2015江西省造价员基础知识(模拟)

一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分，共计 50 分1、根据我国合同法的规定，合同履行过程中，债权人分立、合并或变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的， （ ） 。A：债权人可中止履行 B：债务人可中止履行 C：债权人可将标的物提存 D： 债务人可撤销合同 2、根据我国合同法的规定，合同债权（权利）转让时（ ） 。A：债务人应当通知债权人 B：经债权人、债务人双方同意 C：债权人应当通知债务人 D：经债务人同意 3、按我国招标投标法规定，下列情形中，不属于投标人相互串通投标的是（ ） 。A：投标人之间约定中标人 B：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 C：投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 D：招标人直接或者间接向投标人泄露标底 4、某房建项目公开招标，甲公司递交了投标书后由于公司自身原因，决定退出该项目，要求撤回投标书，则撤回投标书的书面通知应在（ ）送达。A：开标之前 B：评标工作开始前 C：招标人确定中标人前 D：工程承包合同签订前 5、在我国，工程造价咨询单位的资质要求中，不包括（ ） 。A：成立时间 B：技术力量 C：注册资金 D：办公条件 6、关于综合成本分析方法， （ ）是项目定期的、经常性的中间成本分析。通过该成本分析，可以及时发现问题，以便按照成本目标指定的方向进行监督和控制，保证项目成本目标的实现。A：竣工成本的综合分析 B：月（季）度成本分析 C：年度成本分析 D：分部分项工程成本分析 7、项目管理知识体系由美国项目管理学会（PMI）开发，该体系包括 9 个知识领域，其中（ ）是指确保项目按期完成所必须的一系列管理过程和活动。A：项目范围管理 B：项目时间管理 C：项目成本管理 D：项目质量管理 8、根据建设工程项目风险管理程序， （ ）是确定项目风险事件最佳对策组合的过程。A：风险识别 B：风险应对策略的决策 C：风险分析与评估 D：风险决策的实施 9、根据项目成本计划的编制方法，当项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分时，可采用（ ） 。首先，将项目分为若干子项目，参照同类项目的历史数据，采用算数平均法计算子项目目标成本降低率和降低额。A：按实计算法 B：技术进步法 C：目标利润法 D：定率估算法 10、项目成本的考核，包括企业对项目成本的考核和企业对项目经理可控责任成本的考核。除此以外，为层层落实项目成本管理工作， （ ）对所属各部门、各施工队和班组也要进行成本考核，主要考核其责任成本的完成情况。A：施工承包企业 B：建设单位 C：企业法人 D：项目经理 11、全部工程验收合格后（包括劳务分包人工作） ，劳务分包人对其分包的劳务作业施工质量在质保期内的保修责任由（ ）承担。A：发包人 B：承包人 C：监理人 D：承包人和劳务分包人共同 12、业主为了实现建设工程项目总目标，可以通过签订（ ）将建设工程项目寿命期内有关活动委托给相应的专业承包单位或专业机构。A：授权书 B：委托书 C：承诺书 D：合同 13、紧急工程仅有实施方案还没有施工图纸宜采用（ ）合同。A：总价合同 B：固定单价合同 C：可调单价合同 D：成本加酬金合同 14、下列费用中属于建筑安装工程费中施工机具使用费的是（ ） 。A：工具用具使用费 B：固定资产使用费 C：仪器仪表使用费 D：检验实验费 15、工（器）具及生产家具购置费计算公式为设备购置费（ ） 。A：定额费率 B：比例费率 C：附加费率 D：比例税率 16、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（ ） 。A：国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费 B：进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费 C：为运输而进行的包装支出的各种费用 D：进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费 17、以下各项费用中属于措施项目中安全文明施工费的是（ ） 。A：工程排污费 B：夜间施工增加费 C：二次搬运费 D：环境保护费 18、设备运杂费通常的构成不包括（ ） 。A：运费和装卸费 B：包装费 C：废品损失费 D：设备供销部门的手续费 19、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（ ） 。A：特殊设备安全监督检查费 B：供销部门手续费 C：成品损失费及运输包装费 D：外购配套件费 20、不属于工程造价资料数据库网络化管理的优越性是（ ） 。A：便于对价格进行宏观上的科学管理，减少各地重复搜集同样造价资料的工作 B：有利于编制固定资产投资计划 C：便于各地工程造价管理部门的相互协作，信息资料的相互交流 D：便于对不同地区的造价水平进行比较，从而为投资决策提供必要的信息 21、材料预算价格是指材料从其来源地到达（ ）价格。A：工地 B：施工操作地点 C：工地仓库 D：工地仓库堆放后直至出库形成的综合平均单价 22、已知某砖混结构建筑物体积为 900m，其中毛石带形基础的工程量为 110m，假定1m毛石基础需要用砌石工 0.66 工日，且在该单位工程中没有其他工程需要砌石工，则1000m建筑物需要砌石工为( )工日。A：65.34 B：150.00 C： 80.67 D：185.19 23、工程量清单计价法和工程定额计价法中收集资料不包括（ ） 。