东方电气拆除合同

- 1 -建设工程劳务派遣（承包）合同（SDHT2015 版）合同编号： DFDQ- 001 工程名称：东方电气集团东方锅炉股份有限公司能源清洁利用机理研究实验室搬迁装修项目工程地址： 成都市高新区西部园区西芯大道天朗路 1号 项目业主：东方电气集团东方锅炉股份有限公司 总 包 方：四川盛大洪涛装修股份有限公司 劳 务 方： 成都宇滔建筑劳务有限公司 - 2 -合同签订地点：成都市金牛区合同签订日期：201 年 月 日合同协议书总包方（劳务用工方）：四川盛大洪涛装修股份有限公司（以下简称甲方）住 所 地 ： 市金牛区兴平路 100号住业大厦 12层承包方(劳务派遣方）： 董成甫 （以下简称乙方）住 所 地 ： 四川省南部县三官镇朝阳庵村 4组 07号 总包方已与业主方签订了东方电气集团东方锅炉股份有限公司能源清洁利用机理研究实验室搬迁装修项目(以下简称“本工程”)施工合同，经过劳务比选招标，现已接受承包方递交的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照中华人民共和国招标投标法 、 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下派遣（承包）协议。一、工程概况工程名称：东方电气集团东方锅炉股份有限公司能源清洁利用机理研究实验室搬迁装修项目 工程地点：成都市高新区西部园区西芯大道天朗路 1号 工程内容：轻钢龙骨墙面、顶面、地面地砖拆除及外运、顶面矿棉板拆除及外运。资金来源：业主拨付二、工程承包范围承包范围：工程量清单及施工图所示的全部工程范围（详见承包方承包范围、工程内容及劳务单价明细表：附件 1）三、合同工期开工日期：总包方发出开工令或实际开工时间计划开工日期： 2015 年 11 月 19 日计划竣工日期： 2015 年 11 月 29 日工期总日历天数 20 天。四、质量标准工程质量标准：符合国家现行“工程施工质量验收规范”及业主方、监理方、总包方的合格标准。- 3 -五、合同形式本合同采用固定综合单价形式，综合单价（包括但不限于：承包方管理费及税金、劳动工伤保险费、劳务人工费、工具用具及小型机械、梯子及脚手架除外、已领用材料的保管守护、文明施工、安全措施及安全责任的各种费用。 ）六、签约合同价（暂定）金额(小写)￥： 元(大写）： 元(人民币)七、承包方项目经理（负责人）：姓名： ；职称： ；身份证号： ；联系电话： 。八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：(1)合同协议书；(2)供应商比选谈判记录表（含工程量清单） ； (3)通用合同条款；(4)专用合同条款；(5)技术标准和要求；（6）图纸；（7）质量安全技术交底；(8)其他合同文件： 。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以总包方解释为准。九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。十、本合同一式两份不分正副本，合同双方各执壹份。十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议所约定的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。总包方（劳务用工方）：四川盛大洪涛装修股份有限公司（章）法定代表人或其委托代理人(签字)： 201 年 月 日承包方(劳务派遣方）：成都宇滔建筑劳务有限公司（章）法定代表人或其委托代理人(签字)： - 4 -201 年 月 日合同签订地：成都市金牛区第一节 通用合同条款1、一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、供应商比选谈判记录表（含工程量清单） 、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、图纸、质量安全技术交底以及其他合同文件。1.1.1.2 合同协议书：双方签订的合同协议书。1.1.1.3供应商比选谈判记录表（含工程量清单）：指总包招标比选并确定承包方的谈判记录表。1.1.1.4技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.5图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由总包方按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。1.1.1.6其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.1.7质量安全技术交底：指总包方为使承包方了解本工程的质量要点、安全责任的告知；1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指总包方和（或）承包方。