2016年监理工程师合同管理模拟试卷一

监理工程师合同管理模拟一 单选题（50 题，每题 1分） 1、建设工程合同的标的是（ ） 。 A. 货币 B. 各类建筑产品 C. 服务 D. 工程项目 正确答案：B, 2、市场经济与计划经济的最主要区别在于：市场经济主要是依靠（ ）来规范当事人的交 易行为。 A. 合同 B. 行政手段 C. 经济手段 D. 法律法规 正确答案：A, 3、法人成立进行注册登记时，应当以（ ）为住所。2007 年真题 A. 主要办事机构所在地 B. 主要经营场所所在地 C. 主要合同履行地 D. 董事长的户口所在地 正确答案：A, 4、我国建设工程施工合同（示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ） 。 2008年真题 A. 施工合同的发包人 B. 施工合同的承包人 C. 施工合同发包人和承包人 D. 工程项目的代建方和施工合同的发包人 正确答案：A, 5、投标邀请书适用于进行（ ）的邀请招标。 A. 资格预审 B. 资格后审 C. 自行组织 D. 委托代理 正确答案：B, 6、评标委员会发现建设项目某投标人的工程量清单中，总价金额和依据单价计算出的结果 不一致，则( ）. A. 以总价金额为准修正单价 B. 以单价金额为准修正总价 C. 以任意金额作为报价皆可 D. 否决该投标人的投标 正确答案：B, 7、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（ ） 。2007 年真题 A. 投标单位的企业规模大小 B. 投标方案的投入、产出比高低 C. 完成初步设计时间的早晚 D. 投标单位的质量管理体系是否科学 正确答案：A, 8、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于（ ） 。 A. 承揽合同 B. 买卖合同 C. 采购合同 D. 供应合同 正确答案：A, 9、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在 规律，即坚持( ）的程序。 A. 先勘察，边设计、边施工 B. 先勘察，后设计、再施工 C. 边勘察、边设计、边施工 D. 先设计，后勘察、再施工 正确答案：B, 10、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中， 不属于发包人义务的是（ ） 。2013 年真题 A. 负责青苗树木的损失赔偿 B. 拆除地上的障碍物 C. 提供勘査工作的劳动保护用品和装备 D. 提供水上勘察作业用船 正确答案：C, 11、施工合同工期在（ ）中明确。 A. 协议书 做题宝：2016 年监理工程师合同管理模拟试卷一 B. 专用条款 C. 通用条款 D. 附加条款 正确答案：A, 12、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了 工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检査和实验，结果表名工程质量符 合合同约定的质量标准，该事件的合同责 任应为（ ） 。2013 年真题 A. 承包人应获得工程顺延和费用补偿 B. 工期不予顺延，费用也不予补偿 C. 工期不予顺延，费用应适当补偿 D. 工期应予顺延，费用不予补偿 正确答案：B, 13、设计施工总承包合同履行过程中，改变联合体的组成和修改联合体协议须经（ ）同 意。 A. 承包人 B. 发包人 C. 工程师 D. 监理人 正确答案：B, 14、承包人文件中最主要的是（ ） 。 A. 手册 B. 设计文件 C. 模型 D. 计算书 正确答案：B,/ 15、建设工程材料设备采购合同不属于（ ） 。 A. 买卖合同 B. 从合同 C. 双务合同 D. 有偿合同 正确答案：B, 16、某材料采购合同中，双方约定的违约金是 10万元。由于供货方违约不能交货，采购方 为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款 20万元（无其他损失)，若 停工待料采购方的损失为 50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）万元。2008 年真题 A. 10 B. 20 C. 30 D. 50 正确答案：B, /17、根据 FDIC施工合同条件 ，颁发工程接受证书后扣留在业主方的保留金应（ ） 。 2013年真题 A. 全额扣留在业主方，颁发履行证书后在全部返还 B. 返还总额的 40% C. 返还总额的 50% D. 全部返还 正确答案：C, 18、工程施工合同文本的条款规定，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与 （ ）通过协商确定的二元管理模式。 A. 发包人 B. 承包人 C. 监理人 D. 工程师 正确答案：B, /19、 建设工程监理合同约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人 应得到的补偿金额是( )。 A.设备原值工程使用年限占折旧年限的比率 B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费 C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率设备原值+管理费 D.设备原值设备在工程上使用时间占折旧年限的比率 正确答案：C 20、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（ ）目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 正确答案：B 21、根据合同法对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方 做题宝：2016 年监理工程师合同管理模拟试卷一 实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（ ） 。 A罚金 B利息 C赔偿金 D违约金 【正确答案】：D 【答案解析】：本题考查的是违约责任。如违约造成对方损失的，支付违约金相当于对对 方的补偿，如违约没有造成损失，依然要支付违约金，体现了对违约方的制裁。AB 不是法 定的承担违约责任的方式，赔偿金属于赔偿损失，属于法定的承担违约责任的方式，但它 只体现补偿，不体现制裁。 22、按照法律规定，( ）不能成为 建筑 施工 合同 的担保人。 A. 建设主管部门 B. 建筑公司 C.银行 D.贸易公司 标准答案：A 可撤销的合同只涉及当事人（ ）的问题，因此法律对撤销权的行使有一定的限制。 A违反法律、法规 B意思表示不真实 C有重大误解 D显失公平 【正确答案】：B 【答案解析】：本题考查的是可变更或可撤销合同。 依据担保法 ， （ ）担保方式只能由合同当事人本人提供担保。