A：设计图纸 B：工程协议或合同 C：分析综合单价 D：现行计价依据及有关费用调整文件 24、某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位合格产品所必需消耗的工作时间，被称为（ ） 。A：产量定额 B：时间定额 C：工期定额 D：费用定额 25、 （ ）是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额。A：概算指标 B：施工定额 C：预算定额 D：概算定额 26、以下材料消耗定额计算正确的是( )。A：材料消耗定额=材料消耗总用量(1+损耗率) B：材料消耗定额=材料消耗净用量(1+损耗率) C：材料消耗定额=材料损耗量(1+损耗率) D：材料消耗定额 =材料消耗量(1+ 损耗率) 27、某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为 1000 元/,由花岗石生产厂家业务员在施工现场推销并签订合同，运杂费 30 元/，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为 1%，该花岗石的预算价格为（ ）元/。A：1034 B：1054.68 C： 1040.3 D：1044.34 28、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是（ ） 。A：建筑物周长与建筑面积之比越高越经济 B：厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数 C：厂房有效面积与建筑面积之比主要用于评价柱网布置的合理性 D：工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性 29、审查施工图预算工程量时，下列计算方法中，符合计算规则的是（ ） 。A：水塔定额是以“座”编制时，地下部分应另行计算 B：室内给水管道应扣除接头零件的长度 C：室内排水工程采用承插铸铁管,不应扣除检查口所占长度 D：金属构件制作工程量多数以米为单位 30、某建设项目建安工程费 3000 万元，设备购置费 1000 万元，工程建设其他费用 1000 万元，已知基本预备费率 5%，建设项目的静态投资为（ ）万元。A：5000 B：5100 C： 5150 D：5250 31、某进口设备通过海洋运输，到岸价为 972 万元，国际运费 88 万元，海运保险费率3，则离岸价为（ ）万元。A：881.08 B：883.74 C： 1063.18 D：1091.90 32、已知某教学楼砌筑工程工程数量为 440m,定额扩大单位为 10m，其扩大单价为 3300元，则该砌筑工程合计为（ ） 。A：1452000 B：14520 C： 145200 D：33000 33、 （ ）适用于拟建工程设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整。A：概算定额法 B：扩大单价法 C：概算指标法 D：类似工程预算法 34、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（ ） 。A：反映项目建设前期的动态投资 B：一般分为综合指标和单项工程指标两个层次 C：要考虑影响投资的动态因素 D：建设项目综合指标为各单项工程投资之和 35、采用方案比选的工程还应对方案比选的（ ）和经济指标做进一步说明。A：估算 B：概算 C：修正概算 D：施工图预算 36、以下不属于施工投标企业询价渠道的是（ ） 。A：向勘察设计单位询价 B：直接与生产厂商联系 C：了解经营该项产品的销售商 D：自行进行市场调查或信函询价 37、某混凝土分项工程，人工费为 100 元/m3，材料费为 300 元/m3 ，机械费为 50 元/m3，管理费率为 10%，利润率为 15%，不考虑风险费用，则该混凝土分项工程的综合单价是（ ）元/m3。A：517.5 B：569.25 C： 495 D：570.16 38、以下不属于投标人对一般地区调查重点的是（ ） 。A：施工条件调查 B：周边工程的三通一平情况 C：当地供电方式 D：工程现场通信线路的连接和铺设情况 39、初步评审标准的内容中，不属于资格评审标准内容的是（ ） 。A：财务状况符合有关规定 B：资质等级符合有关规定 C：分包计划符合有关规定 D：类似项目业绩符合有关规定 40、按照施工投标报价流程，不属于施工投标的调查询价工作的是（ ） 。A：制定项目管理规划 B：复合工程量 C：收集投标信息 D：组建投标报价班子 41、施工单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的基础设施项目必须进行招标。A：300 B：250 C： 50 D：200 42、发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行（ ）和（ ）补充资料。A：修改，提供 B：修正，提供 C：修改，提交 D：修正，提交 43、某基础土方工程，招标文件中估计工程量为 5000m，合同中规定：土方工程单价为5 元/m，当实际工程量超过估计工程量 l5%时，调整单价为 4 元/m。工程结束时实际完成土方工程量为 5500m，则土方工程款为（ ）元。A：20000 B：22000 C： 25000 D：27500 44、下列索赔事件中，承包人可同时索赔费用和工期的是（ ） 。A：提前向承包人提供材料、工程设备 B：基准日后法律的变化 C：因发包人的原因导致工程试运行失败 D：监理人指令迟延或错误 45、如果发承包任何一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后的（ ）天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由。