1.1.2.2 总包方：指专用合同条款中指明并与承包方在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3 承包方：指与总包方签订合同协议书的当事人。1.1.2.4 承包方项目经理（负责人）：指承包方派驻施工场地的全权负责人。1.1.3 日期1.1.3.1 开工通知：指总包方要求承包方开工的文件。1.1.3.2 开工日期：开工文件中写明的开工日期。1.1.3.3 工期：指承包方承诺的完成合同工程所需的期限。- 5 -1.1.3.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。1.1.3.5 质保期：指履行合同约定的质保期限，具体期限由专用合同条款约定。1.1.4 合同价格和费用1.1.4.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了所有费用。1.1.4.2 合同价格：指承包方按合同约定完成了包括质保期内的全部承包工作后，总包方应付给承包方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5 其他1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.2 语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。2总包方义务2.1总包方负责对承包方进行书面的安全文明施工、质量要求及标准、施工技术方案措施等交底的工作。每周给承包方下达周计划任务书和每月给承包方下达月计划任务书，并对承包方周、月计划执行情况签署考核意见。2.2总包方负责协调各种材料的组织和运输到施工现场，若因材料供给不及时超过 24小时则工期顺延，如待料连续超过 72小时除工期顺延外，还要承担停工期间实际工人 30元/天人的补偿费用，具体人数以总包方审核为准；总包方按以上标准支付的窝工补偿以 5个工作日为限。除此以外总包方不再承担任何费用，停工超过 5个工作日的部分承包方应自行进行劳务调剂，总包方不给予任何补偿，但承包方应保证总包方通知复工时立即复工。反之材料到场后承包方未能按照约定组织施工，承包方需承担合同约定的工期延误 500元/天的赔偿责任。2.3总包方提供生活用电用水，并协调处理业主方及周围环境关系。2.4负责履行合同规定的应该执行的各项责任、权利、义务。2.5协调解决施工中各种有关质量、设计、进度、监理、业主、地方群众、政府各单位的各种关系。2.6对承包方现场施工质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导、管理，对质量不合- 6 -格的工程有权要求承包方返工，费用由承包方承担。2.7在施工过程中因抢工，承包方无力增加人员时且与承包方沟通无果后总包方有权自行增加人员，所增加人员不论工种级别按每人每天 300元工资计算，从承包方的承包费中扣除。3、承包方义务3.1遵守法律：承包方在履行合同过程中应遵守法律，并保证总包方免于承担因承包方违反法律而引起的任何责任。3.2 依法纳税：承包方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。3.3按约定向总包方纳履约保证金，履约保证金仅用于承包方对总包方的履约承诺之用。3.4承包方项目经理（负责人）必须每天到在项目场进行签到管理，缺勤则处罚 500元/次，如因特殊原因不能到工地，需事先书面提出缘由，并征得总包方同意后方可请假。每天签到并驻现场8小时以上，全勤奖 200元/月，在当月或当期的付款中予以奖罚兑现。3.5严格按照项目部签发的周任务单、设计图纸、国家的施工验收规范及质量检验评定标准、国家及本装饰行业的工艺流程、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的验收标准；接受总包方及业主方、监理方的安排作业计划，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失各种罚款；3.6做好施工现场场地周围设施、地下管线和已完工部分的成品保护工作，因承包方责任发生损坏（毁）等，承包方自愿承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；3.7严格服从总包方及业主方、监理方的施工管理，并按照与工程项目管理部签定的工程任务单进行施工，确保每天工人的上班人数。3.8承包方对所属施工队成员的施工操作严格管理交底记录，并积极作好内部及总包方项目部协调配合工作。3.9承包方施工中的工艺达标强制标准按照总包方及业主方、监理方的施工技术交底执行，同时达到施工图和业主方、监理公司代表的要求。3.10承包方负责提供其所属责任范围内的各施工单项所用机具及设备，并自行承担其在施工过程中所发生的相应磨损及维修费。 3.11在施工过程中，承包方指定人员领用材料及应节约总包方供应的材料，避免造成浪费，如因承包方计划超提或未按规范及相关操作规程施工而发生材料损坏、材料损耗量超过总包方内控标- 7 -准；超出消耗标准的费用由承包方全额承担。