2020年山东省建设监理协会监理员继续教育考试习题库

2013版施工合同示范文本的实施日期是（A）。A.2013年7月1日承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。争议评审小组作出的书面决定（B）对双方具有约束力，双方应遵照执行。自然经合同当事人签字确认后任何情况下都必须经法院判决才除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是（ABCD）。支付担保可以采用银行保函的形式支付担保可以采用担保公司担保的形式支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定合同可以不约定支付担保。采用2013版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE）。发包人监理人发包人为履行合同聘请的第三方承包人分包人99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。B正确不正确99版施工合同示范文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。A正确不正确2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。B正确不正确因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A正确不正确下列关于法的效力高低的表述不正确的是(D)。法律的效力低于宪法，但高于其他的法行政法规的效力低于宪法和法律地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规关于法的形式，下列表述不正确的是(B)。A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式下列属于行政法规的是（D）。A.《合同法》B.《北京市招标投标条例》C.《建筑法》D.《建设工程质量管理条例》下列属于民法商法的是（B）。土地管理法公司法建筑法劳动法某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作了审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是（ABDE）。该施工企业与医院之间是民事法律关系该施工企业与医院之间法律地位平等审计机关与该医院之间是民事法律关系审计机关与该施工企业之间是行政法律关系审计机关与该施工企业之间法律地位不平等与工程建设相关的法规的表现形式多种多样，以下属于与工程建设相关法规的形式的有（ABC）。某省人大常委会通过的建筑市场管理条例建设部发布的注册建造师管理办法某省人民政府制定的招标投标管理办法某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商。B不正确同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。A正确部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决。不正确地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。不正确下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是（B）。平等、自愿原则等价有偿原则诚实信用原则不损害社会公益原则依照合同法理论，狭义的合同是指（C）。劳动合同物权合同债权合同身份合同下列协议中，适用《合同法》的是（C）。收养协议监护协议工程承包协议婚姻关系协议依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。下列合同中，属于单务合同的是（B）。买卖合同赠与合同勘察设计合同施工合同建设工程合同的性质是（BDE）。单务合同有名合同实践合同诺诚合同要式合同《合同法》中规定的基本原则有（ABCDE）。平等原则自愿原则公平原则诚实信用原则不损害社会公益原则合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A正确合同是一种民事法律行为。A正确并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同。不正确婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。正确宪法是由（D）制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。最高国家行政机关最高国家司法机关国务院最高国家权力机关狭义的法律，是指（A）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府行政法规，是指（C）按照法定程序制定的规范性文件。全国人民代表大会及其常务委员会县级以上人民代表大会及其常务委员会国务院县级以上人民政府有权利制定地方性法规的主体是（A）。设区的市的权利机关设区的市的行政机关法院检察院法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括（ABCD）在内的一切规范性文件。宪法全国人民代表大会及其常委会制定的法律国务院制定的行政法规地方人大制定的地方性法规地方行业主管部门出台的规定部门规章的效力低于（AB）。宪法法律地方性法规地方规章司法解释从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于宪法而高于法律、地方性法规。不正确国际条约属于国际法而不属于国内法的范畴，但是经过法定程序批准生效的国际条例具有同国内法同等的约束力，从这个意义上来说国际条约也属于国内法的范畴，是我国法律的重要渊源。正确宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。正确我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。正确下列（D）不是工程建设法的特征。行政隶属性经济性政策性时代性建设法律关系是指，由工程建设法律规范所确认和调整的，在建设管理和建设协作做成中产生的（A）关系。权利、义务权利义务权利、责任下列（C）不是工程建设法律关系的客体。财务债行为能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭的是（）。法律关系法律行为法律事实法律效力工程建设法律规范的调整对象为（）。工程建设管理关系工程建设协作关系工程建设主体内部劳动关系民事法律关系行政法律关系工程建设法律规范的基本原则有（）。确保工程建设质量与安全工程建设活动应当符合国家工程建设安全标准遵守法律法规不损害社会公共利益及他人合法权益合法权利受法律保护建设法律关系消灭的原因包括自然消灭、协议消灭和违约消灭。正确不正确民事法律行为本质上是合法的法律行为。正确不正确法律事实包括事件和行为两种类型。正确建设工程法律关系由主体、客体、内容三个要素构成，但并不是任何建设工程法律关系都必须具备该三要素。不正确表见代理的法律后果由（被代理人）承担。下列关于代理的表述，不正确的是（C）。代理人应在代理权限范围内行使代理权代理人应亲自进行代理活动可以实施双方代理不得滥用代理权下列（）不是物权当中所有权的权能。占有使用收益放弃下列（）不属于代理的种类。双方代理指定代理法定代理委托代理法人的成立条件有（）。依法成立有必要的财产和经费有自己的名称、组织机构和成果能够独立承担民事责任具备公益属性债消灭的原因有（）。履行抵消提存混同免除法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。正确法定代表人是法人的最高领导人。不正确表见代理是指无权代理人以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为，第三人有理由相信代理人有代理权，因而法律后果直接由被代理人承担的代理方式。正确法定代表人的变更即法人的变更。不正确垫资条款的效力为（）。无效效力待定可变更可撤销有效约定的垫资利息超过中国人民银行规定标准的，应（）。减半支付按照约定支付不应支付利息超过部分无效招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.15.0B.30.0C.45.0D.60.0当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。阴合同备案的中标合同双方约定为准阳合同或阴合同垫资利息的支付方式为（）。有约定时支付无约定时不支付任何情况下都应支付任何情况下都不应支付视情况而定工程实践中，建设单位（）规避阴阳合同。