设计采购施工总承包合同

工程总承包合同 第一部分 合同协议书第 1 页 共 77 页 (项 目 名 称 )工 程总 承 包 合 同(本合同模板为 EPC总承包合同范本)发包人：承包人：年 月 日工程总承包合同 第一部分 合同协议书第 2 页 共 77 页 目 录(项 目 名 称 )工 程 .1总 承 包 合 同 1目 录 2第一部分 总承包合同协议书 9一、工程概况 .9二、承包方式及范围 .9三、施工工期 10四、质量标准 10五、合同价款 10六、组成合同的文件 10七、词语与合同条款 10八、承包人承诺 11九、发包人承诺 11十、合同生效 11第二部份 合同通用条款 131. 合同 .131.1 定义 131.2 标题和旁注 161.3 书面文件 171.4 法律和语言 171.5 合同协议书 171.6 文件的优先次序 171.7 往来文书 171.8 现场文件 181.9 承包人文件的提供 181.10发包人使用承包人的文件 181.11承包人使用发包人的文件 191.12保密事项 191.13遵守法律、法规及有关规定 192. 发包人 .192.1 一般义务 192.2 现场的进入与使用 192.3 许可、批准 192.4 发包人有权对不合格的工程分包人行使否决权。 202.5 发包人终止合同的权利 203. 发包人代表 .203.1 发包人代表的职责与权力 203.2 对发包人代表的要求 203.3 发包人权利的委托 213.4 发包人代表权力的委托 213.5 发包人尽力达成一致 213.6 指示 214. 承包人 .22工程总承包合同 第一部分 合同协议书第 3 页 共 77 页 4.1 一般义务 224.2 履约保证金 224.3 承包人代表 234.4 工程协调 234.5 放线 244.6 质量保证 254.7 现场数据 254.8 合同价格的认定 264.9 不可预见的困难 264.10不可预见的地表以下条件 264.11进场路线 264.12道路通行权与设施 274.13避免干扰 274.14进度计划 274.15进度报告 284.16承包人的施工设备和材料 294.17安全措施 294.18环境保护 294.19水、电 294.20承包人的现场作业 304.21现场清理 304.22现场安全 315. 设计 .315.1 基本义务 315.2 承包人文件 315.3 承包人的承诺 325.4 技术标准和规章 335.5 培训 335.6 竣工图纸 335.7 操作和维修手册 345.8 设计的错误 345.9 知识产权 346. 工程设备、材料和质量 .356.1 实施方式 356.2 样本和样品 366.3 检查 366.4 试验 376.5 补救工作 386.6 工程设备与材料的所有权 387. 开工、延误和暂停 .387.1 工程的开工 387.2 工期 397.3 工期的延误 397.4 其他原因引起的延误 397.5 工程进度 397.6 误期损害赔偿费 407.7 暂时停工 407.8 暂停引起的后果 417.9 复工 418. 交工试验和竣工试验 .418.1 承包人的义务 41工程总承包合同 第一部分 合同协议书第 4 页 共 77 页 8.2 试验延误 428.3 重新试验 428.4 未能通过试验 429. 发包人接收工程 .429.1 交工证书 429.2 发包人的使用 4310. 工程的质量保证期 4311. 缺陷责任 4311.1 完成扫尾工作和修补缺陷 .4311.2 修补缺陷的费用 .4311.3 合同有效期的延长 .4411.4 未能补救缺陷 .4411.5 移出有缺陷的部分工程 .4411.6 进一步的试验 .4511.7 进入权 .4511.8 由承包人调查 .4511.9 履约证书 .4511.10 未履行的义务 .4512. 合同总价与支付 4612.1 合同总价 .4612.2 支付 .4613. 变更 4613.1 有权变更 .4613.2 变更的程序 .4714. 承包人的违约 4714.1 通知改正 .4714.2 终止 .4714.3 终止后的罚款 .4814.4 贿赂 .4815. 承包人的权利 4916. 风险和责任 4916.1 保障 .4916.2 承包人对工程的照管 .4916.3 发包人的风险 .4916.4 发包人的风险造成的后果 .5016.5 承包人的风险 .5017. 保险 5017.1 建筑工程一切险及建筑施工机具保险 .5017.2 第三者责任保险 .5117.3 雇主责任险或建筑施工人员人身意外伤害保险 .5117.4 有关保险的总的要求 .5118. 不可抗力 5218.1 不可抗力的定义 .5218.2 不可抗力事件的影响 .5218.3 承包人的责任 .5218.4 发包人的责任 .5218.5 对承包人的付款 .5318.6 可选择的终止及免除履约义务 .5318.7 根据法律解除履约义务 .5319. 友好协商与仲裁 53工程总承包合同 第一部分 合同协议书第 5 页 共 77 页 第三部分 合同专用条款 541. 合同 .541.1 工程概况 541.2 合同文件及质量标准 542. 总承包工程范围 .552.1 总承包范围 552.2 具体承包范围详见合同附件 4。 .553. 发包人 .553.1 发包人 553.2 发包人代表 563.3 监理工程师 574. 