若施工质量不合格造成的损失、返工等均由承包方全额赔偿，且应无条件修补、返工，并视损失程度接受相应的处罚；同时承包方应承担给总包方造成的相应损失费用（税金、采购费用、工期延误或影响其他工种作业等） 。同时，总包方有权视抽查结果视情况对承包方进行处罚或奖励。3.12承包方在项目库房领用施工物料应办出库手续，其保管由承包方负责，如承包方人员在本项目有盗窃行为，除照价赔偿外还需承担五倍的罚款，最低将处以 1000元/次的罚款。工作服 15元/件，完好退库则不扣承包方此款，否则缺一件扣除 30元/件。3.13承包方在施工过程中必须保证满足现场施工的工人数量，以总包方周任务单安排的人数为准。承包方未达到总包方及业主方、监理方要求人数，按缺人数每人每天罚款 50元。3.14承包方根据施工组织设计总进度计划的要求，每周、月底前提交下周、月施工计划，及阶段工期施工计划，必要时按要求提交日施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经总包方批准后严格实施；3.15施工过程中如发生原施工工作内容变更时，总包方应提前 3天以书面形式向承包方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包方按照总包方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更；3.16施工中承包方不得对原工程设计进行变更。因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致总包方的直接损失，由承包方承担，延误的工期不予顺延且承包方无权要求追加工程款。3.17施工用临电线路及开关插座由承包方负责，工人车旅费、医疗卫生等由承包方自行承担解决。3.18承包方应配合总包方做好材料计划、放样及材料到场验收搬运工作。承包方人员必须遵守总包方对施工现场的有关规定，服从总包方、监理、业主方的指挥管理，拒不配合者罚款 500-1000元/次，严重者驱逐出施工现场，由此引起的后果由承包方自负；承包方应妥善保管、合理使用总包方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失或损坏，承包方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等一切经济损失。3.19承包方作业范围内做好文明施工，每天下班前清场，做到工完料尽场地清，整齐的将余料堆放一处，并当日及时清除垃圾。否则，总包方另外安排人做承包方计收 300元/次清洁处理费。3.20工程已竣工但未交付使用前，由承包方派专人负责保护，在施工中对其它专业施工成品有损坏者，照价赔偿。3.21各种材料到场后由承包方按照所需材料组织人员负责下车和搬运，此项费用已经包含在承- 8 -包价内，下车过程中的破损由承包方承担该货物等价值的 110%倍的赔偿责任。3.22承包方必须为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自己的人员生命财产和施工机械设备等支付保险费用。保险事故发生时，承包方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。3.23承包方负责所施工的工程施工图纸绘制及竣工图纸的绘制，且必须达到相关制图标准和监理方的要求。3.24承包方负责所施工的工程预算报价及结算报价，由总包方审核后方可以总包方名义上报给监理方及业主方，配合总包方完成与监理方及业主方的核价工作以及后期的结算审核工作。3.25如果承包方使用总包方提供的机具时，超出借用期 3天不归还并无书面说明的，按机具实际价格双倍赔偿，总包方有权从承包方的进度款或计算款中予以扣除，承包方不得有任何异议。4、工期、质量、安全及质保4.1工期4.1.1各阶段施工前由总包方向承包方进行阶段工期交底并签发周任务单，承包方应积极配合总包方工程的总体安排，并有效组织所属施工人员在规定时间内完成各阶段和总体施工任务。4.1.2承包方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向总包方支付分包工程总造价 2的违约金，非承包方原因引起的误工，则由总包方签单工期顺延。4.1.3对劳务派遣范围内的工程质量对总包方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经总包方书面授权或允许，不得擅自与总包方、业主、监理及有关单位建立工作联系，否则总包方有权扣除履约保证金的 10%/次作为罚金，情节严重的除赔偿总包方全部损失外还应承担相应法律责任。4.2质量要求4.2.1承包方接受任务后,按照施工任务单、施工交底会签记录进行施工，每道工序完工后由总包方、质量员按国家验收标准进行验收，工程质量验收标准必须达到建筑装饰（建筑幕墙）工程施工质量验收规范，一次性达到交验合格的标准，经总包方代表、质检员签字认可后，方可办理结算。4.2.2承包方应进行组织办理书面自检、互检、交接检记录，交总包方作为的质量检查资料存档，并必须达到无质量事故。