进行合法有效的招标投标与对方当事人协商签补充协议，并备案诉讼重新进行招标投标，并重新签订合同当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。正确当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。正确拖欠款利息有约定时支付，无约定时不支付。不正确当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持。不正确下列（）不是无效合同的法律后果。恢复原状返还财产继续履行折价补偿下列（）不是无效合同的情形。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益违反法律、行政法规的强制性规定重大误解下列（）不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形。转让、出借企业资质证书的以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（）人民币以上。A.100万元B.50万元C.200万元D.3000万元非法转包的情形有（）。总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意，承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他单位的分包单位将其承包的建设工程再分包的将其承包的全部工程发包给他人建设工程合同无效的情形有（）。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的非法转包建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的违法分包建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。正确建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，不支付工程款。不正确承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第134条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。正确具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，应予支持。不正确某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告不构成要约的原因是（）。不具有订立合同的意思表示要约人不特定受要约人不特定要约内容不明确某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投。则此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因是（）。不具有订立合同的意思表示要约人不特定受要约人不特定要约内容不明确甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是（）。该电子邮件发出的时间该电子邮件进人乙单位指定的电子邮箱的时间乙单位知道已经收到该电子邮件的时间乙单位知悉该电子邮件内容的时间下列情形中，构成承诺的是（）。甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容甲向乙发出要约，明确7天内不答复则视为承诺，乙未如期答复甲按某广告给乙汇款购买其建材，乙给甲邮寄了其指定的产品下列关于要约撤销的表述中，正确的是（）。要约生效之前可以撤销要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销撤销通知应在要约生效之前到达受要约人撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达撤销要约必须经过受要约人的同意下列情况中，不得撤销的要约包括（）。要约人约定了承诺期限要约人明示要约不可撤销受要约人认为要约不可撤销C情形并已为履行合同做了准备工作通知在承诺发出之后到达受要约人承诺延误是指承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达。“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。正确撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。正确承诺既可以撤回也可以撤销。不正确寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书以及商业广告属于要约邀请。不正确某承包商与材料供应商签订了一个水泥供货合同，但是合同中没有约定水泥的交货地点，则他们应该优先采用（）。在履行义务一方所在地履行在收受水泥一方所在地履行在签订合同地点履行补充协商决定交货地点某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据交易习惯确定。则供货商备齐钢材后，应（）。将钢材送到施工现场将钢材送到发包人的办公所在地将钢材送到发包人的仓库通知发包人自提甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元／吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元／吨，结算时应按照（）计算。A.2800元／吨B.2650元／吨C.2500元／吨D.2200元／吨某建设工程施工合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明，则法定的处理方法是（）。按照订立合同时，承包人所在地的市场价格支付按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（）。付款地点为A市交货地点为A市付款地点在B市交货地点在B市交货地点和付款地点均在B市甲房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对丙行使代位权，拿到了15万元的工程款。则下列说法正确的有（）。乙只能以自己的名义行使代位权乙行使代位权的费用应当由甲承担乙行使代位权的范围应当以15万元为限乙可以直接向丙行使代位权乙必须向法院请求行使代位权代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。正确执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。正确合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。正确合同履行需遵循全面履行原则。正确下列关于合同无效的表述中，正确的是（）。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同损害国家、集体或者第三人利益以合法形式掩盖非法目的违反地方性法规的强制性规定下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是（）。损害社会公共利益的合同以合法形式掩盖非法目的不慎造成误解的合同显失公平的合同下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是（）。损害社会公共利益的合同以合法形式掩盖非法目的不慎造成误解的合同显失公平的合同某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失。则该建筑公司不可（）。申请法院或仲裁机构变更该合同申请法院或仲裁机构撤销该合同申请法院确认该合同无效继续认可该合同下列（）不属于合同的生效要件。合同主体适格意思表示真实内容合法完全行为能力人14岁的中学生张某擅自与某善意的成年人王某签订合同转让了自己上学用的电动自行车，则下列关于此合同的表述中正确的是（）。此合同属于有效合同此合同属于无效合同此合同属于效力待定合同王某可催告张某父母确认合同被追认前王某可撤销下列关于合同生效的要件中，正确的是（）。当事人的主体资格要合格当事人的意思表示要真实合同不违反法律、行政法规合同不损害社会公共利益具备法律要求的合同形式一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。正确因故意或者重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效。