A：10 B：14 C： 21 D：28 46、 （ ）原因造成的延误，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。A：发包人 B：承包人 C：客观 D：共同延误 47、 （ ）反映交付使用的固定资产、流动资产、无形资产和其他资产及其价值的明细情况，是办理资产交接和接收单位登记资产账目的依据。A： 基本建设项目概况表 B：基本建设项目竣工财务决算表 C：基本建设项目交付使用资产总表 D：基本建设项目交付使用资产明细表 48、在 建设工程质量保证金管理暂行办法中规定，建设工程（ ）后，发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款并预留保证金。A：交付使用 B：中间结算 C：竣工结算 D：竣工决算 49、建设项目竣工决算不包括（ ） 。A：建筑工程费 B：安装工程费 C：预备费 D：固定资产投资方向调节税 50、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（ ） 。A：建设项目概况，对工程总的评价 B：资金来源及运用等财务分析 C：各项经济技术指标的分析 D：主要实物工程量分析 二、多项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分）51、根据我国合同法规定，格式条款无效情形有（ ） 。A：对格式条款理解有争议的 B：提供格式条款一方免除其责任的条款 C：提供格式条款一方排除对方权利的条款 D：提供格式条款一方加重对方责任的条款 E：格式条款有多种解释的 52、项目管理知识体系由美国项目管理学会（PMI）开发，该体系包括 9 个知识领域，其中项目风险管理包括（ ）等具体内容。A：风险识别 B：风险评估 C：风险决策 D：风险控制 E：风险清单 53、建设工程项目分类有多种形式，按建设性质划分，建设工程项目可分为（ ）等。A：新建项目 B：扩建项目 C：改建项目 D：政府投资项目 E：非政府投资项目 54、按照建设工程施工专业分包合同管理的有关规定，专业分包合同内容包括（ ） 。A：合同协议书 B：中标通知书（如有时） C：合同通用条款 D：投标函 E：合同专用条款 55、与项目建设有关的其他费用中，必须进行劳动安全卫生预评价的项目有（ ） 。A：大中型建设项目 B：爆炸危险场所等级为特别危险场所和高度危险场所的建设项目 C： 级危害程度的职业性接触毒物的建设项目 D：其他由劳动行政部门确认的危险、危害因素大的建设项目 E：某村小建筑面积为 3000 平方米的教学楼 56、建筑安装工程费按费用构成要素划分，由人工费、材料费、施工机具使用费（ ）等组成。A：分部分项工程费 B：措施项目费 C：其他项目费 D：企业管理费 E：利润 57、工程造价信息的内容包括工程造价管理机构发布的建设工程的（ ） 。A：人工价格信息 B：工程设备价格信息 C：各类工程的造价指数 D：间接费率 E：利润率 58、投资估算指标中的单项工程指标是指按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额，包括（ ） 。A：建筑工程费 B：土地使用费 C：工程咨询费 D：设备、工器具购置费 E：研究试验费 59、工程量清单计价法中在工程量计算、综合单价分析经复查无误后，即可进行（ ） 。A：分部分项工程费计算 B：间接费的计算 C：利润的计算 D：措施项目费的计算 E：其他项目费的计算 60、下列与项目建设有关的其它费用的是（ ） 。A：勘察设计费 B：生产准备费 C：工程保险费 D：工程监理费 E：联合试运转费 61、关于建设期利息估算，下列说法正确的是（ ） 。A：是指筹措债务资金时在建设期内发生并按规定允许在投产后计入固定资产原值的利息 B：包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款等在建设前和过程中应计的贷款利息 C：建设期利息的估算，当年借款按半年计息、上年借款按全年计息 D：国外贷款利息包括手续费、管理费、承诺费等费用 E：当年贷款的本息和进入下年作为本金计算利息 62、招标控制价文件中，以下关于总承包服务费的说法正确的是（ ） 。A：招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的 1%-3%计算总承包服务费。 B：编制招标控制价时，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的 1.5%计算总承包服务费。 C：招标人自行供应材料、工程设备的，按招标人供应材料、工程设备价值的 1%计算总承包服务费。 D：编制招标控制价时，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的 1%计算总承包服务费。 E：招标人自行供应材料、工程设备的，按招标人供应材料、工程设备价值的 1.5%计算总承包服务费。 63、以下属于施工组织设计和项目管理机构评审内容的是（ ） 。A：工程进度计划与措施符合有关规定 B：安全管理体系与措施符合有关规定 C：联合体投标人符合有关规定 D：资源配置计划符合有关规定 E：投标有效期符合有关规定 64、下列（ ）的发生，承包人可向发包人请求费用和工期的补偿。A：监理人指令迟延或错误 B：施工中遇到不利物质条件 C：承包人提前竣工 D：发包人提前向承包人提供材料 E：因不可抗力造成工期延误 65、建设项目竣工决算的内容包括（ ） 。A：竣工财务决算报表 B：竣工财务决算说明书 C：投标报价书 D：新增资产价值的确定 E：工程造价对比分析 三、判断题（共 20 题，每题 1 分，共计 20 分）66、合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。