4.2.3隐蔽及中间验收未经总包方书面同意不得善自隐蔽，一经发现处 200元/次罚款。4.2.4承包方施工质量不符合本合同约定及国家规定的最高质量标准， 因验收不合格而整改、- 9 -返工等产生的一切费用均由承包方自行承担； 承包方应向总包方支付相当于工程总造价 5元的违约金，因验收不合格而整改产生的一切费用及关联损失均由承包方自行承担。4.2.5承包方采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，总包方可以随时发出指示，要求承包方立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包方承担。4.3安全要求4.3.1按国家及地区有关安全法规执行。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。承包方所派遣的劳务人员在本合同期内的劳保用品、医疗卫生、福利等费用均由承包方承担。4.3.2承包方在施工现场内领用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）及工作服由总包方提供，承包方承担保管费用，工程完工后须如数还回总包方，如遗失或损坏则照价赔偿，在结算价中予以扣除。4.3.3承包方应采取所有有效的措施保障施工安全，并对施工过程中发生的所有人员伤亡、财产损坏承担完全的责任。发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即报保险公司等有关机构和相关个人并通知总包方驻工地代表，同时按政府有关部门要求处理。总包方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。总包方仅负责协助对承包方安全行为和有关措施进行检查和监督，但对其行为的结果不负任何责任。5.廉政条款5.1承包方同意不得为本合同业务、结算等事项有对总包方工作人员请客、送礼，或承包方暗中涉嫌贿赂行为，同时承诺与本公司股东、主要管理人员、公司相关单位的部门或项目主管人员没有亲属关系或其他特殊关系，否则承包方应按承包费的 30支付违约金。5.2如果承包方主动或者在总包方提出异议的情况下，向总包方提供有关经办人、部门或项目负责人实际发生的全部违规事实，以及相关证据材料，则总包方可视承包方配合程度减轻或直至免除追究承包方以上违约处罚的责任。5.3本廉政条款对双方合作具有永久约束力，不因合同履行情况而失效。6、违约6.1承包方违约6.1.1 承包方违约的情形在履行合同过程中发生的下列情况属承包方违约：6.1.1.1承包方私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；- 10 -6.1.1.2承包方未经总包方批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；6.1.1.3承包方使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝整改；6.1.1.4承包方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；6.1.1.5承包方在质保期内，未能对工程接收证书所列的质保清单的内容或质保期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按总包方指示再进行修补；6.1.1.6承包方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；6.1.1.7承包方不按合同约定履行义务的其他情况。6.1.2 对承包方违约的处理6.1.2.1承包方发生第 6.1.1目约定的违约情况时，总包方可通知承包方立即解除合同，并按有关法律处理。6.1.2.2承包方发生除第 6.1.1目约定以外的其他违约情况时，总包方可向承包方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包方应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。6.1.2.3经检查证明承包方已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由总包方签发复工通知复工。6.1.2.4承包方在工程质量、工期上未达到周任务单及合同规定的要求，并未取得专业分包及分部分项工程施工全过程质量安全评价表 ，总包方一律不予签发进度款和收方结算，所造成的返工费用（人工费、材料费）和其他损失均由承包方负责赔偿。6.1.2.5未经总包方书面允许，承包方擅自抽调人员离开工作岗位，影响施工进行，则扣发承包方劳务费总价的 10% 作赔偿费；所造成的经济损失均由承包方承担。承包方进入施工现场，必须服从总包方安排，加班加点，追赶工期，保质保量，确保施工进度。项目下达书面周、月作业或加班任务书后，承包方不得以任何理由拒绝，否则，对承包方负责人处以 5000元/次罚款。