正确重大误解，是指当事人一方因自己的过失导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。正确无权代理合同属于效力待定合同。正确勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上，属于强制招标投标的规模标准。A.100.0B.200.0C.60.0D.50.0《招标投标法》规定，投标人不得少于（3.0）个。开标由（招标人）主持，邀请所有投标人参加。评标委员会成员总数应当为（5.0）人以上单数。《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（）原则。公开公平公正诚实信用等价有偿《招标投标法》规定，强制招标投标的项目范围包括（）。大型基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目全部使用国有资金投资或者国家融资的项目使用国际组织贷款、援助资金的项目使用外国政府贷款、援助资金的项目部分用国有资金投资或者国家融资的项目涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。正确评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。正确招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。不正确投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。正确《侵权责任法》规定，建筑物倒塌致人损害的侵权诉讼，适用（）归责原则。过错原则过错推定原则无过错原则公平原则下列（）不是侵权免责事由。无过错不可抗力第三人过错受损害人无过错共同危险行为适用《侵权责任法》规定的（）归责原则。过错原则过错推定原则无过错原则公平原则高空抛物适用《侵权责任法》中的（）原则。过错推定原则无过错原则过错原则公平原则法律责任的构成要件有（）。有损害事实存在违法行为损害事实与违法行为之间具有因果关系有过错有过失《侵权责任法》中规定的规则原则有（）。过错原则过错推定原则无过错原则平等原则公平原则因建设工程或工程设施倒塌致人损害的侵权诉讼，由施工单位与建设单位就其他责任人的原因致害承担举证责任。正确从建筑物中抛掷物品或从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的以外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。正确因堆放物倒塌致害的侵权诉讼，由堆放人就自己没有过错承担举证责任。正确因挖掘地面、修缮安装地下设施致害的侵权诉讼，由施工人就自己设置了明显标志和采取了安全措施的事实承担举证责任。正确下列（）不是发包人行使法定单方解除权的条件。明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的下列（）不是承包人行使法定单方解除权的条件。未按约定支付工程价款的提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的不履行合同约定的协助义务的非法转包、违法分包建设工程合同解除后（）结算。应当按照约定应当参照约定不应根据法律规定约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人（可以）变更。发包人行使法定单方解除权的条件有（）。明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的非法转包违法分包《合同法》规定的法定赔偿范围包括（）。实际损失预算预期利益预计损失防止损失扩大而支出的合理费用当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以单方解除合同。正确当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，需在催告后的合理期限内仍未履行的，才可解除合同。不正确当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。正确建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。正确施工合同纠纷（质量、工程款、工期）的诉讼时效为（2.0）年。权利最长保护期限为（20.0）年。诉讼时效起算时间点为从（）起计算。权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日权利受到侵害之日权利人主张权利之日权利人行使权利之日工程结算款请求权的诉讼时效从（应付工程款）之日开始计算。诉讼时效期限为一年的情形有（）。身体受到伤害要求赔偿的延付或拒付租金的出售质量不合格的商品未声明的寄存财物被丢失或损毁的涉外合同承包人因以下（）事由，请求发包人支付工程价款的，不受诉讼时效的限制。承包人未就工程价款与发包人进行结算的B.工程价款数额尚未确定的发包人未收到竣工结算文件的发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及时审核或者答复的承包人有证据证实发包人故意拖延进行结算的在任何诉讼程序中均可提出诉讼时效的抗辩。不正确诉讼时效期限为两年。不正确诉讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消灭。正确诉讼时效期间经过，权利人的胜诉权必要消灭。不正确当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的（应予支持）。一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者（当事人双方有约定）的情况下，才可以视为意思表示。建筑工程的承包人的优先受偿权（优于）抵押权和其他债权。建设工程承包人行使优先权的期限为（6个月），自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为（）。约定结算答复期限约定“逾期不答复视为认可结算”发包人在“结算答复期间”没有答复法律规定“逾期不答复视为认可结算”承包人确定工程款数额发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程（），也可以申请人民法院将该工程（），就所得价款优先受偿变卖折价抵消提存拍卖当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。正确“逾期不结算视为认可”可以不约定于合同中，而直接适用法律规定。不正确建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。正确消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。正确下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是（三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责）。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。合同约定工程建设强制性标准设计要求工程建设推荐性标准总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是（）。组织编制监理规划，审批监理实施细则根据工程进展及监理工作情况调配监理人员组织审查施工组织设计、(专项)施工方案进行隐蔽工程验收施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的是（）。编审程序应符合相关规定施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求安全技术措施应符合工程建设强制性标准施工图纸符合工程建设强制性标准相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程（）等阶段提供的服务活动。勘察设计施工保修使用项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件（）。施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定索赔事件造成施工单位经济损失索赔费用有施工单位注册造价师签章索赔事项属于合同的承包范围总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。不正确《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理人员进驻施工现场。