承包人 .574.1 承包人职责 574.2 履约保证金 584.3 转包与分包 584.4 承包人代表 594.5 质量保证 595. 设计 .595.1 设计文件 595.2 设计成果文件及资料的交付 595.3 承包人对专利权的保证 605.4 设计进度 606. 雇员 .606.1 雇员 606.2 流行性传染疾病 616.3 监理工程师及其雇员 616.4 承包人管理人员 616.5 安全协议 616.6 协调 616.7 承包人的管理 617. 工程设备、材料和施工 .617.1 原则 617.2 规定 627.3 承包人检验 627.4 发包人检验 627.5 共同检验 627.6 办理相关手续 637.7 责任 637.8 隐蔽工程 637.9 资料 647.10其它 648. 开工、交工及竣工 .648.1 开工前应办理的许可证 648.2 合同建设工期 658.3 开工、交工时间 658.4 进度控制与考核 658.5 竣工时间 658.6 误期损害赔偿费 659. 交工试验与竣工试验 .669.1 工程中间验收 66工程总承包合同 第一部分 合同协议书第 6 页 共 77 页 9.2 设备、材料等生产现场检验 669.3 规定 679.4 无负荷试车 679.5 负荷试车 679.6 交工试验 679.7 功能保证值的考核 699.8 竣工验收 699.9 未能通过竣工试验 7010. 发包人接收 7010.1工程完成负荷试车、交工验收后，办理工程实物交接。 7010.2工程投产经竣工试验合格、工程竣工资料提交完毕后，发包人向承包人颁发竣工验收证书。 7011. 工程质量保证期 7011.1工厂性能保证 7011.2质量保证期 7011.3工程质量保证金 7011.4工程质量保修期 7111.5工程质量监督 7112. 缺陷责任 7112.1 责任和索赔 .7113. 合同价款及支付 7213.1合同价款 7213.2发票和支付条件 7214. 变更 7214.1发包人原因 7214.2承包人原因 7214.3其它 7215. 承包人违约 7315.1通知改正 7315.2终止 7315.3功能考核 7315.4赔偿 7316. 发包人违约 7417. 保险 7417.1承包人保险 7417.2发包人保险 7417.3措施 7418. 不可抗力 7419. 索赔、争议与仲裁 7419.1索赔 7419.2 争议与解决仲裁 .7520. 其他 7520.1标准和规范 7520.2工程项目资料归档要求 7521. 合同执行 7621.1要求 7621.2合同文本 7621.3未尽事宜 7621.4生效和失效 7621.5合同附件清单： 76工程总承包合同 第一部分 合同协议书第 7 页 共 77 页 第一部分 总承包合同协议书发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法 、 建筑法 、 建设工程勘察设计市场管理规定 、 建设工程质量管理条例 、 建设工程勘察设计管理条例 及其他相关法律、法规和规章，双方本着平等互利、友好合作和诚实信用的原则，经充分协商，签订本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：资金来源：企业自筹二、承包方式及范围承包方式：承包人以工程 EPC总承包方式，为发包人建设 生产线，及配套厂房、设施。包括从地勘、工程设计、机组及配套公辅设备设计及供货、建安施工、单试、联试、冷运行、与发包人共同完成热负荷试车及功能考核等，完成工程所需的一整套工艺技术、设备和供电系统配套的各项设施的工厂设计（初步设计、施工图设计） 、采购、施工、试生产指导、质量保修及达产达标全过程的总承包工程。承包范围：由 个部分组成：（1）工艺（生产）机组,包含 机组；（2）厂房及其土建工程；（3）公辅设施。工程具体包括：详勘、工程设计、机组及配套公辅设备设计及供货、建安施工、单试、联试、冷运行、与发包人共同完成热负荷试车及功能考核等。完成工程所需的一整套工艺技术、设备和供电系统配套的各项设施的工厂设计（初步设计、施工图设计）及相关工程技术服务等。工程总承包合同 第一部分 合同协议书第 8 页 共 77 页 三、施工工期开工日期： 年 月 日交工日期： 年 月 日施工工期： 日历天四、质量标准工程质量标准：合格（以国家法律规定的合格标准、双方签订的合同及附件规定的验收标准为准）五、合同价款本合同价款为固定含税总价人民币 万元整（大写： 元整） 。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1. 本合同协议书；2. 合同附件和补充协议；3. 合同专用条款；4. 合同通用条款；5. 标准、规范及有关技术文件；6. 图纸；7. 会议纪要；8. 招投标文件。双方有关总承包工程的洽谈、变更、签证单等书面协议或文件视为本合同组成部分，最新签署的文件超越上述文件内容，以新签署的文件为准。七、词语与合同条款本协议书中有关词语含义与本合同的第一部分合同通用条款分别赋予它们的定义相同。工程总承包合同 第一部分 合同协议书第 9 页 共 77 页 八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、交工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任和保修全部费用。