6.1.2.6承包方施工人员在基础工程和隐蔽工程验收中，逃避检测，材料及施工工艺弄虚作假，拟报资料不实，由此而为工程施工或使用造成损失或灾害，除承包方接受约定的罚款外，还须承担全部法律及经济责任。6.1.2.7承包方保证应按对工人的承诺足额发放工人工资并对工人严格管理，并保证工人不以任何理由到总包方公司办公地点、工程业主方静坐，也不骚扰、围堵工地及总包方人员、业主方人员，不破坏工地、阻挠、妨碍其他人员施工、工作，不聚众闹事。否则每出现一次上述情况，承包方应向总包方支付分包工程总造价款 10的违约金，如造成损失还应赔偿总包方的损失，同时总包- 11 -方有权解除合同。6.1.2.8承包方未经总包方书面许可不得擅自停工，否则，承包方自愿承担 5000元/天的罚款。6.1.2.9因承包方施工组织能力和配合能力 3次不能达到总包方周任务的要求，承包方自动放弃继续施工权力，并自行退出工地，承包方自愿按照已完工产值的 70%结算收取承包费。6.1.2.10承包方在接到总包方施工任务后，为保质量、赶工期。所以在遇到国家法定节假日时，承包方未经总包方许可，不得擅自放假、停工、怠工、或者减少上班人数，影响施工工期。否则，承包方承诺自愿承担 500元/天人的违约罚款。6.1.2.11承包方签订合同后不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向总包方支付分包工程总造价 10%的违约金，且承包方应赔偿因其违约给总包方造成的经济损失，延误的工期不予顺延，本合同其他条款对具体违约责任有约定的按其约定。6.1.2.12承包方签订合同后由于承包方原因导致施工不进场或自动退出，则总包方除有权没收承包方的履约保证金外，承包方应向总包方支付本派遣（承包）工程总造价 10%的违约金，如承包方拒绝支付，则总包方有权向合同签订地人民法院起诉。6.1.2.13承包方不得将本合同内的劳务作业转包或再分包给他人。否则，总包方有权解除合同，同时承包方应向总包方支付本合同总价的 50%违约金，并赔偿总包方所有相关损失。6.1.2.14承包方必须加强现场人员的管理约束，施工期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件，否则，每发生一次，总包方有权对承包方处以 5000元/次的违约金，且承包方需承担相应的医药住院费用以及全部赔付责任。违约金不足以弥补总包方实际损失的，不足部分由承包方另行补足并由总包方直接在应支付承包费中扣除。若承包方人员发生群体斗殴事件，造成恶劣的社会影响，总包方有权解除合同，承包方承担由此给总包方造成的一切损失。6.1.2.15承包方理解并同意总包方在收到承包方所报进度产值后至少有五个工作日且最多不超过十五个工作日的审核流程，因此承包方不得以此为理由擅自停工或抽调人员离场。否则按照合同相应条款执行。6.1.2.16本合同清单内的劳务单价已由承包方认可并承诺此单价包括任何风险范围，不得以任何理由增加单价（施工工艺变更及材料变更除外） ，也不得以此为借口拖工及不予施工，否则造成的一切损失责任均由承包方全部承担。6.1.3解除合同6.1.3.1如在承包方没有完全履行本合同义务之前，总包方与业主或总包合同终止，总包方应- 12 -通知承包方终止本承包协议。承包方接到通知后应立即撤离现场，总包方在承包方全部人员已撤离现场并与承包方交接清楚后并且没有其他违约行为的情况下，支付承包方已完工程的劳务报酬，除此之外，不再承担其他责任。6.1.3.2总包方对合同进行变更或解除时，应提前发出书面通知，承包方在收到通知后应 1天内向总包方书面反馈有关工程进展全部情况。已经完工部分的工程总包方参照本合同相关规定向承包方支付已完工程价款。6.1.3.3承包方违约时的解除：如承包方违反有关法律规定或本合同约定，总包方有权变更或解除合同，承包方应按本合同约定承担违约责任，并赔偿因此而给总包方造成的损失。6.1.3.4合同解除后，承包方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按总包方要求撤出施工场地。待承包方全部人员撤出施工现场并将已完工程和剩余材料、设备保护并移交给总包方后，双方就工程进行协商结算，如协商不成形成争议，双方按本合同争议解决条款解决，承包方及承包方人员不得到总包方办公地点、工程业主方进行骚扰、围堵工地及总包方有关人员、业主方人员，破坏工地、阻挠、妨碍其他人员施工、工作，不得聚众闹事。否则，视为承包方违约，总包方不办理结算且不支付任何款项。6.1.4 合同解除后的估价、付款和结清6.1.4.1合同解除后，由总包方确定承包方实际完成工作的价值，以及承包方已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。6.1.4.2合同解除后，总包方应暂停对承包方的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包方应支付的违约金。6.1.4.3合同解除后，总包方应按约定向承包方索赔由于解除合同给总包方造成的损失。