正确 错误 67、投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。正确 错误 68、可行性研究的主要作用是推荐一个拟建项目，论述其建设的必要性、建设条件的可行性和获利的可能性，供国家选择并确定是否进行下一步工作。正确 错误 69、关于绘制竣工图的规定，凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变等，不宜再在原施工图上修改补充的，不管是由于设计单位原因造成的还是施工单位原因造成的，均由施工单位负责重新绘图。正确 错误 70、分包合同价款与总包合同相应部分价款是连带关系。正确 错误 71、运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用。正确 错误 72、工具、器具及生产家具购置费用属于工程建设其他费用。正确 错误 73、 CIF 包括 FOB、国际运费、运输保险费，它作为关税完税价。正确 错误 74、准备与结束工作时间是指工人在执行任务前的准备工作至完成任务后的整理工作时间。正确 错误 75、工程计价完成后，需对工程计价结果进行复核，以便及时发现差错，提高成果质量。正确 错误 76、投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。正确 错误 77、生产能力指数估算法与单位生产能力估算法相比较，精确度有所下降，一般可控制在30%以内。正确 错误 78、生产能力指数法用于投资估算的编制时，其生产能力指数值大于 0 且小于 1。正确 错误 79、在进行基坑大开挖前，必须先进行场地平整；因此在计算费用时两部分费用都要计算，不能漏算。正确 错误 80、总投资额为 3500 万元人民币的生态环境保护项目必须招标。正确 错误 81、投标人编制的分部分项工程量清单与计价表中的暂估材料单价是由招标人在招标文件中给定的。正确 错误 82、评标委员会成员名单在评标进行前应向所有到场的投标人公布。正确 错误 83、工程变更导致施工方案改变并引起措施项目发生变化的，承包人应事先将拟实施的方案报发包人确认后方可调整措施项目费。正确 错误 84、结算资料是索赔处理的最关键和最主要的依据。正确 错误 85、缺陷责任期内，其他政府投资项目，保证金可以预留在承包方。正确 错误一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分，共计 50 分）1、按我国招标投标法规定，某依法必须招标的工程项目，评委会推荐了两名中标候选人。下列关于中标人的确定，说法正确的是（ ） 。A：招标人直接确定排名第一的中标候选人为中标人 B：招标人直接确定排名第二的中标候选人为中标人 C：排名第一的中标候选人放弃中标，应当重新招标 D：排名第一的中标候选人被查实存在影响中标结果的违法行为，应当重新招标 2、根据中华人民共和国税收征收管理法实施细则 规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（ ） 。A：一个月 B：两个月 C：三个月 D：六个月 3、李某是八达施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后李某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（ ）合同。A：效力待定 B：无效 C：可撤销 D：有效 4、甲公司以信函的方式向附近城市的乙公司发出采购某设备的订立合同意思表示，但在乙公司还没接到信函前，甲公司因为某原因致电乙公司取消该事宜，甲公司该行为属于（ ） 。A：要约撤回 B：要约失效 C：要约撤销 D：要约取消 5、按我国招标投标法规定，下列关于投诉处理的说法中错误的是（ ） 。A：如果投标人或者其他利害关系关系人认为招标投标活动都符合法律、行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉 B：行政部门处理投诉时需要检验、检测、鉴定、专家评审 C：投诉应当有明确的请求和必要的证明材料 D：如投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，行政部门不能予以驳回 6、在通常情况下，适当增加投资数量，为采取加快进度的措施提供经济条件，即可加快项目建设进度、缩短工期，使项目尽早动用，投资尽早回收，项目全寿命周期经济效益得到提高，这体现了建设工程项目三大目标之间的（ ）的一面。A：对立 B：统一 C：对立统一 D：不确定 7、关于绘制竣工图的规定，凡按图施工没有变动的，由（ ）在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图。A：设计单位 B：施工单位 C：监理单位 D：建设单位 8、施工方的项目管理，无论是施工总承包方还是分包方，均需要根据（ ）所界定的工程任务组织项目管理。A：施工承包合同 B：监理工程师 C：业主 D：设计图纸 9、企业对项目成本的考核包括对项目设计成本和施工成本目标（降低额）完成情况的考核和（ ）的考核。A：成本管理工作业绩 B：竣工成本 C：项目经理可控责任成本 D：年度成本 10、关于风险自留的分类， （ ）指的是由于风险管理人员没有意识到项目某些风险的存在，或者不曾有意识的采取有效措施，以致风险发生后只好留在风险管理主体内部。A：主动性风险自留 B：被动性风险自留 C：计划性风险自留 D：非计划性风险自留 11、 建设工程造价咨询合同标准条件中当事人一方要求变更或解除合同时，应当在（ ）日前通知对方。A：7 B：14 C： 21 D：28 12、 建设项目工程总承包合同示范文本（试行） 通用条款中规定：一方收到另一方合同价格调整通知后（ ）日内不予确认，也未提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。