正确工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。正确工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。正确《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、(总监理工程师)签字后实施。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（工程建设强制性标准）。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（施工单位）组织召开专家论证会。（）。工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（10万元以上30万元以下）的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。以下属于专家论证项目的有()。深基坑地下暗挖工程高大模板工程室内抹灰砌砖工程工程监理单位和监理工程师应当按照（）实施监理。法律法规工程建设强制性标准工程建设推荐性标准工程合同工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告。不正确

安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵循《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）。正确工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。正确工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。正确2013版施工合同示范文本通用条款规定：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生28.0后天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述时间内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。下列不属于2013版施工合同示范文本通用条款规定的是：(承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料)。下列不符合2013版施工合同示范文本通用条款规定的是（专业队伍办理签证、索赔；实现资料（证据）专人管理）。根据2013版施工合同示范文本，下列说法不正确的是（承包人应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由）。2013版监理规范规定，项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件：（）。施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔。索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定。索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。索赔事件造成施工单位直接经济损失。2013版监理规范规定，项目监理机构批准工程延期应同时满足下列条件：（）。施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期。因非施工单位原因造成施工进度滞后。施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。1999版施工合同示范文本规定了索赔过期作废制度。不正确2013版施工合同示范文本规定了索赔过期作废制度。正确2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求。不正确2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。正确根据2013版施工合同示范文本，下列说法不正确的是（因发包人违反合同约定造成暂停施工的，发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，无须支付承包人合理的利润。）。以下不属于施工机械台班单价组成费用的是（防暑费）。机械因窝工而闲置时，机械设备台班费可按（租赁费或折旧费）计算。根据2013版施工合同示范文本，下列说法正确的是（因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担）。根据FIDIC合同条件的规定，不可抗力是指某种异常事件或情况，包括()等。战争、敌对行动、入侵、外敌行动工期拖延引起的赔偿叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战承包商人员和承包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性物质引起的污染，但可能固承包商使用此类军火引起的除外费用索赔成立的条件如下（必须同时具备）：（）。与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出（费用增加）。造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承担的风险承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告监理人证明索赔事件客观发生了。根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担。正确根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：承包人施工设备的损坏由发包人承担。不正确根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。正确根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。不正确(实际费用法)是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是，以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。直接费是指直接用于工程的人工费、材料设备费和(施工机械使用费)。当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出(工期延长的费用赔偿)。合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定的合同条款，被称为（明示条款）。关于施工索赔的特征，下列说法中不正确的是（）。与工程签证是双方法律行为的特征不同，工程索赔不是双方协商一致的结果，而是单方主张权利的要求。与工程签证涉及的利益已经确定的特点相比，工程索赔涉及的利益尚待确定，是一种期待权益工程签证的内容已经确定，签证可直接作为结算的依据；而工程索赔存在三种结果。对于工程签证而言，工程签证前的有关书面或口头证据的取得与保管并不重要；而工程索赔是单方面提出的权利主张，必须依赖于证据予以证实，这些证据不仅包括实体证据还包括程序证据。索赔和签证是同一概念。索赔报告的组成内容包括（）。总论合同引证索赔费用、工期的计算索赔证据监理档案就施工索赔的目的而言，施工索赔分为经济索赔和工期索赔。正确在国际工程施工索赔中，最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和经济索赔；有时，业主也向承包商提出经济补偿的要求，即“反索赔”。正确按照索赔的对象不同，把索赔分成两类：索赔和反索赔。正确综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。正确下列表述正确的是(工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延误。)。下列表述正确的是(只有关键工作延误才必然导致工期延误；非关键工作延误不一定导致工期延误。)。某项工作出现进度偏差，此偏差不大于该工作的自由时差，则不影响后续工作某项工作出现进度偏差，此偏差大于该工作的自由时差但不大于该工作的总时差，则(不影响总工期).工期索赔成立的条件如下（必须同时具备）：（）。与合同对照，事件已造成了直接工期损失（工期延误或工期延长）。造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承担的风险；承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。