土木工程《工程招标投标与合同管理》复习材料

《工程招标投标与合同管理》复习材料2013.1.1610级土木工程一、单选题1、《招标投标法》规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于评标委员会成员总数的（B）。A.3/4B.2/3C.1/2D.1/32、《招标投标法》规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（D）内，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同A.10天B.15天C.20天D.30天3、合同纠纷发生后，在第三人的参与和主持下，对双方当事人进行劝服、协调和疏导工作，使双方当事人相互谅解，这种合同纠纷的处理方式称为（D）A.仲裁B.裁决C.和解D.调解4、依据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特别问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。

A.通用条款B.专用条款C.监理合同D.协议书5、某基础工程隐藏前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发觉部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是(D)。A.费用由工程师担当，工期由承包方担当B.费用由承包方担当，工期由发包方担当C.费用由承包方担当，工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方担当6、编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为干脆费。干脆费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金依据有关规定另行计算。此种方法称为：（A）A.工料单价法B.综合单价法C.清单计价法D.其他方法7、合同的（D）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。A.订立B.质压C.定金D.成立8、编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的干脆费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价主要采纳此种方法，被称为：（B）。A.工料单价法B.综合单价法C.定额法D.其他方法9、（B）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。A.计量估价合同B.固定总价合同C.单价合同D.成本加酬金10、在设备购置评标中，采纳技术规格简洁的初级商品，由于其性能质量相同，可把价格作为唯一尺度，将合同授予（C）的投标者。A.报价适中B.报价合理C.报价最低D.报价最高11、关于评标，下列不正确的说法是(B)。A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密B.评标委员会必需由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数C.评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触12、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请（D）的、具备资格的投标人参与投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。A.特定B.全国范围内C.专业D.不特定13、采纳邀请招标方式的，招标人应当向（A）家以上具备担当招标项目的实力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。A.3B.4C.5D.714、招标投标活动的公正原则与公允原则的共同之处在于创建一个公允合理、(B)投标机会。A.自由竞争B.同等竞争C.展示企业业绩D表现企业实力.15、应当招标的工程项目，依据招标人是否具有(D),可以将组织招标分为自行招标和托付招标两种状况。A.招标资质B.招标许可C.评标专家D.招标的条件与实力16、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关系社会公共利益、公众案例的基础设施项目的是（A）。A.商品住宅，包括经济适用房B.煤炭、石油、自然气、电力、新能源等项目C.生态环境爱护项目D.铁路、马路、管道、水运、航空等交通运输项目17、投标保证金一般不得超过投标总价的（B），但最高不得超过（B）万元人民币。A.1%，80B.2%，80C.1%，100D.2%，10018、一般招标项目评标专家的产生可以采（）方式，特别招标项目可以（B）A.招标人干脆确定，随机抽取B.随机抽取，招标人干脆确定C.招标人干脆确定，不需专家评审D.随即抽取，不需专家评审19、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）天内，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.20B.30C.45D.6020、国际工程通常是指（C）A.由世界银行出资的工程B.由国外企业投资建设的工程C.面对国际进行招标的工程D.发包人是国外企业的工程21、在国际上通过公开的的广泛征集投标人，引起投标人这间的充分竞争，从而便宜招标人能以较低的价格和较高的质量获得项目的的实施，这种招标方式叫做（A）。