【合集】建筑施工合同(5)

1、精选北 京 市 建 设 工 程 施 工 合 同（小型工程本）发 包 方： 承 包 方： 工 程 名 称： 工 程 地 点： 建 筑 面 积： 平方米；层数： 结 构 类 型： ；檐高/跨度： 米批 准 文 号：（有权机关批准工程立项的文号） 工 程 性 质：（指基建、技改、合资等）： 承 包 范 围： 承 包 方 式： 质 量 等 级（优良或合格）： 工 程 承 包 造 价（金额大写）： ： 元北京市建设工程施工合同（小型工程本）是依据建设工程施工合同示范文本（GF990201）拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。（贴印花税票处）北京市建筑工程施工合同

2、协议条款依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条 工期1.1 本合同工程定于 年 月 日开工；于 年 月 日竣工。合同工期日历天数为 天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天。1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出： 1.3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。 第2条 图纸。发包方于 年 月 日，向承包方提供 套图纸。第3条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名： ；项目经理姓名： 。 第4条 发包人工作。开

3、工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后 天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。第5条

4、 承包人工作。5.1 每月 日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。 1第6条 工程质量检查及验收。6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达

5、到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相液压顺延工期。6.2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内

6、组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第7条 设计变更及合同价款的调整7.1 施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更.承包方按通知进行变更,并于5天内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由

7、发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延.7.2 本工程可调整的承包方式对承包造价作如下调整： 第8条 工程价款及结算8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分 次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。拨付工程款时间（工程进度、部位）占合同承包造价百 分 比金 额人民币（元）工程竣工后100 2 第9条 材料设备的供应。 9.1 发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表（附后）供应材料设备，如与一览表不符时，承担相应违约

8、责任。9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。9.3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。第10条 争议。发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向 北京市 仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式：向 人民法院起诉。双方约定按第 一 种争议解决方式解决。第11条 违约。发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同

9、无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第12条 合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本 两 份。第13条 补充条款如下： 3 本合同订立时间： 年 月 日（即日起生效）发包方 （章） 承包方 （章）地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电 话：开户银行： 开户银行：帐号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：4建筑施工合同依照中华人民共和国合同法和建筑工程施工合同的规定及其他有关法律，

10、遵循公平、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况1、分包工程名称：2、分包工程地点：3、分包工程内容：4、分包工程范围：第二条：合同价款（大写） 万元，最终以结算定案值为准。第三条：合同日期根据总包合同要求，分包工程合同工期为 天。 年 月 日开工， 年 月 日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工；2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3、设计变更和工程量增加；4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；工期

11、延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。第四条：承包方式本工程按下列第 项方式承包：1、包工包料；2、包工包部分材料；3、包清工；4、第五条：质量标准该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级 要求。其经济支出由分包方全部承担，与发包方计取的优质优价奖，由分包方计取。第六条：结算方式本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价 %的管理费，代扣代交工程结算总造价 %的税金。工程结算总造价含发包方供料及优良奖。第七条：工程款支付1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。

12、工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至 时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余 的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。第八条：双方驻工地代表1、总包方：2、分包方：项目经理：技术负责人：材料负责人：第九条：材料设备供应1、分包方负责供应以下材料设备：2、分包方供应的材料设备，应优先从总包方公布的合格材料分承包方名册的单位采购，其中允许找差价的材料由分包方与发包方共同看样核价订货，并与

13、发包方办理价格认证手续。所购材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有合格证、化验单。材料的实验费由分包方承担。3、发包方供料由分包方按总包合同要求及时向发包方提交供料计划，并与发包方办理质量、数量验收及价格认证等手续。4、分包方租赁的大中型机械设备必须符合国家规定的安全技术标准及当地有关部门对机械设备安全技术规定的要求。5、分包方租购材料、设备、招募劳务时，均不得以总包方名义进行。第十条：总包方负责事项1、选派工地代表，履行相关岗位职责。2、参加发包方组织的施工设计交底和图纸会审。审核优化分包方提供的施工组织设计，审批施工方案、技术交底、质量通病防治方案、技术改进方案和质量整改措施