监理人证明索赔事件客观发生了。关键线路与关键工作的确定方法有（）。观察法计算总时差法标号法计算节点最早时间的方法倒排工期法建设工程监理规范（GB/T50319-2013）中的“工程延期”的本质是“工期顺延”。正确工期延误是工期顺延的必要条件。正确工期延误是工期顺延的充分必要条件。不正确工期顺延是工期延误的必要条件。不正确根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（提交投标文件的截止时间前）。根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人）。关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件）。A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件）。根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金投标文件逾期送达或者为送达指定地点投标文件未按招标文件要求密封投标文件无单位盖章并无单位负责人签字联合体投标未附联合体各方共同投标协议按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是（）。投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行投标保证金有效期应当超出投标有效期30日评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。不正确经有关部门审批，为紧急安置灾民而修建的活动板房可以不招标。正确建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。正确施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。正确关于联合体投标，下列表述中正确的是（联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格）。下列（招标人明示或者暗示投标人压低价格）不属于投标人之间串通投标。使用国有资金投资的项目范围，不包括下列（使用国家政策性贷款的项目）。甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造成了业主30万元的损失。就此，建设单位（）。可以要求甲单位赔偿全部损失不可以要求乙赔偿全部损失可以要求甲赔偿10万元的经济损失必须同时要求两家单位一起协商赔偿可以要求甲乙各赔偿15万元下列（）不属于投标人之间串通投标。不同投标人的投标文件相互混装投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容招标人明示或者暗示投标人压低价格不同投标人委托同一单位办理投标事宜投标人以低于成本的报价竞标经有关部门审批，施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。不正确招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。正确施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标。不正确分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。不正确有关监理的“附加工作酬金”，下列说法正确的是（附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。）。下列关于专业监理工程师的表述中，正确的有（）。由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资格的人员。由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工程师执业资格的人员。由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资格的人员。由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。不正确总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。不正确监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。正确监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作。正确总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。不正确根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成）。甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工，关于该联合体承包行为的说法，正确的是（甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任）。我国工程总承包主要的方式不包括下列（设计施工监理总承包）。下列建设工程承包行为违反《建筑法》规定的是（分包人将其承包的工程再次进行分包）。根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）。建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用严禁个人承揽分包工程业务劳务作业分包不经建设单位认可有下列()情形之一的，合同无效。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益以合法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律、行政法规的强制性规定建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。正确《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是行政法规。不正确合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。正确总承包单位可分阶段对勘察、设计、施工、材料设备采购等所有内容进行分包。不正确关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（必须在合同中有此约定，才可作为结算依据）。发包人要求甩项竣工的，承包人应予协助和配合，合同当事人应签订（甩项竣工协议）。合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为（在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同）。除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后（14）天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后（14）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。不作为的默示在（）的情况下，可以视为意思表示。法律有规定当事人双方有约定单方意思表示情况下仅仅法律有规定的情况下既要有法律规定，又要有合同约定承包人主张“逾期不结算视为认可结算”，应满足的条件包括（）。约定“结算答复期限”约定“逾期不答复视为认可结算”发包人在“结算答复期间”没有答复发包人在“结算答复期间”没有提出异议承包人未向发包人提交结算书由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。不正确2013版施工合同示范文本通用条款规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。正确2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。正确施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建[2004]369号文件，意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”。