A.国际竞争性招标B.有限国际竞争性招标C.询价选购 D.干脆订购22、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的一部工作，由一个承包商负责组织实施。这个承包商可以将若干专业性工作交给不同的专业承包商去完成，并统一协调和监督他们的工作。在一般状况下，建设单位（业主）仅与这个承包商发生干脆关系，而不与各专业承包商发生干脆关系，该承包方式称为（B）A.分承包B.总承包C.阶段承包D.专项承包23、（D）承包方式的基本做法是按工程实际发生的干脆成本（干脆费）加上商寶企业管理费（间接费）、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的状况和内容尚不清晰、工程量不详（如采纳设计—施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及具体设计文件）的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.成本加酬金合同24、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（B）的组成部分。A.投标文件B.招标文件C.评标报告D.投档文件和招标文件25、采纳单项评议法评标，要求投标人“能够满意招标文件实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。”这里的成本，是指（A）。A.投标人的个别成本B.社会平均成本C.招标人测算的成本D.行业平均成本26、一个工程编制的标底（A）.A.只能一个B.两个C.3个D.允很多个27、工程监理是监理单位代表（A）实施监督的一种行为。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.国家28、在设备选购 评标中，选购 标准规格的产品，由于其性能质量相同，可把价格作为唯一尺度，将合同授予（C）的投标人。A.报价适中B.报价合理C.报价最低D.报价最高29、踏勘现场的目的是让投标人了解工程现场场地和（A）状况等，以便投标人编制施工组织设计或施工方案，以及获得计算各种措施费用时必要的信息。A.四周环境B.自然条件C.施工条件D.现场30、投标人在（B）可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。A.招标文件要求提交投标文件截止时间后B.招标文件要求提交投标文件截止时间前C.提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D.招标文件规定的投标有效期终止之前31、投标人投标，可以是（D）A.投标人之间先进行内部议从、内定中标人然后再参与投标B.投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标C.投标人以低于成本价报价竞标D.联合体投标且附有联合体各方共同投标协议32、任何一个项目的投标都是一个系统工程，必需遵循肯定的程序。在探讨招标文件后，接下来要（A）。A.调查招标环境B.确定投票策略C.办理资格审查D.进行投标计算33、工程量清单是招标人按国家颁布的统一工程项目划分、统一的工程量计算规则，依据施工图纸计算工程量，供应应投标人作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（B）为依据。A.工程量清单B.实际工程量C.承包方保送的工程量D.合同中的工程量34、若业主拟定的合同条件过于苛刻为了使业主修改合，可打算“两个报价”，并进行阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，便倘如合同做某引起修改时，则投标报价为加一数值，即此前一数值的报价低肯定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必需先报按招标方件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价法称为（B）。A.低报价法B.突然降价法C.多方案报价法D.不平衡报价法35、当一个项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报介，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为志向的经济效益，这种报价技巧叫做（D）。A.多方案报价法B.依据中标报价的不同特点采纳不同报价C.先亏后赢报价法D.不平衡报价法36、招标过程中，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等等（A）进行谈判。A.实质性内容B.非实质性内容C.材料价格D.施工支配37、合同谈判阶段结束，此时（A）应刚好打算和递交履约保函，打算正式签暑承包合同。A.投标人B.招标人C.招标人和投标D.担保人38、下列行为中，不符合暂停施工规定的是( C)。A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理看法C.承包人实施工程师处理看法，提出复工要求后方可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内赐予答复39、在施工过程中，工程师发觉曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应由( B)。 A.发包人担当费用和工期损失 B.承包人担当费用和工期损失 C.承包人担当费用，工期赐予顺延 D.