14、。3、对分包方工程质量、工程进度、现场安全文明卫生情况等进行检查监督，对质量、进度、安全文明生产具有奖罚权。4、负责施工技术资料、安全资料的检查、签证，协助分包方组织工程的竣工验收及结算定案工作。第十一条：分包方负责事项1、选派具有施工管理专业资格和业务素质的技术员、施工员、预算员、安全员、技术资料员等，组建项目施工班子，有关人员应熟练掌握工程施工规范，具备持证上岗条件，履行相关岗位职责。2、组织技术水平高，工种搭配合理的劳力进场施工。3、负责施工场地平整，施工界区内用水、用电、道路和临时设施的施工。4、认真编制施工方案，严格按施工图纸及国家现行规范、规程组织施工，及时向总包方提供全部完整的技

15、术及管理的原始资料，办理隐蔽工程验收手续，服从总包方管理。保证工程工期质量达到合同规定要求，对总包方负全面责任。5、按合同规定及时编制工程预结算、施工进度计划、每月25日前向总包方和发包方提供下月计划和本月工程割算各两份。负责催促发包方及时办理工程结算定案、支付工程款。对发包方未付部分的工程款，无权在发包方支付前向总包方索要。6、按照上级主管部门颁发的安全文明卫生达标现场的标准组织施工，服从总包方达标现场的规划及其管理，对自身原因造成的安全事故责任及由其雇员引发的诉讼责任负责，在承担其经济损失的同时还应转承总包方由此造成的全部损失。7、负责编制施工技术资料、施工安全资料，对资料的真实性、合法性

16、、有效性负责。8、及时与发包方办理工程变更、隐蔽工程验收、材料价格认证及工期延误及各种索赔等手续。9、按照上级主管部门颁发的安全文明卫生达标现场的标准组织施工，服从总包方达标现场的规划及其管理。10、对招募人员及时进行安全生产教育培训，制定安全生产规章制度和操作规程。对建设工程进行定期和专项安全检查并做好检查记录。工程施工前向作业班组、作业人员详细说明安全施工技术要求，要求签字确认。对危险岗位人员，应书面告知其操作规程和违章操作危害。11、承担属本工程施工单位应缴纳的上级有关部门收取的各项管理费用及社会费用，以及自身原因造成的上级有关部门、发包方、总包方处罚带来的经济支出。12、发包方必须以自

17、己的名义与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同。因分包方原因造成的拖欠工程款问题，由分包方自行解决，对于因此而造成的影响和责任由分包方承担，必要时总包方有权从工程款中扣除。13、分包方有义务执行总包方制定的ISO9002质量体系文件的有关规定，服从总包方对工程质量的监督管理。工程达到竣工验收条件后，及时与发包方及有关各方联系进行竣工验收。14、合同签订前，分包方一次向总包方交纳 万元的履约保证金，其中 %用作质量保证， %用作工期保证。第十二条：竣工结算工程竣工验收之日起28天内，总包方会同分包方向发包方提出竣工结算报告，发包方与总包方审定结算报告之日起20天内，总分包方根据本合同

18、第六条约定办理分包工程结算手续。第十三条：工程保修1、工程保修期内，分包方应按建设工程质量管理条例及总包合同规定的保修期限和保修范围负责对工程进行保修，并承担发生的有关费用。2、分包方接到修理通知后，必须在两日内及时派人修理，否则总包方可自行修理。返修费用，总包方在保修金内扣除，不足部分，由分包方向总包方交付。第十四条：违约责任1、总包方未能按合同约定履行自己的主要义务，影响工程施工并造成损失的，由总包方承担全部责任。2、工程质量达不到合同质量要求的，分包方除承担发包方的罚款外，另按工程结算造价的 %向总包方支付违约金。3、分包方不能按合同规定时间竣工，造成工期迟延的，承担总包合同约定的工期每

