监理工程师合同管理

1、施工企业与材料供应商订立的材料供应 合同 中，约定违约金是 元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 元，施工企业应要求供应商支付（ ）。 A 元 B 元 C 元 D 元 2、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ） 。 A只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B只可要求债务人履行债务 C不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 3、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（ ）。 A特殊专业工程不允许分包 B主体工程的施工任务不允许分包 C安装工程的施工不允许分包 D只允许一家分包人进行分包 E主要工程量必须由承包人完成 4、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同 纠纷应由（ ）的人民法院管辖。 A工程所在地 B被告住所地 C原告住所地 D合同签字地 5、在施工合同中，（ ）属于发包人应当完成的工作。 A使施工现场具备施工条件 B提供施工场地的工程地质 资料 C提供工程进度计划 D向工程师提供在施工现场办公的设施 E开通施工场地与城乡公共道路的通道 6、在材料采 购合同中，由供货运的货物，运输过程中发生的问题由（ ）负责。 A供货方 B运输部门 C采购方 D供货方和运输部门共同 7、按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ ）的顺序履行。 A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 8、建设 工程委托监理合同 (示范文本 )由（ ）组成。 A建设工程委托监理合同 B 规范 、图纸 C委托人对监理人的授权委托书 D 标准 合同条件 E专用合同条件 9、合同法规定可以解除合同的条件有（ ）。 A不可抗力发生 B在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C当事人迟延履行主要债务 D当事人违约使合同目的无法实现 E在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务 10、在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由（ ）支付费用。 A采购方 B供货方 C采购方和供货方共同 D施 工承包人 答案： 1、 B 2、 D 3、 、 A 5、 、 B 7、 C 8、 、 0、 B 1、施工 合同 的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的 标准 。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。 A合同签字日起按投标文件中承诺 B合同签字日起按招标文件中要求 C合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D合同约定的开工日起按招标文件中要求 2、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（ ）。 A承包人承担返工费用，工期不予顺延 B承包人承担返工费用，工期给予顺延 C 发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延 3、工程投保建筑工程一切险后，如果因（ ）原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。 A地震 B地面沉陷 C施工现场临近建筑物的火灾 D施工机械制动失灵造成的损失 E领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏 4、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（ ）。 A承包人以前已表明放弃索赔 B提交的证据不足以说明索赔的部分 C发包人与承包人共同负有责任 ，责任未划分 D损失计算不足 E承包人没有采取措施避免或减少损失的部分 5、 同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的（ ）天内开工，工程师应至少提前 7 天通知承包商开工日期。 A 15 B 30 C 42 D 60 6、因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（ ）。 A额外工作 B附加工作 C正常工作 D其他工作 7、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确 的是（ ）。 A给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B交付不动产的，在不动产所在地履行 C交付动产的，在接受动产一方所在地履行 D履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行 8、建设工程合同的纠纷由（ ）人民法院管辖。 A被告住所地 B合同签定地 C工程所在地 D原告住所地 9、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由（ ）。 A权利人承担 B履行义务人承担 C双方平均分担 D权利人承担主要费用，义务人负担连带责任 10、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（ ）之日起生效。 A签订 B登记 C履行 D主合同生效 答案： 1、 C 2、 D 3、 、 、 C 6、 A 7、 、 C 9、 B 10、 B 1、在设计 合同 中，判定设计人是否按时完成设计 任务，计算设计期限的开始时间是（ ）日。 A设计人收到定金 B合同签订 C设计人员勘察现场 D场址选择 2、在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（ ）。 A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数 C工程实际需要施工的天数 D经政府主管部门认可的天数 3、接到承包人提交的索赔通知后，工程师应（ ）。 A及时检查承包人的施工现场同期记录 B审查承包人的施工是否受到延误 C核对 承包人是否增加了施工成本 D分析索赔事件的合同责任 E认为索赔要求不合理，不予理睬 4、合同公证与鉴证的（ ）等相同。 A性质 B效力 C内容 D范围 E目的 5、 监理工程师 根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（ ）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。 A两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一 承包人的施工 B承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工 C等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工 D为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹 6、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（ ）。 