九、发包人承诺发包人向承包人承诺，在承包人依约履行合同进度后，按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同经双方法人代表或其授权代表签字并加盖双方合同专用章生效。发包人（合同章）名称：承包人（合同章）名称： 注册地址： 注册地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 电话： 电话： 工程总承包合同 第一部分 合同协议书第 10 页 共 77 页 传真： 传真： E-mail： E-mail: 邮编： 邮编： 工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 11 页 共 77 页 第二部份 合同通用条款1. 合同1.1 定义在合同中，下文定义的措词和用语，除另有要求外，应具有本款赋予的含义：1.1.1 文件(1) “合同”指本总承包合同所包括的合同协议书、合同附件、本合同专用和通用条款、发包人要求以及合同协议书引述的其他文件，还包括通过合同双方达成的协议、双方形成的纪要，以正确方式对本合同的组成文件所作的修改、补充和变更。(2) “合同协议书”系指双方满足各自的需要，经协商后按照一定的格式签订的协议书。(3) “合同附件”指发包人和承包人共同就本合同工程协商一致的技术统一规定，包括冷轧改扩建二期工程总承包合同附件 1 附件 16。(4) “发包人要求”指合同中包括的，发包人对工程的目标、范围、设计技术标准和进度计划的要求，以及按合同对其所作的任何补充变更和修正。(5) “图纸”指由承包人提交并经发包人代表和监理工程师批准的所有图纸、计算书和其它类似的技术资料。1.1.2 人员(1) “发包人”指宝钢股份黄石涂镀板有限公司。(2) “承包人” 指 (3) “发包人代表”指被发包人任命并书面通知承包人作为发包人代表的人。(4) “承包人代表”指被承包人任命并书面通知发包人的作为承包人代表的人。负责设计、设备制造、采购、工程施工管理和合同的履行。工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 12 页 共 77 页 (5) “分包人”系指在本合同中被指定为本工程一部分的分包人、制造商或供应商的任何当事人，或按照通用第 4.4 款已分包了本工程某一部分的任何当事人，以及上述当事人财产所有权的合法继承人，但不是上述当事人的任何受让人。(6) “项目经理”系指由承包人书面委派负责本合同履行和管理本合同工程的代表。(7) “项目技术负责人”系指由承包人书面委派负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。(8) “监理工程师”系指发包人为本合同目的委托或指定的承担本合同工程监理工作的单位或个人，并在本合同专用条款指明。(9) “监理工程师代表”系指由监理工程师根据相关的规定，指派常驻现场的某个人。1.1.3 日期、时间与期限(1) “合同生效日期”指总承包合同产生法律效力的日期，即本合同双方的法人代表或委托代理人签字并加盖合同章的日期。(2) “开工日期”指工期计算起始日。(3) “交工日期”指按照合同规定，承包人完成地勘、工程设计、机组及配套公辅设备设计及供货、建安施工、单试、联试、穿带、冷运行、热负荷试车、生产出合格的产品，并提交相应资料经发包人和监理工程师确认的日期。交工日期为开工日期加上合同建设工期。(4) “竣工日期”系指本合同工程全部完成，由发包人组织主管机构、承包人、监理工程师联合进行试验，并合格地通过竣工试验，承包人提供完整的竣工资料后，经发包人和监理工程师在竣工证书上确认的日期。(5) “合同有效期”系指本合同正式生效日至发包人代表根据通用条款第 9 条核证的整个工程完工日（或根据通用条款第 11.3 款确定的延长期终止日）之后的 365 天的整个期限。(6) “天”指日历日， “年”、 “月”、 “日”按公历计算。(7) “工期”系指自本合同协议书中规定的开工日期至本工程交工并通工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 13 页 共 77 页 过交工试验的全部时间（或再加上根据通用条款第 7.3 款确定的延长期） 。1.1.4 试验与交工、竣工(1) “交工试验”系指根据国家现行规范及合同规定的试验，或经监理工程师和承包人协议认为必须的其他试验，这些试验是通过承包人的自检和监理工程师的试验，应在承包人提出交工验收申请之前完成。(2) “交工证书”系指本合同工程或合同工程中规定有单项工程交工后，根据通用条款第 9.1 款规定签发的证书。(3) “竣工试验”系指根据国家现行规范、合同规定的试验，或经监理工程师和承包人协议认为必须的其他试验，这些试验是通过发包人、承包人、监理工程师及国家有关部门联合的试验，应在承包人提出竣工验收申请之前完成。(4) “竣工证书”指按照专用条款第 9.8 条颁发的证书。(5) “履约证书”指发包人代表根据通用条款第 11.9 条颁发的证书。