河南烟草公司南阳公司2015年维修项目淅川西峡镇

第0页共45页河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）（4标段桐柏县）招标文件项目编号CDZBSG2015622招标人河南省烟草公司南阳市公司招标代理河南创达建设工程管理有限公司时间二0一五年六月河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第1页共45页目录第一部分投标须知前附表一、总则二、招标文件三、投标文件的编制四、投标文件的递交五、开标六、评标、定标七、授予合同八、其它第二部分合同条款第三部分技术规范第四部分投标文件格式第0页共45页河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标公告一、招标条件河南创达建设工程管理有限公司受河南省烟草公司南阳市公司委托就河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）进行公开招标。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。二、项目概况与招标范围1、项目名称河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）；2、项目编号CDZBSG20156223、建设地点唐河县城郊烟站、唐河县王集烟站、唐河县专卖所、桐柏县分公司、西峡县回车烟站、西峡县阳城牛旺烟站、新野县烟草分公司、淅川九重烟站、镇平县遮山烟站4、计划工期及质量要求详见招标文件；5、招标范围本项目共划分为9个施工标6、标段划分第一标段唐河县城郊烟站综合楼维修项目；第二标段唐河县王集烟站维修项目；第三标段唐河县专卖所维修项目；第四标段桐柏县分公司办公楼改建维修工程；第五标段西峡县回车烟站仓库及大门改建项目；河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第1页共45页第六标段西峡县阳城牛旺烟站仓库及大门改建项目；第七标段新野县烟草分公司客户服务中心维修改造项目；第八标段淅川县九重烟站烟叶收购仓库屋面维修项目；第九标段镇平县局遮山烟站收购蓬、库房防水处理项目。三、投标人资格要求所有施工标段投标单位资格要求（1）具有独立法人资格，持有企业法人营业执照的企业。（2）投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。（3）项目经理具有建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资格，并具有安全考核证书。（4）具备在有效期内的建筑施工企业安全生产许可证；（5）具有组织机构代码证、税务登记证。（6）企业工商注册地或项目所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（报名期间开具）。（7）本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。（8）项目经理可以投多个标段，但只允许中一个标段，如果中两个以上（含）标段，则以预算金额批复较大的为准，若金额也一样，则以标段先后顺序为准；中标的项目经理不得再担任南阳市烟草公司卷烟配送中心、方城县分公司、社旗县分公司维修项目的项目经理。四、报名及发售招标文件1、报名及发售招标文件时间2015年6月25日至2015年7月1日，上午8301130，下午14301730（北京时间,法定假日除外）。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第2页共45页2、报名及发售招标文件地点南阳市工业路41号（工业路宾馆3楼）3、招标文件费300元/套，售后不退。五、投标人报名时须提交资料投标企业需提交企业法人营业执照副本、资质证书副本、税务登记证、组织机构代码证、企业基本户开户许可证、安全生产许可证、建造师注册证书及安全生产考核合格证书、企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明开具日期在报名期限内、授权委托书及被委托人身份证。投标人报名时需持上述原件及加盖投标单位公章装订成册复印件两套（原件检验后退还，复印件留存）。六、投标文件的递交1、投标文件递交截止时间详见招标文件要求（投标文件递交截止时间即为投标截止时间）。2、逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。七、本次发布公告的媒介本招标公告在中国采购与招标网、河南招标采购综合网、河南省政府采购网和南阳市烟草公司内网上发布。八、联系方式招标人河南省烟草公司南阳市公司地址南阳市滨河东路1968号联系电话037763588893招标代理机构河南创达建设工程管理有限公司地址郑州市中原区秦岭路与冉屯路交叉口9号中机工程大厦7层和9河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第3页共45页河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）二次招标公告一、招标条件河南创达建设工程管理有限公司受河南省烟草公司南阳市公司委托就河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）进行公开招标。项目己具备招标条件，现对该项目的施工一标段、三标段、四标段、八标段进行二次公开招标。二、项目概况与招标范围1、项目名称河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）；2、项目编号CDZBSG20156223、计划工期及质量要求详见招标文件；4、招标范围本项目共划分为9个施工标，现对该项目的一标段、三标段、四标段、八标段进行二次公开招标。5、标段划分第一标段唐河县城郊烟站综合楼维修项目；第三标段唐河县专卖所维修项目；第四标段桐柏县分公司办公楼改建维修工程；第八标段淅川县九重烟站烟叶收购仓库屋面维修项目；三、投标人资格要求所有施工标段投标单位资格要求（1）具有独立法人资格，持有企业法人营业执照的企业。