建设工程合同管理与索赔试题

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 43 建设工程合同管理与索赔试题 篇一：建筑工程合同管理与索赔期末考试复习题 一、 单项选择题 1委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。 A以代理人的名义与对方谈判 B商签的合同内应有代理人权利和义务的条款 C代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D所形成的合同由委托人和代理人共同履行 2法人的变更是指（ ）。 A法人法定存在期限届满 B法人企业改变经营方式 C法人企业转让企业 D企业法人资格被撤销 3债务人将其权利声称交给债权人占有，用以担保 债务履行的方式是（ C）。 A 保证 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人 4担保方式中的保证要求（ ）订立书面保证合同。 A 债权人和债务人 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人 5因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ ）。 A 按合同约定违约金要求对方赔偿 B 按实际损失加上违约金要剥离对方赔偿 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 43 C 在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金 D 请求法院增加超过违约 金部分损失 6要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（ ）到达对方。 A要约到达对方之前 B对方发出承诺之前 C对方承诺到达要约人之前 D对方承诺生效之后 7债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应以属于（ ）。 A 权利转让 B义务转让 C当事人的主体变更 D当事人的主体不变 8债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（ ）。 A需经对方同意 B无需经对方同意，但应通知对方 C无需经对方同意，也不必通知对方 D需经对方同意，但要办理公证 9当合 同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在（ ）履行。 A 支付货币一方所在地 B接受货币一方所在地 C货币存放地 D货币使用地 10某工程签订的采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（ ）。 A将钢材送到施工现场 B将钢材送到发包人的办公所在地 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 43 C将钢材送到发包人的仓库 D通知发包人自提 11在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（ ）。 A 有效 B无效 C经公证后有效 D被拒绝后无效 12对于受要约人延误的承诺，该承诺（ ）。 A 有效 B无效 C要约人未表示不接受有效 D要约人虽表示接受也无效 13合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（ ）。 A 自然终止 B归于无效 C仍然有效 D可以撤销 14合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（ ）。 A 撤回合同 B撤销合同 C解除合同 D中止履行义务 15对已完成施工图 设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（ ）合同。 A 单位 B总价 C成本加酬金 D计划价格 16对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，可采用（ ）。 A 可自愿选择公开或邀请招标方式 B 可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 43 C 可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准 D 选择公开或邀请招标方式均应得到批准 17用评标价法评标时，能够转换成价格的评审要素中，（ ）不能从投标价中减去。 A工期提前带来的效益 B开标后投标 人提出的优惠条件 C技术建议带来的效益 D为招标单位人员进行与项目相关的技术培训 18确定中标人后，招标人与投标人应以（ ）作为施工合同价。 A 标底价 B投标价 C评标价 D标底修正价 19当投标人对现场考察后招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以（ ）为准。 A现场考察时招标人口头解释 B招标文件规定 C书面回函解答 D仲裁机构裁定 20考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ ）方式为宜。 A 公开招标 B邀请招标 C议标 D方案竞赛 21双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（ ）的酬金。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 43 A 正常监理工作 B附加监理工作 C额外监理工作 D包括正常、附加和额外监理工作 22建设工程委托监理合同标准条件规定“委托人”是指（ ）。 A 监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人 B 承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人 C 进行监理招标的一方 D监督监理招标的一方 23建设工程委托监理合同规定，（ ）不属于委托人的权利。 A 选 定工程总承包人 B 要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告 C 选择工程分人的认可权 D 调换总监理工程师的最终认可权 24建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不包括（ ）。 A 委托人选定的质量检测机构试验数据错误 B 因非监理人原因的事由使监理人受到损失 C 委托人向监理人提出赔偿要求不能成立 D 监理人的过失导致合同终止 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 43 25建设工程委托监理合同规定，（ ）应属于附加监理工作的范围。 A 审查认可施工承包商的施工方案和进度计划 B 不 可抗力事件发生后的善后工作 C 发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间 D 发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作 26建设工程委托监理合同属于（ ）。 A 要式合同 B诺成合同 C单务合同 D技术合同 27建设工程设计合同履行时，（ ）是承包人的义务。 A 提供有关设备的技术资料 B 向有关部门输各设计阶段设计文件的审批工作 C 修改预算 D确定设计深度和范围 28按照建设工程委托监理合同 规定，执行监理业务过程中（ ）不违反监理人员就遵守的职业道德。 A向其他人泄露委托人申明的秘密 B从承包方获取提前工期奖金 C帮助承包人完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索 29在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 43 同进行管理的依据之一是（ ）。 A 设计方案和设计结果 B设计监理委托合同 C建设项目立项批文 D公证机构的公证文件 30以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（ ）是错的。 A合同协议书、中标通知书 B施工合同通用 条件、施工合同专用条件 C标准及有关技术文件、图纸 D投标书、工程量清单 31按照施工合同的规定，从开工之日起至（ ）止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A承包人提请竣工验收前自检合格日 B承包人提供竣工资料和竣工验收报告日 C开始竣工检验日 D竣工验收合格工程师在检验记录签字日 32我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为（ ）。 A 发包人为承、发包双方人员办理保险、支付 保险费用 B 承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用 C 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 43 D 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用 33发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中 5 个塑钢窗制造质量出现在较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为（ ）。 A费用和工期损失均由承包人承担 B补偿费用并顺延合同工期 C补偿费用但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不补偿费用 34建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括（ ）。 