A：7 B：14 C： 15 D：20 13、简明标准施工合同中监理人应在收到竣工结算申请单的（ ）天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核。A：7 B：14 C： 21 D：28 14、以下费用中不属于建设管理费用是（ ） 。A：建设单位发生的管理性质的开支 B：编制和评估项目建议书的费用 C：建设单位委托工程监理单位实施工程监理的费用 D：建设单位采用工程总承包方式支付的总包管理费 15、建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其中工程费用包括（ ） 。A：建筑工程费、设备购置费、安装工程费 B：建筑工程费、设备购置费、价差预备费 C：建筑工程费、基本预备费、安装工程费 D：建筑工程费、价差预备费、安装工程费 16、国产设备原价等于（ ） 。A：设备制造厂的交货价，即出厂价 B：设备出厂价+运费 C：设备出厂价+运费+ 设备供销部门手续费 D：设备出厂价 +采购与保管费 17、当计算进口设备运杂费时，取费基数为进口设备（ ） 。A：抵岸价 B：离岸价 C：到岸价 D：中间价 18、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制，在建设工程全寿命周期中设计对工程造价的影响可能性为：A：10-15% B：20-35% C： 75%以上 D：5-35% 19、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，工地现场材料采购人员的工资应计入（ ） 。A：人工费 B：材料费 C：现场经费 D：企业管理费 20、 （ ）是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额。A：概算指标 B：施工定额 C：预算定额 D：概算定额 21、属于工程建设其他费用的依据是（ ） 。A：用地指标 B：包含在工程造价内的税种 C：包含在工程造价内的税种率 D：可行性研究资料 22、企业定额的编制应反映( )。A：社会平均水平 B：社会平均先进水平 C：社会先进水平 D：企业实际水平 23、按照建设工程工程量清单计价规范规定，工程量清单计价法应采用（ ） 。A：综合单价法 B：工料单价法 C：扩大单价法 D：预算单价法 24、概算定额的编制步骤中的编制初稿阶段不包括（ ） 。A：搜集和整理各种数据，对各种资料进行测算和分析 B：确定各项目的消耗指标 C：计算分项定额的人工、材料和机械台班消耗量 D：编制定额初稿 25、不是计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据是（ ） 。A：概算指标 B：材料预算价格 C：费用定额 D：工程造价信息 26、工程造价指数按照内容的不同可以分为（ ） 。A：总价格指数信息 B：个别价格指数信息 C：综合价格指数信息 D：个体价格指数信息 27、建筑安装工程费用定额的编制原则不包括（ ） 。A：合理确定定额水平原则 B：简明、适用性原则 C：定性与定量分析相结合的原则 D：社会平均水平的原则 28、进口设备（材料）原价估算一般是在向设备制造厂家和设备供应厂商询价，或按类似工程选用设备订货（ ）和市场调研得出的进口设备价的基础上加各种税费计算的。A：指导价 B：政府采购价 C：合同价 D：市场价 29、建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（ ） 。A：工程设计 B：工程招标 C：工程施工 D：工程结算 30、按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（ ） 。A：工人招聘解雇费 B：人员培训费 C：提前进厂费 D：驻工地工程师现场办公室及所需设备费用 31、工业建设项目在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ ） 。A：生产方法、工艺流程、功能分区 B：工艺流程、功能分区、运输方式 C：生产方法、工艺流程、设备选型 D：工艺流程、设备选型、运输方式 32、下列内容中，属于施工图预算重点抽查法审查重点的是（ ） 。A：单位面积用工 B：有相同工程量计算基础的相关工程的数量 C：计费基础 D：常用构配件工程量 33、主要用于评价柱网布置是否合理的指标是（ ） 。A：单位面积造价 B：厂房有效面积与建筑面积比 C：厂房展开面积 D：建筑物周长与建筑面积比 34、某公司借款 3000 万元，年复利率 i=8%，则 5 年后连本带利一次需支付（ ） 。A：3240 B：4081 C： 4200 D：4408 35、下列费用中应属于建设单位经费的是（ ） 。A：编制项目可行性研究报告的费用 B：新建项目所需办公设备的购置费用 C：工程监理费 D：建设单位所需临时设施的搭设费用 36、投标文件正本（ ）份，副本份数按招标文件有关规定。A：1 B：2 C： 3 D：4 37、某分部分项工程的清单编码为 010302006004，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（ ） 。A：01 B：02 C： 006 D：004 38、 BOT 工程招标中的的字母“T”表示（ ） 。A：运营 B：建造 C：设计 D：移交 39、某分部分项工程的清单编码为 010401003003，则该分部分项工程所属工程类别为（ ） 。A：房屋建筑与装饰工程 B：通用安装工程 C：仿古建筑工程 D：市政工程 40、投标是一种（ ） ，需要严格遵守关于招标投标的法律规定及程序。A：要约邀请 B：承诺 C：要约 D：合同约定 41、以下不属于投标文件内容的是（ ） 。