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金 正确答案：D, 25、某施工合同约定的开工日期为 2013年 9月 10日。9 月 2日监理人发出开工指示，由 于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至 9月 17日。承包人的主要施工机 械迟至 9月 25日运抵施工现场，实际开工日期为 9月 30日。根据建设工程施工合同 （示范文本） ，该工程的开工日期应为 （ ） A.9月 10日 B.9 月 17日 C.9月 25日 D.9 月 30日 正确答案：A, 26、某关系社会公共利益的投资项目施工单项合同估算价为 3000万元人民币，该项工程（ ） A.必须招标 B 必须邀请招标 C.可直接委托发包 D 必须聘请招标代理机构委托发包 正确答案：A, 27、图纸会审和设计交底应由（ ）来组织进行。 A.发包人 B.承包人 C.设计人 D.监理单位 正确答案：A, 28、某建设项目的施工单项合同估算价为 3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术， 该施工项目（ ）方式发包。 A.应该采用议标 B.应该采用邀请招标 C.应该采用公开招标 D.可以采用直接委托 正确答案：D, 29、物资设备采购中划分合同包装时的考虑因素不包括 （ ） A.有利于投标竞争 B.要根据市场供应情况 C.考虑资金计划 D.尽量提前工程进度 正确答案：D, 30、根据建设工程设计合同（示范文本） 的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依 据文件和资料不包括 （ ） A.城市规划许可文件 B.工程勘察资料 C.限额设计的要求 D.经批准的项目可行性研究报告 正确答案：C, 31、FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供（ ） ，接受预付款前应提供 预付款担保。 A.留置担保 B.保证担保 C.抵押担保 D.履约担保 正确答案：D, 32、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合 同中约定的计价方式应为（ ） 。 A.固定价格 B.可调价格 C.综合单价 D.成本加酬金 正确答案：D, 33、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工 做题宝：2016 年监理工程师合同管理模拟试卷一 车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（ ） 。 A.业主自行承担全部损失 B.业主和保险公司协商分担损失 C.保险公司承担全部 损失 D.保险公司承担一半损失 正确答案：C, 34、下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（ ） 。 A.资格预审与资格后审可以同时使用 B.公开招标的项目，实行资格后审 C.邀请招标的项目，实行资格后审 D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别 正确答案：C, /35、在 FIDIC施工合同条件中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据 变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费 用和工期变化应（ ） 。 A.由业主承担 B.由承包商承担 C.由工程师确定由谁承担 D.视检验结果是否 合格划分责任归属 正确答案：D, 36、某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款 而发生纠纷，应当认定该合同（ ） 。 A.无效 B.甲方同意有效 C.成立 D.备案登记后成立 正确答案：C,/ 37、执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据合 同法的规定，遇价格下降时，应执行（ ） 。 A.原价格 B.新价格 C.原价格和新价格的平均价 D.市场价格 正确答案：B, 38、根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是 （ ） 。 A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产 B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产 C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人 D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人 【解析】抵押物和质押物都可以是第三人的财产，选项 A、B 不正确；抵押与质押的一个重 要区别是：抵押不转移占有，而质押必须转移占有，因此选项 C错误，选项 D正确。 【参考答案】D 39.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的 说法中，正确的是（ ） 。 A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装， 发包人承担相应费用 B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人 承担相应的费用 C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安 装并承担相应的费用 D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用 【推理技巧】选项 A错在工程师无权指示设计单位修改设计，应通过建设单位进行； 由常 识即可分析出 B、C 两项的不妥之处，以 B项为例，如果改由承包人重新采购，那么发包人 与原供货方之间的采购合同如何处理？通常情况下原供货方不会同意退货，更不会同意中 止合同，通常是由供货方负责修理或换货，并应根据供货合同的约定赔偿造成的损失。即 使供货方同意中止合同，发包方也不一定会同意变更施工合同的权利、义务， 将应由发包 方采购的设备改由承包方采购。同理，C 项所述的处理方式也存在这些问题。 正确说法应 为：由于设备制造原因，试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理， 承包人负责拆除和重新安装，设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除 及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同 价款，工期相应顺延。 D项：根据责任划分原则，由于施工安装原因，试车达不到要求， 当然应由承包人承担返工的费用。