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第4页共45页（2）投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。（3）项目经理具有建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资格（不含临时执业证），并具有安全考核证书。（4）具备在有效期内的建筑施工企业安全生产许可证；（5）具有组织机构代码证、税务登记证。（6）企业工商注册地或项目所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（报名期间开具）。（7）本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。（8）项目经理可以投多个标段，但只允许中一个标段，如果中两个以上（含）标段，则以预算金额批复较大的为准，若金额也一样，则以标段先后顺序为准；在南阳市烟草公司卷烟配送中心、方城县分公司、社旗县分公司维修项目中中标的项目经理不得再担任本项目任一标段的项目经理。之前已报名的单位仍有效。四、报名及发售招标文件1、报名及发售招标文件时间2015年7月2日至2015年7月8日，上午8301130，下午14301730（北京时间,法定假日除外）。2、报名及发售招标文件地点南阳市工业路41号（工业路宾馆3楼）3、招标文件费300元/套，售后不退。五、投标人报名时须提交资料投标企业需提交企业法人营业执照副本、资质证书副本、税务登记证、组织机构代码证、企业基本户开户许可证、安全生产许可证、建造师注册证书及安全生产考核合格证书、企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第5页共45页贿犯罪记录证明开具日期在报名期限内、授权委托书及被委托人身份证。投标人报名时需持上述原件及加盖投标单位公章装订成册复印件两套（原件检验后退还，复印件留存）。六、投标文件的递交1、投标文件递交截止时间详见招标文件要求（投标文件递交截止时间即为投标截止时间）。2、逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。七、本次发布公告的媒介本招标公告在中国采购与招标网、河南招标采购综合网、河南省政府采购网和南阳市烟草公司内网上发布。八、联系方式招标人河南省烟草公司南阳市公司地址南阳市滨河东路1968号联系电话037763588893招标代理机构河南创达建设工程管理有限公司地址郑州市中原区秦岭路与冉屯路交叉口9号中机工程大厦7层和9层联系人朱女士电话03716778959815236056085河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第6页共45页第一部分投标须知河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第7页共45页投标须知前附表序号内容规定1建设地点桐柏县境内承包方式施工总承包质量标准符合国家及行业规范的合格工程要求工期25日历天2投标有效期60日历天3投标人资质（1）具有独立法人资格，持有企业法人营业执照的企业。（2）投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。（3）项目经理具有建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资格（不含临时执业证），并具有安全考核证书。（4）具备在有效期内的建筑施工企业安全生产许可证；（5）具有组织机构代码证、税务登记证。（6）企业工商注册地或项目所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（报名期间开具）。（7）本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。（8）项目经理可以投多个标段，但只允许中一个标段，如果中两个以上（含）标段，则以预算金额批复较大的为准，若金额也一样，则以标段先后顺序为准；在南阳市烟草公司卷烟配送中心、方城县分公司、社旗县分公司维修项目中中标的项目经理不得再担任本项目任一标段的项目经理。4投标保证金每标段金额人民币伍仟元整（5000元）收款单位河南创达建设工程管理有限公司帐号252013781609开户行中国银行郑州高新技术开发区支行递交方式从投标人基本账户转出，于2015年7月17日1700时之前到账，未按时到账者视为自动放弃投标，其投标文件将拒绝接收，银行转账单应备注写明“河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（XX标段投标保证金）”。5履约保证金合同价款的5，签订合同前以现金形式向招标人缴纳6投标文件正本一份，副本四份，电子版U盘文件一份；7投标截止期2015年7月21日900分整（北京时间）投标文件递交至南阳市建设东路金都宾馆二楼会议室8开标时间2015年7月21日900分整（北京时间）地点南阳市建设东路金都宾馆二楼会议室河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第8页共45页一、总则1工程概况11工程名称河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河桐柏、新野）；12建设地点见投标须知前附表13资金来源自筹14现场条件具备施工条件2定义及解释21投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。22中标人指中标的投标法人、合同签约的承包人。23“日期”或“天”指日历天。24书面形式是指打印或印刷的通讯，包括电报和传真。3招标范围（内容）详见第三部分技术规范及项目采购需求4招标要求41施工质量评定的标准和规范执行国家现行的质量评定标准和施工技术验收规范,工程质量必须符合国家及行业规范。