A向承包人发出必须提前竣工的指令 B与承包人协商并签订提前竣工协议 C负责修改施工进度计划 D为承包人提供赶工的便利条件 E减少对工程质量的检测试验项目 7、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于 （ ）。 A 2 家 B 3 家 C 5 家 D没有限制 8、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 （ ）提出。 A发包人 B承包人 C设计单位 D监理单位 9、 工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（ ） A争端裁决委员会由仲裁委员会指定 B争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担 C争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有 法律 效力的行为 10、某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的（ ）内容。 A不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人 B不得使招标时间长，费用高 C不得对潜在投标人实际歧视待遇 D不得强制投标人组成联合体投标 答案： 1、 A 2、 B 3、 、 、 B 6、 、 B 8、 B 9、 D 10、 A 1、按照建设工程设计 合同 示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计 资料 及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人（ ）。 A不再负 责处理有关设计问题 B仍应无偿负责处理有关设计问题 C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更 2、 工合同条件中的担保期限是到（ ）截止。 A承包商圆满完成施工义务 B承包商圆满完成施工和保修义务 C工程师分发接收证书 D承包商收到最后一笔尾款 3、 工合同通用条件中规定，发生（ ）时，可以给承包商合理延长合同工期。 A放线错误 B发生变更 C施工中遇到异常 不利气候条件 D由于传染病或政府行为导致工期延误 E施工中遇到其他承包商的干扰 4、招标人选择招标代理机构时，（ ）不是应满足的条件。 A招标代理机构必须是法人组织 B有从事招标代理业务的营业场所 C有能够编制招标文件的能力 D有作为评标委员会成员人选的技术、经济 “专家库 ” 5、施工合同 范本 规定，图纸会审和设计交底应由（ ）组织。 A发包人 B承包人 C监理人 D设计人 6、合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（ ）情况时，可以中止履行。 A经营状况严重恶化 B转让财产 C丧失商业信誉 D没有履行债务能力 E没有提供担保 7、在工程建设的过程中，（ ）是最为常用的一种担保方式。 A抵押 B留置 C保证 D定金 8、工程施工投标的主体是（ ）。 A业主 B 监理工程师 C承包商 D设备供应单位 9、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（ ）。 A是合同当事人双方基于合同内的约定 B债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务 C合同当事人之间的债权和债务关系因此改变 D合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变 10、效力 待定合同的情形是（ ）订立的合同。 A无民事行为能力人 B无权代理人 C表见代理人 D法定代表人负责越权 E无处分权人处分他人财产 答案： 1、 C 2、 B 3、 、 A 5、 A 6、 、 C 8、 C 9、 C 10、 、在建设工程施工 合同 中使用专利技术及特殊 工艺 施工的处理是（ ）。 A如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用 B如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用 C若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报 手续，承包人承担有关费用 D若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用 2、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（ ）。 A仲裁申请书 B请求仲裁的意思表示 C仲裁事项 D选定的仲裁员 E选定的仲裁委员会 3、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是（ ）。 A委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金 B暂停执行监理业务超过 3 个月 C委托人无正当理由拖欠监理酬金 30 日以上 D委托人未能为监理人提供必需的工程资料 4、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括（ ）。 A招标公告 B投标人须知 C资格预审须知 D对投标人书面提出问题的回答函件 E标前会议后发给每一位投标人的会议记录 5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（ ），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。 A由总 监理工程师 协调参与竣工验收各方 B报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C由承包人进行协调 D由发包人进行协调 6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（ ）。 A发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B发出未履行义务通知后在第 21 天单方终止合同 C发出未履行义务通知后 21 天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第 35 天，监理合同即行终止 D首先发出未履行义务通知， 21 天内未能得到满意答复后，在第一个通知 发出 35 天内发出终止合同通知，监理合同即行终止 7、 同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在（ ）签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。 A提交竣工验收申请之日 B竣工验收之日 C本该进行竣工检验之日 D承包商提交检验申请之后第 28 天 8、在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（ ）。 