因此 D项正确。 【参考答案】D /40、 采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建设工程一切险的投 保人应为（ ） 。 A发包人 B承包人 C监理人 D分包人 答案：A /41某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（ ） 。 A仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现 B仲裁事项可以通过默示的方式体现 C建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效 D当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效 答案：B 42工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确 认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经 48小时后未收到工程师的任何指 示，根据建设工程施工合同(示范文本) ，承包人此时的应对措施是（ ） 。 A停止施工等待工程师的指示 做题宝：2016 年监理工程师合同管理模拟试卷一 B向工程师再次发出请求复工的要求 C自行复工 D向发包人发出请求复工的要求 答案：C 43某施工企业拥有一处办公楼，评估价为 5000万元。该施工企业从 A银行贷款 3000万 元，从 B银行贷款 2000万元，并与 B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉 讼后拍卖办公楼，取得售楼款 3000万元用于清偿 A、B 银行债务。A、B 银行债权的分配数 额应为（ ） 。 AA 银行 1000万元，B 银行 2000万元 BA 银行 1800万元，B 银行 1200万元 CA，B 银行各项工作 1500万元 DA 银行 2000万元，B 银行 1000万元 参考答案：A 解析：同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿: 抵押合同以登记生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的,按照債权比例清偿; 抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记的,按照合同生效的先后顺序清偿,顺序 相同的,按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。本题中该施工企业与 B 银行办理了抵押發记,按照规定清偿債务时,B 银行应先于 A银行受偿,因此先清偿 B银行 的 2000万,剩余 1000万用于清偿 A 银行。 44、关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（ ） 。 A招标人给予口头答复即可 B招标人答复只给予提问者 C招标人答复作为招标文件的组成部分 D招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准 参考答案：C 解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题,招标人应及时给 子书面解答。 招标人对任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人保证招 标的公开和公平,但不必说明问题的来源。招标人的回答函件作为招标文件的组成部分,如 果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致,以函件的解答为准 。 45.关于投标保证有效期的说法，正确的是( ） 。 A.投标保证有效期应从投标时算起 B.投标保证有效期应从开标日起算 C.投标保证有效期不得延长 D.投标保证有效期应长于投标有效期 答案：B 解析：本题考核的知识点为施工投标保证有效期。投标保证的有效期限一般是从投标截止 日起到确定中标人止，而开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公 开进行，因此 B项正确。若由于评标时间过长，而使保证到期，招标人应当通知投标人延 长保函或者保证书有效期，因此投标有效期是可以延长的。 46.关于设计招标的说法，正确的是( ） 。 A.招标文件中应有具体的工作量 B.评标时不考虑设计资历 C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较 D.开标时应按报价高低排定标价次序 答案：C 解析：设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范 围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。开标时不是由 招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标 方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定标价次序。投入、 产出经济效益比较以及设计资历都是设计投标书的评审内容。 47.根据 FIDIC施工合同条件 ，关于合同工期的说法，正确的是( ） 。 A.合同协议书内注明的施工期限 B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和 C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和 D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和 答案：D 解析：合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程 的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程 师批准顺延工期之和。 48、根据标准设计施工总承包合同 ，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应 在对其审查同意后的（ ）天内向政府有关部门报送审查。 A7 B15 C21 D30 【答案】：A 【解析】参见教材见 P119有关部门的设计审查。设计文件需政府有关部门审查或批准的工 程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7天内，向政府有关部门报送设计文件，承 包人予以协助。 /49、 根据标准施工招标文件 ，到投标截止时间时，投标人数量不足（ ）个的，应当 重新招标。 做题宝：2016 年监理工程师合同管理模拟试卷一 A2 B3 C4 D5 【答案】：B 【解析】参见教材见 P29。