42要求工期25日历天。43合格的投标人具有独立法人资格，持有企业法人营业执照的企业；投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包叁级及以上资质；项目经理具有建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资格，并具有安全考核证书；具有经年检合格的企业安全生产许可证；9招标人河南省烟草公司南阳市公司地址南阳市滨河东路1968号联系电话037763588893招标代理机构河南创达建设工程管理有限公司地址郑州市中原区秦岭路与冉屯路交叉口9号中机工程大厦7层和9层联系人朱女士电话03776313856715236056085河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第9页共45页具有组织机构代码证、税务登记证；企业工商注册地或项目所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（报名期间开具）；本次招标不接受联合体投标。44合格的服务441中标人对合同义务全面负责；对本次招标范围内的质量、安装及维护保养全面负责。442要求工程质量达到国家质量检验评定标准和保修期规定。国家规定的合格质量标准。若因中标人原因造成工程质量达不到国家规定的合格质量标准，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。443投标人不得以任何形式转包、分包工程。如发现有转包、分包或由投标人临时拼凑的施工队伍进行施工的情况，招标人有权立即终止施工合同。由此造成的一切经济损失（包括给业主造成的一切损失），由投标人全部承担。444在施工期间，项目经理每周现场办公时间不少于5日；445合同签订后，承包人必须按合同要求选派投标文件中所报的项目经理及施工现场管理的技术人员。中标人在投标文件中拟定的施工项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经业主同意不得更换。446施工工期以投标文件承诺施工工期为准。447投标人必须保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的，投标人投标项目经理（建造师）必须与投标报名时项目经理（建造师）保持一致，不得进行更换，否则其投标文件招标人将拒绝接收。45合格的材料451中标人购置的材料必须是符合国家规定的合格产品，并且附有产品的合格证、检验报告。严格按照合同要求报业主认可，实行进场申报制度。在使用前还应向业主出具出厂合格证。5、投标文件应正本一份、副本四份、电子版U盘文件一份。6、投标费用投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何问题情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第10页共45页7、现场条件71投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，招标人对投标人的现场踏勘提供可能和必要的协助；因踏勘现场所引起的任何费用由投标人承担。72招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。8、合同价款的确定和调整81、合同价款的确定和调整合同价以中标方投标（优惠费率）价为准；结算价则为工程结算价施工实际发生的工程量据实决算金额（1优惠费率）；项目的变更或增加，必须经发包方主管科室负责人同意，并在变更或增加项目签证单上共同签字后，方可实施。否则，发包方不予承认。凡未经同意，擅自变更或增加的项目，一切费用由承包方自行承担。82、结算方式工程结束，经市局（公司）审计结算后，按照上级拨付预算一次性据实结算工程款，并留5质保金（质保金不予计息）质保期满后无质量问题支付，在甲方支付工程款前，乙方应提供经审计认可后工程总价款的全额发票，且需甲方财务部门认可。二、招标文件9、招标文件的内容91投标人要认真阅读招标文件中所有的投标须知、技术规范、规定格式等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标将被拒绝。92招标文件包括下列文件和招标答疑文件。第一部分投标须知（含前附表）第二部分合同协议条款及格式河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第11页共45页第三部份设计要求及技术规范第四部份投标文件格式10、招标文件的澄清投标人在获得招标文件后，如有问题需要招标人澄清和解答，应在投标截止时间10日前将需澄清及答疑内容以书面形式并加盖企业公章按招标文件中的地址提交招标代理机构。招标人只对书面问题做出答复，并将答复内容以答疑文件的形式发给所有招标文件收受人（但不指明问题来源）。11、招标文件的修正111在投标截止时间10日前，招标人可以用补充文件的方式修改招标文件。补充文件将构成招标文件的一部分。补充文件将以书面形式发给所有招标文件收受人。112补充文件将以书面形式发给所有招标文件收受人。113为了给投标人合理的时间，使其在编制投标文件时把补充文件内容考虑进去，招标人可酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有投标人。12、投标答疑121在投标截止时间10日前，招标代理机构将答疑文件以书面形式发给所有招标文件收受人。122当招标文件，补充（答疑）文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。三、投标文件的编制13、投标文件的语言及说明131投标人提交的投标文件以及与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。