6.1.4.4合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。6.1.4.5总包方和承包方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，可向合同签订地人民法院起诉。6.2 总包方违约6.2.1 总包方违约的情形在履行合同过程中发生的下列情形，属总包方违约：6.2.1.1总包方未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；6.2.1.2监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包方无法复工的；- 13 -6.2.1.3总包方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；6.2.1.4总包方不履行合同约定其他义务的。6.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。第二节 专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1总包方：四川盛大洪涛装修股份有限公司。1.1.2.2总包方驻现场代表： 赖海峰 联系方式：。1.1.2.3承包方： 成都宇滔建筑劳务有限公司 。1.1.2.承包方项目经理（全权负责人）： 董成甫 联系方式：。身份证号码：。1.2工程概况1.2.1工程名称：东方电气集团东方锅炉股份有限公司能源清洁利用机理研究实验室搬迁装修项目。1.2.2工程地点：成都市高新区西部园区西芯大道天朗路 1号。1.2.3承包方承包工作的范围：图纸及现场指定部分（业主招标清单及施工图所示的全部工程内容，清单与施工图不符的以业主认定为准）1.2.4承包方承包工作的内容：轻钢龙骨墙面、顶面、地面地砖拆除及外运、顶面矿棉板拆除及外运。 （详见附件 1） 。1.3工期：自 2015 年 11 月 19 日至 2015 年 11 月 29 日，总工期为 20 个日历天。 1.4合同价款本劳务工程暂定总价款为：￥ 元（大写： 元） 。1.5合同价款组成：包括但不限于承包方管理费及税金、劳动工伤保险费、劳务人工费、工具用具及小型机械、梯子及脚手架除外、已领用材料的保管守护、文明施工、搬运费、安全措施及安全责任的各种费用。- 14 -1.6付款方式1.6.1本工程 有 无 预付款，预付款比例为合同总价的 80 %即 元。承包方进场施工后，填写工人入场登记表，考勤以现场施工主管、项目经理或主管工长会签的出勤签到表为准。承包方工人同时需填写工资确认书并交回总包方，作为支付款项的依据。1.6.2拨付进度款按照合同暂定价执行。如有补充协议按补充协议暂定价另计。1.6.3双方一致确定进度款支付方式为按施工节点付款，具体支付方式如下：施工完成付工程款 80%，竣工验收后付清余款 1.6.4总包方每次付款均采取对公转账方式，总包方董事长核定进度结算或财务决算数据后，承包方应持本单位的有效财务鉴章之合法劳务发票，到总包方办理付款审核手续。2、履约担保2.1履约担保的格式和金额承包方应在签订合同前，按照总包方在比选文件中规定的格式向总包方递交一份履约担保。履约担保的金额为现金 元。履约担保是本合同的附件。2.2履约担保的有效期履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至总包方签认并由总包方向承包方出具工程接收证书之日止。2.3履约担保的退还履约完成后，到总包方项目经理处填写劳务履约保证金退还审批表并进入总包方公司审核流程，总包方在 15个工作日内审核完毕并退还承包方履约保证金（无息） 。3、工程进度款支付及结算款办理3.1施工过程进度款结算方式和程序：在承包方按合同约定进度完成周、月工程任务量或阶段任务量和完成协议约定单价规定的内容，达到国家规定的质量标准上限后，并经总包方收方签字后，办理完成进度产值的 80%结算。3.2劳务费支付时，承包方同时应提交班组工人名单花名册，含姓名、住址、身份证号、当次或当月出勤天数。否则，总包方工地经办人可不予受理人工费结算单。3.3竣工结算程序：承包方施工完成工地承担的工程任务量(含增加的部分)，质量和工期达到约定的要求后，由承包方统计工程量，报总包方分管工长、项目经理、工程项目管理部等签署该专业分部分项工程施工全过程质量安全评价表 ，由项目部办理竣工结算报告表，进入总包方审核流程。- 15 -3.4全部施工完成，经业主认定工程竣工验收（包括承包方分包部分）合格后 15天内，承包方向总包方递交完整的结算资料（收方记录单、完工验收单、 专业分包及分部分项工程施工全过程质量安全评价表 、罚款单、现场签单、工期顺延单、总包方的增量增项签证单、库房材料领用说明） ，总包方收到承包方递交的结算资料后每个有关审核部门最多在 15个工作日内进行预审、核查、审查等核实工作，提出审核意见。3.5总包方已经审核确认承包方的结算资料及承包方已经将工人工资全部发放名单备齐后，总包方先将劳务工程款付至总额的 80%，承包方承诺将所有务工人员的工资付清。