A：投标保证金 B：投标人须知 C：施工组织设计 D：投标函及投标函附录 42、工程变更价款的计算方法，不正确的是（ ） 。A：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算。 B：合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格 C：合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 D：合同中没有适用或类似变更的价格，由当地建设行政主管部门裁定 43、 建设工程价款结算暂行办法规定，当当事人对工程造价发生合同纠纷时，不可以通过以下方式解决（ ） 。A：采取单方面行动 B：管理机构的解释或认定 C：向人民法院起诉 D：监理或造价工程师暂定 44、 （ ）原因造成的延误，承包人可以得到工期延长，很难得到费用补偿。A：发包人 B：承包人 C：客观 D：共同延误 45、接受工程造价司法鉴定委托的工程造价咨询人或造价工程师如是鉴定项目一方当事人的近亲属或代理人、咨询人以及其他关系可能影响鉴定公正的，未自行回避，鉴定项目委托人以该理由要求其回避的， （ ）回避。A：可以 B：不须 C：必须 D：应当 46、如果发承包任何一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后的（ ）天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由。A：10 B：14 C： 21 D：28 47、根据财政部关于印发的通知 （财会20011051 号）规定，不属于自创专利权中的研制成本中的间接成本的是（ ） 。A：应分摊的公共费用 B：非专用设备折旧费 C：应分摊的能源费用 D：手续费 48、发包人在接到承包人返还保证金申请后（ ）内不予答复，经催告后在规定时间内仍不予答复，视同认可承包商的返还保证金申请。A：7 天 B：1 个月 C： 28 天 D：14 天 49、在竣工决算的编制步骤中，填写竣工决算报表后应进行的是（ ） 。A：清理各项财务、债务和结余物资 B：上报主管部门审查 C：编制建设工程竣工决算说明 D：做好工程造价比较分析 50、根据财政部关于印发的通知 （财会20011051 号）规定，下列关于土地使用权计价说法错误的是（ ） 。A：当建设单位向土地管理部门申请土地使用权并为之支付一笔出让金时，土地使用权作为无形资产核算 B：当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的，土地使用权作为无形资产核算 C：在将土地使用权无偿转让时，应作为无形资产核算 D：在将土地使用权出租、抵押、作价入股和投资，按规定补交土地出让价款时， 作为无形资产入账 二、多项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分）51、根据我国建筑法规定，下列关于联合体投标的说法，正确的是（ ） 。A：大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包 B：由两个以上不同资质等级的单位实行共同联合承包的，按照资质等级较低的单位的业务许可范围承揽工程 C：联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议与招标人无关，因此不必提交招标人 D：联合体中标的，联合体各方应当自行与招标人签订合同 E：联合体各方对承包合同的履行承担连带责任 52、关于供货方的项目管理，从建设工程项目管理的系统角度分析，建筑材料和设备的供应工作也是实施建设工程项目的一个子系统。该子系统有明确的（ ）以及与项目设计、施工等子系统的内在联系。A：任务 B：目标 C：约束条件 D：管理体系 E：组织体系 53、在建设工程项目的决策和实施过程中，由于各阶段的任务和实施主体不同，建设工程项目管理的类型包括（ ）等。A：决策阶段的项目管理 B：实施阶段的项目管理 C：设计方的项目管理 D：施工方的项目管理 E：供货方的项目管理 54、工程施工合同中以下属于发包人的权利和义务的是（ ） 。A：发包人可以不按合同约定的时间付款 B：发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对作业进度、质量进行检查 C：因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工改建 D：因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人可以不采取措施弥补或者减少施工人损失 E：建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收 55、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（ ） 。A：养老保险费 B：管理人员工资 C：医疗保险费 D：财产保险费 E：工伤保险费 56、根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各项费用项目中属于措施费的是（ ） 。A：安全施工费 B：工程定位复测费 C：建设单位临时设施费 D：已完工程及设备保护费 E：工程排污费 57、施工定额中材料消耗定额的材料消耗量包括有( )。A：直接用于建筑安装工程上的材料 B：材料回收量 C：不可避免的材料施工操作损耗 D：材料的摊销量 E：不可避免产生的施工废料 58、根据本地区典型工程发承包价的分析资料综合取定规费计算中所需的数据包括（ ） 。A：每万元发承包价中人工费含量和机械费含量 B：人工费占人、材、机费的比例 C：每万元发承包价中所含规费缴纳标准的各项基数 D：机械费占直接费的比例 E：材料费占直接费的比例 59、施工机械台班单价组成的内容包括（ ） 。