1.1.5 款项与支付(1) “合同总价”指在本合同协议书中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程设计、施工、交工及其缺陷的修复并履行完合同规定的一切义务后应得到的支付价款总额。(2) “质保金”指承包人按本合同约定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修的保证金。(3) “费用”指现场内外已发生或将要发生的全部正当费用，包括日常管理费及其他正当分摊的开支，但不包括利润。(4) “期中付款证书”系指发包人代表签发的、除最终付款证书之外的任何款项的付款证书。(5) “最终付款证书”系指发包人代表签发的最后付款证书。1.1.6 其他定义(1) “承包人文件”指由承包人递交的全部图纸和设计文件、计算机软件（程序） 、样品、图样、模型、操作和维修手册以及类似性质的其他手册和各类工程资料。工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 14 页 共 77 页 (2) “变更”系指发包人代表按照通用条款第 13 款的规定，指令或批准对发包人要求所作的任何更改和（或）修改。(3) “工程”指由承包人按照合同要求设计和施工的合同工程。(4) “临时工程”指各类为了实施和完成合同工程以及修补任何缺陷，在现场需要的全部临时工程（承包人的设备除外） 。(5) “合同工程”系指合同范围内的全部工程。(6) “单项工程”系指合同工程范围内，合同规定或能单独发挥效益的某一独立的单项工程。(7) “工程设备”指合同范围内由承包人提供的构成合同工程一部分的机械、电气、仪器、仪表，包括承包人仅负责供货的项目。(8) “材料”指合同范围内由承包人提供（工程设备除外）并用于合同工程的各类物资，包括承包人仅负责供货的项目。(9) “承包人的设备”指属承包人所用（或租赁的）用于实施和完成工程以及修补任何缺陷所需要的全部机械、车辆、仪器和其他设备。(10)“现场”指由发包人提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达的场所。(11)“永久占地”指为实施本合同工程而需要的一切在行政机关许可期限内占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。(12)“临时占地”指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。(13)“当地”指本合同工程所在地及其附近。(14)“书面”指手写、打字或印刷的通信函电，包括信函、电报、电传和传真。1.2 标题和旁注本合同条件中标题和旁注不应视为本合同条件的一部分，在合同条件或本身的解释中也不考虑这些标题和旁注。工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 15 页 共 77 页 1.3 书面文件除另有规定外，在合同中凡是任何单位或个人发出或发布的任何通知，表示同意、批准、确认、否认、任命、证明、决定、要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。1.4 法律和语言本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释不得违反国家现行法律和法规。语言为中文。1.5 合同协议书一方向另一方提出要求，经双方协商一致按照一定格式签订合同协议书。1.6 文件的优先次序组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如果出现含糊不清或相互矛盾的情况，由发包人代表向承包人作出必要的澄清和说明。在这种情况下，除非合同另有规定，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1) 本合同协议书(2) 合同附件和补充协议(3) 合同专用条款(4) 合同通用条款(5) 标准、规范及有关技术文件(6) 图纸 (7) 会议纪要(8) 招投标文件最新签署的文件超越上述文件内容，以新签署的文件为准。工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 16 页 共 77 页 1.7 往来文书不论在何种场合，任何当事人按规定呈送或发出通知、指令、同意令、批准书、证书或裁决书时，除非另有规定，上述往来文书均应采用书面形式， 且不得无故扣押或拖延。1.8 现场文件承包人应在现场保存一套完整的合同文件、发包人要求、承包人文件、变更、签证单根据通用条款第 1.7 款发出的其他往来文书以及在通用条款第 5.4 款“技术标准和规章”中提到的各类往来文件。发包人、发包人代表和合同中规定的人或部门有权在所有适宜的时间使用此类文件。1.9 承包人文件的提供1.9.1 承包人文件应由承包人保存和照管。1.9.2 承包人应向发包人提供：(1) 初步设计及附图；(2) 施工设计图；(3) 非标设备制造图及易损件清单（专利技术不提供制造图，只提供总装图，易损件备件图）；(4) 设备调试二个月前提交操作手册和培训资料（含试生产方案、操作要领书、操作规程、设备使用维护检修规程、安全操作规程）；(5) 设备调试三周前提交本项目所有应用程序备份正版软件光盘。