A增加合同中约定的工程量 B删减承包人原计划的工作顺序和时间 C改变承包人原计划的工作顺序和时间 D更改工程有关部分的标高 35在施工合同履行过程中，（ ）是错误的。 A 工程师可发出口头指令，并在 48小时内予以书面确认 B 如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后 48小时不答 复，应视为承包人要 求被确认 C 承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 43 D 承包人对工程师的错误指令不承担责任 36为了保证工程质量，建设工程施工合同规定（ ）的最低质量保修期限为 5 年。 A 地基基础工程 B防水工程 C给水管道工程 D设备安装工程 37在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人在采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（ ）是错误的。 A 工程师可以拒绝验收 B 承包人承担由此发生的费用 C 承包人可暂时存放这些材料设备于现场， 并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品 D 由此造成工期延误不予顺延 38混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用 影响应按（ ）处理。 A费用和工期损失均给予补偿 B费用和工期损失均不给予补偿 C给予费用补偿但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不给予费用补偿 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 43 39承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实 施，其防护措施费由（ ）。 A 发包人承担 B承包人承担 B 发包人和承包人共同分担 D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付 40监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（ ）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。 A 两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工 B 承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工 C 等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工 D 为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹 41当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为（ ）合同。 A 技术开发 B技术转让 C技术咨询 D技术服务 42 同条件规定的“暂定金额”特点之一是（ ）。 A 该笔费用的金额包括在中标的合同价内 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 43 B 业主有权根据施工的实际需要控制使用 C 此项费用的支出只能用于中标承包商的施工 D工程竣工前该笔费用必须全部使用 43 同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（ ）。 A不应返还保留金 B应退还一半保留金 C应退还该部分工程占 合同工程相应比例保留金的一半 D应全部退还保留金 44 同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到（ ）日止。 A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书 C承包商提交给业主的“结清单”生效 D工程移交证书注明的竣工 45按照 包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后（ ）。 A 认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求 B 认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要 C 不预先支付任何款项，以自己的名 义代替分包商向工程师递交索赔报告 D 不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告 46在 ）属于承包商应承担的风险。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 43 A 施工遇到图纸上未标明的地下构筑物 B社会动乱导致施工暂停 C专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化 D施工过程中当地税费的增长 47工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（ ）不属于工程师的权力。 A 检查承包人现场同期的记录 B指示承包人缩短合同工期 C当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工 程师单方面作出处理决定 D把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中 48 同条件规定，（ ）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。 A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书 C签发最终支付证书 D承包商提交结清单 49属于按索赔处理方式分类的索赔是（ ）。 A合同中默示的索赔 B总索赔 C工期索赔 D总承包人与分包人之间的索赔 50某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位向（ ）索赔，精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 43 以补偿自己损失。 A 业主 B工程师 C设备生产厂 D设备供货商 二、多项选择题 51可以是第三人作出担保的方式有（ ）。 A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金 52“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（ ）。 A 错误设计引起的费用 B火灾 C工人恶意行为造成的事故 D技术人员过失造成的事故 E盗窃 53合同法规定的无效合同条件包括（ ）。 A一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益 B损害社会公共利益 C在订立合同时显失公平 D恶意串通损害 第三人利益 E 违反行政法规的强制性规定 54合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（ ）情况时，可以中止履行。 A 经营善严重恶化 B转让财产 C丧失商业信誉 D没有履行债务能力 E没有提供担保 55合同法规定可以解除合同的条件有（ ）。 A 不可抗力发生 B 在改选期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 43 务 C 当事人迟延履行主要债务 D 当事人违约使合同目的无法实现 E 在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务 56合同法规定合同应具备的条款中，（ ）属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。 A 当事人 B标的 C数量 D违约责任 E解决合同争议的方法 57根据合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（ ）。 A要约人依法撤回要约 B要约人依法撤销要约 C拒绝要约的通知到达要约人 D受要约人对要约内容作出变更 E承诺期限届满，受要给人未作出承诺 58合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有（ ）。 A 当事人可以通过和解或调解 解决合同争议 B 当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C 当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D 当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院申精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 43 请仲裁 E 涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁 59招标人具备自行招标的能力表现为（ ）。 A必须是法人组织 B有编制招标文件的能力 C有审查投标人资质的能力 D招标人的资格经主管部门批准 篇二：西华大学建设工程合同管理与索赔考试重点 考试复习提要 2 2014筑工程合同管理与索赔复习提要 第一部分 试题试卷格式 一、单项选择题 (共 15小题，每小题 2 分。总计 30分 ) 1我国建设领域推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是（）。 