从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）

1、从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）供水项目勘察设计合同合同编号（甲方）：（乙方）： 甲方：广州环投从化环保能源有限公司乙方： 合同签订时间：2015年 月从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）供水项目勘察设计合同甲方：广州环投从化环保能源有限公司法定代表人或委托代理人：住所：乙方： 法定代表人或委托代理人： 住所：第1条 合同依据及工程概况1.1 合同依据：1.1.1 甲方的设计委托书/函；1.1.2 甲方提供的工程前期文件；1.1.3 甲乙双方参与签订的各项与工程有关的技术协议，合作协议；1.1.4 有关国家规程、规范。1.2 工程概况：1.2.1 工程名称：

2、从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目取排水工程1.2.2 工程地点：广州市从化区1.3 本合同遵守中华人民共和国合同法及有关的法律、法规和条例。 第2条合同任务2.1 承包内容：根据相关法律法规及技术规范，设计勘察布点图完成勘察工作，出具勘察报告（表）并通过审查。初步设计、初步设计概算编制（按广州市最新的概算编制指引编制）、技术规格书编制、施工图设计，施工图设计、预算编制、配合编制竣工图，并根据业主要求提供相关设计资料（详见勘察设计任务书）。2.2 设计范围：初步设计、施工图设计、竣工图设计、竣工图编制及现场设计变更管理。2.3 设计、勘察工期：勘察工期：序号工作内容完成时

3、间备注1现场地质勘察作业（包括初步勘察和详细勘察）合同生效后20个日历天如因非本身原因和不可抗力原因导致无法正常进行勘察工作，则工期相应顺延。2提交完整勘察成果及试验报告合同生效后25个日历天设计工期：序号设计文件内容设计时间备注1三通一平设计（含施工图）本合同生效后25个日历天2初步设计、初步设计概算编制本合同生效后30个日历天设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成补充、修改。3施工图设计（含管线布置图，基础施工图，泵房施工图等部分）通过初步设计和概算评审之后5个日历天施工图设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成补充、修改。甲方有权要求乙方按工程实际需要提前提交，乙方应尽力配合。4竣工图

4、工程竣工后5个日历天此处指设计单位提供最终设计图纸给甲方，甲方转交给竣工图编制单位。承包人应在设计合同签订后内完成方案修改，方案确定后内完成初步设计，初步设计审查批准后内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。勘察工期：承包人应在设计合同签订后内完成勘察工作并提交勘察报告。承包人如果延误设计或勘察工期，承包人向发包人支付的误期违约金按每阶段每天合同总金额的0.3%计算，并且承包人应当赔偿甲方的全部损失。2.4 合同生效后，甲方应根据乙方的要求，完

5、成设计所需要的合理的前期工作（包括但不限于资料收集等），按时向乙方提供乙方开列的收集资料清单中的资料，并对所提供资料的时间进度与真实性负责。甲方提供的资料及时间要求见附件。乙方应积极配合甲方的工程进度要求，在尽可能的情况下提早开展设计工作，不得以资料不齐全为由，拖延设计进度。2.5 合同期间，前款附件规定之外乙方开展设计工作所必需的有关资料，甲方应该在乙方提出书面要求后的合理时间内提供给乙方。如因甲方原因造成上述工作延误或对设计进度造成影响，乙方设计时间相应顺延，乙方不承担因非乙方原因造成设计时间顺延造成的其他经济损失和法律责任。2.6 甲方承担与项目相关的行政审查与评审工作，并承担相关费用。

6、如因上述工作延误对设计进度造成影响，设计时间相应顺延，乙方不承担因非乙方原因造成设计时间顺延造成的所有经济损失和法律责任。2.7 乙方向甲方提交的设计图纸、资料份数（设计图纸、施工图、竣工图等在本合同中统称为“设计文件”）：2.7.1 初步设计16份、施工图设计16份，竣工图16份；2.7.2 若甲方需增加份数，乙方对增加部分另行收取工本费。2.8 设计图纸、资料应于甲方完成本合同第2.4条全部前期工作后，由乙方按合同规定的期限交付。由甲方原因造成设计返工或工作量增加，甲方应承担增加的所有费用（施工过程中出现的合理的设计变更，变更量不超过总设计量的50%时，甲方不另行支付费用），并且设计时间按

7、上述工作影响的时间相应顺延，乙方不承担因设计时间顺延造成的所有经济损失和法律责任。2.9 因乙方原因导致工程施工过程出现返工、浪费、出现质量问题等情况时，乙方应承担所有经济损失和法律责任。第3条 合同价格与付款3.1 设计合同价格：￥ 万元（大写：人民币 万元整），其中合同价格的80%是基本设计费，20%考核变动费。此价格为固定包干总价，已经包含乙方完成本合同约定工作内容的全部费用及税费。除此价格外，甲方无需另向乙方支付其他任何费用，但本合同另有约定的除外。3.2 付款时间及付款进度：3.2.1 在本合同签字盖章后7日内，甲方支付基本设计费的20%，即￥ 元（大写： ），作为预付款。3.2.2