19、拖一天按工程造价罚 %的违约金。不能及时与发包方办理工期延误签证或工期顺延证明的，罚款3000元，并承担由此造成工程拖期发包方的罚款。4、收取工程款不能按约定时间交回总包方的，按收款额的10%罚款。5、分包方不得将分包工程进行转包。否则，总包方将有权解除分包合同，并除以工程总造价10%的罚款。分包方承担由此造成的全部损失。第十五条：合同变更和解除有下列情形之一的，双方有权解除合同：1、因不可抗力致使不能实现合同目标。2、总包方在资金拨付方面严重违约。3、分包方私自从发包方拨款的和分包方在工程进度、工程质量、施工劳力配备、现场管理、安全保障方面履行合同的能力不足以实现合同规定的目标，经总包方两次

20、书面催告合理期限内仍不能解决的。发生上述第3项情形的，分包方应在接到总包方书面通知之日起五日内自行撤出现场，终止合同。割算工程款余款自发包方拨付后30天内付清。主体施工期间解除合同的，除按照第六条规定结算外，总包单位再扣除已完工程结算造价的10%，用于弥补装饰阶段亏损。第十六条：争议的解决方式因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商，调解不成时，向总包方所在地人民法院提起诉讼。第十七条：合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。在工程竣工交付，双方办理完一切经济往来后，除有关保修条款仍然有效外，其他条款即告终止，保修期满，有关保修条款终止。第十八条：附则1、本合同一式 份，双方各

21、执 份。2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议，与本合同具有同等效力。第十九条：补充条款总包方（章）： 分包方（章）：单位负责人： 单位负责人：委托代理人： 委托代理人：合同签订时间： 年 月 日声 明 书我方从潍坊滨城建筑安装有限公司分包的 工程，鉴于本工程由我方负责承建，我方现郑重声明：如因发包单位解散、破产导致债权无法清偿或者因超诉讼时效导致丧失诉讼胜诉权时，我方将在等额债权范围内放弃对总包方潍坊滨城建筑安装有限公司的追索权利。分包方签章： 年 月 日施工合同建设单位： （以下简称甲方）施工单位： （以下简称乙方） 依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关

22、规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程范围：4、承包方式：包工包料。5、承包造价： 元（大写： ）。 二、工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期 天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为2013年 月 日至2013年 月 日，总工期 天。三、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。五、其它约

23、定1：甲方承担的安全责任、权利（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2：乙方的责任、权利（1） 乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；（2） 乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业

24、而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；（3） 乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；（4） 乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 身份证号： 身份证号：公章 公章 年 月 日 年 月 日项目施工合同 发包人： 承包人： 二零年月日 第一部分 协议书发包人（全称）： （简称发包人）承包人（全称）： （简称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国

25、建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。1、 工程概况工程名称：二期项目 工程地点：大武86号 工程内容：厂房及仓库 工程立项批准文号： 临发改证201349号 资金来源：自筹 2、 工程承包范围承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）3、 合同工期开工日期：计划2014年2月10日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，计划2014年2月

26、10日-2014年5月10日合同工期总日历天数：100天4、 质量标准工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）5、 合同价款金额（大写）：预算价约计 万元6、 组成合同文件本合同文件包括：1. 本合同协议书；2. 本合同专用条款；3. 本合同通用条款；4. 标准、规范及有关技术文件；5. 图纸；6. 确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。7、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中的分别赋予它们的定义相同。8、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。9、

27、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。10、 合同生效合同订立时间：20年月日 合同订立地点： 本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的工程质量保修书各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。发包人：新材料科技有限公司 承包人：住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：第二部分本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外，以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。第三部分 专用条款1、 词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序 合同文

28、件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.本合同通用条款；3.本合同专用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7.项目施工的补充协议。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2、 语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同语言仅适用汉语。2.2适用法律及法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建筑工程质量管理条例等。2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家建筑标准强制性条文（房屋建筑部分）及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。发包人提供标准、规范的时间：无。国内没