A施工内容的专业要求 B施工现场条件 C投标人的财务能力 D对工程总投资的影响 9、设计人的设计 工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计 范本 的规定，设计人应（ ）。 A没收全部定金补偿损失 B要求发包人支付双倍的定金 C要求发包人补偿实际发生的损失 D要求发包人付给合同约定设计费用的 50 10、依据担保法 规定，担保人必须是第三人的担保方式是（ ）。 A保证 B质押 C定金 D留置 答案： 1、 A 2、 、 C 4、 、 B 6、 D 7、 C 8、 、 D 10、 A 1、按照 工分包 合同 条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（ ）。 A当分包商认为自己权益受到损害 时有权向工程师递交索赔报告 B当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求 C当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担 D由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理 E分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任 2、 A 公司授权其采购员甲到 B 公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与 B 公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ ）。 A要求甲支付电视机的货款 B A 公司向 B 公司无偿退货 C由 B 公司 交付计算机， A 公司支付计算机的货款 D由 B 公司交付电视机， A 公司支付电视机的货款 3、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的 法律 后果应当由（ ）承担。 A乙项目经理 B甲施工企业 C建设单位 D具体施工人员 4、可以通过合同约定的担保方式包括（ ）。 A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金 5、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。 A乙承包人 B发包人 C甲承包人 D工程师 6、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ ）。 A费用和工期损失全部由业主承担 B费用和工期损失全部由承包商承担 C费用由承包商承担，工期给予顺延 D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 7、发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（ ）鉴定部门鉴定。 A申请人指定的 B政府建设主管部门指定的 C工程师指定的 D当事人约定的 E仲裁庭指定的 8、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（ ）。 A工程总投资超过预期金额 B因施工现场的征用拖延导致竣工时间延 长 C承包商按 监理工程师 的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长 D监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 9、评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括（ ）。 A报价计算的正确性 B评标价的优劣 C投标人的资格 D投标保证有效性 10、在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成 后，该部汽车应（ ）。 A无偿归监理人所有 B按使用前的原值付款后归监理人 C归还委托人，监理人无须支付费用 D归还委托人，监理人支付折旧等费用 答案： 1、 、 D 3、 B 4、 、 B 6、 B 7、 、 D 9、 B 10、 C 1、混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合 合同 要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（ ）处理。 A费用和工期损失均给予补偿 B费用和工期损失均不给予补偿 C给予费用补偿但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不给予费用补偿 2、合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（ ）的行为。 A解除合同 B变更合同 C转让合同 D中止履行合同义务 3、工程师在 处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（ ）。 A当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 B认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充 资料 C批准承包人缩短合同工期 D将批准的索赔额纳入月进度款中 4、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（ ）。 A发件人的主营业地 B发件人的经常居住地 C收件人的主营业地 D收件人的经常居住地 5、委托监理合同中，委托人的义务不包括（ ）。 A协助监理人掌握产品质量信息 B协助监理人获取工程使用的原材料生产厂家名录 C免费为监理人提供办公用房和照相、录像设备 D要求更换监理人员 E提供解决合同争议所需的事实材料 6、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是（ ）。 A行政机关 B国家机关隶属机构 C依法成立的组织 D依法成立的协会 7、能够作为保证人的为（ ）。 A法人的职能部门 B公司 C学校 D幼儿园 8、按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有（ ）。 A购买约定使用的国内 标准 的费用 B购买约定使用的国外标准的费用 C承包人需增加图纸套数的复制费用 D图纸的保密措施费用 E修改施工进度计划的费用 9、按照合同法的规定， “债务向第三人履行债务 ”不同于 “债务承担 ”的主要区别是（ ）。 A不属于合同内的约定 B合同当事人未改变 C第三人可以向债务人请示履行 D对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿 E第三人有追究债务人违约责任的权利 10、可撤销的建设工程施工合同应当由（ ）撤销。 A建设行政主管部门 B人民法院 C仲裁机构 D工商行政管理部门 E监理单位 答案： 1、 B 2、 D 3、 C 4、 C 5、 、 C 7、 B 8、 、 0、 、必须以第三方财产提供担保的方式是（ ）担保。 A保证 B抵押 C质押 D定金 2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在 合同 法上是（ ）。 