(6) 竣工图蓝图，竣工资料，其它文件资料（含分包人投标文件）。以上资料应为中文文本或中文翻译文本，发包人报建需承包人按照政府要求提供纸质文本外还需提供电子版，表格用 Excel,其余用 Word。1.10 发包人使用承包人的文件1.10.1 由承包人编制或负责编制的承包人文件和其他设计文件、计算机程序或其他软件形式的版权归承包人所有，承包人通过签署合同已给予工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 17 页 共 77 页 发包人一项无限期使用的、免版税的复制、使用和传送承包人文件的许可，发包人可为了工程的竣工、运行、维修、变更、调试以及修理，要求承包人承担费用复制使用和传送任何此类文件（包括对其修改和使用修改后的文件） ，此类文件在合同约定份数范围外，只计取成本费。1.10.2 上述许可仅限于本工程1.11 承包人使用发包人的文件由发包人代表编制发布给承包人的发包人要求和其他文件的版权应归发包人所有。承包人可为了合同的目的自费复制、使用和传送任何此类文件。除合同需要外，未经发包人的同意，承包人不得使用、复制发包人的文件或将之传送给第三方。 1.12 保密事项与本工程有关的任何技术文件、图纸、总承包合同及附件、分包合同及附件均应被视为保密文件，不得向任何第三方泄漏。1.13 遵守法律、法规及有关规定承包人在履行合同期间，应遵守中华人民共和国法律、法规和对工程具有管辖权的有关主管部门的有关规定，以及按其要求支付属于承包人承包范围的费用。承包人应在合理的时间内，考虑到工程设备和材料运抵时间和工程竣工时间，取得工程任何部分所需的全部许可和批准。发包人和承包人应遵守履约活动涉及到的有关法律。2. 发包人2.1 一般义务发包人应提供现场，并按照第二部分第 12 条款的规定付款给承包人。2.2 现场的进入与使用 发包人将按合同规定时间给予承包人进入现场和使用现场的权利。此类进入和使用权不为承包人所独享。工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 18 页 共 77 页 2.3 许可、批准应承包人请求，发包人应协助承包人申办为本工程各部分、工程设备、材料和承包人设备运输（包括清关）以及工程交工、竣工等所需要的许可证、执照或批准书，费用分别由发包人和承包人依法承担。上述请求内容，也可包括承包人设备运离现场时，发包人协助承包人向政府部门申办必需的许可证。2.4 发包人有权对不合格的工程分包人行使否决权。2.5 发包人终止合同的权利 发包人根据第 14 条、第 18 条、专用条款第 18 条有权终止合同。3. 发包人代表3.1 发包人代表的职责与权力3.1.1 发包人派驻本工程项目进行管理的代表应履行合同中规定的职责。发包人代表无权修改合同。发包人代表可行使本合同中规定的和必然隐含的权力。如果在发包人对发包人代表的任命条件中，要求发包人代表在行使上述权力之前需获得发包人专门的批准，那么，上述要求应在本合同条件第三部分中予以注明。否则，在发包人代表行使上述任何一项权力时，均应视为发包人代表已按要求从发包人处得到批准。3.1.2 除非本合同中明确说明，发包人代表无权免除本合同对承包人规定的任何一部分职责、义务或责任。发包人代表的任何建议、检验、检查、试验、同意、批准或类似行动（包括没有否定） ，均不能解除承包人的任何责任，包括承包人对其错误、遗漏、不一致以及不符合通用第 5.3 款和第 5.4款等的责任。3.1.3 发包人代表应将根据本合同发出或收到的所有往来文件复制给发包人。3.2 对发包人代表的要求 具有相应资格的工程师或其他合适的专业人员，或者应当雇用具有相应工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 19 页 共 77 页 资格、并能为本合同效力的工程师或其他专业人员。3.3 发包人权利的委托发包人将本合同工程建设监理委托给相应资质的监理公司，监理人按照委托内容作出的任何决定、指示、检查、审核、检验、同意、通知、建议、要求、试验、批准或类似行动，应与发包人采取的行动具有同等效力。但：(1) 该行动不免除承包人根据合同应承担的任何责任，包括对错误、遗漏、误差和未遵守的职责；(2) 未对工程设备、材料、设计或工艺提出否定意见，不影响发包人或发包人代表拒绝该工程设备、材料、设计或工艺的权利；(3) 如果承包人对监理工程师决定或指示提出质疑，承包人可将此情况提交发包人，发包人应迅速对该决定或指示加以确认、取消或更改。3.4 发包人代表权力的委托发包人代表有时可以将其承担的任何一种职责委托给其助理，并可随时撤回这类委托。上述委托和撤回委托，均应采用书面的形式，并且在其副本送达发包人和承包人之后方可生效。但是，(1) 任何工程设备、材料、设计或加工质量未予否定，不应影响发包人代表拒收上述工程设备、材料、设计或加工质量的权利；(2) 如果承包人对发包人代表助理的任何一项决定或指令提出质疑，那么承包人可将此情况提交发包人代表。发包人代表应对上述决定或指令加以确认、取消或改变。3.5 发包人尽力达成一致当要求发包人作出决定时，发包人应与承包人协商并尽力达成一致。如未能达成一致，发包人应公正、合理地按照合同对之作出决定。