重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的；（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。 /50、 下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（ ） 。 A台风导致脚手架坍塌 B漏电引起火灾 C建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏 D洪灾引起的沉降 答案：C 【解析】选项 A、B、D 属于责任范围，选项 C属于除外责任。 多选（30 题，每题 2分）/ 51、建设工程合同管理的基本方法有（ ） 。 A. 严格执行建设工程合同管理法律法规 B. 普及相关法律知识，培训合同管理人才 C. 设立合同管理机构，配备合同管理人员 D. 建设合同管理责任制度 E. 推行合同示范文本制度 正确答案：A,B,C,E, 52、办理抵押物登记，应当向登记部门提供（ ） 。 A. 主合同 B. 抵押合同（从合同） C. 抵押物的所有权或使用权证书 D. 债务人的资信证明 E. 债务人的财务情况 正确答案：A,B,C,/ 53、依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列（ ）情况之一的，可以不进行招标。 A. 需要采用不可替代的专利 B. 需要采用可替代的专有技术 C. 采购人依法能够自行建设、生产或者提供 D. 己通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供 E. 需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求 正确答案：A,C,D,E, 54、下列关于打分法的表述正确的有（ ） 。 A. 采用综合评价法时，一般价格权重不得低于 30% B. 进行价格打分之前，应首先对各项价格要素进行调整，调整后应使用投标价格为一个统 一的尺度 C. 投标人的投标文件不响应招标文件规定的重要商务和技术条款（参数）的，评标委员会 应当要求其进行澄清或后补 D. 重要技术条款（参数）未提供技术支持资料的，评标委员会不得要求其进行澄清或后补 E. 评标委员会成员对投标人的投标文件独立打分，计算各投标人的商务、技术、服务及其 他评价内容的分项得分进行排序 正确答案：A,B,D,E,/ 55、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有（ ） 。 2009年真题 A. 设计人应根据设计审査结论对设计进行调整和补充 B. 发包人根据工程实际需要修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用 C. 发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改 D. 由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同 E. 在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设 计费 正确答案：A,C,D,E, 56、按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（ ） 。 2007年真题 A. 办理土地征用 B. 向工程师提供工程进度计划 C. 提供保证施工安全需要的围栏设施 D. 协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E. 提供施工现场的地下管线资料 正确答案：A,D,E,/ 57、工程竣工应满足的条件有（ ） 。 A. 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围 内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均己完成，并符合合同 要求 B. 合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均己完成， 并符合合同要求 C. 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件 D. 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单 以及相应施工计划 做题宝：2016 年监理工程师合同管理模拟试卷一 E.监理人要求提交的竣工验收资料清单 正确答案：A,C,D,E, 58、下列（ ）情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。 A. 卖方未能在合同规定的期限内提供部分货物 B. 卖方未能在合同规定的期限内提供全部货物 C. 卖方未能履行合同规定的其他任何义务 D. 买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有欺诈行为 E. 买方认为卖方在本合同的竞争和实施中有过失 正确答案：A,B,C,D,/ 59、在 FIDIC施工合同条件中，指定分包商的特点包括（ ） 。 A. 与业主签订合同 B. 承包商负责协调管理 C. 从暂列金额项内支付 D. 指定分包商违约由承包商承担责任 E. 工作内容不属于合同约定承包商必须完成的工作范围 正确答案：B,C,E, 60、(2008 年)招标准备阶段招标人的主要工作包括( ） 。 A.向建设行政主管部门办理申请招标手续 B.选择招标方式 C.发布招标公告 D.编制招标文件 E.资格预审 正确答案：ABD/ 61、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（ ） 。 A该担保方式是质押 B该担保方式是抵押 C施工企业应当将汇票交付债权人 D双方应当办理登记 E汇票仍由施工企业保管 【正确答案】AC 【答案解析】质押转移占用，且无须办理登记。 62、正常监理工作的酬金，由( ）构成。 A、直接成本 B、间接成本 C、利润和税金 D、监理人员工资 E、业务培训费 答案：ABC 63、下列选项中，属于建设工程合同的特征的是（ ） 。 A.合同主体的严格性 B.合同标的的特殊性 C.合同履行期限的长期性 D.计划 和程序的严格性 E.合同格式的一致性 正确答案：A,B,C,D,/ 64、在开标时，如果发现投标文件出现（ ）等情况，应按无效投标文件处理。 A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认 B.没有按照招标文件要求提供投标保证金 C.联合体投标末附联合体协议书 D.明显不符合技术标准要求 E.投标函未加盖投标人的企业公章 正确答案：A,B,C,E, 65、合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件有（ ） 。 