当承包方将工人工资已经全部发放完毕的证明单备齐后，且总包方该项目的工程款收到 80%，总包方将劳务工程款付至总额的 95%，扣留 5%作劳务质保金。3.6承包方的劳务工程款以银行转帐到承包方基本账户，承包方的开户行、账号、工人联名承诺书（同意总包方将款划至承包方基本账户的承诺） 、合法发票等作为总包方付款划转的依据。3.7结算书形成的约定：3.7.1工程完工并取得经业主方验收合格的书面证明文件，由承包方与项目经理或工长实地计量收方，对照施工图纸及中标清单量核实，对超清单量、图算量部分附相应的签证资料并予以说明原因。项目部套用合同单价，形成劳务费结算预审文件 2份，报档案室留底一份后转交工程部一份审核。当工程部预审结果显示，报审总量、价与实际审定量、价误差率限在 5%内，对超过 5%的部分由该项目部负责人及承包方各承担 50%的费用，作为工作失职、渎职及欺诈总包方行为的罚款。3.7.2总包方造价结算部接到工程部结算预审报告书后，按照合同组织实地复核，对质量、数量从严核查，形成劳务结算报告，报总包方内务审计部复查。造价部核查结果显示，报审总量、价与实际核查量、价误差率限在 2%内，对超过 2%的部分由工程部、项目部负责人及承包方各承担 33%的费用，作为对有关人员工作失职、渎职的罚款。3.7.3 总包方内务审计部根据造价结算部的结算核查报告， 按照合同随机组织抽调各部门专家对承包方的数量、质量进行审查，着重审查已完工程质量达标情况、工期履约情况、工程数量、已付款、应扣借款、工作服装费及罚款、赔偿等，对其结果出审计报告。报审总量、价与实际审定量、价误差率限在 1%内，对超过 1%的部分由造价部、工程部、项目部各承担 33%的费用，作为工作失职、渎职的罚款。然后报总包方总经理及董事长签署审核、审定意见，形成具有法律效力的结算- 16 -文件。4、特别约定4.1总包方按合同约定按时支付工程款项，承包方承诺不得拖欠施工人员及民工工资，若发生承包方拖欠施工人员、民工工资，总包方有权将工程进度款或承包方的履约保证金直接用于发放承包方拖欠的工资，且承包方应按拖欠工资的两倍向总包方支付违约金，并承担一切法律责任。4.2由于承包方原因，承包方施工工程发生质量事故的，承包方无条件返修，同时接受总包方或业主、监理、质监站等部门的处罚。根据造成损失的严重程度，承包方按下述标准向总包方支付违约金：4.2.1一般质量事故（直接经济损失在 0.55 万元或造成工程永久质量缺陷的）：除业主、监理、质监站等部门的处罚外，还应向总包方支付违约金 1万元10 万元；4.2.2严重质量事故（直接经济损失在 510 万元或影响使用功能或工程结构安全）除业主、监理、质监站等部门的处罚外，还应向总包方支付违约金 10万元20 万元；4.2.3重大质量事故（工程报废或直接经济损失 10万元以上或造成人员死亡或重伤 3人以上）：除业主、监理、质监站等部门的处罚外，还应向总包方支付违约金 20万元以上。4.3承包方施工期间，施工队伍的任何劳资纠纷均由承包方自行解决，因承包方劳资纠纷影响总包方工程进度及项目名誉的（如民工在施工现场闹事、静坐、围攻总包方办公地点、干扰总包方正常办公等） ，除赔偿总包方全部损失外，承包方按通用条款约定向总包方支付违约金。4.4承包方对施工作业人员在劳动施工现场的安全生产负全责，由承包方自身原因造成的工作事故由承包方自负。承包方若发生因病、伤（包括重伤） 、残疾、死亡以或由于承包方人员不按安全规章操作而造成第三方人员的伤亡事故均由承包方自行承担。4.5若总包方未收到业主方支付的工程款（承包方施工部分） ，承包方有义务配合总包方向业主方收款，总包方付款时间可以适当顺延。4.6若承包方违约，承包方的违约金可在履约保证金或工程进度款支付中扣除，不足部分承包方须向总包方补齐。5、其它需要约定事项：5.1总包方除按合同约定向承包方支付相关款项外，不承担承包方的任何费用、利润损失、其他特殊或间接损失、意外工伤、后续的损失及应由承包方负担的税金和其他款项等。- 17 -5.2承包方承诺在签订合同前已书面告之总包方其与总包方关联企业之间签订的合同及合同履行情况，是双方合作真实意愿的表达，不存在欺诈嫌疑。否则，造成总包方与其关联企业为同一目的与承包方重复签订合同而造成损失的，由承包方承担。5.3承包方理解并同意在未持有总包方出具的有效授权委托书（加盖总包方公章并有总包方法定代表人签字或签章） ，或双方之间按照本合同的规定的生效条件已经生效的书面合同，总包方任何部门经办人、项目现场代表人无论以口头形式或书面形式作出的任何承诺、任何行为（包括但不限于总包方工作人员未经许可以总包方名义接收、验收或确认承包方任何工作成果） ，都不能代表总包方，该行为完全是其个人行为，承包方同意由此发生的所有法律后果都由其个人承担，无权向总包方要求任何权利。如因此给总包方造成损失的，承包方应负责赔偿。对承包方不按此条约定执行的行为若有发生，承包方支付自愿向总包方支付结算总价 30%的违约金。