3.6 指示除非法律上或实际上不可能，承包人应接受发包人、发包人代表在其工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 20 页 共 77 页 授权范围内按照合同发出的指示。4. 承包人4.1 一般义务 4.1.1 承包人完成的工程应完全与本合同一致、并符合本合同中所明确的工程设计意图。本工程应包括为满足发包人要求、承包人建议书和报价书附表等所必需的以及由承包人义务而产生的任何工程，还应包括本合同虽未言及、但可以推断出对工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程。4.1.2 承包人应在规定工期内完成本工程的设计和施工，包括提供施工文件；并应在合同有效期内修补好所有缺陷。本工程设计、施工、竣工以及修补缺陷所需要的所有工程监督、工人、工程所需的国内外设备、材料、承包人设备、临时工程及其他所有物资，不管是临时性的还是永久性的，均应由承包人提供。4.1.3 承包人在开始设计之前，应弄清发包人要求（可能包括设计标准和计算书）以及通用条款第 4.5 款所言及的各种基准标志。承包人应将发包人要求和上述基准标志中存在的错误、不完整或其他缺点通知发包人代表，发包人代表在收到此通知后，应决定是否执行第 13 条，并向承包人发出相应的通知。4.1.4 由承包人完成的工程应完全符合合同并适合于合同中规定的工程的预期目的。4.1.5 不管发包人是否给予了批准或同意，承包人应对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。4.1.6 承包人必须审核发包人提供的各项对机组工艺及设计的要求，以确认它们的准确性并为此承担责任（除发包人坚持要求的除外） 。4.2 履约保证金4.2.1 承包人应按本合同规定的金额向发包人提交履约保证金，履约保证金采用银行履约保函形式，并在合同生效后的 14 天内提供给发包人。工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 21 页 共 77 页 4.2.2 履约保证金的有效期，截止至承包人完成本合同工程的施工并完成交工验收后，履约保证金应在履约证书签发后 14 天内退还给承包人，如果发包人根据履约保证金提出索赔，那么，在任何情况下，发包人皆应在提出索赔之前通知承包人，说明据此提出索赔的违约之理由、性质。在承包人根据合同进行设计、施工、交工，履约保函将一直有效。4.3 承包人代表4.3.1 除非合同中已注明承包人代表的姓名，承包人应在合同生效日期后 3 日内将其准备任命的代表姓名及详细情况提交发包人代表以取得同意。没有发包人代表的事先同意，承包人不得撤销对承包人代表的任命。4.3.2 承包人代表应指导承包人文件的编制和工程的实施。承包人代表(代表承包人) 应受理合同范围内的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。承包人代表无论何时离开现场均应指定合适的替代人员并相应地得到发包人代表的批准。4.3.3 承包人代表应在每一设计和实施阶段开始前 14 天向发包人代表提交所有程序和保证工程质量的措施及其文件，提交任何技术性文件时，文件本身应有经承包人事先批准的证据。4.3.4 承包人代表可将其权力与职责委托给任何胜任的人员，并可随时撤销任何此类委托。任何此类的委托或撤销均应采取书面形式，并且在发包人代表批准由承包人代表签发的注明这些权力与职责已委托或撤销的通知之前，不应产生效力。4.3.5 承包人应在本工程施工现场设置由承包人代表负责的项目管理部，负责本工程项目的管理工作。管理人员配置、资格需在合同生效后 14 日内报发包人审核认可。未经发包人同意，承包人不得对管理人员进行调整。4.4 工程协调4.4.1 承包人应负责工程的协调与实施。4.4.2 承包人应将分包人的设计、施工、设备规格等技术资料收集、整理并提交发包人代表，供其查阅。各分包人、承包人自己的工作位置及材工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 22 页 共 77 页 料、工程所需的国内外设备、承包人设备存放位置，应由承包人统一负责，以保证上述各方在工作上不发生冲突。4.4.3 承包人不得将整个工程分包出去，承包人按照合同约定经发包人同意，可以将合同工程的部分分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，分包人不得将工程再次分包。承包人不得将合同或其中任何单项工程整体转包给其他单位或个人。4.4.4 承包人即使取得监理工程师或发包人对部分工程分包的批准，也不应解除合同规定的承包人的任何责任或义务，并应对分包人及其雇员的行为、违约和疏忽完全负责。4.4.5 对于提供劳务或根据合同规定的标准采购材料，虽不要求承包人取得上述批准，但承包人应报发包人和监理工程师备案，监理工程师对此有权进行核查。4.4.6 如果某分包人就其所设计或施工工程、或其所提供的工程设备、材料或服务，与承包人签订了持续、可转让承包契约，而且在本合同有效期到期后，该契约继续有效，那么，在发包人提出要求并承担费用的情况下，承包人应在本合同有效期满时，将上述契约剩余有效期内的权益转让给发包人。4.5 放线4.5.1 承包人应根据发包人代表书面给出的原始基准点、基准线和参考标高对工程进行放线。