8、 初步设计审查通过，乙方交付全部修改版初步设计文件后7日内，甲方支付给乙方基本设计费的20%，即￥ 元（大写： ）。3.2.3 在乙方完成施工图，并审查通过后7日内，甲方支付给乙方基本设计费的30%，即￥ 元（大写： ）。3.2.4 在乙方完成全部施工图设计文件后7日内，甲方支付给乙方基本设计费的20%，即￥ 元（大写： ）。3.2.5 基本设计费的10%即￥ 元（大写： ）在竣工图完成后15日内支付（非因乙方设计原因，在乙方将施工图设计文件按照上述第2条规定的设计进度要求期限交付甲方后6个月内，甲方仍未能通知进行竣工图设计的，则甲方支付该笔10%款项。甲方按此约定支付款项后，乙方仍应按甲方的

9、通知完成竣工图的设计）。甲方根据附件一、附件二进行支付考核变动费，每期考核变动费的付款时间与付款比例与基本设计费一致，甲方每期付款前须乙方提供等额有效发票。3.2.76 甲方每次支付相应设计费款项时前，乙方均应开具相应金额的技术服务费增值税发票，否则甲方付款时间相应顺延。甲方每次付款时，有权先行扣除乙方应当承担的违约金、赔偿金等款项。第4条 双方责任4.1 甲方责任：4.1.1 按照本合同的规定，按时完成所有的前期工作。 4.1.2 由于本工程建设的特殊性，甲方应确保方案的稳定性。如因甲方重大变更工程设计内容或范围以及其他非因乙方原因造成重大设计返工的，应根据实际情况，计收实际发生的相应阶段的

10、所有设计费款项，并顺延设计完成时间，甲方还应向乙方支付因返工而增加的设计工作量款项；施工过程中出现的合理的设计变更，变更量不超过总设计量的50%时，属乙方包干范围，甲方不另行支付费用。4.1.3 合同期间，甲方提出停建或缓建工程项目的，应当向乙方发出停止设计通知书；若因甲方未按时完成设计配合工作、付款延迟及甲方其它原因造成工期延误，超过三个月的，视为甲方“事实性停工”。甲方发出停止设计通知书或因甲方原因造成“事实性停工”之日起60日内，甲方应结清乙方已完成的设计工作的所有设计费用。 在缓建工程项目的情形下，甲方还应在停止设计的书面通知中，就恢复设计的相关事项进行明确说明。4.1.4 乙方的设计

11、人员进入现场设计或配合施工时，甲方应提供必要的工作便利。4.1.5 甲方的项目实施要符合国家相关的法律、法规和行业规范，乙方没有监督甲方执行国家相关法律、法规和行业规范的义务，如果甲方有违法违规的行为，乙方不承担任何连带责任。4.1.6 甲方提出的设计要求应符合所有与项目有关的国家法律、法规、行业规范等国家、行业管理要求，否则乙方可以不执行该设计要求。4.1.7 乙方向甲方书面提出有关资料要求后合理时间内，甲方应该将要求的所有设计资料交付给乙方；否则，设计时间按上述工作影响的时间相应顺延，乙方不承担因设计时间顺延造成的所有经济损失和法律责任。4.2 乙方责任：4.2.1 按照本合同的规定，按时

12、完成本合同约定的设计工作。4.2.2 负责本合同项下设计工作的设计质量达到国家规定的有关标准。4.2.3 根据甲方批准的设计任务书及设计方案，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规程、规范、定额等进行设计。4.2.4 在第2.3条规定的工程建设期内，乙方配合甲方、以及甲方书面指定的第三方施工。4.2.5 乙方提供设计范围内的设备订货清单，就设备订货清单提供相应的技术服务支持，并就该项目运行的可行、稳定性提供相应的技术支持。4.2.6 乙方的设计工作、设计成果应符合所有与项目有关的国家法律、法规、行业规范等国家、行业管理要求，由于未按相关的国家法律、法规、行业规范等国家、行业管理要求而产生的

13、经济及法律责任由乙方承担。第5条 违约责任5.1 除本合同另有规定外，任一方违反本合同应依法赔偿因此给对方造成的损失。5.2 甲方违约责任：5.2.1 甲方未能完全履行合同约定，或提出解除合同的，无权要求乙方返还已支付款项。同时，甲方除应按照乙方工作进度支付合同款外，还应赔偿乙方的经济损失。5.2.2 甲方延期付款的，除应按本合同规定继续向乙方履行付款义务外，还应自应付之日起按应付未付款金额的万分之五/天向乙方支付迟延付款违约金。5.3 乙方违约责任：5.3.1 因乙方单方原因终止合同的，乙方无权要求甲方支付未提交成果相应的设计费用，应当退还甲方支付的全部款项、向甲方支付合同总金额20%的违约

