)统筹安排和协调解决非乙方独立使用的生产生活临时设施、工作用水、用电和作业场地，及时确认乙方提供的结构设计方案，确保乙方进入施工现场前现场具备所有施工条件，包括征地、水运、水运、海事、林业等相关部门的施工许可证明，以及施工便道的可靠性和畅通性。如因上述原因导致乙方人员和设备停工或延误，甲方应赔偿乙方施工人员和机械的窝工。3)结构安装完成后，乙方应以“竣工报验单”(附表2)的书面形式通知甲方验收。甲方应在3天内对结构进行检查，并向乙方出具验收证书，如甲方未能在期限内组织人员验收或实际使用，视为合格，因甲方擅自使用造成的一切事故由甲方承

7、担.4)在结构使用过程中，甲方应在适当位置设置安全标志和警示标志，提醒行人、司机和船只注意安全。5)严格按照设计要求和使用注意事项使用乙方交付的结构，不得非法使用，否则由此造成的一切损失由甲方负责。6)在结构使用期间，安排保安人员对结构进行日常检查，发现结构损坏后，及时发出“维修通知单”(附表3)和损坏部位的图像数据，并通知乙方进行维修。7)在结构拆除前，甲方应协调解决结构拆除过程中可能遇到的障碍及其他问题，以确保乙方在结构拆除及退出过程中不受阻碍或干扰。如因甲方配合不及时，乙方在结构拆除和退出过程中遇到阻碍，甲方应承担未拆除结构延长期的租金和损失时间。8)负责构筑物拆除后的后续工作，如复垦、

8、河道清理等，并承担相关费用。9)按照本合同约定的时间向乙方支付工程款。第八条乙方的权利和义务1)结构材料的所有权属于乙方，乙方应全额享受该结构的保险索赔费用，乙方有权就不足的保险索赔费用向甲方索赔。2)向甲方提供真实合法的资质证书，接受甲方及相关部门的监督检查，并与现场其他单位和人员进行协调。3)对结构的设计质量、施工质量和安全负责。4)组织健康熟练的工人工作6)根据甲方要求，做好本责任区内的材料、机具堆放、生活区管理、治安保卫工作，妥善保管和合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料等设施。7)对员工进行文明施工、安全防护、环境保护和技术技能的教育和培训。8)结构施工完成后，以书面形式

9、通知甲方竣工验收表(附表2)进行验收。9)在收到甲方的“维修通知”(附表3)后72小时内到达现场进行调查.10)如甲方未能按期支付工程款，有权停止或拆除甲方使用的构筑物，由此造成的损失和责任由甲方承担.第九条合同款项的结算和支付1)结构安装完成后，甲方应在2天内组织结构验收，否则视为乙方合格。甲方应在甲方验收或实际使用后15天内将结算工程款的80%支付给乙方，其余部分应在钢栈桥架设后3个月内付清。2)如甲方未能按上述条款支付工程价款，应按每天万分之五的利率支付延期工程款的利息。第十条税收和保险1)合同价格含税，税率为3%，发票形式为增值税普通发票。2)本合同项下建设工程的一切险、第三方责任险和

10、人身意外伤害险由甲方统一办理，并承担不低于本合同项下工程资金总额1.5倍的保险费用。受益人为乙方，如甲方未能为乙方的建筑物投保，一切责任由甲方承担.其他保险，如工伤保险、建筑设备保险等，由乙方自费办理。施工期间乙方人员的工伤和乙方施工设备的损坏由乙方自行解决，甲方不承担任何责任和费用。第十一条其他协议i)双方的税务信息：甲方：开户银行：公司账号：纳税人识别码(税号):乙方：浙江兴图大桥临时钢结构工程有限公司。开户银行：公司账号：纳税人识别号(税号):d2)双方提供的信息：(1)甲方：姓名：身份证号码：交货地址：电子邮件：电话号码：传真号码：(2)乙方：姓名：身份证号码：交货地址：电子邮件：电话

11、号码：传真号码：第十二条违约责任一)有下列情形之一的，甲方应当承担违约责任：1.乙方未按约定支付工程款，包括继续使用费。2.约定的其他不履行或者不履行合同义务的情形。2)有下列情形之一的，乙方应承担违约责任：1.未按合同约定完成本合同约定的工作；2.其他不履行或不履行合同约定的其他义务的情形。3)当一方违约，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方应在承担上述违约责任后继续履行合同；否则，另一方有权终止合同，违约方应赔偿损失。4)如果任何一方违反本合同条款，另一方遭受损失，受害方可以根据合同法的规定向受害方要求赔偿，赔偿以能够证明的直接损失为限，不包括损失或预期的利益以及任何其他连带或间接损失。

12、第13条争端的解决双方如有争议，可向各自所在地人民法院提起诉讼解决。第十四条不可抗力1)本合同中的不可抗力是指：1)自然灾害；2)政府行为，如征用和征用；3)社会异常，如罢工和骚乱。2)不可抗力发生后，甲方应立即通知乙方，并采取措施减少损失。3.因不可抗力造成的费用和延迟工作时间由双方根据合同法的规定分担。第十五条合同的终止1)双方协商一致，可以终止合同。2)如因不可抗力导致合同无法履行，或因一方违约或业主原因导致工程暂停或延误施工，双方可终止合同。第十六条合同的终止双方履行完本合同项下的所有义务，乙方的建筑物拆除并退出，相关工程款项结清后，本合同终止。第17条合同数量本合同正本一式四份，甲方执两份，乙方执两份。第十八条本合同生效本合同经双方签字盖章后生效。附件：附件1:双方主要负责人及联系方式附件2:合同执行过程中的常见表格(此页面没有文本)甲方：法定代表人或委托代理人：公司地址：签署日期：年月日乙方：浙江兴图大桥临时钢结构工程有限公司(公章)法定代表人或委托代理人：地址：浙江嘉兴红星路999号尹素国际大厦10楼签署日期：年月日附件1:双方主要负责人及联系方式甲方乙方位置姓联系信息位置姓联系信息技术项目经