14、投标文件的组成141法定代表人资格证明书河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第12页共45页142投标文件签署授权委托书143投标函144投标函附表及相关附表145企业资格证明文件为具有签订合同的资格，投标人应提供合格的证据，为此提交的资格文件应包括企业营业执照（副本）、资质证书（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、项目经理（建造师）注册证书及安全生产考核合格证书、企业安全生产许可证、企业工商注册地或项目所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（报名期间开具）、相关人员证件（复印件）、开户许可证、投标保证金交付证明文件（附银行转账单复印件）缺少原件的视为0分。146技术标部分147商务标部分148投标单位认为应填定和提交的所有其他资料以及根据招标文件要求投标人填定和提交的所有其他资料。15、投标报价151投标人以投标优惠费率的形式进行报价，合同实施时以人民币支付。152投标人在招标范围内自主报价，报价应充分考虑到招标文件的要求、公司自身的经济能力、及施工期间材料价格及各种综合费用的风险。153工程结算价施工实际发生的工程量据实决算金额（1优惠费率）16、投标有效期171投标有效期为60日历天。172如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不允许修改投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间；在延长期内，应满足投标须知第17条款的全部规定。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第13页共45页17、投标保证金171为投标文件的组成部分，从投标人基本账户转账至招标代理机构。172招标人将拒绝未能按要求提交保证金的投标文件。173书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金，中标人的投标保证金在扣除招标代理费之后予以退还。174如发生下列情况，投标保证金将被没收1751投标人在投标有效期内撤回其投标文件；1752中标人未能按照招标文件要求和其投标文件承诺签订合同；18、投标文件的格式和签署181投标人须编制投标文件每套正本壹份，副本四份、电子版U盘文件一份，并相应标明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。182投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，由投标企业法定代表人或其委托代理人签署并加盖投标企业公章及法定代表人印鉴。凡有增加或修正之处均应加盖公章及法定代表人或其委托代理人的印鉴。183投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。如有改动时，修改处应由投标人法定代表人或其授权代理人签字证明或加盖公章。四、投标文件的递交19、投标文件的密封与标志191投标人应将投标文件正本和全部副本分别密封在两个包装内，并在包封上正确注明“正本”或“副本”。192包封上应注明项目名称招标编号河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第14页共45页招标人投标单位名称，并加盖企业公章及法定代表人或其委托代理人印鉴。注明“X年X月X日900分整”前不能启封。20、投标截止期201投标截止期为2015年7月21日900分整（北京时间）。投标人应在投标截止前将投标文件送达开标地点,并委派代表参加开标会议。202招标人可以根据投标须知第10条款的规定发出补充说明文件并酌情延长递交投标文件的截止期限。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的投标截止期。21、迟到的投标文件招标人在规定的投标截止时间以后将不再接收任何投标文件。22、投标文件的修改与撤回221投标人可以在2015年7月21日900分整（北京时间）投标截止期之前修改投标文件。222在投标截止期后不能修改投标文件。223在投标截止期与原投标有效期或根据投标须知第16条款延长的投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标书；否则，根据投标须知第17条款的规定，该投标人的投标保证金将被没收。五、开标23、开标开标时间2015年7月21日900分整（北京时间）开标地点详见投标须知前附表投标人应派其委托代理人参加开标会。231投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第15页共45页2311投标截止时间后送达的。2312未按招标文件要求密封及签章的。2322015年7月21日900分整（北京时间）开标。招标人、投标人代表首先验证投标文件密封情况，经确认无误后，按“先投后开、后投先开”的顺序，当众拆启投标文件并由唱标人宣读投标人的名称、投标价格、工期、质量以及招标人认为适宜的其它细节。233投标人须派法定代表人或授权代表人持身份证参加开标会，并在开标记录表上签字确认。六、评标、定标24、评标委员会评标委员会组成按照中华人民共和国招标投标法和评标委员会和评标方法暂行规定的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5人组成招标人的代表1名和有关技术、经济等方面的专家4名。25、评标原则依照中华人民共和国招标投标法和评标委员会和评标方法暂行规定的有关规定，评标活动应遵循下述原则251公平、公正、科学、择优。252质量好、信誉高、价格合理、技术先进可行。253在评标时不考虑合同条款中的价格调整规定在合同实施过程中所起的作用。26、投标文件的审查与响应性确定261在详细评标之前，首先确定每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求；262实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范相符，河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第16页共45页无显著差异或保留。