2? 二、正误判断题（共 10小题，每题 2 分，总计 20分） 2. 预付款即是定金。（正 误） 三、简答题（本大题共 3 小题，第 1各 5 分，第 3 题7 分，总计 17分） 。 四、案例题（本大题共 3 小题，第 1各 10 分，第 3题 13分，共 33分） 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 16 / 43 实际施工过程中，先后因下列原因 导致关键线路中的工程延误 93 天： 1. 应设计变更等候图纸停工 10 天； 2. 因正常阴雨气候影响施工质量，监理工程师下令停工 11 天； 3. 因承包商设备故障而停工 61天； 4. 发生了合同规定的不可抗力事件而停工 11 天 。 承包商应要求工期延长索赔多少天？费用补偿多少万？ 监理工程师应批准承包商展延工期多少天及费用补偿多少万？为什么？ 第二部分 复习重点 1、代理关系有哪些？ 2、担保方式有哪些？ 3、无国籍人事是自然人吗？ 4、合同附件有哪些？ 5、业主、监理、总包、分包的工作关系如何？ 6、业主未完成征地能否进行施工招标？ 7、可变更和可撤销合同有什么区别？ 8、要约邀请、邀约、承诺的含义，在工程中的应用情况是怎样的？ 9、从招标文件发售到投标截止，最少 需要多少天？从发出精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 17 / 43 中标通知到签订合同，最多需要多少天？ 10、工程招标投标的程序是怎样的？ 11、工程索赔的程序是怎样的？ 12、工程竣工验收由谁主持，程序是怎样的？ 13、评标委员会的组成过程、原则。 14、哪些情况承包商可以索赔？ 15、承担违约责任的方式有哪些？ 16、材料采购合同的主要内容有哪些？ 17、 18、不可抗力责任如何划分？ 19、合同纠纷解决的程序？ 20、勘察设计合同的主要内容有哪些？ 考试复习提要 1 2012 年全国注册监理工程师建设工程合同管理试题及参考答案 第一题 单项选择题 第 1 题 建设工程监理合同约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是（ ）。 程使用年限占折旧年限的比率 管理费 备原值 +精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 18 / 43 管理费 备在工程上使用时间占折旧年限的比率 正确答案： C 第 2 题 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样， 该合同法律关系的客体是（ ）。 正确答案： D 第 3 题 执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物 后的结算应按照（ ）执行。 正确答案： A 第 4 题 建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（ ）。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 19 / 43 正确答案： D 第 5 题 施工合 同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将 42 5#的水泥当作 52 5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（ ）。 求确认该合同无效 求撤销该合同 求确认该合同无效 求撤销该合同 正确答案： B 第 6 题 建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（ ）。 正 确答案： D 第 7 题 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 20 / 43 下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（ ）。 程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定 发包人具有强制性的约束力 正确答案： A 第 8 题 某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后 28 天内向工程师递交（ ）。 告 正确答案： B 第 9 题 某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、 1870 万元 ;乙， 1850 万元、 1890 万元 ;丙， 1880 万元、 1820 万元 ;丁， 1990 万元、 1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为（ ）。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 21 / 43 正确答案： C 第 10 题 (2009 年 )按照 工合同条件规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出 索赔时，承包商（ ）。 正确答案： D 第 11 题 发包人收到竣工结算报告及结算资料后（ ）天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。 确答案： C 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 22 / 43 第 12 题 某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价 10作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（ ）。 正确答案： C 第 13 题 某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ ）。 为议标确定中标人 篇三：建筑合同管理与工程索赔习题 |建筑合同管理与工程索赔习题 一、单选：下列各题中 ,只有一个被选项最符合题意 ,请将它选出并填入括号内。 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C）关系。 A、债权 人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 23 / 43 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中，（ A）不得抵押。 A、土地所有权 B 土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B）家。 A、 2、 B、 3 C、 5 D、 7 5、合同争议的解决顺序为（ A） A、和解 调解 仲裁 诉讼 B、调解 和解 仲裁 诉讼 C、和解 调解 诉讼 仲裁 D、调解 和解 诉讼 仲裁 6、监理招标主要是对监理单位（ B）的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B） A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工 程地质和地下管线资料，保精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 24 / 43 证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D） A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的 50% 10、施工合同的合同工期是判定承包 人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ） A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 25 / 43 款，赔偿承包商 由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出 答复，导致承包人无法复工， 由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 13、 工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ A）。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在 施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C） 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 26 / 43 A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 15、施工中遇到连续 10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D）。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期 C、给予费用补偿但 不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿 16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ B） A 行政法律关系 B 民事权利义务关系 C 刑事法律关系 D 经济侵权关系 17、在工程建设监理活动中，监理单位是（ A） A 业主的代理人 B 业主的委托人 C 施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人 18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（ B） A 主合同 B 从合同 C 独立合同 D 无条件地必须履行的合同 19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（ A ） A 按裁决自觉执行 B 不服裁决可向上级 仲裁机构申请复议 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 27 / 43 C 可向人民法院起诉 D 向合同管理机关申诉 20、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（ B）。 