A先履行抗辩权 B先诉抗辩权 C同时履行抗辩权 D不安抗辩权 3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（ ）。 A专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C中标通知书、投标书、协议书、图纸 D中标通知书、专用条款、通用条款、图纸 4、无标底的综合评分法常采用以（ ）作为 标准 值。 A最高报价 B最低报价 C平均报价 D评标价 E复合标底 5、开标时，所列（ ）情况之一视为废标。 A投标书逾期到达 B投标书未密封 C报价不合理 D无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E招标文件要求保函而无保函 6、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是（ ）。 A一般保证 B连带责任保证 C法定 保证 D委托保证 7、建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不包括（ ）。 A委托人选定的质量检测机构试验数据错误 B因非监理人原因的事由使监理人受到损失 C委托人向监理人提出赔偿要求不能成立 D监理人的过失导致合同终止 8、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（ ）。 A应当经债权人同意 B无需经债权人同意，但应通知债权人 C无需经债权人同意，但应办理公证手续 D无需经债权人同意，也无需通知债权人 9、在合同履行中，应当先履行合 同的一方有确切证据证明对方有（ ）情形之一时，可以行使抗辩权。 A未按合同约定办理保险 B经营状况严重恶化 C为逃避债务转移财产、抽逃资金 D合同履行的准备不充分 E丧失商业信誉 10、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（ ）。 A原合同无效，乙与丙应各自承担损失 B上级公司直接 赔偿丙的损失 C甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 D乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理 答案： 1、 A 2、 C 3、 D 4、 、 、 A 7、 D 8、 A 9、 0、 D 1、必须以第三方财产提供担保的方式是（ ）担保。 A保证 B抵押 C质押 D定金 2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在 合同 法上是（ ）。 A先履行抗辩权 B先诉抗辩权 C同时履行抗辩权 D不安抗辩权 3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（ ）。 A专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C中标通知书、投标书、协议书、图纸 D中标通知书 、专用条款、通用条款、图纸 4、无标底的综合评分法常采用以（ ）作为 标准 值。 A最高报价 B最低报价 C平均报价 D评标价 E复合标底 5、开标时，所列（ ）情况之一视为废标。 A投标书逾期到达 B投标书未密封 C报价不合理 D无单位和法定代表人或其他代理 人印鉴 E招标文件要求保函而无保函 6、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是（ ）。 A一般保证 B连带责任保证 C法定保证 D委托保证 7、建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不包括（ ）。 A委托人选定的质量检测机构试验数据错误 B因非监理人原因的事由使监理人受到损失 C委托人向监理人提出赔偿要求不能成立 D监理人的过失导致合同终止 8、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（ ）。 A应当经债权人同意 B无需经债权人同意，但应通知债权人 C无需经债权人同意，但应办理公证手续 D无需经债权人同意，也无需通知债权人 9、在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（ ）情形之一时，可以行使抗辩权。 A未按合同约定办理保险 B经营状况严重恶化 C为逃避债务转移财产、抽逃资金 D合同履行的准备不充分 E丧失商业信誉 10、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过 程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（ ）。 A原合同无效，乙与丙应各自承担损失 B上级公司直接赔偿丙的损失 C甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 D乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理 答案： 1、 A 2、 C 3、 D 4、 、 、 A 7、 D 8、 A 9、 0、 D 1、在施工 合同 的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。 A撤销合同，无须通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无须通知对方 D解除合同，但应当通知对方 2、下列有关暂停施工说法不正确的是（ ）。 A承包人应按工程师要求停止施工 B承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工 C工程师未能在规定时间内作出答复 ，由发包人承担违约责任 D工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工 3、工程建设合同纠纷的仲裁由（ ）的仲裁委员会仲裁。 A工程所在地 B建设单位所在地 C施工单位所在地 D双方选定 4、在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。 A损害公共利益的 B以合法活动掩盖非法目的的 C恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D因重大误解而订立的 E在订立合同时显失公平的 5、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提 异议，因指令错误发生的费用由（ ）承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D工程师与承包人共同 6、建设工程委托监理合同规定，（ ）应属于附加监理工作的范围。 A审查认可施工承包商的施工方案和进度计划 B不可抗力事件发生后的善后工作 C发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间 D发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作 7、按照招标人和标人参与程度，将招标过程粗略的划分为（ ）阶段。 A招 标准 备 B设计招标 C招标投标 D施工招标 E决标成交 8、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由（ ）。 