29、有相应标准、规范时的约定：执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。3、 图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天内提供施工图三套，工程竣工后3天内向发包人返回竣工图一套。发包人对图纸的保密要求：承包人收到的施工图仅用于本工程施工，不得用作其他用途。2、 双方一般权利和义务4、 工程师4.1监理单位委派的工程师姓名： ，职务：工程师 职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。在本合同范围内，依照国家的有关法律、法规、建筑工程监理规范GB50319-2000以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。具体为：1）初步确认工程施工组织设计

30、和进度计划；2）监督工程施工进度；3）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；4）对入场材料和设备的质量进行确认；5）负责对现场安全进行管理和控制；6）初步审核工程款的支付；7）初步审核设计变更；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）发包人在监理合同中授予的其他职权。4.2发包人派驻工程师姓名： ，职务： 职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。在本合同范围内，依照国家的有关法律、法规、建筑工程监理规范GB50319-2000以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。具体为：1）设计变更、工程签证的确认；2）审核工程款的拨付；3）对

31、入场材料和设备的质量进行确认；4落实开工条件，审批开工报告；5）确认工程施工组织设计和进度计划；6）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；7）负责对现场安全进行管理和控制；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）发包人赋予的其他职权。5、 项目经理姓名： ，职务：项目经理（附证书复印件）6、 发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1） 施工场地具备施工条件的要求和完成时间：开工前施工现场完成“三通一平”，具备开工条件。（2） 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前将施工所需水、电线路接至单位工程中心50米范围内，并确保施工期间

32、连续施工用量；通讯工具由承包人自行解决。（3） 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通，并确保施工期间的畅通。（4） 工程地质和底下管线资料的提供时间：工程开工前提供有关资料，并对资料的真实性负责。（5） 由发包人办理施工所需的证件、批件的名称和完成时间：发包人完成建筑工程规划许可证、施工许可证及其他施工所需的证件、批件，以不影响工程施工为准。（6） 水准点与坐标控制点交验要求：开工前现场书面交验，并对数据的准确性负责。（7） 图纸会审和设计交底时间：开工前组织图纸会审和设计交底。（8） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；如需采

33、取特殊保护措施，承包人在实施前7日提出保护方案，经发包人同意后实施，费用由发包人承担。7、 承包人工作7.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1） 需由设计资质等级和义务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。（2） 应提供计划、报表的名称和完成时间：每月25日前向工程师提供施工及管理人员情况、本月投资完成情况、施工形象进度完成情况、质量月报和下月进度计划。（3） 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行本合同通用条款。（4） 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：费用由发包人支付。（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行本合同通用条

34、款，因承包人原因造成的罚款等责任由承包人承担。（6） 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行本合同通用条款，做好已完工程的保护工作，保证交工前完好无损，凭签证计取相应费用。（7） 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行通用条款，做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线等的保护工作，凭签证计取相应费用。（8） 施工场地清洁卫生的要求：按市安全文明工地的要求保持施工场地的清洁卫生，竣工前达到工完、料净、场地清。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。（9） 双方约定承包人应做的其他工作：及时与工程师沟通，听从工程师的工作安排；在本合同

35、约定的发包人分包工作（如铝合金门窗、厂房门、栏杆等）的施工中做好协调配合工作。3、 施工组织设计和工期 8、进度计划承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：自承包人接到施工图纸之日起10日内，需提报施工组织设计方案，经发包人、监理审核确认，并与承包人对接，经双方签字盖章作为施工的依据。工程师确认的时间：收到后7个工作日。 9、工期延误9.1双方约定工期顺延的情况：除重大设计变更、不可抗力、拨款不及时、发包人直接分包工程或供应材料及设备导致的关键线路工程延期外，工程工期不予顺延，上述情况发生后，承包人应在5日内提出书面报告，发包人接到书面报告后，5日内给予审核答复，情况属实的工程工期