A 额外服务 B 附加服务 C 延长服务 D 非监理服务 21、监理招标的宗旨是指对监理单位（ A）的选择。 A 能力 B 报价 C 信誉 D 经济实力 22、中标的承包商将由（ B）决定。 A 评标委员会 B 业主 C 上级行政主管部门 D 监理工程师 23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A）组织试车。 A 建设单位 B 设计单位 C 施工 单位 D 设备供应单位 24、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。 A 可调总价 B 不可调总价 C 单价 D 成本加酬金 25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ C ）。 A 只限承包商向业主索赔 B 业主无权向承包商索赔 C 业主与承包商之间的双向索赔 D 不包括承包商与分包商之间的索赔 26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 (A )为准。 啊 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 28 / 43 面质疑解答 文件 27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于 (B )。 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作 28、下列各项中， ( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实 29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括 ( C )。 A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求 C、个别地方存 在漏项 D、明显不符合技术规格要求 30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是 ( D )。 A、节省招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈 31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时， 下列中解释顺序排列正确的为 ( D )。 A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 29 / 43 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸 32、施工合同中，承包人按照工程师提 出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由 ( C )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 33、 工合同条件规定，用从 ( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 A、开工日起至颁布发接收证书 B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 34、在工程施工中由于 (B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违 约责任。 A、不可抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化 35、委托任务并负责支付报酬的一方称（ B ）。 A 承包人 B 发包人 C 出资人 D 出工人 36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ C）。 A 建设单位 B 施工单位 C 招标代理 D 设计单位 37、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。 A 报价 B 能力 C 人员数量 D 设备 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 30 / 43 38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）。 A 固定价格合同 B 可调整价格合同 C 固定价格加酬金合同 D 成本加酬金合同 39、在进度控制中，（ B）不属工程师的任务。 A 督促承包人完成工程扫尾工作 B 向有关部门递交竣工申请 C 协调竣工验收中的各方关系 D 参加竣工验收 40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量 的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ C ）。 A 拒付货款并索赔 B 按照订购数量及时付款 C 按照实际交货数量及时付款 D 待供货方补足数量后再付 41、工程分包的说法错误的为（ A） A 是违法的 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 42、 工合同条件的“缺陷通知期”是指（ A ） A 工程保修期 B 承包商的施工期 C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知 D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 43、自中标通知书发出（ C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。 A 15天 B 21 天 C 30天 D 35天 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 31 / 43 44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担担保责任。 A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同 45、当事人采用合同书形式订立的，自（ C）合同成立。 A、双方当事人 制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时 46、确定中标人后（ A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况 的书面报告。 A、 15天 B、 21天 C、 30天 D、 35天 47、下列说法不正确的是（ C ）。 A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。 B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。 C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委 员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。 D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 32 / 43 用高。 48、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B）。 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作 50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ D ）。 A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数 D、合 同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数 51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 52、在进度控制中，（ B ）不属工程师的任务。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 33 / 43 A、督促承包人完成 工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请 C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收 53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ） A、固定价格合同 B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金合同 D、成本加酬金合同 54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 55、 工合同条件的“缺陷通知期” ，是指（ A ）。 A、工程保