263投标文件有下列情况之一者，其投标文件将被视为0分2631投标文件未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；2632投标文件未按规定的格式填写，关键内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；2633投标文件没有说明招标项目完成期限或超过招标文件规定的期限；2634未缴纳投标保证金者；2635投标文件附有招标人不能接受的条件；2636不符合招标文件中规定的其他实质性要求。2637在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。264在评标过程中，凡遇到评标委员会意见有分歧且难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上的即为通过，未获半数同意的即为否决。27、投标文件的澄清271为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的要求和投标人的答复均应采取书面形式。投标人的答复必须经法定代表人或授权代理人签字，作为投标文件的组成部分。28、投标文件的评价与比较281评标委员会将仅对按照投标须知第28条款被确定为实质上响应招标文件要求河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第17页共45页的投标文件进行评价与比较。282评标委员会成员和参与评标工作的有关人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。29、评分办法（采用综合评估法，满分100分，详见附件）评标委员会按照中华人民共和国招标投标法和评标委员会和评标方法暂行规定结合本工程具体情况，评标委员会认为有必要时核验投标人投标文件中所附文件的原件。30、计分办法301评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委评标分数。评标打分结果为所有评委打分的算术平均值，作为该投标人的最终得分。计分过程及结果按四舍五入取至小数点后两位。302投标人的排名按得分顺序从高到低排列。评标委员会写出评标报告向招标人推荐2名中标候选人。招标人原则上应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。若前位中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，经监督部门认可后，可以按顺序向下确定中标人。七、合同授予31、合同授予标准招标人将把合同授予其投标文件实质上响应招标文件要求且具有合理施工组织设计及投标价格的投标人。32、中标通知321在投标有效期内，以书面形式通知中标人。322中标通知书是合同的组成部分。323对未中标的投标人，不做任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第18页共45页33、合同协议书的签署331在签订合同前，中标人应按中标金额的5，以现金形式向招标人提交履约保证金。332中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。333投标人应保持手机畅通，中标公示结束2日内，须领取中标通知书，否则视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还；中标人领取中标通知书后3日内，须与招标人签订合同，支付工程价款时，中标人应对招标人提供正规发票。334招标人在授予合同之前，保留对第一中标候选人的业绩、财务状况、技术水平、生产和供货能力及信誉等内容进行进一步审查的权利，以确定其是否能圆满地履行合同。经招标人审查，若第一中标候选人的实际情况与其投标文件中所表述的内容存在严重不一致，或证明其投标文件中存在虚假资料时，招标人有权废除其中标资格，并按本须知第742条的规定，确定排名下一位的中标候选人为中标人。335排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或签订合同后不实施，或招标人发现其实际情况与投标文件存在重大偏差而影响到合同的顺利执行或影响到评标的公正性，或在招标文件和中标通知书中规定的期限内未能与招标人签订合同或未能提交履约保证金的，招标人可以确定排名下一位的中标候选人为中标人，以此类推。如评标委员会推荐的中标候选人均不能签订合同，招标人将依法重新招标或不再招标。336项目经理可以投多个标段，但只允许中一个标段，如果中两个以上（含）标段，则以预算金额批复较大的为准，若金额也一样，则以标段先后顺序为准；在南阳市烟草公司卷烟配送中心、方城县分公司、社旗县分公司维修项目中中标的项目经理不得再担任本项目任一标段的项目经理。337投标截止时间止，投标人少于3个或经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人可以根据实际情况重新招标或不再招标。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第19页共45页八、其它36、其它361投标人领取招标文件时，须交招标文件费300元，售后不退。362代理服务费的收取按照原国家计划发展委员会计价格20021980号文件招标代理服务收费管理暂行办法规定的标准和计算办法，收取文件规定招标代理服务费的76。363未尽事宜，按国家有关规定执行。364本招标文件的解释权属招标人。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第20页共45页附件评分标准（满分100分）一、技术标部分（30分）1、施工组织设计（30分）11主要施工方法（35分）12劳动力计划及主要施工机械计划（35分）13确保工程质量的技术组织措施（254分）14确保工程安全文明施工的技术组织措施（254分）15确保工程工期的技术组织措施（254分）16确保报价完成工程建设的技术和管理措施（254分）17保证连续施工的措施（254分）以上若有缺项，则缺项部分不得分。