A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务 B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉 C.合同中未约定履行的顺序 D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务 E.对方的对价给付是可能履行的义务 正确答案：C,D,E,/ 66、在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括（ ） 。 A.火灾引起的电气装备的毁坏 B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏 C.台风摧毁施工现场内的临时工程 D.承包人原因引起的水灾导致被保脸人施工建 筑物的毁坏 E.气温变化造成精密仪表毁坏 正确答案：A,C, 67、在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则 承包人有权（ ） 。 A.立即停止施工 B.立即解除合同 C.要求签订延期付款协议 D.追究发包人的违约责任 E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工 做题宝：2016 年监理工程师合同管理模拟试卷一 正确答案：C,D,E,/ 68、权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括 （ ） A.抵押人合法所有的车辆 B.汇票、支票、本票 C.依法可以转让的股权 D.债券、存款单、仓单、提单 E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权 正确答案：B,C,D,E, 69、以下对索赔的表述中，正确的是（ ） A.索赔要求的提出不需经对方同意 B.索赔依据应在合同中有明确根据 C.应在索赔事件发生后的 28天内递交索赔意向通知书 D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定 正确答案：A,C,D,/ 70、根据建设工程施工合同（示范文本） 的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形， 承包商在执行监理工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的 包括（ ） A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全 B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层 C.发包人订购的设备不能按时到货 D.施工机械设备进行维修 E.发包人未能按时移交后续施工的现场 正确答案：B,C,E, 71、施工合同示范文本规定，承包人的义务包括 （ ） A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用 B.开通施工场地与城乡公共道路的通道 C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款 D.施工现场古树名木的保护工作 E.办理施工许可证 正确答案：C,D, /72. 世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（ ） 。 A. 运输费用 B技术性能，维修运行费 C. 售后服务 D. 标准备件 E企业财务状况及银行信用 答案：ABCD 【解析】审查因素包括：投标价格；运输费、保险费和其他费用；投标书中所报的交货期 限；偏离招标文件规定的付款条件；备件价格和售后服务；设备的性能、质量、生产能力； 技术服务和培训；其他有关内容。 73、根据标准施工招标文件 ，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有（ ） 。 A二者工作内容相同 B成员数均为 5人以上单数 C技术、经济方面的专家不得少于成员总数的 23 D成员均应执行招标投标法实施条例相关规定 E专家成员均应为高级技术职称 【答案】：BCD。 【解析】参见教材见 P26-27。评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员 名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关 业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5人以上单数，其中技 术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 23。国有资金占控股或者主导地位的依法必 须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。资格审查委 员会及其他成员应当遵守招标投标法及其实施条例有关评标委员会及其成员的规定，即资 格审查委员会由招标人(招标代理机构)熟悉相关业务的代表和不少于成员总数 23 的技术、 经济等专家组成，成员人数为 5人以上单数。其他项目由招标人自行组织资格审查。 74、根据标准施工合同 ，暂列金额的主要特点有（ ） 。 A用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款 B用于支付签订协议书时不可预见的变更费用 C不能用于计日工支付 D属于签约合同价的一部分 E承包人不一定能全部获得约定的暂列金额 【答案】：ABDE 【解析】参见教材见 P91暂列金额。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用 于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金 额，包括以计日工方式支付的款项。暂列金额指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合 同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内 约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。 75.某订购 50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前 30天通过铁路运输将 55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续 降雨使 3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有( ） 。 做题宝：2016 年监理工程师合同管理模拟试卷一 A.接货后