发包人担当费用，工期赐予顺延40、依据施工合同示范文本的规定，某设备安装工程试车时发觉，由于设计缘由试车达不到验收要求的，则应由( A)。A.发包人担当修改设计、拆除及主新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延B.承包人担当修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延C.设计人担当修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期不予顺延D.设计人担当修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延41、施工中承包人要求运用特别工艺，经工程师认可后实施时，应由(C )。A.发包人办理申报手续，发包人担当相关费用B.发包人办理申报手续，承包人担当相关费用C.承包人办理申报手续，承包人担当相关费用D.担当人办理申报手续，发包人担当相关费用42、施工合同示范文本规定，因发包人缘由不能按协议书约定的开工日期开工时，( C)后推迟开工日期。A.承包人以书面形式通知工程师 B.发包人以书面形式通知承包人C.工程师以书面形式通知承包人 D.工程师征得承包人同意43、施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改看法，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为(B )。A.送达竣工验收报告日 B.修改后提请发包人验收日C.修改后验收合格日 D.办理竣工移交手续日44、施工合同示范文本规定，工程实际进度与支配进度不符时，承包人按工程师的要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发觉改进措施有缺陷时，应由(B )担当责任。A.发包人 B.承包人C.工程师 D.承包人和工程师45、工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的( B)。A.范围和内容应按国家规定B.范围按国家规定，内容由当事人约定C.范围和内容应由当事人约定D.范围由当事人约定，内容按国家规定46、发包人负责选购 的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人全钢窗安装完毕后，工程师检查发觉由于钢窗质量缘由出现较大变形，要求承包人拆除，此质量事故( B)。A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用赐予补偿，延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延，费用由承包人负责47、依据施工合同的规定，( C)属于发包人的主要工作。A.供应统计报表B.保证施工噪声符合环保规定C.开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D.做好施工现场地下管线的爱护48、施工合同示范文本规定，国承包人选购 的材料设备在运用前须要进行的工作由(D)。A.发包人负责，费用由承包人负责C.承包人负责，费用由发包人负责D.承包人负责，费用由承包人负责49、以下文件均构成施工合同文件的组成部分，但从文件的说明依次来看，(C)是错误的。A.合同协议书、中标通知书 B.投标书、工程量清单C.施工合同通用条件、专用条件 D.标准及有关技术文件、图纸50、某基础工程隐藏前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发觉部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是(D)。A.费用由工程师担当，工期由承包方担当B.费用由承包方担当，工期由发包方担当C.费用由承包方担当，工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方担当二、多选题1、招标投标活动具有的特点有（ACDE）。A.规范性B.公正性C.公开性D.竞争性E.公允性2、招投标依据承包范围的不同，可分为（CDE）。A.国际招标B.国内招标C.单项招标D.专项招标E.全过程招标3、招投标依据工程建设程序的不同，可分为（ABCDE）。A.工程设计招标B.材料选购 招标C.工程勘察招标D.工程施工招标E.设备选购 招标4、招投标依据招标选购 对象的不同，可分为（ADE）。A.工程招标B.设计招标C.监理招标D.货物招标E.服务招标5、国际上招投标依据招标方式的不同，可分为（ABCDE）。A.公开招标B.两阶段招标C.议标D.邀请招标E.联合招标6、招投标与一般的交易活动的区分有（ADE）。A.交易过程上的不同B.交易对象上的不同C.交易范围上的不同D.交易方式上的不同E.交易地位上的不同7、因以下缘由造成的工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：（BCDE）。A.承包人未能按合同约定质量标准施工B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C.工程师未按合同约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D.设计变更和工程量增加E.一周内非因承包人的缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时8、有下列（ABCD）状况，标书可判为无效标书.A.投标人未按时参与开标会B.投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊分辨不清，无法评估C.