正确分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失（在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告）。按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（本该进行检验日）签发接收证书。按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（应由指定分包商直接对业主承担责任）。按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（承包商自行承担）。依据FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为（）。由业主指定，并与其签定合同工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围对其付款从暂列金额内开支承包商负责对其施工进行协调管理对其违约行为承包商承担连带责任按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括（）。业主提供的设计不当造成的损失承包商施工原因造成的爆炸工程所在国发生战争放射性污染导致停工施工遇到不利气候条件导致的停工承包商可以采用邀请招标或议标的方式与分包商签订分包合同。正确颁发工程接收证书后的[84天内]，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。正确业主每月支付承包商进度款时，以实际完成的工程量作为支付依据。正确FIDIC施工合同条件下，最终解决合同争议的方式是诉讼。不正确在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（建设工程委托监理合同）。某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（建设工程委托监理合同专用条件）中。在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（额外工作）。监理合同的有效期是指（合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日）。依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（）。工程设计的建议权工程规模的认定权工程设计变更的决定权承包人索赔要求的审核权施工协调的主持权监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。委托人违约，赔偿监理人经济损失因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额因监理人工作失误，不赔偿委托人损失任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失。正确监理工作包括附加监理工作和额外监理工作。不正确监理人员和监理辅助人员的工资属于间接成本。不正确委托监理合同的变更应经一方申请并经双方口头同意方可进行变更。不正确建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效）。抵押与质押的区别主要在于（担保财产是否转移占有）。合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（质押）。依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任）。法人应当具备（）等条件。依法成立有必要的财产或者经费有自己的名称、组织机构和场所能够独立承担民事责任经上级行政主管机关批准在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（）。土地使用权社会团体的教育设施土地所有权抵押人所有的交通工具依法被监管的财产抵押是最常用的担保方式。不正确《担保法》是指调整因担保关系而产生的债权债务关系的法律规范的总称。正确保证合同的当事人是指保证人和债权人。正确定金数额由当事人约定，不得超过主合同标的额的10%。不正确按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（工程所在地）的人民法院管辖。发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（当事人约定的）鉴定部门鉴定。甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（有效，由甲施工企业向乙公司支付货款）。按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格）的顺序履行。在施工合同中，（）的合同属于无效合同。施工企业伪造资质等级证书签订招标人与投标人串通签订施工企业的违约责任明显过高建设单位的违约责任明显过高约定的质量标准低于强制性标准施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合同。建设行政主管部门仲裁机构人民法院工程师设计单位合同的成立必须经过要约、承诺两个阶段。正确在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款。不正确施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有，应承担缔约过失责任。正确书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。正确依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（应经工程师批准）后推迟开工日期。施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用）。施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（承包人）承担。依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（验收后由发包人负责）。按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（）。投标书及其附件招标阶段对投标人质疑的书面解答资格审查文件工程报价单履行合同过程中的变更协议按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。发包人未按约定提供施工场地分包人对承包人的施工干扰设计变更承包人的主要施工机械出现故障发生不可抗力施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前14天书面通知承包人。不正确通用条款在使用时不做任何改动，原文照搬。正确合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前14天。不正确工程开工后，承包人应按照[工程师]确认的进度计划组织施工。正确某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（默示索赔）。依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（索赔意向通知）。依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告）。当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括（）。经工程师认可的施工进度计划汇率变化表施工会议记录招标文件合同履行中的来往信函按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（）。工程加速索赔工程变更索赔合同中明示的索赔合同中默示的索赔合同外的索赔索赔事件发生后，承包人应立即向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。不正确在承包人提出索赔意向通知以后，工程师无权检查承包人的现场同期记录。不正确工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。正确能否有力地反驳索赔，是衡量工程师工作成效的重要尺度。正确工程监理单位应在监理合同签订后，第一次工地会议前将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命，书面通知（建设单位）。总监理工程师需要同时担任多项监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过（3.0）项。