二、商务标部分（70分）1、投标报价满分55分评标基准优惠费率（工程结算后总价下浮报价，即投标人投报的下浮百分点）各投标优惠费率的算术平均值；当投标人数量为5（不含）家以上时，则去点一个最高值和最低值后的算术平均值为评标基准优惠费率），当投标人数量为5家（含）及以下时，不再去掉最高值和最低值。偏差投标优惠费率评标基准优惠费率。报价得分基本分50分。投标优惠费率与评标基准优惠费率相比相同时，得基本分50分；投标优惠费率与评标基准优惠费率相比，每正偏差1个百分点，在基本分基础上加1分，最多加5分；投标优惠费率与评标基准优惠费率相比，每负偏差1个百分点，在基本分基础上扣1河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第21页共45页分，最多扣5分。（如投标人A、B、C投报优惠费率分别为5、6、7，则评标基准优惠费率为6，各投标优惠费率与评标基准优惠费率相比，即7为正偏差、5为负偏差、6为等于评标基准优惠费率）。2、投标工期（3分）21投标工期符合要求工期的得2分，提前2天加1分，最多加1分。3、企业业绩（5分）投标企业在2012年6月1日以来（以合同签订期为准）的类似业绩，30万合同金额50万元，每项得1分；合同金额50万元的每项得2分；最多得5分（以中标通知书和施工合同原件为准，二者缺一不可，否则不得分）。4、企业荣誉及项目管理机构（3分）41企业在2012年以来曾荣获省级先进企业的得15分，市级（省辖市）得1分（以省、市级建设行政主管部门或建设行政主管部门主管协会颁发），没有不得分，本项不累计，最高得分15分（以该荣誉红头文件和荣誉证书原件为准，二者缺一不可，否则不得分）。42项目经理在2012年以来曾荣获省级优秀项目经理者得15分，市级（省辖市）得1分，本项不累计，最高得分15分，没有不得分（以省（市）级建设行政主管部门（协会）该荣誉红头文件和荣誉证书原件为准，二者缺一不可，否则不得分）。5、优惠条款及服务承诺（4分）51针对工程特点和要求，结合自身的条件和潜力，确保工程进度等方面的承诺，01分。52质量保证期内、额外的服务承诺，015分。53施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的一切费用，015分。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第22页共45页注意项目经理可以投多个标段，但只允许中一个标段，如果中两个以上（含）标段，则以预算金额批复较大的为准，若金额也一样，则以标段先后顺序为准；在南阳市烟草公司卷烟配送中心、方城县分公司、社旗县分公司维修项目中中标的项目经理不得再担任本项目任一标段的项目经理。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第23页共45页第二部分合同条款河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第24页共45页一、合同主要条款发包人承包人依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本协议。1、工程项目名称2、工程承包范围3、建筑面积4、质量标准5、合同工期二、质量1、本工程质量应达到中标人在其投标文件中承诺的质量标准。工程质量的评定以国家质量检验评定标准为依据。2、若因承包人原因造成工程质量不合格，承包人应无条件返修至合格，并负责因此造成的损失，严重的给予处罚。三、工期1、合同工期为投标人在投标文件中承诺的投标工期，中标后承包人应采取一切措施予以保障。2、因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认后，可顺延工期。3、因重大设计变更或发包人原因造成的停工，经合同双方确认后，可顺延工期。4、基础施工遇到障碍物或古墓、文物等需要进行基础处理时，由承包双方确定增加工期。5、承包人必须按其投标文件中承诺的工期，合同双方确认的增减工期如期竣工；若因承包人原因造成不能按期竣工的，承包人应赔偿发包人由于拖延工期所带来的损失费。四、材料设备的采购1、承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第25页共45页2、承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。五、竣工验收1、工程具备验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。2、发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。3、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任。六、竣工结算1、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价后14天内将竣工工程交付发包人。3、审计费的支付工程审计由发包人委托审计中介方进行，中介方依据审减额收取费用，审减额超过审定金额6（不含6）以上部分，费用由承包人承担，审计基本费及审定金额6（含6）以内部分由发包人承担。七、争议1、发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议11第一种解决方式双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；12第二种解决方式向有管辖权的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程21单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；22调解要求停止施工，且为双方接受；河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第26页共45页23仲裁机构要求停止施工；24法院要求停止施工。