A：预算价格 B：大修理费 C：经常修理费 D：安拆费及场外运输费 E：燃料动力费 60、建筑安装工程费用构成中的间接费由（ ）组成。A：施工技术措施费 B：施工组织措施费 C：规费 D：企业管理费 E：建设单位管理费 61、关于施工图预算的审查方法，下列说法正确的有（ ） 。A：标准预算审查法适用于通用图纸施工、且上部结构和做法相同的工程 B：筛选审查法不适用住宅工程 C：分组计算审查法能够加快审查工程量的速度 D：逐项审查法适用于工艺较简单的工程 E：利用手册审查法不能简化预结算的编审工作 62、投标人询价时要特别注意的问题是（ ） 。A：产品质量必须可靠，并满足招标文件的有关规定 B：供货商的信誉 C：产品销售情况的好坏 D：产品市场价格的变动情况 E：供货方式、时间、地点，有无附加条件和费用 63、关于评标的说法，以下正确的是（ ） 。A：投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准 B：评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正 C：投标文件中的总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，评标委员会有权否定其投标 D：评标委员会应根据招标公告规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较 E：投标人投标有算术错误，但该投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理 64、竣工结算的方式有（ ） 。A：单位工程竣工结算 B：单项工程竣工结算 C：建设项目竣工结算 D：分项工程竣工结算 E：分部工程竣工结算 65、竣工决算的编制依据包括（ ） 。A：设计交底或图纸会审会议纪要 B：经批准的施工图设计及其施工预算 C：设备、材料调价文件和调价记录 D：竣工图及各种竣工验收资料 E：竣工验收报告 三、判断题（共 20 题，每题 1 分，共计 20 分）66、如果投标人或者其他利害关系人认为招标授标活动不符合法律，行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。正确 错误 67、价格的制定应当符合价值规律，大多数商品和服务价格实行市场调节价，其余商品和服务价格实行政府指导价或者政府定价。正确 错误 68、关于供货方的项目管理，从建设工程项目管理的系统角度分析，建筑材料和设备的供应工作也是实施建设工程项目的一个子系统。因此，设备制造商、供应商同样需要根据业主方的要求所界定的任务进行项目管理，以适应建设工程项目总目标的要求。正确 错误 69、根据建设工程项目的组成，单位工程是单项工程的组成部分，又可将单项工程分解成建筑工程和设备安装工程。正确 错误 70、总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的全部工作交由第三人完成。正确 错误 71、工具、器具及生产家具购置费用属于设备费。正确 错误 72、建设单位管理费应以建筑安装工程费为基数计算。正确 错误 73、生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和。正确 错误 74、预算定额是施工单位进行经济活动分析的依据。预算定额规定的物化劳动和劳动消耗指标是施工单位在生产经营中允许消耗的最低标准。正确 错误 75、单价措施项目综合单价的构成与分部分项工程项目综合单价构成相同。正确 错误 76、用地指标属于计价依据中的相关的法规和政策。正确 错误 77、在审查设计概算内容时，工程建设其他费用内容多、弹性大，约占项目总投资的 15%-25%，要按国家和地区规定逐项审查。正确 错误 78、建设过程各阶段对投资的影响分析来看，决策决算对投资影响程度最小，施工图影响程度最大。正确 错误 79、概算定额法的适应范围是设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程可以参考利用。正确 错误 80、当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码七至九位的设置不得有重码的规定。正确 错误 81、如果工程允许采用联合体投标，则投标文件应该包括联合体协议书。正确 错误 82、措施项目是指完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。正确 错误 84、合同争议的解决顺序为调解和解仲裁诉讼。正确 错误 85、大、中型建设项目概况表不包含占地面积。正确 错误一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分，共计 50 分）1、在我国，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（ ）年，可申请甲级资质。A：1 年 B：2 年 C： 3 年 D：4 年 2、根据中华人民共和国税收征收管理法实施细则 规定，纳税人采取电子方式办理纳税申报的，应当按照（ ）规定的期限和要求保存有关资料。A：工商部门 B：人民政府 C：税务机关 D：建设行政主管部门 3、根据我国合同法的规定，在依法应当执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是（ ） 。A：遇价格上涨，按原价执行；价格下降，按新价执行 B：遇价格上涨，按新价执行；价格下降，按原价执行 C：一律按新价执行 D：一律按原价执行 4、按我国招标投标法规定，评标时，如果超过（ ）的评标委员会成员认为评标时间不够，招标人应当适当延长。