标书状况汇总表与标书相关内容不符D.标书状况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其托付代理人印鉴E.数据和文字清晰9、评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（ABCDE）A.法人资格B.企业信誉C.财务实力D.技术实力E.施工阅历10、编制工程施工招标标底的主要依据包括：（ABDE）A.招标文件B.市场价格信息C.投标文件D.工程施工图纸E.现场踏勘11、招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的实力，具体包括（ABCDE）A.具有项目法人资格(或者法人资格)B.具有与招标项目规模和困难程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力气；C.有从事同类工程建设项目招标的阅历D.设有特地的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员E.熟识和驾驭招标投标法及有关法规规章12、在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化为：(CDE)三种方式。A.全过程承包B.专项承包C.包工不包料D.包工部分包料E.包工包料13、工程施工任务必需发包给持有（AB）的施工企业。A.营业执照B.相应资质等级证书C.投标文件D.招标文件E.施工组织设计14、施工合同订立应具备的条件是：（BCDE）A.竣工结算文件已编制完成B.工程项目已经列入年度建设支配C.有能够满意施工须要的设计文件和有关技术资料D.建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实E.招标工程中标通知书已经下达15、通常状况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（ABCD）。A.本施工企业主营和兼营实力之外的项目B.工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目C.本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大D.本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目E.本施工企业在类似项目施工中信誉特别好的项目16、建设工程施工招标的条件有：(ABCDE)。A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料17、建设工程施工合同的组成包括(ABD)等。A.协议书B.通用条款C.结算报告D.专用条款E.预算书18、依据建设工程施工合同规定，在施工中由于（ADE）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A.工程量变更和设计变更B.乙方未能刚好调配施工机械C.雨季天数增多几天D.发生不行抗力

E.一周内非乙方缘由停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时19、依据施工合同示范文本的规定，在合同的履行过程中，发包人应完成的工作包括(ACE)。A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B供应和维护非夜间施工运用的照明C.开通施工场地与城乡公共道路的通道D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定E.确定水准点与坐标限制点并进行现场交验20、依据施工合同示范文本的规定，当发包人供应材料设备时，( ACE)。A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点B.清点后承包人担当材料质量和保管责任C.材料保管费应由发包人担当D.材料运用前由承包人担当检验试验工作及费用E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任21、依据施工合同示范文本的规定，在合同的履行过程中，有关隐藏验收和重新栓的提法和做法错误的有(CDE)。A.工程师不能按时参与验收，须在起先验收前向承包人提出书面延期要求B.工程师未能按时提出延期要求，不参与验收，承包人可自行组织验收C.工程师未能参与验收应视为该部分工程合格D.发包人可不承认工程师未能按时参与、承包人单独进行的试车记录E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐藏的工程重新检验的要求22、依据施工合同示范文本的规定，关于设计变更管理的?正确的有(BDE)A.工程师有权就工程施工中的任何内容下达变更指令B.发包人须要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人C.施工中承包人有权从施工便利动身，要求对原设计进行变更D.承包人提出的设计变更须经工程师同意E.承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求23、依据施工合同示范文本的规定，(ABDE)造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。A.工程量增加B.设计变更C.合同内约定应由承包人担当的风险D.发包人不能按专用条款约定供应开工条件E.一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时24、依据施工合同示范文本的规定，不行抗力事务发生后，承包人应担当的风险范围包括(BD )。