根据《山东省建设工程监理工作规程》，总监理工程师委托对项目监理机构印章进行保管与使用是（信息资料员）的职责。施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（监理合同）文件进行交底。第一次工地会议由（建设单位）主持召开。（）情形项目监理机构可设总监理工程师代表：工程规模较大、专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表一个监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设总监理工程师代表同时担任总监理工程师的项目多于一项的监理部人员数量较多时监理员应履行下列（）职责发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告检查工序施工结果复核工程计量有关数据负责旁站进行见证取样监理对开工条件核查应包括下列（）内容设计交底和图纸会审已完成施工组织设计已由总监理工程师签认施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实进场道路、水、电、通信等已满足开工要求建设资金已落实总监理工程师应在签订监理合同及收到工程设计文件后组织编制监理规划，并在召开第一次工地会议后报送建设单位。不正确监理实施细则应在相应工程施工开始前，由各专业监理工程师编制并经总监理工程师审批同意后实施。正确监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档，专业监理工程师审核并经参会各方会签后分发。不正确设计交底和图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位的代表和总监理工程师共同签认。正确对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展的需要，编制监理实施细则。正确项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（二）次。专业监理工程师应将本专业工程施工质量的巡视情况、质量隐患和质量问题的整改及落实情况记录在（监理日志）中。监理对分项工程验收时由（专业监理工程师）组织。单位工程竣工预验收不包括下列（签署竣工验收记录表）内容：对需返工处理或加固补强的（质量事故），项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应按处理方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查；质量事故处理完成，并经验收合格后，（项目监理机构）应及时向建设单位和工程监理单位报送质量事故处理报告，并将完整的质量事故处理记录资料整理归档。监理质量控制的主要方法是（）。事前控制主动控制强化验收严格执行合同严格执行设计文件项目监理机构应采取（）形式对工程建设实施监理。见证旁站巡视平行检验合同管理专业监理工程师对工程质量情况进行巡视应包括下列主要（）内容：施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准、批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工发现并处置安全事故隐患使用的材料、构配件和设备是否合格施工质量管理人员是否到位特种作业人员是否持证上岗监理对分包单位资格审核应包括下列（）内容：营业执照、企业资质等级证书安全生产许可文件类似工程业绩专职管理人员和特种作业人员的资格分包单位人员数量基础分部验收有（）参加总监理工程师建设单位负责人施工单位项目负责人勘察单位项目负责人设计单位项目负责人总监理工程师应指派监理人员对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，并记录签字。正确平行检验是指项目监理机构按有关技术标准规定和监理合同约定，对材料、构配件、设备的相关检测项目进行检测试验。不正确专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，并签署意见。正确隐蔽工程验收时，专业监理工程师应对需隐蔽工程进行实测检查，专业监理工程师应对隐蔽内容和验收结果形成书面记录并归档。正确总监理工程师应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人和质量负责人等对单位工程进行竣工预验收。正确单位工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师审核签字后，报建设单位。不正确项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，情况严重时，应（签发工程暂停令），并及时报告建设单位。配合安全事故的调查处理是（总监理工程师）的职责。监理安全管理人员负责施工现场的安全巡视工作，每天应不少于（二）次。安全日志不包括下列（隐蔽工程验收情况）内容：监理安全管理人员的岗位职责包括（）。与建设单位、施工单位的安全管理人员对接，负责日常安全生产管理的监理工作组织编写安全生产管理的监理实施细则审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情况审查施工单位、分包单位的安全生产许可证和项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格审查施工组织设计中本专业的安全技术措施和安全专项施工方案监理安全管理人员应审查安全专项施工方案中的内容有（）。是否符合工程建设强制性标准是否附具安全验算结果超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证审查情况安全管理组织机构和资源配置季节性安全施工措施项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，应签发监理通知单，要求施工单位整改。正确项目监理机构应督促安拆单位将施工起重机械、自升式架设设施安全许可文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。未经建设主管部门备案的，不得进行安拆作业。正确监理安全管理人员应每周记录安全日志。不正确项目监理机构应检查施工起重机械使用过程中的定期检查、维修、保养月检记录，但不用留存备案。不正确总监理工程师代表由（总监理工程师）书面授权。下列（施工组织设计）不是监理规划编制依据项目监理机构与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系采用（工作联系单）形式。下列（组织协调）不是监理细则主要内容项目监理机构发现下列（）情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令，要求施工单位停工整改。建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的施工单位违反工程建设企业标准的第一次工地会议内容有（）。建设单位、施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工总监理工程师介绍监理规划的主要内容并授权监理单位专职文件资料管理人员研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员，召开监理例会的周期、地点及主要议题。确定各参建单位专职文件资料管理人员建设单位介绍工程开工准备情况检查分析工程项目质量、施工安全管理状况，针对存在的问题提出改进措施监理工程师通知单由专业监理工程师签发。不正确监理例会由总监理工程师或其授权的专业监理工程师定期组织并主持。正确施工单位未提出复工申请的，总监理工程师不应指令施工单位恢复施工。不正确监理工作总结经总监理工程师签字并加盖工程监理单位公章后报送建设单位。正确专项施工方案由（总监理工程师）审查签认后报建设单位。对于分部（子分部）工程的报验，（总监理工程师）应组织项目监理机构和施工单位项目有关人员进行验收质量事故书面报告由（项目监理机构）提供。下列（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）需要建设单位项目负责人审查签字专项施工方案审查的基本内容包括（）。编审程序应符合相关规定工程质最保证措施应符合有关标准安全技术措施应符合工程建设强制性标准资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划成满足工程施工需要施工总平面布置应科学合理设计交底和图纸会审会议纪要由（）签认。建设单位代表施工单位代表总监理工程师设计单位代表勘察单位代表见证人员由监理机构相关人员担任。