36、可顺延。4、 质量与验收 10、隐蔽工程和中间验收10.1双方约定中间验收部分：地基、基础、主体。5、 安全施工执行执行通用条款第20条、21条、22条。6、 合同价款与支付 11、合同价款的支付11.1本合同价款依审定值为准，施工过程中据实结算。11.1.1结算依据：施工图纸、图纸答疑纪要、设计变更、施工联络单、工程签证、本施工合同补充协议及其他洽商文件、发包人书面批准的施工组织设计方案（施工核实后）等资料，按照现行省建筑、安装工程消耗量定额（2003年）、市建筑、安装工程价目表（2011年）及其相配套的机械台班费用计算规则和机械台班单价、省建筑、安装工程量计算规则（2003年）、省建筑、安

37、装工程消耗量定额综合解释、省建筑、安装工程费用及计算规则（2011年）。11.1.2施工和结算范围：土建工程至散水、台阶、坡道；给水、采暖工程总阀门井处；污排工程至井旁：弱电工程至由外线电缆接入厂房内；强电工程埋设穿线管施工至散水外边1.0米处；但当紧邻建筑物外墙有台阶、坡道等构筑物的，埋设穿线管均应出构筑物外沿1.0米处。（根据实际调整）11.1.3发包人直接发包不进入承包人结算的工程范围（以下工程另行订立三方合同）：土方工程、厂房门、车库门、钢塑门窗、型材护栏、采暖、智能化系统（埋设穿线管及嵌入墙内的接线盒、接线箱安装费计入单体办公室中）。（根据实际调整）11.1.4结算方式：除分包工程外

38、，按实结算（人工单位按48元/定额工日找差，材料价格执行15.6条规定税前下浮8%后，扣除发包人供应材料价款，甲方定价材料，定价项目。乙方需开具包含甲方供材价格的工程总造价的金额发票。工程类别根据单体工程的面积，按定额规定执行。11.1.5费用计取：总承包服务费、社会保障金、住房公积金不计取；环境保护费、工程排污费按环保部门实际收取的，并经发包人认可的费用收取，不下浮；已完工程保护费、危险作业意外伤害费不计取。所有甩项工程，由发包人组织分包，承包人按0.00以上建筑面积0.5元/计取总包服务费，不再按取费系数计取。11.1.6关于临时设施：承包人须报临设总平面图，应标明现场临时围挡、办公室、仓

39、库、材料堆放地点、临时道路、机械设备安置地点、钢筋操作地点、木工操作地点、硬化路面、施工用配电箱位置等，并经发包人批准认可。11.1.7水电费：水电由发包人提供并代缴费用，承包人必须装表计量，在每次拨付工程进度款时，按实际发生的水、电计量数据（考虑线路损耗）乘以政府有关部门规定收取的价格扣回。水电价量表的抄报方式：由承包人及监理单位与供水、供电部门同步抄表，并按承包人水电计量表所示的实际数量按比例分摊线路损耗。11.1.8基础土石方工程土石方工程由承包人实施，开挖、运输、，开挖、最放于基坑周边用于回填；乙方清槽费按定额规定。因基坑周边堆放的回填土不够而增加的回运土方费用，由承包人自行承担，但因

40、施工场地狭窄不能满足现场回填存土量要求的除外。回填的基础土石方工程量，结合施工组织设计方案，按工程签证据实结算。11.1.9工程签证：工程签证应在签证发生前24小时内报发包方项目部和监理单位，双方共同签字，并在签证发生7日内按工程签证相关审核流程，报各相关部门签字，否则结算时不予认可；隐蔽工程必须在隐蔽前按工程签证相关审核流程签字认可，否则结算时不予认可。 12、工程款预付发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。扣回工程款的时间、比例：无。 13、工程量确认13.1承包人向工程师提交已完工工程量报告的时间：每月25日前。 14、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度