A：1/10 B：1/5 C： 1/4 D：1/3 5、根据中华人民共和国税收征收管理法实施细则 规定，按征税对象的一定计量单位直接规定的固定的税额，这种税率称为（ ） 。A：全额累进税率 B：比例税率 C： 累进税率 D：定额税率 6、比率法是项目成本分析方法的基本方法之一。 （ ）是通过将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率，并以此来考察经营成果的好坏。A：相关比率法 B：构成比率法 C：动态比率法 D：静态比率法 7、项目管理知识体系由美国项目管理学会（PMI）开发，该体系包括 9 个知识领域，其中（ ）是指为确保项目在批准的预算范围内完成所需的各个过程。A：项目范围管理 B：项目时间管理 C：项目成本管理 D：项目质量管理 8、 （ ） ，是建立在内部各项成本核算基础上，由各要素部门和核算单位定期采集信息，按有关规定填制一系列的表格，完成数据比较、考核和简单的核算，形成项目施工成本核算体系，作为支撑项目施工成本核算的平台。A：会计核算法 B：表格核算法 C：统计核算法 D：施工成本核算法 9、项目（ ）是指成本管理人员凭借历史数据和工作经验，运用一定方法对工程项目未来的成本水平及其可能的发展趋势做出科学估计。A：成本计划 B：成本分析 C：成本预测 D：成本考核 10、按照项目风险的来源进行划分，战争、动乱、政变属于（ ） 。A：自然风险 B：社会风险 C：经济风险 D： 政治风险 11、紧急工程仅有实施方案还没有施工图纸宜采用（ ）合同。A：总价合同 B：固定单价合同 C：可调单价合同 D：成本加酬金合同 12、劳务分包人的施工组织设计由（ ）负责。A：劳务分包人自己 B：总监理工程师 C：承包人 D：业主 13、简明标准施工合同中承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人；监理人应当及时发出指示，监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由（ ）承担。A：承包人 B：监理人 C：发包人 D：发包人和监理人共同 14、某建设项目建筑工程费 2000 万元，安装工程费 700 万元，设备购置费 1100 万元，工程建设其他费 450 万元，预备费 180 万元，建设期贷款利息 120 万元，流动资金 500 万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。A：4250 B：4430 C： 4550 D：5050 15、备品备件费一般根据设计所选用的设备地点，按设备百分率计算，计算时并入（ ） 。A：设备费 B：直接工程费 C：措施费 D：间接费 16、根据国家法律、法规和政策规定，因定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资，属于人工费中的（ ） 。A：津贴补贴 B：加班加点工资 C：特殊情况下支付的工资 D：奖金 17、当用成本计算估价法计算国产非标准设备原件时，已知材料费为 50 万元，加工费 20万元，辅助材料费 10 万元，专用工具费率为 5%，废品损失费率为 2%，外购配套件费为15 万元，利润率为 8%，则在该非标准设备原价中，利润额应为（ ）万元。A：6.848 B：6.854 C： 8.048 D：8.054 18、单台设备试车费属于（ ） 。A：联合试运转费 B：建设单位管理费 C：生产设备费 D：设备安装工程费 19、下列价格中与 CFR 含义相同的价格是（ ） 。A：运费、保险费在内价 B：到岸价 C：装运港船上交货价 D：关税完税价格 20、当施工图中的分项工程项目不能直接套用预算定额时，就产生了定额的换算，以下属于定额基价的换算类型的是（ ） 。A：气候不同时的换算 B：乘系数的换算 C：施工地点不同时的换算 D：施工单位不同时的换算 21、工程量清单计价法中，单位工程造价包含（ ） 。A：直接工程费 B：总价措施费 C：管理费 D：利润 22、建筑安装工程造价指数也是一种综合指数，其中不包括了（ ） 。A：人工费指数 B：企业管理费指数 C：规费指数 D：材料费指数 23、某定额是编制工程预结算时计算和确定一个规定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料、机械台班耗用量(或货币量) 的数量标准，同时它是以施工定额为基础的综合扩大。则该定额是（ ）A：施工定额 B：概算指标 C：概算定额 D：预算定额 24、经常修理费是指施工机械队大修理以外的各级保养及临时故障陫除所需的费用，其中不包括（ ） 。A：保障机械正常运转所需替换设备 B：机械拆卸费用 C：随机配备工具附具的摊销及维护费用 D：机械停置期间的维护保养费用 25、某工程购置钢材 1100t，原价为 3000 元/t，运输费用 50 元/t，运输损耗 0.5%，采购及保管费率为 5%，生产厂家花费的运输包装 50 元/t，则钢材的预算价格为（ ）元/t。A：3100 B：3218.51 C： 3156.63 D：3123.65 26、以下工程造价资料中不是按照其不同阶段划分的是（ ） 。A：投资估算 B：合同价 C：竣工结算 D：施工图预算 27、不是计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据是（ ） 。A：概算指标 B：材料预算价格 C：费用定额 D：工程造价信息 28、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称 （ ） 。A：设备系数法 B：主体专业系数法 C：朗格系数法 D：比例估算法 29、某市一栋普通办公楼为框架结构 2700，建筑工程直接工程费为 378 元/，其中毛石基础为 39 元/；现拟建一栋办公楼 3000，采用钢筋混凝土结构，带形基础造价为 51元/，其他结构相同。该拟建新