八、其它1、承包人未经发包人同意，不得将所承包工程的任何部分分包。2、承包人不得将其承包的全部工程转包他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。3、承包人应对本工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。4、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第27页共45页工程质量保修书发包人（全称）承包人（全称）发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法,经协商一致,对签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。双方约定如下按建设工程质量管理条例第279号令执行。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修为两年。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人在保修期内接到质量投诉，应保证能够随叫随到。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人修理，所需费用从工程保修款冲抵。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方法，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，本工程约定的工程质量保修金为施工工程价款总额的5。五、其他1、双方约定的其他工程质量保修事项各单位工程保修期满前，由发包人及其他有关部门共同对工程进行一次全面检查，对存在的问题发出整改指令，承包人必须按照整改指令，对存在的缺陷或其他不合格之处进行整改和修复，直至满意为止。2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第28页共45页为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）承包人（公章）法定代表人法定代表人或委托代理人或委托代理人年月日年月日河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第29页共45页第三部分技术规范及项目采购需求一、本工程要求执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本建筑工程施工质量验收统一标准GB502102001建筑给水排水及采暖施工质量验收规范GB502422002建筑电气工程施工质量验收规范GB503032002建筑装饰装修质量验收规范GB502102001建筑安装工程质量检验评定统一标准GB503002001河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第30页共45页四标段桐柏县分公司办公楼改建维修工程项目需求一、项目预算情况桐柏县分公司办公楼改建维修工程，其中水、电路室内外改造维修，面积，1670；屋面防水，面积，1516；其它，面积，135；二、项目需求水、电路改造维修拆除原铝线，室外布设7050电缆室内6、4铜芯线，装漏电保护器，节能灯等添加，建用电控制室。新建消防管网，主水路室外挖地沟铺设100PPR管道，安装消防栓，卫生间上下水管改造等。屋面防水铲除原防水材料，细水泥砂浆找平，铺SBS，防嗮层，加装排水管，修建楼梯帽等。三、供货商资质要求1、具有独立法人资格、持有企业营业执照的施工企业；2、投标人须具有建筑装修工程专业承包贰级及以上资质；3、项目经理持有建设主管部门颁发的二级及二级以上注册建造师证书并具有合格的安全生产考核合格证；4、具有经年检合格的企业安全生产许可证。四、施工工期工期为25天。五、结算方式工程结束，经市局（公司）审计结算后，按照上级拨付预算一次性据实结算工程款，并留5质保金质保期满后无质量问题支付，在甲方支付工程款前，乙方应提供经审计认可后工程总价款的全额发票，且需甲方财务部门认可。注意各投标单位请对准自己所投标段项目的采购需求进行针对性的做好投标文件河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第31页共45页第四部分投标文件格式河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第32页共45页（封面）河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）第标段施工投标文件项目编号CDZBSG2015622投标人（盖章）法定代表人（或授权委托人）（签字或盖章）日期年月日河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第33页共45页投标文件目录一、法定代表人资格证明书二、投标文件签署授权委托书三、投标函四、投标函附表及相关附表五、企业资格证明文件企业营业执照（副本）、资质证书（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、项目经理（建造师）注册证书及安全生产考核合格证书、企业安全生产许可证、企业工商注册地或项目所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（报名期间开具）、相关人员证件（复印件）、开户许可证、投标保证金交付证明文件（附银行转账单复印件）、缺少原件的视为0分。（投标文件中附复印件）六、技术标部分七、商务标部分八、投标单位认为应该附的其他材料河南省烟草公司南阳市公司2015年维修项目（淅川、西峡、镇平、唐河、桐柏、新野）招标文件河南创达建设工程管理有限公司第34页共45页法定代表人身份证明书单位名称单位性质地址成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证