41、款）支付的方式和时间：本工程不拨付预付款，实行按工程形象进度分次拨款的方式。在工程竣工验收5日内付至合同价款的80%。具体拨付分项如下：0.00完成；主体完成；地面垫层及安装工程完成、工程通过有关部门竣工验收并通过备案后。共分3次支付。（1） 在工程开工前后有施工单位编制施工图预算，经公司预算人员或工程造价咨询单位进行审核后作为拨款的最高限额。 （2）承包方根据分次拨款规定的施工部位及时编制进度结算，甲乙双方核算人员通过与施工图预算值对比后，作为拨付工程款的依据。按照双方签订合同时确定的拨款部位及顺序，当通货膨胀率在各次付款预算值的10%以内时，进度款扔按开工前甲方双方审核的预算额拨付，不予调

42、整；当通货膨胀率超过10%以上时按实调整。（3）应付工程款为已完工程预算总值的80%。计算公式为：（工程预算款进度总值拨款同进度累计甲方供应材料款）80%已付工程款。（4）甲方自收到竣工结算资料后3-5个月内完成结算。工程结算手续办理完毕，在预留工程结算值的5%做工程质量保修金后，剩余工程款一年内付清。质保金在工程保修期满后一月内支付，其中5%两年后无质量问题付清。付款条件：承包人每按计划完成一个形象进度目标，向工程师递交阶段完工报告，下阶段进度安排和工程款拨付申请，经验收合格后，发包人按约定的额度拨付工程款。经双方确认的工程计划进度视为合同的组成部分。在办理建设手续或施工过程中发包人代缴的民

43、工工资保证金按政府有关文件、规定执行，但上述费用在主管部门验收时因承包人原因若有扣款发生，由承包人全额承担，一并扣回。7、 材料设备供应 15、发包人供应材料设备 15.1发包人供应材料范围：钢材、木材、水泥、商砼、CL墙板、彩瓦、烟道、加气砼块、砼管、井盖、路沿石、花砖、草砖、砖、大理石、型材窗、门、钢管、电表、配电箱、铜芯线、电缆线、插座、开关、避雷器、防水材料、阀门、水咀等各种材质管材、管件及消防器材等，发包人供应的材料、设备数量，承包人根据施工图预算提出计划。经发包人审核并确认后，作为发包人材料、设备供应的基准计划。15.2发包人对其供应的材料承担质量责任，发包人供应的材料、设备均应提

44、供产品合格证，需要准用证的，发包人应提供。因发包人供应材料不及时或技术质量问题、品牌型号不符而影响工程施工时，发包人承担相应责任，但这并不免除承包人应尽的检查、验收义务，承包人在检查、验收、使用中发现技术、质量问题或与图纸、计划不符，应及时通知发包人进行更换或协商处理。15.3对发包人供应的材料，承包人应提前7天上报材料计划，发包人在7日内批复，否则发包人对延期供应不承担责任；发包人供应的材料进入现场后，由承包人负责入库和保管，并承担有关费用。15.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1） 材料设备单价与一览表不符：本通用条款删除（2） 材料设备的品种、规格、型

45、号、质量等级与一览表不符：本通用条款删除。（3） 承办人可代为调剂串换的材料：须发包人许可后方可调换。（4） 到货地点与一览表不符：本通用条款删除。（5） 供应数量与一览表不符：本通用条款删除。（6） 到货时间与一览表不符：本通用条款删除。15.5除分包工程外，发包人供应的材料设备的检验或试验有承包人统一负责送检，相关费用由承包人按规定计取，不得重复计取。15.6发包人供应材料设备的结算方法：发包人供应的上述材料，承包人按发包人供应价格计入结算中；发包人定价的材料，按发包人定价的价格计入结算中。除甲方供应和定价的其他材料价格，根据整个施工期的市工程造价指南指导价的平均价进行结算，指导价中缺项者，执行甲方认可的实际采购价。发包人供应材料除设备、砼外，可按规定计取采保费。发包人供应的材料、设备，承包人必须按定