5.4即使承包方承担施工任务的工程由于营业使用等暂时经总包方、业主方、监理方、监理方通过验收，而承包方所施工项目属整个工程施工质量的一部分，在特殊情况下，有可能为了整个工程的验收，从而对承包方的施工项目的评价验收作为从属项目地位顺带验收。对其质量的最终认定解释权由总包方根据合同和国家规范、装饰工程质量验收评定标准认定，对验收后的质量隐患有追述权，即承包方的质量认定包括但不限于业主方、监理方的工程验收结果。5.5合同以外的增加项目单价务必报总包方核定后，并签订补充协议方可支付此增加款额，否则该部分在结算过程中不予结算。 5.6本工程进度款在最后一次支付时承包方必须取得由总包方、业主方代表或监理单位以及总包方现场代表共同对所完成的工程质量、工程进度、材料计划及安全文明施工综合评价后方可得以支付，否则不予支付。5.7本工程进度款在最后一次支付时乙方必须取得由总包方、业主方代表或监理单位共同对所完成的工程质量、工程进度、材料计划及安全文明施工综合评价后方可得以支付，否则不予支付。6、本协议未尽事宜，双方另行协商解决或签定补充协议。7、合同争议、纠纷处理：若在执行合同过程中双方意见不一致，可进行协商解决。协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8、协议份数：本协议一式贰份，双方各执壹份。9、协议生效：协议自双方签字、交纳履约/合作诚意金后报总包方法定代表人审批盖章之日起生效。总包方（劳务用工方）：四川盛大洪涛装修股份有限公司（章）- 18 -法定代表人或其 委托代理人(签字)： 201 年 月 日承包方(劳务派遣方）： 成都宇滔建筑劳务有限公司 （章）法定代表人或其 委托代理人(签字)： 201 年 月 日附件 1：承包方承包范围、工程内容及劳务单价明细表附件 2：工程项目分项工程派遣（承包）安全责任交底确认书；附件 3：本公司自制专业分包及分部分项工程施工全过程质量安全评价表样表（复印件） ；附件 4：乙方营业执照复印件.、开户许可证复印件附件 5、每次乙方收款应具备的周任务安排计划考核单（复印件）附件 6、供应商比选谈判记录表（含工程量清单）附件 1：承包方承包范围、工程内容及劳务单价明细表序号 项目名称单位清单量及图算量暂定工程量综合单价（元）合价（元） 备 注一二三四五六1、本工程施工制作安装均按照国家规范验收进行验收、 （竣工验收经现场业主方、监理方及甲方验收合格为准） 。2、必须做到工完料尽场地清，如文明施工不达标，项目部安排工人清扫，其费用按实际发生费用的双倍从乙方应付工程款中扣除。3、材料损耗必须控制在甲方公司标准范围内，超耗量部分按实际赔偿。- 19 -附件 2：工程项目分项工程派遣（承包）安全责任交底确认书暨乙方安全承诺书第一条 为在施工生产中认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据劳动部文件贯彻四川省人民政府关于推行企业派遣（承包）经济责任制中加强安全管理工作的规范 ，落实工程劳务派遣（承包）商的安全责任，制定本安全责任书。第二条 本责任适用于工程派遣（承包）的工程在施工中同各劳务派遣（承包）商签订之工程分包合同规定的工程项目的安全工作。第三条 安全工作应当依靠技术进步和科学管理，坚持安全第一，预防为主的方针和管工程必须管安全的原则，在企业负责、国家监察、行业管理、群众监督的体制下，实行工程总包单位监督检查，劳务派遣（承包）商具体负责的分级管理制度。第四条 劳务派遣（承包）商应把安全作为头等大事，在安排工作时间同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全工作。第五条 劳务派遣（承包）商应加强安全管理，认真执行建设安装工人安全技术操作规程和建筑施工安全检查评分标准等法规，实现无死亡、无重伤事故；工伤事故率不超过 0.5。第六条 劳务派遣（承包）商按要求并结合现场人员的分工情况，制定安全责任制度，送总包方备查。第七条 劳务派遣（承包）商的人员教育者签到，其资料送总包方备案。其他各种安全教育，由派遣（承包）单位按规定自行办理。第八条 劳务派遣（承包）商应组织定期或不定期安全检查；同时要接受总包单位的监督和对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律者的查处。非工程施工人员严禁在工地留宿、逗留。第九条 劳务派遣（承包）商的特种作业人员必须持有效的特种作业安全技术操作证方可作业。严禁使用未满十六岁的童工及严禁女工从事国家规定禁忌从事的工作。不得安排患有禁忌症的人员从事有关作业。第十条 劳务派遣（承包）商承担的工程项目、必须按分部、分项工程，制定有针对性的安全技术措施及进行安全技术交底，并送总包单位备案。第十一条 劳务派遣（承包）商在需要使用总包单位的机具设备、临时设施、脚手架、防护设施等，在使用前要经双方验收签证，并由使用单位负责其使用期间的维修工作，保证安全运行。第十二条 劳务派遣（承包）方在发生事故时，要按规定保护现场，抢救伤员，立即报告（同时报总包单位） ，七八九十十一总计- 20 -并按“三不放过”的原则严肃处理，结案后，应将事故批复抄送总包存查。本责任书为劳务派遣（承包）合同的补充强制性条款，与劳务派遣（承包）合同