A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B承包人负责检验工作，并承担检验费用 C发包人 负责检验工作，并承担检验费用 D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用 9、企业法人（ ）取得法人资格。 A成立之日 B注册资金到位后 C建立组织机构后 D经工商行政管理机关核准登记后 10、按照 工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（ ）签发接收证书。 A本该进行检验日 B缺陷通知期内补充检验通过日 C工程实际移交日 D业主实际使用日 答案： 1、 D 2、 B 3、 D 4、 、 C 6、 D 7、 、 A 9、 D 10、 A 1、委托代理人与第三人签订 合同 的 法律 特征表现为（ ）。 A以代理人的名义与对方谈判 B商签的合同内应有代理人权利和义务的条款 C代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D所形成的合同由委托人和代理人共同履行 2、在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（ ）。 A相当于因违约造成的损失 B不包括合同履行后可获得的利益 C包括合同履行后可获得的利益 D不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 3、施工合同示范文件中定义的工程师包括（ ）。 A负责工程施工的总负责人 B负责工程设计的总负责人 C总 监理工程师 D发包人派驻施工场地的代表 E项目经理 4、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（ ）。 A公证一般实行自愿申请原则，签证反之 B签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 C公证与签证的效力等同 D公证和签证在我国域内和域外都有法律效力 5、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（ ）。 A特殊专业工程不允许分包 B主体工程的施工任务不允许分包 C安装工程的施工不允许分包 D只允许一家分包人进行分包 E主要工程量必须由承包人完成 6、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。 A施工 B设备采购 C设计 D材料采购 7、质押包括（ ）。 A工程质押 B动产质押 C权利质押 D地产质押 E不动产质 押 8、合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（ ）的行为。 A解除合同 B变更合同 C转让合同 D中止履行合同义务 9、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ ）。 A按合同约定违约金要求对方赔偿 B按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金 D请求法院增加超过违约金部分损失 10、监理单位的义务包括（ ）。 A选择承担工程项目建设的实施单位 B与承包商签订施工合同 C公正地维护有关各方的合法权益 D不得泄露与本工程有关的保密 资料 E不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 答案： 1、 C 2、 、 、 B 5、 、 C 7、 、 D 9、 D 10、 、债务人决定将 合同 中的义务转让给第三人时，（ ）。 A应当经债权人同意 B无需经债权人同意，但应通知债权人 C无需经债权人同意，但应办理公证手续 D无需经债权人同意，也无需通知债权人 2、公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（ ）。 A办理招标备案 B编制招标有关文件 C发布招标公告 D发售招标文件 E组织现场考察 3、对设计投标人的资格审查不 包括（ ）。 A证书的种类 B证书级别 C允许承接的任务范围 D近几年完成的工程项目表 4、对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人（ ）。 A可自愿选择公开或邀请招标方式 B可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准 C可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准 D选择公开或邀请招标方式均应得到批准 5、在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（ ）。 A施工内容的专业要求 B施工现场条件 C投标人的财务能力 D对工程总投资的影响 6、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（ ）确定合同的效力。 A发包人确认 B工程师确认 C仲裁委员会 D人民法院 7、招标文件中投标须知是为了（ ）。 A指导投标人正确报价 B避免投标人中标后拒签合同 C避免泄漏标底 D进行资格预审 8、施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后（ ）天内，向工程师提示 清理和修复费用的正式报告及有关 资料 。 A 7 B 14 C 15 D 28 9、施工合同示范文本中规定的固定价格合同（ ）。 A是在约定的风险范围内价款不再调整的合同 B是绝对不可调整合同价款的一种计价方式 C是约定范围内的风险由承包人承担 D包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E无需约定风险范围 10、某些紧急工程，特别是灾后修复土程，只能采用（ ）合同。 A可调价的总价 B不可调价的总价 C单价 D成本加酬金 答案： 1、 C 2、 、 C 4、 、 A 6、 A 7、 、 、 D 10、 A 1公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是（ ）的具体体现。 A公平 B诚实信用 C自愿原则 D公开 2某单位推销员拿盖有单位公章的空白 合同 文本，与其他单位签订了超越授权范围的合同，此时订立的合同（ ）。 A无效 B有效 C可附条件无效 D责任由推销员承担 3依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按（ ）执行。 A原价格 B新价格 C当地市场价格 D签订合同地市场价格 4评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应（ ）。 A按评标规则计算各项得分 B确定标底 C确定入围的有效投标 D比较投标书的优劣 5在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则（ ）。 A设计人退还发包人已付的定金 B设计人不退还发包人已付的定金 C发包人支付设计费的一半 D发包人支付第一阶段的全部设计费 6施工合同示范文本的通用条件规定，（ ），承包人不得将承包工程的任何部分分包。 