A.运至施工现场待安装设备的损坏B.承包人机械设备的损坏D.施工人员的伤亡费用E.工程所需的修复费用C.停工期间，承包人应工程师要求留守工地的必要管理人员的费用25、依据施工合同示范文本的规定，工程试车内容与承包人安装范围相一样，其中（AB)是错误的。A.联动无负荷试车时，由承包人组织试车B.单机无负荷试车时，由工程师组织试车C.由于设计缘由试车达不到验收要求时，工期相应顺延D.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以接着施工E.发包人选购 的设备由于制造缘由试车达不到验收要求时，工期相应顺延三、名词说明1、公开招标公开招标亦称为无限竞争性招标。采纳这种招标方式时，招标人在国内外主要报纸、有关刊物、电视、广播等新闻媒体上发布招标广告，说明招标项目的名称、性质、规模等要求事项，公开邀请不特定的法人或其他组织来参与投标竞争。2、邀请招标邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标，是指招标人不公开发布公告，而是依据项目要求和所驾驭的承包商的资料等信息，以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。3、招标投标法招标投标法是调整市场竞争中因招标投标活动而产生的社会关系的法律规范的总称。狭义的招标投标法指《中华人民共和国招标投标法》。广义的招标投标法是指全部调整招标投标活动的法律规范。4、评标评标是指依据招标文件的要求和规定，对投标文件进行审查、评审和比较，从中选出最佳投标人的过程。5、国际工程招标国际工程招标是指发包方通过国内和国际的新闻媒体发布招标信息，全部有爱好的投标人均可参与投标竞争，通过评标比较优选确定中标人。6、固定总价合同固定总价合同是指通过投标竞争，业主以总承包价发包给承包商，合同价固定不变。它适用于在招标签约前，已完成基本工作（大约80%~100%），工程量和工作范围比较明确，工期短（一般不超过1年），变更较少的工程。7、可调总价合同可调总价合同是指在报价及签订合同时，以工程图纸和投标报价时的现价为基础计算总价。但在合同中规定，在执行合同过程中如发生通货膨胀使工料成本增加时，合同总价可以相应调整。这种合同一般适用于工期较长（1年以上）的国际工程项目。8、流标流标是指在招投标活动中，由于对招标文件实质性响应的投标人不足三家或有效投标人不足三家，而不得不重新组织招标或实行其他方式进行选购 的现象。9、围标围标也称为串通招标投标，它是指招标人与投标人之间或者投标人与投标人之间采纳不正值手段，对招标投标事项进行串通，以排挤竞争对手或者损害招标人利益的行为。10、单项评议法又称单因素评议法、最低投标价中标法。它是一种只对投标人的投标报价进行评议，从而确定中标人的评标方法。11、综合评议法综合评议法，即对价格、施工方案（或施工组织设计）、项目经理的资格与业绩、质量、工期、企业信誉和业绩等因素进行综合评价以确定中标人的评标方法。12、风险标风险标是指承包商明知工程承包难度大、风险大，且技术、设备和资金上都有未解决的问题，但由于队伍窝工，或因为工程盈利丰厚，或为了开拓新技术领域而确定参与投标，同时设法解决存在的问题。13、盈利标盈利标是指当招标项目既是本企业的强项，又是竞争对手的弱项；或建设单位意向明确，或本企业任务饱满，利润丰厚，才考虑让企业超负荷运转时，承包商选择的投标方式。14、投标报价投标报价是指承包商依据国家有关部门计价的规定和投标文件的规定，计算和确定拟承包项目的投标总价格，也是对拟承包工程所需费用、潜在风险及预期利润的总的报价。15、不平衡报价法不平衡报价法，又叫前重后轻法，是指在利用工程量清单的报价中，在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又能在中标后满意资金周转的须要，获得较志向的经济效益。16、招标招标是指招标人依据货物购买、工程发包以及服务选购 的须要，提出条件或要求，以某种方式向不特定或肯定数量的投标人发出投标邀请，并依据规定的程序和标准选定中标人的行为。17、投标投标是指投标人接到招标通知后，响应招标人的要求，依据招标通知和招标文件的要求编制投标文件，并将其送交给招标人，参与投标竞争的行为。18、开标开标是指投标人提交投标文件的截止时间后，招标人依据招标文件所规定的时间和地点，开启投标人提交的投标文件，公开宣布投标人的名称、投标价格及投标文件中的其他主要内容的活动。19、谈判谈判是指由涉及同一问题或有利益关系的各方为变更相互关系，或为取得一样看法，而运用各种信息与力气，进行看法交换和磋商，以求得问题解决和利益协调的一系列相互交往、相互交涉的行为。20、两阶段评议法两阶段评议法，是指在第一阶段先对投标的技术方案等非价格因素进行评议确定若干中标候选人，然后在其次阶段招标人仅从价格因素对已入选的中标候选人进行评议，从中确定最终的中标人。四、简答题1、招投标与一般的交易活动在交易过程上有何不同？在一般交易活动中，交易双方在交易时进行协商，共同拟定交易条件，然后依据商定的交易结果订立合同。而招投标则不经过初始磋商，干脆由招标人（选购 方）拟订交易条件和评标标准，并发出投标公告或邀请，邀请市场上同意此条件和标准的经营者参与投标，最终由招标方依据事先确定的评标标准对全部投标人进行评审，并从中选择中标人。2、简述招投标的程序。1）招标打算阶段主要包括：成立招标机构；落实招标项目应当具备的条件；确定招标方式；编制招标文件；编制招标标底；招标备案。2）招标投标阶段主要包括：发布招标公告或投标邀请书；进行资格预审；发放招标文件；组织踏勘现场和召开标前会议；接受投标文件。3）定标签约阶段主要包括：开标；评标；定标及发出中标通知书；签订合同。3、强制招标的范围是什么？