承包人应自费校正工程的位置、标高、尺寸或定线中出现的任何差错。承包人应负责对工程的所有部分正确定位。4.5.2 发包人应在监理工程师发出开工通知书 14 天前，向承包人提供原始基准点，基准线和参考标高等书面资料，并进行现场交验。承包人则应：(1) 根据监理工程师书面给定的原始基准点、基准线和参考标高，负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸或线形的正确性负责；以及负责提供放样所必需的经有资质的检验部门检验合格的仪器、机具及必要的专业人员。工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 23 页 共 77 页 (2) 在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，当监理工程师提出要求时，承包人应自费纠正这些误差，直到监理工程师满意为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据不正确所致，则监理工程师除及时指令纠正外，应根据第 14 条规定，在与承包人和发包人协商后确定合同价格的增加额，并通知承包人，抄送发包人。(3) 监理工程师对工程的任何核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。4.6 质量保证 4.6.1 除非本合同第二部分另有规定，承包人应建立一套质量保证体系，以证明其能遵循本合同的各项要求。该体系应符合本合同的详细规定。但遵循该质量保证体系并不免除承包人所承担的职责、义务和责任。4.6.2 在每一个设计和施工阶段开始之前，承包人应将所有程序和执行文件的详细情况提交发包人代表，供其查阅。在向发包人代表提交上述任何一种文件时，应按本合同的详细规定，附上经签字的、该文件的质量、环境和安全管理说明。发包人代表有权对质量、环境和安全保证体系的任何方面进行审核，确认其运行的有效性，并有权采取纠正措施。4.7 现场数据4.7.1 承包人可自行进入现场进行详细考察。应认为，承包人在送交报价书之前，已对现场和其周围环境以及与之有关可得到的资料进行了察看和核查，并对以下几点内容（考虑到在费用和时间方面的实际可能）已经查明：(1) 现场的地形地貌和特征现场的形状和性质，包括地表以下的条件；(2) 水文与气候条件； (3) 设计、实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质和所需用的材料、设备采购和加工；工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 24 页 共 77 页 (4) 进入现场的手段和承包人可能需要的食宿条件。(5) 当地的乡规民约和风俗习惯。4.7.2 还应认为，承包人已取得有关可能对报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料；承包人对这些资料的准确性，充分性和完整性承担责任。承包人已将其报价书基于发包人所提供资料和他自己察看和核查的依据上。4.8 合同价格的认定承包人应完全理解并确认了合同价格的正确性和充分性。除非合同中另有规定，合同价格包括了承包人在合同中所承担的全部义务以及为正确设计、实施和完成工程并修补缺陷所必需的全部有关费用。4.9 不可预见的困难4.9.1 承包人应被认为掌握了对工程可能产生影响和作用的有关风险，意外事件和其他情况的全部必要资料。4.9.2 发包人对本合同范围内的承包人预见到的和应遇见到而未遇见到的困难和费用不予调整。4.9.3 通过签订合同，承包人接受对预见到的和应遇见到而未遇见到的工程中的所有困难和费用的全部职责。4.10 不可预见的地表以下条件4.10.1 如果承包人遇到了合同中约定的一个有经验的承包人无法预见到的地表以下的条件，则承包人应通知发包人代表能够检查这类条件。若这类条件是一个有经验的承包人无法预见到的（如地下河） ，则发包人代表应根据通用条款第 3.5 款执行。4.10.2 以上施工中按一般经验、常规及施工中出现的征兆或发包人相关人员提示承包人为前提，而未采取预防措施或措施不当不在此列。4.11 进场路线4.11.1 承包人应彻底搞清了发包人提供的进场路线的适宜性与可用性。承工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 25 页 共 77 页 包人（就双方之间而言）应负责进场路线的维护。承包人应提供他认为对引导其雇员、劳工及其他人员进场所必需的任何照明、标志或方向指示。承包人应为使用此类进场路线、标志和方向指示取得有关部门的批准。4.11.2 发包人不对由于任何进场路线的采用或其他原因引起的索赔负责。发包人不保证任何特定的进场路线的适宜性与可用性，也不接受在修筑此类路线期间不宜或不能持续使用进场路线而引起的任何索赔。4.12 道路通行权与设施承包人应为自己进入现场所需的特殊的或暂时的道路通行权承担全部费用和开支。承包人还应自费提供工程所需的现场以外的任何附加设施和费用。4.13 避免干扰承包人应避免对：(1) 所有公用场地、道路和人行道的使用和占用产生不必要的干扰；(2) 承包人应保障并保持发包人免受任何此类不必要或不当的干扰造成任何损害赔偿费、损失和开支的伤害。