A未提交分包人资质 B未经发包人同意 C分包人未与发包人签订 合同 D未经招标 7参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（ ），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。 A由总 监理工程师 协调参与竣工验收各方 B报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C由承包人进行协调 D由发包人进行协调 B 工合同条件规定，业主发出中标函的（ ）天内，接到承包商提交的履约保证后，双方 签署的法律 性 标准 化格式文件就是合同协议书。 A 14 B 24 C 28 D 42 9 工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决（ ）时 的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。 A施工前期开展工作 B施工中开展工作 C接通水、电线路 D施工场地平整 10合同公证与签证的相同点不包括（ ）。 A申请原则 B内容 C目的 D效力 答案： 合同 的权利义务转让给第三人后，合同的当事人是（ ）。 A原当事人双方 B债权人和第三人 C债务人和第三人 D原当事人一方和第三人 2采用评标价法对投书的评审是以（ ）的标书为最优。 A最低的投标报价 B合理的投标报价 C最低的评标价 D最高的评标价 3委托人要求监理人就施工中采用新 工艺 施工部分编制质量检测合格 标准 属于（ ）。 A正常监理工作 B附加监理工作 C义务监理工作 D额外监理工作 4施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由（ ）。 A原设计单位同意 B发包人和承包人的协商解决 C报规划管理部门审批 D总 监理工程师 审核批准 5供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应（ ）交付价款。 A按订货数量的价格 B按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格 C按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格 D按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格 6我国建筑工程施工合 同（示范文本）规定，由（ ）支付保险费用。 A承包人 B发包人 C工程师 D监理人 7一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循的（ ）原则。 A全面履行 B诚实信用 C团结互助 D信守商业道德 8评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为（ ）的组成部分。 A协议书 B专用条件 C通用条件 D投标书 9设计标准（ ）国家规范的强制性规 定。 A必须高于 B可以高于 C可以低于 D不得高于 10监理工程师有权通知承包人修改进度计划是在（ ）情况下。 A只在实际进度滞后计划进度 B只在实际进度超前计划进度 C不论在实际进度超前还是滞后进度计划 D在实际进行不能保证按时完成 答案： 工 合同 条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的 资料 后，应提前 21 天通知 监理工程师 准备竣工验收，监理工程师指示在该日期后（ ）天内的某日 进行验收。 A 7 B 14 C 28 D 42 2在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（ ）。 A业主 B承包人 C监理人 D发包人 3履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在（ ）。 A所有合同文件之后 B中标通知书之前 C投标书之后 D图纸之后 4承包人代为更换的发包人供应的规格与合同约定不符的材料所发生的费用由（ ）。 A承包人承担 B发包人承担 C承包人和发包人各承担一半 D监理 工程师决定承担责任者 5工程竣工前的联动无负荷试车由（ ）组织。 A承包人 B监理工程师 C发包人 D设计人 6依据中华人民共和国合同法的规定，出现（ ）订立的合同，当事人可以向人民法院起诉，请求变更合同。 A对方以胁迫手段 B损害国家利益 C对方有过错 D损害当事人利益 7监理招标的标的是（ ）。 A监理服务 B监督管理 C协调管理 D咨询服务 8施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的（ ）中规定 的。 A合同协议书 B通用条款 C专用条款 D补充协议 9施工合同示范文本规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是从（ ）起。 A开工日期前 7 天 B承包人发生预付通知之日起 C开工之日 D约定应付款付款之日 10 工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至（ ）。 A监理工程师分发接收证书 B缺陷责任期满后 3 个月 C承包商圆满完成施工任务 D缺陷制作期 满后 6 个月 答案： “由第三人向债权人履行债务 ”时，如履行债务不符合约定应（ ）。 A债务人不承担违约责任 B由债权人追究第三人的违约责任 C由债务人向债权人承担违约责任 C由债务人追究第三人的违约责任 2招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（ ）。 A发送给提出问题的投标人 B发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称 C发送给每一位投标人，但不必说明问题的 来源 D作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容 3国际上常用的监理费用的计算方法是（ ）。 A委托人和监理人商定 B参照国际 标准 协商确定 C按监理工程概预算的百分率计算 D按参与监理工作的年度平均人数计算 4承包人在双方确定设计变更后的 14 天内，未向 监理工程师 提出变更工程价款的报告，（ ）。 A视为该项变更不涉及 合同 价款的调整 B由监理工程师决定变更的合同价款 C监理工程师应通知承包人在 7 月内报送 D由发包人确认变更的合同价款 5依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人（ ）后，及时办理竣工结算价款的支付手续。 A经监理工程师审核批准 B接收工程 C组织竣工验收 D认可竣工验收报告 6在 工分包合同条件中，监理工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给（ ）。 A业主 B承包商 C分包商 D承包商或分包商 7在 工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本的，业主应对承包商补偿（ ）。 A部 分损失 B一半损失 C实际损失 D额外损失 8合同的履行以（ ）为前提和依据。 A有效的合同 B合同标的 C法律 法规 D合同当事人 9设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是（ ）。 A保证设计质量 B完成施工图设计 C配合施工 D保护发包人的知识产权 10在双务合同中，一方当事 人在享有权