《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定其强制招标的范围具体包括：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众平安的项目2）全部或者部分运用国有资金投资或者国家融资的项目3）运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的项目4、强制招标的规模标准是什么？依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定强制招标的规模标准：1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2）重要设备、材料等货物的选购 ，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3）勘察、设计、监理等服务的选购 ，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4）单项合同估算价低于第前三项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。5、国际工程招投标有哪些特点?国际工程招投标具有：参与方的多国性标准的规范性国际政治、经济因素的风险性参与各方关系的困难性货币和支付方式的多样性竞争的激烈性等特点。6、什么是工程施工招标？工程施工招标是指招标人为发包施工工程，发出招标公告或书面通知，邀请潜在的投标人进行投标，并依据公布的标准和条件，通过对各投标人所提出的质量、工期、价格、以往阅历等进行综合比较，择优选择一个承包商为中标人，并与中标人签订合同的过程。7、评标有哪几种方法？其主要适用的范围是什么？1）单项评议法，又称单因素评议法、最低投标价中标法。它是一种只对投标人的投标报价进行评议，从而确定中标人的评标方法。主要适用于技术简洁且工程规模小的工程。2）综合评议法综合评议法，即对价格、施工方案（或施工组织设计）、项目经理的资格与业绩、质量、工期、企业信誉和业绩等因素进行综合评价以确定中标人的评标方法。它既可以适用于简洁的工程项目，又可适用于大型困难工程。3）两阶段评议法两阶段评议法，是指在第一阶段先对投标的技术方案等非价格因素进行评议确定若干中标候选人，然后在其次阶段招标人仅从价格因素对已入选的中标候选人进行评议，从中确定最终的中标人。两阶段评议法主要适用于技术性要求高的困难项目。8、产生流标产生的主要缘由有哪些？流标产生的缘由有：信息发布不够刚好；招标文件中对承包商应当具备的资质条件要求过高或不合理；付款方式过于苛刻；评标标准不够合理；招标文件中对所购设备品牌型号和质量要求不合理；招标人将预算价定得过低。9、什么状况下承包商应放弃投标?下列状况，投标人应选择放弃投标：1）本企业营业范围之外的项目；2）工程规模、技术要求超过本企业资质等级的项目；3）本企业生产任务饱满，而招标项目的盈利水平较低或风险较大的项目；4）本企业技术水平、业绩、信誉等条件明显不如竞争对手的项目。5）本企业资源投入量过大的项目。10、投标打算包括哪些工作？投标打算工作包括六个方面：接受资格预审组织投标班子探讨招标文件投标前的调查与现场考察校核工程量编制技术文件11、投标文件的内容有哪些?投标文件的内容应当包括：投标书及其附件工程量清单与报价表协助资料表投标证明文件等。12、如何运用不平衡报价？一般可以考虑在以下几方面采纳不平衡报价：1）先完成的工程量项目报高价，后完成的工程量项目报低价。2）能增加的工程量项目报高价，要削减的工程量项目报低价。3）对设计图纸不明确，难以计算精确的工程量项目报高价。4）对工程内容做法说明不太清晰的项目或有漏洞的地方报低价。5）对于暂定项目，若业主规定了暂定项目工程量的分项内容和暂定总价款，并规定全部投标人都必需在总报价中加入这笔固定金额。五、案例分析1、某火力发电厂工程，业主采纳交钥匙合同。为此，业主依法进行了公开招标，并托付某监理公司代为招标。在该工程招标过程中，相继发生了下述事务：事务一：招标公告发布后，有10家单位参与了资格预审报名。监理人员经过对这10家单位进行资格审查，确定A、B、C、D、E、F等6家单位为投标人。但业主认为B公司拟采纳的锅炉本体不是由本地企业生产的，指示监理人员不得向B公司发售招标文件。事务二：在现场踏勘中，C公司的技术人员对现场进行了补充勘察，并当场向监理人员指出招标文件中地质资料有误。监理人员则口头答复：“假如招标文件中的地质资料确属错误，可依据贵公司勘察数据编制投标文件。”事务三：投标人D在编制投标书时，认为招标文件要求的合同工期过于苛刻，如按此报价，导致报价过高，于是依据其认为较为合理的工期进行了编标报价，并于截标日期前二天将投标书报送招标人。日后，D公司又提交一份降价补充文件。但招标人的工作人以“一标一投”为由拒绝接受该减价补充文件。事务四：开标时，由于交通堵塞，有关领导不能准时到会。招标人临时确定将开标会议推迟至提交投标书截止时间后1小时实行，开标会议由市发改委主任亲自主持。问题:1．在事务一中，业主的做法是否妥当？为什么？2．在事务二中，有关人员的做法是否妥当？为什么？3．在事务三中，是否存在不妥之处？请一一指出，并说明理由。4．在事务四中，招标人的做法是否妥当？为什么？答:问题1:业主做法不妥。业主不得以任何理由排斥外地区、外部门的投标人的竞争，否则违反公允原则。问题2:C公司技术人员口头提问不妥，投标人对招标文件有异议，应当以书面形式提出；监理人员当场答复也不妥，招标人应当将各个投标人的书面质疑，统一回答，并形成书面答疑文件，寄送给全部得到招标文件的投标人。问题3:投标人D不按招标文件要求的合同工期报价的做法不妥,投标人应对招标文件作出实质性响应；招标人工作人员拒绝投标人的补充文件不妥,投标人在提交投标文件截止时间前可以修改其投标文件。