14、金并且赔偿甲方的全部损失。5.3.2 因乙方原因延误设计或勘察工期的，除按第2.3款约定承担违约责任外，任何阶段延误时间超过 天时，甲方有权解除本合同，乙方应当退还甲方支付的全部款项、向甲方支付合同总金额20%的违约金并且赔偿甲方的全部损失。5.3.3 因乙方设计质量低劣引起返工或造成损失，甲方有权选择由乙方负责继续尽快完善设计或解除合同。甲方选择要求乙方继续完善设计的，乙方应当按第2.3款约定承担延期违约责任并视造成损失的大小减收或免收直接受损部分的设计费用并赔偿甲方的全部经济损失。甲方选择解除合同的，乙方应当退还甲方支付的全部款项、向甲方支付合同总金额20%的违约金并且赔偿甲方的全部损失。

15、5.3.4 本合同所称甲方损失包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、停工、误工损失以及甲方为主张权利而支付的诉讼费、律师费、调查费等。第6条 争议的解决方式因本合同发生的任何争议，双方本着实事求是的精神协商解决。当难以协商解决时，双方同意提交 广州 仲裁委员会仲裁解决。第7条 不可抗力7.1 本合同执行过程中，由于严重的火灾、水灾、台风、地震以及其它不可预见且对其发生和后果不能防止、不能避免的人力不可抗拒的自然事件而影响本合同执行时，不作违约处理。7.2 本合同执行过程中，如发生不可抗力因素影响本合同执行时，应延迟本合同期限，延迟的时间应相当于事件影响的时间。7.3 甲、乙双方任何一方

16、发生不可抗拒事件，影响本合同执行时，应在10天内及时书面通知对方，双方应及时协商提出解决办法。第8条 其 它 8.1 甲、乙双方对因签署或履行本合同而了解、知悉或接触到的对方的资料及信息，负有保密的义务。除非为履行本合同需要，非经另一方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露本合同的任何内容或提供另一方向己方所提交的任何文件和材料。8.2 依据本合同完成的设计文件的著作权属于乙方所有，甲方拥有使用权。未经乙方书面同意，甲方不得擅自修改，甲方不得将设计文件的所有权转让给任何第三方。8.3 本合同未尽事宜依照中华人民共和国法律执行，双方可以另行协商并签署补充协议解决。8.4 本合同由双方签字、签章后

17、即生效。8.5 本合同正本2份，甲乙双方各执1份；副本6份，甲乙双方各执3份。以下无正文！本合同由下列各方签订：签订时间及地点：2015年9月 日于 省 市甲方（公章）：名称：广州环投从化环保能源有限公司地址：法定代表人或委托代理人：联系人：电话：传真：移动电话：邮编：电子邮件：开户银行：帐号：乙方（公章）：名称： 地址： 法定代表人或委托代理人：联系人：电话：传真：移动电话：邮编：电子邮件：开户银行： 帐号：附件一 勘察设计考核细则 序号考核类别考核内容考核细则备注1服务质量设计工代服务质量每出现一次不作为扣1分考核项目为：回复不及时、质量达不到实际需求、出现明显错误等，主设及以上人员服务质

18、量每出现一次不作为扣1分考核项目为：回复不及时、质量达不到实际需求、出现明显错误等工程重大例会参与情况每缺席一次扣1分除相关人员因疾病、自然灾害等不可抗力导致不能参加的。修改设计问题的及时性在约定的时间内没有响应和解决，每拖延一次扣1分时间期限应合理、合法、合规2配合质量供图满足施工需求每出现一次供图不及时扣2分主要考核因乙方的主要责任造成的配合问题与施工，监理、设备供货商的配合默契由其他单位投诉，经项目建设指挥部仲裁因乙方原因造成，每一次扣0.5分与业主单位的配合默契由其他单位投诉，经项目建设指挥部仲裁因乙方原因造成，每一次扣0.5分由于设计原因造成的设计变更出现重大工艺设计问题（50万元及以上的设计变更每次扣10分，出现10万元-50万元的设计变更每次扣3分,10万元以下的设计变更扣2分。）设计原因造成的返工出现5万及以上的因设计原因造成的返工每次扣5分因设计原因造成运行上不安全、不经济在试运行期间因设计原因每出现一次类似情况扣10分如设计疏漏，造成管道堵塞、流量减少、出力不足等设计内容遗漏设计内容每遗漏一项，出现5万以上失误，每次扣2分设计校核由于乙方责任，校核出现错误未发现，每次扣1分3投资控制投资额超出了每阶