(3) 承包人必须遵守发包人工程现场道路及场地使用、占用的有关规定。(4) 承包人应遵守国家法律规定中的环保要求。4.14 进度计划4.14.1 在合同生效 7 日内，承包人应向发包人代表提交工程建设网络计划，网络计划应包括下列内容：(1) 承包人计划实施工程的次序（包括设计、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、试验和运行各个阶段） ；(2) 承包人文件编制中包含的所有的主要事件与活动；(3) 根据通用条款第 5.2 款规定的施工前审查的期限、发包人要求中规定的其他送审、批准和同意的期限； 工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 26 页 共 77 页 (4) 本合同中规定的各项检查和试验的顺序。无论何时，如果发包人代表或监理工程师认为工程实际进度不符合根据上述条款已经发包人同意的工程进度计划，则承包人应根据发包人代表或监理工程师的要求立即对工程进度计划进行修订，并提交 2 份。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。4.14.2 除合同另有约定外，此类进度计划的编制应采用网络图，标出最早开始、最迟开始、最早结束、最迟结束的日期。4.14.3 不论发包人何时要求，承包人均应以书面形式提供一份为实施工程，承包人计划采用的安排和方法的总体说明，供其参考。在未通知或未经发包人代表、监理工程师同意的情况下，进度计划或这类安排与方法都不应有重大调整（重大调整：即双方确定的工程关键结点调整；或对施工完成产生影响的结点调整，或对工程施工质量产生影响的调整，设备供货时间的调整） 。若工程进展与进度计划不符，发包人代表或监理工程师可通知承包人修改进度计划，做出为在竣工时间内完成工程须作的必要更改。4.15 进度报告承包人应编制月度进度报告一式 6 份提交给发包人和监理工程师。第一次报告所包含的期间，应从开工日期起至开工日期所在月的 22 日止。此后每月均应在该月的 20 日22 日内提交月度进度报告。报告应持续至承包人完成了所有扫尾工作为止。每一份报告应包括： (1) 承包人文件、设计、设备采购或制造、货物运达现场、施工、安装、试验及试运行的每一阶段进展情况；(2) 表明施工文件、采购订单、制造和施工等状况的图表、照片、录像等； (3) 每一项主要材料和工程设备的制造有关的制造商名称、制造地点、进度百分比，以及开始制造、承包人的检查、试验与运达及交付的实际日期或期望日期；(4) 在现场的人员及承包人的设备的记录；工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 27 页 共 77 页 (5) 若干份质量保证文件、材料的试验结果及合格证书的副本；(6) 安全统计，包括涉及环境和公共关系方面的任何危险事件与活动的详情；(7) 实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按照合同完工的任何因素的详情，以及为消除这些因素正在采取（或准备采取）的措施。4.16 承包人的施工设备和材料承包人应提供为完成该工程所必需的施工设备和材料。所有承包人的设备和材料一经运至现场，都应被视为专门用于该工程的实施。没有发包人代表的同意，承包人不得将任何此类承包人的设备和材料移出现场。4.17 安全措施承包人应在他的设计、进场安排及现场作业过程中遵守所有适用的国家法律及法规和安全规章。从现场开工至移交发包人，承包人应：(1) 负责在现场的所有人员的安全，阻止无关人员进入现场；(2) 在工程移交前提供工程的围栏、照明、防护及看守；(3) 为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供便利和保护所必须的临时道路、人行道、防护及围栏等所需的任何临时工程。(4) 按照当地消防管理部门的规定和要求，保证工程施工期间的消防安全，并对由此引起的不良后果负责。(5) 由于有权进入的发包人的人员的责任所引起的不良后果由发包人承担。4.18 环境保护 承包人应采取一切合理步骤，保护现场内外的环境，并限制由其施工作业引起的污染、噪音以及其他后果对公众和财产造成的损害和妨碍。承包人应保证在合同期间，现场中气体散发、地面排水及排污不能超过发包人要求的排放标准及国家有关法律法规规定的排放标准。工程总承包合同 第二部分 合同通用条款第 28 页 共 77 页 4.19 水、电4.19.1 为工程之目的承包人有权享用现场供应的电和水，承包人按能源供应单位的相应规定办理各项手续，承包人应自担风险和自付费用并按规定交付押金，承包人须为此类供应的计量、测定提供任何必需的、经能源供应单位认可的仪器。4.19.2 承包人在开工前 14 天以书面形式向发包人提交合理的施工用水、用电负荷明细，交发包人审核。4.20 承包人的现场作业承包人应将其作业限制在现场以及可能由承包人提出并得到发包人同意作为作业区的任何附加区域。承包人应采取一切必要的预防措施以保证其人员与设备均处在现场和上述作业区域范围之内，并避免和禁止其人员与设备侵占邻地。4.21 现场清理4.21.1 在工程