不正确在施工过程中，当施工单位对已批准的施工组织设计/（专项）施工方案进行调整时，应按规定程序向项目监理机构重新报审。正确施工控制测量成果报验表由总监理工程师在工程开工前对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施检查、复核合格后予以签署。不正确平行检验记录由监理人员根据相关规定、《建设工程监理合同》约定，对施工单位自检的同一检验项目进行检测试验活动并记录形成。正确项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报告，监理报告一式（四）份。二级工程）应建立监理（安全生产管理）日志安全生产管理监理实施细则由专业监理工程师在（第一次工地会议前）编制完成，并经总监理工程师审批。施工单位现场安全规章制度文件报审资料由项目监理机构在工程开工前予以审查，由（总监理工程师）签认安全生产管理监理实施细则主要内容（）。工程概况、范围、依据、目标项目监理机构的安全生产管理监理体系、各级岗位职责监理人员安全守则、监理工作程序及要求重大危险源的安全巡视方案施工总平面布置施工现场特殊工种有（）。起重工架子工电工焊工钢筋工项目监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患后签发监理通知单；情况严重的应及时向有关主管部门报告。不正确安全巡视记录应由监理单位根据施工内容、专业特点及有关技术标准、规范进行填写、补充。正确安全监理日志应记录日常安全生产管理的施工单位履责工作情况。不正确监理项目机构应定期对施工现场的安全生产管理状况进行检查，并形成文字记录资料。正确项目监理机构批准工程延期不包括的条件是（施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求）。工程质量评估报告由（监理单位技术负责人和总监理工程师）签字工程开工令由（总监理工程师）签发。施工进度计划报审表应由项目监理机构对施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划审查后，由（总监理工程师）签署意见并报送建设单位监理审查开工报审表内容包括（）。设计交底和图纸会审已完成施工组织设计已由总监理工程师签认施工单位现场质量、安全生产管理体系己建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料己落实进场道路及水、电、通信等已满足开工要求施工许可已办理完成施工进度计划审查的基本内容（）。施工进度计划应符合施工合同中工期的约定施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求施工顺序的安排应符合施工工艺要求施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要施工总平面布置合理工程竣工预验收由建设单位组织。不正确项目监理机构应对施工进度计划的实施情况检查，发现实际进度严重滞后于计划进度且已影响合同工期时应签发监理通知单。正确验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位，项目监理机构也可进行工程计量。不正确项目监理机构对施工单位提交的工程款支付申请文件审核并与建设单位、施工单位沟通协商一致后，由总监理工程师签发工程款支付证书。正确（工程施工）是形成实体质量的决定性环节下列（随机性）不是政府监督管理的特点工程监理单位的质量责任包括（法律责任和违约责任）。下列（坚持综合治理的原则）不是质量控制的原则建设工程质量的特点是（）。影响因素多质量波动大质量隐蔽性终检的局限性产品的社会性影响工程质量的因素很多，但归纳起来主要有（）人机械材料方法投资质量是指产品质量。（）不正确建筑行业实行各类专业从业人员持证上岗制度是保证人员素质的重要管理措施。（）正确施工单位属于监控主体，对施工全过程的工作质量和工程质量进行的控制，以达到合同文件规定的质量要求。（）不正确项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。（）正确《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）将单位工程划分为（10.0）分部工程分部工程验收由（总监理工程师）组织。按专业性质、建筑部位划分的是（分布工程）。当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（建设单位）组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。分项工程应按（）进行划分。主要工种材料施工工艺设备类别楼层设计单位项目负责人应参加（）分部工程验收主体结构地基与基础建筑节能建筑屋面建筑装饰装修未实行监理的建筑工程，施工单位相关人员应履行《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的监理职责。（）不正确施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。（）正确涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。（）正确工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。（）正确（优良）不是观感质量验收评价的结论下列（有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料基本完整）不是分部(子分部)工程质量验收的合格标准检验批验收内容不包括（根据资料检查结果，计算判断检验批是否符合验收标准要求）。安全与使用功能的抽测资料检查，检查内容表述错误的是（检测人员、校核人员、审核人员可不签字，检测报告用章规范符合要求。）检验批验收合格应符合（）规定。主控项目的质量经抽样检验均应合格一般项目的质量经抽样检验合格具有完整的施工操作依据完整的质量检验记录观感质量符合要求当建筑工程施工质量不符合要求时，应按下列规定处理（）经返工或返修的检验批，应重新验收经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要的检验批，应予以验收经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求的、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案的要求予以验收经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能的分部工程及单位工程，可以验收对明显不合格的个体，可纳入检验批，但应进行处理，使其满足专业验收规范的规定，对处理情况应予记录并重新验收。（）不正确检验批是建筑工程施工质量验收的最小单元，是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础。（）正确质量控制资料应完整。当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构进行相应的实体检验或抽样检验。（）正确由于检验批巳进行了严格的验收，因而只要构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格，则分项工程验收合格。（）正确施工图设计阶段监理工作不包括（审核设计单位交付的施工图及投资估算算文件）监理工程师应从以下方面对设计变更进行严格控制，其中表述错误的是（不需要严格控制设计变更的签批手续）勘察阶段监理工程师进行质量控制的要点错误的是（勘察文件的质量控制：工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，负责人无需签字）。工程勘察工作一般分（三个）个阶段勘察设计质量控制的依据包括（）。法律、法规，城市规划，国家规定的建设工程勘察、设计深度要求有关技术、资源、经济、社会协作等方面的协议、数据和资料项目批准文件，如项目可行性研究报告、项目评估报告及选址报告勘察、设计规划大纲、纲要和合同文件施工技术规范标准、施工图设计的深度要求包括（）能据以编制施工图预算能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作能据以进行施工和安装能据以进行工程验收能够进行施工监理招标详细勘察应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足初步设计的要求。（）不正确设计的质量有两层意思，首先设计应满足业主所需的功能和使用价值；其次设计必须遵守法律法规、技术标准。（）正确工程勘察和设计单位资质的动态管理核查。由企业工商注册所在地省、自治区、直辖市建设行政主管部门审批并负责