问题4:招标人临时推迟开标时间不妥；应当依据招标文件规定的时间准时召开开标会议；开标会议由市发改委主任主持不妥，应当由招标人主持开标会议。2、某建设单位经相关主管部门批准，组织某项目的地下工程公开招标工作。依据实际状况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，确定该工程在基本方案确定后即起先招标，确定的招投标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构；(2)托付招标代理机构代理招标；(3)发出投标邀请书；(4)对报名参与投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；(5)向全部投标者发售招标文件；(6)召开投标预备会；(7)招标文件的澄清与修改；(8)建立评标组织，制定标底和评标、定标方法；(9)公开开标会议，审查投标书；(10)组织评标；(11)与潜在中标单位进行谈判；(12)确定中标单位；(13)发出中标通知书；(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。问题：1．指出上述招标程序中的不妥和不完善之处，应如何修改。2．假如共有6家投标人投标，在开标过程中，出现如下状况：(1)一家投标人的投标书没有依据招标文件的要求进行密封加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理。(2)一家投标人供应的企业法定代表人托付书是复印件，经招标监督机构认定，该投标单位作无效投标处理；(3)开标人发觉剩余的4家投标人当中，有2家的投标报价与标底价格相差较大，经现场协商，也作为无效投标处理。因有效投标少于3家，故宣布本次开标失败。请指明以上处理有何不妥之处，并说明缘由。答:问题1：第(3)条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）。第(4)条不妥，资格预审的结果应通知到全部投标者。第(6)条召开投标预备会前应首先组织投标单位踏勘现场。第(8)条不妥，制定标底不应在第(8)出现，应在第(2)条和第(5)之间。问题2：第(1)的处理是正确的,投标书必需密封和加盖企业法人印章；第(2)的处理是正确的,企业法定代表人的托付书必需是原件；第(3)是不正确的,投标报价与标底价格有较大差异不能作为无效投标的依据。3、某工程项目，经过有关部门批准后，确定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目为政府的公共工程，已经列入地方的年度固定资产投资支配，概算已经主管部门批准，但征地工作尚未完成，施工图及有关技术资料齐全。因估计除本市施工企业参与投标外，还可能有外省市施工企业参与投标，因此业主托付询问公司编制了两个标底，打算分别用于对本市和外省市施工企业投标的评定。业主要求将技术标和商务标分别封装。某承包商在封口处加盖了本单位的公章，并由项目经理签字后，在投标截止日期的前1天将投标文件报送业主，当天下午，该承包商又递交了一份补充材料，声明将原报价降低5％，但是业主的有关人员认为，一个承包商不得递交2份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。开标会议由市招投标管理机构主持，市公正处有关人员到会。开标前，市公正处人员对投标单位的资质进行了审查，确认全部投标文件均有效后正式开标。业主在评标之前组建了评标委员会，成员共8人，其中业主子员占5人问题：该项目招标中有哪些不当之处?请逐一列举。答：招标中的不当之处体现在：1、因征地工作尚未完成，因此不能进行施工招标；2、一个工程不能编制两个标底，只能编制一个标底；3、在招标中，业主违反了招投标法的规定，以不合理的条件排斥了潜在的投标人4、承包商的投标文件若由项目经理签字，应由法定代表人签发授权托付书；5、在投标截止日期之前的任何一天，承包商都可以递交投标文件，也可以对投标文件作出补充与修正，业主不得拒收；6、开标工作应由业主主持，而不应由招投标管理机构主持；7、市公正处人员无权对投标单位的资质进行审查；8、评标委员会必需是5人以上的单数，而且业主方面的专家最多占1/3，本项目评标委员会不符合要求。4、某国有企业支配投资700万元新建一栋办公大选取中标单位，共有A、B、C、D、E五家投标单位参与了投标，开标时出现了如下情形：（1）．A投标单位的投标文件未按招标文件的要求而是按该企业搂，建设单位托付了一家符合资质要求的监理单位进行该工程的施工招标代理工作，由于招标时间紧，建设单位要求招标代理单位实行内部议标的方式的习惯做法密封；（2）．B投标单位虽按招标文件的要求编制了投标文件但有一页文件漏打了页码；（3）．C投标单位投标保证金超过了招标文件中规定的金额；（4）．D投标单位投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；（5）．E投标单位某分项工程的报价有个别漏项。为了在评标时统一看法，依据建设单位的要求评标委员会有6人组成，其中3人是由建设单位的总经理、总工程师和工程部经理参与，3人由建设单位以外的评标专家库中抽取；经过评标委员会，最终由低于成本价格的投标单位确定为中标单位。问题：1、实行的内部招标方式是否妥当?说明理由.2、五家投标单位的投标文件是否有效或应被淘汰?分别说明理由；3、评标委员会的组建是否妥当?若不妥，请说明理由.4、确定的中标单位是否合理?说明理由.答：1、不妥。国有投资项目必需采纳公开招标方式选择施工单位，特别状况可选择邀请招标，且具体采纳公开招标还是邀请招标必需符合相关文件规定，并办理相关审批或备案手续；2、A属于无效投标文件。投标文件必需依据招标文件的要求密封；B属